2015年下半年重庆省监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列不属于BIM的特点的是。
A：可视化
B：协调性
C：模拟性
D：不可出图性
E：工程保险金
2、国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供服务。
A：成本控制和进度控制
B：进度控制和质量控制
C：工程合同咨询和索赔
D：质量控制和工程合同咨询
E：工程保险金
3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是。
A：承包人应向业主提交索赔意向通知
B：承包人应向工程师提交索赔意向通知
C：承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D：承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失
E：专业监理
4、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000
B：4200
C：4300
D：4420
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
5、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。
A：回弹仪
B：超声回弹综合法
C：取芯法
D：超声波对测法
E：工程变更单
6、某建筑安装工程以直接费为计算基础，已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12％，利润率为4％，计税系数为3．41％，则该工程的含税造价为万元。A：9886．82
B：10238．42
C：12109．77
D：12821．03
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
7、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。
A：4160．00
B：4243．22
C：4248．99
D：4492．93
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
8、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为。
A：甲方案
B：乙方案
C：丙方案
D：丁方案
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
9、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。
A：发包人承担全部费用，工期相应顺延
B：发包人承担全部费用，工期不予顺延
C：承包人承担全部费用，工期不予顺延
D：承包人承担全部费用，工期相应顺延
E：专业监理
10、工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。
A：适用性
B：耐久性
C：安全性
D：可靠性
E：工程变更单
11、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，。
A：应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
B：业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
C：应由承包商和指定分包商共同承担责任
D：应由指定分包商直接对业主承担责任
E：专业监理
12、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由__。
A．保险公司承担全部损失
B．保险公司承担除外责任以外的全部损失
C．业主自行承担全部损失
D．业主和保险公司协商分担损失
13、与施工总承包模式下工程监理委托方式相比，平行承发包模式下工程监理委托方式的优点是。
A：有利于质量控制
B：有利于造价控制
C：有利于缩短工期
D：有利于合同管理
E：工程保险金
14、按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑
物及构筑物为一个__。
A．单位工程
B．分部工程
C．分项工程
D．检验批
15、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。
A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期
E：专业监理
16、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费
B：涨价预备费
C：工程建设其他费
D：设备及工器具购置费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
17、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由补偿。
A：保险公司
B：发包人
C：承包人
D：发包人和承包人共同
E：专业监理
18、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为。
A：依次关系
B：搭接关系
C：组织关系
D：工艺关系
E：自我评定
19、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A：单位工程
B：分部工程
C：分项工程
D：子分部工程
E：工程变更单
20、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84
B：126
C：1584
D：1626
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
21、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。
A：设计人
B：发包人
C：监理工程师
D：设备安装承包商
E：专业监理
22、系统识别和管理组织内使用的过程间的相互作用，称为。
A：改进方法
B：过程方法
C：信息方法
D：分析方法
E：工程变更单
23、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000
B：30000
C：45000
D：67500
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
24、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。
A．拖后5天，影响工期2天
B．拖后7天，影响工期2天
C．拖后5天，影响工期5天
D．拖后7天，影响工期7天
25、某承包商从一生产厂家购买了相同规格的大批预制构件，进场后码放整齐。对其进行进场检验时，为了使样本更有代表性宜采用的方法。
A：全数检验
B：分层抽样
C：简单随机抽样
D：等距抽样
E：工程变更单
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
1、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括等抵押合同。
A：正在建造的船舶
B：正在建造的建筑物
C：城市房地产
D：土地使用权
E：土地所有权
2、承包人提出费用索赔中的人工费包括__。
A．增加工作内容的人工费
B．停工损失费
C．工作效率降低的损失费
D．闲置人员在停工期间的福利费
E．计日工资
3、进口设备的交货方式有。
A：内陆交货
B：目的地交货
C：场址交货
D：装运港交货
E：海上交货
4、施工图预算是建设单位的依据。
A：确定项目造价
B：进行施工准备
C：控制施工成本
D：监督检查执行定额标准
E：施工期间安排建设资金
5、经济法律关系客体主要包括。
A：物
B：权利
C：行为
D：智力成果
E：义务
6、反映质量数据集中位置的特征值有__。
A．均值
B．极差
C．中位数
D．变异系数
E．标准偏差
7、施工进度计划调整时，压缩关键工作的持续时间采用的技术措施有（）。
A．增加劳动力和施工机械数量
B．采用三班制
C．采用更先进的施工机械
D．对所采取的技术措施给予相应的经济补偿
E．采用先进的施工方法，减少施工过程数量
8、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。
A．建设工程设计单位配合施工的能力
B．建设工程总进度目标对施工工期的要求
C．类似工程项目的实际进度
D．施工单位项目经理部组织能力
E．外部协作条件的配合情况
9、对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论分为。A：优
B：良
C：好
D：一般
E：差
10、下列属予工程建设程序的是。
A：策划
B：设计
C：施工
D：投入生产
E：运营
11、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。
A：使用外商援助资金的项目
B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目
C：使用国外银行贷款资金的项目
D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目
E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目
12、投资估算是建设工程的投资控制目标。
A：技术设计
B：设计方案选择
C：初步设计
D：施工图设计
E：承包合同价
13、乙级工程监理企业的技术负责人应当。
A：具有10年以上从事工程建设工作的经历
B：具有15年以上从事工程建设工作的经历
C：具有高级技术职称
D：取得监理工程师注册证书
E：取得监理工程师资格证书
14、在项目施工阶段，监理工程师可通过__来了解现场施工进展情况。
A．建设单位
B．经常地、定期地收集进度报表资料
C．定期召开现场会议
D．派监理人虽长驻现场，跟踪检查实际执行隋况
E．进度计划表
15、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。
A：权威性
B：约束性
C：通用性
D：普遍性
E：特例性
16、采取公开招标方式进行设计招标时，应从进行审查。
A：能力
B：资质
C：资金
D：经验
E：报价
17、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求。
A：采取必要措施防止事故扩大
B：保护好事故现场
C：事故调查组进行调查
D：事故发生单位按规定要求向主管部门上报
E：提交技术处理方案
18、不论是设计单位、建设单位，还是承包单位提出工程变更要求，总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。
A：工程变更要求
B：工程变更说明
C：工程变更费用和工期
D：投资许可证
E：质监站批文
19、【例3·多选题】在工程建设设计阶段，监理工程师进度控制的主要任务包括。
A：确定工程总目标
B：编制项目总进度计划
C：编制设计总进度控制计划
D：编制阶段性设计进度计划
E：编制详细的出图计划
20、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有。A：因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工
B：承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故
C：承包商未能发现设计错误，导致施工返工
D：监理工程师未按规定程序进行质量检验
E：监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故
21、某工程双代号网络计划中各项工作的最早开始时间和最迟开始时间如图3-51所示，该计划表明。
A：工作2-6与工作3-5的自由时差相等
B：工作4-5与工作6-7的总时差相差
C：工作3-7的总时差与自由时差相等
D：工作1-2与工作1-3的自由时差相等
E：工作1-3的总时差与自由时差相等
22、导致非计划性风险自留的原因主要有。
A：缺乏风险意识
B：风险识别失误
C：已建立非基金储备
D：有母公司保险
E：期望损失不严重
23、在双代号网络计划中，下列说法正确的是__。
A．本工作前面的工作是紧前工作
B．本工作后面的工作是紧后工作
C．以本工作起点节点为完成节点的工作是本工作的紧前工作
D．以本工作起点节点为完成节点的虚工作是本工作的紧前工作
E．以本工作完成节点为起始节点的工作是本工作的紧后工作
24、绘制双代号网络图时，节点编号的原则是__。
A．不应重复编号
B．可以随机编号
C．箭尾节点编号小于箭头节点编号
D．编号之间可以有间隔
E．虚工作的节点可以不编号
25、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。
A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平
B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益
C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为
D：有利于实现建设工程投资效益的最大化
E：有利于促使施工单位保证建设工程质量精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
2020最新综评面经整理(含面试真题经典问答) 高考已经结束，对于很多目标沪上211高校的考生来说，下一个需要积极备考的就是综评面试了。 一、为什么要综评面试? 综评作为新高考改革后的一种新的招生选拔方式，其本质依然是招生选拔。那么为什么要用增加面试这种形式来招生呢? 因为以前只有裸考，高校怎么知道这个高分学生到底适合学理还是学工还是学经济还是学管理呢?就好比古人结婚，看着家里条件相当就定下婚约，结婚当天就像开彩票。互相对眼的几率实在太低。而采用了面试以后，高校就能更针对性地进行选拔适合各个专业的人才。 说到底，综评的核心就是高校与你的匹配度。分数的匹配，专业的匹配，还有气质上的匹配。 二、综评改革后，面试只占15%，还有准备的必要么? 2020年综评政策变化非常大，其中最为重大的就是综评高考成绩和面试成绩占比改为8.5：1.5。这一变革使得面试杠杆作用减弱，很多人甚至开始认为综评面试准备不重要了。 有这种想法，就好比，我现在距离梦想只有1-2分之差，我干脆别努力了，是一个心态。对于自己心仪的院校，就算有1%的可能，我们也应该使出100%的力气去争取。 三、综评新政下，面试杠杆作用有多大? 首先，我们来看下2019年各高校各分数段面试淘汰率： 在“631”的综评规则下，各校明显呈现出“分数越高，面试淘汰率越低”的趋势，而在综评改革后，想要面试逆袭的概率会更低，这个趋势会更加明显。 那么在综评新政下，面试的杠杆又有多大呢?我们以复旦大学为例，来对比下极端情况下2019和2020复旦大学面试的杠杆作用：2019年，复旦的面试成绩=∑[(31-每位专家排名)×2]，最高分为300分，最低分为210分，最大分值相差90分。 2020年，复旦的面试成绩=∑(31.5-每位专家排名×1.5)(每位专家排名=1~10)，面试最高分为150分，最低分为82.5分，最大相差67.5
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
2018年合同员考试试题及答案 1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是( B) A、宪法-规章-行政法规-法律 B、宪法-法律-行政法规-规章 C、宪法-法律-规章-行政法规 D、宪法-规章-法律-行政法规 2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是( C) A、招投标代理合同 B、脚手架租赁合同 C、施工合同 D、承揽合同 3、下列文件中属于地方性法规的是( B) A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》 B、《北京市招标投标条例》 C、《北京市建筑工程施工许可办法》 D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》 4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向(D )申请领取施工许可证 A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，发包人应当是(D ) A、发包工程项目的自然人 B、发包工程项目的法人 C、发包工程项目的其他组织 D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织 6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，施工合同应包括(B ) A、施工总承包合同 B、施工总承包合同、专业承包合同 C、专业承包合同和专业分包合同 D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同 7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部89号令)第三条之规定，施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( C )万以上，必须进行招标。 A、200 2000 B、300 2000 C、200 3000 D、300 3000 8、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．《建设工程监理规范》规定，( )属于施工工作的指导文件。 A.工程定位测量资料 B.建筑物沉降观测记录 C.施工组织设计 D.勘察设计文件 2．在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明( )。 A、该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差 B、该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差 C、该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期 D、该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期3．( )是指能够体现由于外界因素的影响而对工作计划时间安排有限制的网络计划。 A.时标网络计划 B.有时限的网络计划
C.搭接网络计划 D.非确定型网络计划 4．在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度( )。 A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B、不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天 C、将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行 D、将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天 5．在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于()的主要方式。 A、进度计划执行中的跟踪检查 B、实际进度数据的加工处理 C、实际进度数据的统计分析 D、实际进度与计划进度的对比分析 6．下列关于工程监理企业的资质申请与审批说法正确的是（）。 A．申请综合资质的，应向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出申请 B．工程监理企业资质证书有效期为3年 C．工程监理企业不得将承揽的监理业务转包 D．申请资质证书变更只需要提交资质证书的正本原件即可，不需提交副本原件 7．对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
一、单选题（共60题共60分） 1、2014修订的《安全生产法》新增了高危建设项目安全设施预防效果的评价，对安全设施的预防效果进行评价的机构应为（）。 A、监理单位 B、建设单位 C、安监机构 D、具有国家规定资质条件的技术服务机构 注解：新增了高危建设项目安全设施预防效果的评价。高危建设项目竣工投入生产或者使用前，建设单位应当委托具有国家规定资质条件的技术服务机构对其安全设施的预防效果进行评价，与《职业病防治法》相一致。 2、营业线的铁路建设项目，开通后24小时内，（）协助运营单位进行维护。 A、建设单位 B、建管单位 C、施工单位 D、运营单位 3、（）组织行车组织、设备管理、设计、监理部门和单位对施工单位编制的施工过渡方案进行审查。 A、建设单位 B、项目管理单位 C、运营单位 D、代理单位 4、《关于加强铁路隧道工程安全工作的若干意见》规定，铁路隧道风险评估内容按阶段确定，（B）的风险评估在定测基础上进行，主要对隧道设计方案，包括断面形式、衬砌类型、施工方法、支护参数以及应急方案等进行评估。 A、可研阶段 B、初步设计阶段 C、施工阶段 D、勘察设计阶段 5、《中华人民共和国标准化》，将标准划分四种，它们分别是：（A） A、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 B、国家标准、技术标准、地方标准、企业标准 C、国家标准、行业标准、管理标准、企业标准 D、国家标准、行业标准、地方标准、基础标准 6、在河水中插打钢板桩围堰时，正确的顺序是（A） A、从上游开始向两侧对称插打并在下游合龙 B、从下游开始向两侧对称插打并在上游合龙 C、从河岸侧开始向两侧对称插打并在河中合龙 D、从河中开始向两侧对称插打并在河岸侧合龙 考查的是各类围堰施工要求。钢板桩围堰施工时，施打顺序一般从上游向下游合龙。 7、引起事故发生的现场隐患主要是（）等间接因素导致的结果。 A、人的缺陷 B、管理失误 C、偶然的不利气候或不稳定的环境因素 D、没有技术标准 8、《铁路安全管理条例》规定，时速（）km/小时的铁路徐实行全封闭管理。 A、160 B、200 C、300 D、120 9、检验批由（）组织验收。 A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、设计单位 10、《铁路建设项目质量安全事故与招标投标挂钩办法》规定：发生铁路建设工程质量特别重大事故，根据事故责任划分，对认定为全部责任的责任单位，建设单位在（）内不接受责任单位投标。 A、6个月 B、10个月 C、14个月 D、18个月 11、铁路建设工程发生较大安全事故，有关单位应按规定及时逐级向（）上报事故情况。 A、交通运输部和国务院 B、交通运输部 C、国家铁路局 D、地方铁路监管局 12、隧道断面开挖后，检查开挖轮廓线是否（）是评价爆破方案是否合理的主要依据。 A、存在严重的超欠挖现象 B、光滑圆顺且岩面有无开裂 C、满足衬砌施工条件 D、满足挂投防水板的条件 13、BIM模型最多可以达到（）。 A、2D B、3D C、4D D、5D
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《合同管理》试题 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
一、单项选择题 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提 供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务，而债务人的履行不足以清偿全部债务时，决定该履行抵充某宗或某几宗债务的现象，称之为( B ) A.清偿 B.清偿抵充 C.代为清偿 D.抵销 10.依当事人一方的意思表示即可发生抵销效力的权利，称为抵销权。该权利属于( C )
北京 监理工程师 严军(Ddgj) (共1人，其中升级或增项1人) 部专业监理工程师 刘长健(D) 孙伟(A) (共2人，其中增项1人) 辽宁 监理工程师 刘风华(BADad) 陈雷(ADd) 崔明(ADd) 李兵(DA) 李忠成(DAa) 厉志红(CDcd) 陆萌(ADd) 吕艳荣(Dd) 孟建军(Dd) 史铁勇(ADd) 王志刚(CDcd) 吴玉衍(CDd) 徐身杰(DBb) 张振旺(ACDcd) 赵雷(ADad) 周云飞(DA) (共16人，其中升级或增项14人) 部专业监理工程师 冯世晖(DCc) 耿铎(DAa) 李兵(DACac) 邹广超(ADd) 葛宏征(A) 郭传文(A) 来长柱(A) 李铁军(D) 梁卫东(C) 梁毅(DA) 刘洋(A) 马晶(D) 汪振广(DA) 王海(DA) 王军(A) 袁君楠(DA) 张宁(DA) 赵福强(D) (共18人，其中增项4人) 吉林 监理工程师 卓振江(DBb) (共1人，其中升级或增项1人) 黑龙江 监理工程师 范志涛(ADad) (共1人，其中升级或增项1人) 部专业监理工程师 谷兆林(D) 李敦澎(A) 穆晓明(C) 张贺(A) 朱秀利(D) (共5人，其中增项0人)
江苏 监理工程师 陈彦涛(ABDbd) 李忠(ACDcd) 刘利(ABDbd) 曹勤方(BDd) 曹岚(BDbd) 陈兵(DAa) 陈伟东(Dd) 陈雪观(BDbd) 陈永忠(ABDabd) 程文挺(BDbd) 崔晓岗(Dd) 戴秀红(BDbd) 戴政川(Dd) 翟伟星(ADad) 翟正波(DB) 丁汉飞(BDd) 房启伟(CDcd) 封功文(ADad) 高九强(Dd) 高小红(DB) 管叙欣(DC) 何锋(Dd) 胡建球(Dd) 胡新龙(BDd) 黄剑群(ADad) 黄炜虹(Dd) 姜卫东(Dd) 李浩泉(DA) 李杏生(Dd) 凌静(Dd) 刘永玉(DBb) 卢兴坤(DA) 卢友兵(DAa) 陆凤翚(BDbd) 马弘力(BDbd) 秦晓平(BDbd) 苏刚(DA) 汤志鸿(DA) 万海平(Dd) 王德平(ADd) 王景仙(Dd) 王献青(CDcd) 王翔(DB) 王永良(DA) 魏东(BDbd) 徐敏(ADad) 叶年国(DA) 余志飞(Dd) 詹实(Dd) 章春宏(ADad) 张定云(ADad) 张建国(BDbd) 张磊(ADad) 张胜祥(Aai) 张永新(BDd) 张友利(DA) 仲伟清(DAa) 周大海(ADd) 周锦华(DAa) 朱根云(DB) 朱玉才(ADad) (共61人，其中升级或增项50人) 部专业监理工程师 步建明(DAa) 陈斐(D) 韩勇先(ADd) 李祥林(D) 刘桂松(DCc) 陆宏(DCc) 史昊(BDd) 王爱民(BCc) 谢春秋(DAa) 张惠平(DAa) 张小端(D) 张兆波(ABb) 陈凤来(DB) 房春雷(D) 房玉林(D) 付顺义(D) 谷亚军(D) 顾维国(DB) 姜卫洪(D) 金伟(D) 刘杰(D) 刘宁(D) 刘益明(D) 吕春峰(D) 苗启明(D) 任群慧(D) 沈虹(D) 宋传亮(C) 宋伟军(D) 孙宁(D) 王东英(D) 王海兵(DB) 王红旭(D) 吴庆伟(D) 徐闪(B) 徐舒(D) 徐秀萍(D) 徐云(DB) 杨杰(D) 杨占启(D) 游余安(D) 余金山(D) 运国菊(DC) 赵宏华(D) 赵永亮(D) 周剑雄(D) 朱晓君(D) (共47人，其中增项12人) 浙江 监理工程师 楼伟中(ABDbd) 史炯(ABDbd) 褚明生(BADad) 陈阿才(Dd) 陈妙初(DA) 陈袆(Dd) 黄海(Dd) 蒋永明(Dd) 虞红军(ADad) 张振兴(BDbd) 邬秀清(Dd) (共11人，其中升级或增项11人) 部专业监理工程师 曹锦纲(DABb) 李大鸣(DAa) 陈惠锋(B) 陈全民(A) 程辉(DC) 池昌勇(DB) 方中军(D) 费军(D) 何忠强(DA) 黄恒斌(D)
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
注册监理工程师执业资格证 监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《中华人民共和国监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 一、考试依据文件 1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部第18号令），我国开始实施监理工程师资格考试。1996年8月，建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462号），考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 二、适用范围 适用于从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 三、考试科目设置 从1997年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。 考试设4个科目，具体是：《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编程功能）。 考试分2天进行，具体时间安排是： 第一天上午9:00-11:00建设工程合同管理 下午14:00-17:00建设工程质量、投资、进度控制 第二天上午9:00-11:00建设工程监理基本理论与相关法规 下午14:00-18:00建设工程监理案例分析 四、考试成绩管理 考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试；参加免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目的考试，方可获得执业资格。 五、报考条件 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试： （一）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。 （一）1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业； （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务； （三）从事工程设计或工程施工管理工作15年（含）以上； （四）从事监理工作1年（含）以上。