当前位置:文档之家› 监理合同范本最新版-(10915)

监理合同范本最新版-(10915)

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

委托人(全称)六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司

监理人(全称):四川江阳工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信

的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一

致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称:盘县;

2. 工程地点:;

3. 工程规模:;

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释

相同。

三、组成本合同的文件

5. 协议书;

6. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于

非招标工程);

7. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建

议书(适用于非招标工程);

8. 专用条件;

9. 通用条件;

10. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文

件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。

五、签约酬金

签约酬金(大写):(¥)。

包括:

1. 监理酬金:。

2. 相关服务酬金:。

六、期限

1. 监理期限:

自年月日始,至年月日止。

2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。

(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与

相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的

人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

11. 订立时间:年月日。

12. 订立地点:。

13. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执

份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人:(签字)的代理人:(签字)

开户银行:开户银行:

账号:账号:

电话:电话:

传真:传真:

电子邮箱:电子邮箱:

第二部分通用条件

14. 定义与解释

3. 定义

除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中

的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

3. “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服

务的建设工程。

4. “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的

一方,及其合法的继承人或受让人。

5. “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的

一方,及其合法的继承人。

6. “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、

设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

7. “监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对

建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管

理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安

全生产管理法定职责的服务活动。

8. “相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

9. “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条

件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监

理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行

本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人

书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的

注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人

按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,

委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,

委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有

关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有

形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一

个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合

同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服

的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

4. 解释

10. 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件

约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

11. 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为

说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用

于非招标工程);

(3)专用条件及附录A、附录B;

(4)通用条件;

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务

建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属

于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

15. 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

(8)检查施工承包人的试验室;

(9)审核施工分包人资质条件;

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备

质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

16. 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

5. 监理与相关服务依据

12. 监理依据包括:

(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

(2)与工程有关的标准;

(3)工程设计及有关文件;

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关

的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体

约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

6. 项目监理机构和人员

13. 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配

备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的

资格条件。

14. 本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监

理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

15. 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理

机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7 天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监

理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并

通知委托人。

16. 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

(1)严重过失行为的;

(2)有违法行为不能履行职责的;

(3)涉嫌犯罪的;

(4)不能胜任岗位职责的;

(5)严重违反职业道德的;

(6)专用条件约定的其他情形。

17. 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的

项目监理机构人员。

7. 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律

法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

17. 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出

的意见和要求,监理人应及时提出处臵意见。当委托人与承

包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协

商解决。

18. 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机

构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

19. 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委

托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范

围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发

出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24 小时内以书面形式报委托人。

20. 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人

员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

18. 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人

提交监理与相关服务的报告。

19. 文件资料

在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按

照档案管理规定将监理有关文件归档。

20. 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的

房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,

在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按

专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

8. 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、

总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及

时通知承包人。

9. 提供资料

委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供

最新的与工程有关的资料。

21. 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条

件。

10. 委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

11. 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为

监理人履行本合同提供必要的外部条件。

22. 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人

联系。委托人应在双方签订本合同后7 天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表

时,应提前7 天通知监理人。

23. 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对

承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人

发出相应指令。

24. 答复

委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形

式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

25. 支付

委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

26. 违约责任

12. 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

21. 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,

监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

22. 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿

委托人由此发生的费用。

13. 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

3. 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托

人应予以赔偿。

4. 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人

由此引起的费用。

5. 委托人未能按期支付酬金超过28 天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

14. 除外责任

因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各

自承担其因此而造成的损失、损害。

27. 支付

15. 支付货币

除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外

币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约

定。

16. 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7 天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总

额,并列出当期应支付的款项及其金额。

17. 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化

建议奖励金额及费用。

18. 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收

到监理人提交的支付申请书后7 天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分

的款项按第7 条约定办理。

28. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

23. 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监

理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单

位章后本合同生效。

6.2 变更

19. 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可

进行变更。

20. 除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行

合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产

生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容

应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

21. 合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人

不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除

不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加

工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人

用于恢复服务的准备时间不应超过28 天。

22. 合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准

颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务

的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

23. 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安

装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在

专用条件中约定。

24. 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常

工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专

用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由

未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂

停履行本合同直至解除本合同。

25. 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的

原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无

意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义

务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭

受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以

补偿,补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之

前,本合同仍然有效。

26. 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程

施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或

部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以

补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182 天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间

超过182 天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通

知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支

付至本合同解除日,且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务

时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到

通知后的7 天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在

7 天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同

解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通

知到达监理人之日,但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人

发出催付通知。委托人接到通知14 天后仍未支付或未提出

监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂

停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,

监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托

人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,

一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、

争议解决方式的条件仍然有效。

27. 终止

以下条件全部满足时,本合同即告终止:

(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

29. 争议解决

28. 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

29. 调解

如果双方不能在14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协

议的调解人进行调解。

30. 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构

申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

30. 其他

24. 外出考察费用

经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

25. 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

26. 咨询费用

经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付

最新2018版监理合同示范文本汇编

( GF-2012-0202 ) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,注册号:, 身份证号码:。 五、签约酬金 签约酬金(大写);(¥)。

包括: 1. 监理酬金: / 。 2. 相关服务酬金: / 。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人:法定代表人或其授权的代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

监理合同范本(最新2020版已填充内容)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中:

(1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

工程施工监理合同书范本范文

黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 (合同编号:№:QNFJL) 工程名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 人:黔西县财政局托委 监理人:达华工程管理(集团)有限公司

贵州分公司 2011 年签定日期日月1101 人:委托黔西县财政局 监理人:达华工程管理(集团)有限公司贵州分公司 №:QNFJL合同编号: 合同名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 依据国家有关法律、法规,(以下简称委托人),委托达华工黔西县财政局 程管理(集团)有限公司贵州分公司(以下简称监理人),提供黔西县2011年 施工监理服务,经双方协商一致,订立本合同。度洪水乡农发水利农业工程一、工程概况: 1.工程名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2.建设地点:黔西县洪水乡长堰村、新桥村3.工程规模及特征:土地治理项目排灌渠系及农业工程 4.工程总投资(人民币,下同)383.08万元 5.工期:6个月 二、监理范围 1.监理项目名称:黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2.监理方式:巡视监理 3.监理项目投资:383.08万元 4.监理阶段:施工期 三、监理服务内容、期限 1.监理服务内容:按专用合同条款约定。 2.监理服务期限: 自2011年11月1日至2012 年4月30日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写)柒万柒仟元(小写)77000.00元整。支付时间为:甲方在合同工程量完成过半后十天内,支付工程监理费(大写)肆万(小写)

40000.00元,全部工程完工并经验收合格后一次性付清余款(大写)叁万柒仟(小 写)37000.00元支付方式为:银行账户转账。 并下如工期延长造成的监理报酬调整按监理合同平均每月应付监理费数额增加,月拨付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1.监理合同书(含补充协议); 2.中标通知书; 3.投标报价书; 4.专用合同条款; 5.通用合同条款; 6.监理大纲; 7.双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式伍份,具有同等法律效力,委托人执叁份,监理人执贰份。 达华工程管理(集团)理人:监托委人:黔西县财政局 有限公司贵州分公司 法定代表人:法定代表人: 或授权代表人:单位地址:贵阳市延安中路40号 兴中元大厦12楼C座 单位地址:黔西县城关镇水西大厦 邮政编码:邮政编码: 0851)话:(电0857电话:() 电子信箱:QQ 电子信箱: (0851)传真:传真:(0857) 开户银行:贵阳银行南明支行开户银行: 账号:账号: 0111年2011签订时间:月签订地点:日

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案

2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 (多选题) 多项选择题 51.合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。 A.自然人 B.企业法定代表人 C.企业法人 D.非企业法人 E.其他组织 52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。 A.合同当事人违约 B.代理发生变化 C.法院判决 D.仲裁机构裁定 E.物价正常波动 53.根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。 A.招标代理 B.委托代理 C.法定代理 D.追加代理 E.指定代理 54.根据《担保法》,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得价款,债权人受偿的原则有()。 A.抵押权已登记的,顺序相同的,按照债权比例受偿 B.抵押权无论是否登记,均按照债权比例受偿 C.抵押权已登记的,先于未登记的受偿 D.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序受偿 E.抵押权未登记的,按照债权比例受偿

55.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。 A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C.有办理招标手续的人员及能力 D.有编制招标文件的能力 E.有组织评标的能力 56.建设工程施工招标投标过程中,可以没收投标保证金的情形有()。 A.投标截止H期前,投标人撤回投标文件的 B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C.收到中标通知书后,中标人无正当理由拒绝签订合同的 D.收到中标通知书后,未按招标文件规定提交履约担保的 E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57.根据《标准施工招标文件》,应当进行重新招标的情形有()。 A.投标截止时间后招标人不同意开标的 B.投标截止时间止,投标人少于3家的 C.投标人投诉中标人的 D.经评标委员会评审后否决所有投标的 E.招标人不接受评标评审结果的 58.建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。 A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C.不同投标人的投标文件异常一致的 D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E.不按评标委员会要求澄清,说明或补正投标文件偏差的 59.根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)-(1)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):_________________________________________________ 监理人(全称):________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规,遵循平等、白愿、公平和诚信的原则,双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称:—; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工 程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:曾土海,身份证号码: 330822196310232 ,注册号:33014609。 五、签约酬金 签约酬金(大写)贰拾伍蔼元整(¥ 250000 )。 结算方式: 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间, 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金:/。 2.相关服务酬金: /。 其中:

建设工程委托监理合同(示范文本GF--2000--0202)

合同编号:___________ 建设工程委托监理合同(示范文本GF-- 2000--0202) 甲方:__________________________________ 乙方:__________________________________ 签订日期:_________ 年______ 月_______ 日第一部分建设工程委托监理合同 委托人______________________ 与监理人___________________________ 经双方协商

一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程”概况如下: 工程名称:________________________________________________ 工程地点:________________________________________________ 工程规模:________________________________________________ 总投资:________________________________________________ 二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义 相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围 内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自___________ 年____ 月____ 日开始实施,至____________ 年 完成。

建筑工程施工监理合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1775-86 建筑工程施工监理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工监理合同范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 发包方:______ 监理方:______ 依据《中华人民共和国合同法》,____(以下简称发包方)与____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署

工程监理聘用合同范本正式版

YOUR LOGO 工程监理聘用合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

工程监理聘用合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方(聘用单位):*******(以下简称甲方) 乙方(受聘人):***(以下简称乙方) 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期: 自*年*月*日至*年*月*日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责: 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

2015年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师

2015年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师 (1/50)单项选择题 第1题 工程建设涉及的合同中,采用定金担保的合同是( )。 A.施工合同 B.监理合同 C.勘察合同 D.仓储合同 下一题 (2/50)单项选择题 第2题 在借款合同中,货币表现为合同法律关系的( )。 A.主体 B.客体 C.权利 D.义务 上一题下一题 (3/50)单项选择题 第3题 下列合同法律关系的客体中,属于行为的是( )。 A.建筑材料 B.建筑设备 C.勘察设计 D.知识产权 上一题下一题 (4/50)单项选择题 第4题 招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由( )承担责任。 A.招标代理机构 B.招标监管部门 C.投标人 D.招标人 上一题下一题 (5/50)单项选择题 第5题 根据《担保法》,不能作为质押担保的是( )。 A.建设用地使用权 B.股权 C.注册商标专用权 D.专利权 上一题下一题 (6/50)单项选择题 第6题

某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过( )万元。 A.60 B.80 C.350 D.300 上一题下一题 (7/50)单项选择题 第7题 下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是( )。 A.台风导致脚手架坍塌 B.雷电引起火灾 C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏 D.洪灾引起的沉降 上一题下一题 (8/50)单项选择题 第8题 关于标准施工招标文件的说法,错误的是( )。 A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为 B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用 C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D.标准施工招标文件具有强制性 上一题下一题 (9/50)单项选择题 第9题 技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是( )。 A.两阶段招标可采用公开招标,也可采用邀请招标 B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段 C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价 D.第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案 上一题下一题 (10/50)单项选择题 第10题 关于招标项目标底或投标限价的说法,正确的是( )。 A.若招标项目设有标底,开标时应当公布 B.设有最高投标限价地,应规定最低投标限价 C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件 D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件 上一题下一题 (11/50)单项选择题 第11题 工程投标时,投标保证金对投标人具有约束力的期限是( )。 A.申请资格预审日起,至开标日止 B.购买招标文件日起,至开标日止

最新监理合同范本最新版

(GF-2012-0202) 1 2 3 4 建设工程监理合同5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 住房和城乡建设部 19

制定 20 国家工商行政管理总局 21 22 23 24 25 26 27 28 29 第一部分协议书 30 31 32 委托人(全称)六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司 33 监理人(全称):四川江阳工程项目管理有限公司 34 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、35 法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关36 服务事项协商一致,订立本合同。 37 一、工程概况

1. 工程名称:盘县; 38 39 2. 工程地点:; 40 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 41 42 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 43 44 45 三、组成本合同的文件 46 47 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 48 49 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工50 程); 51 4. 专用条件; 52 5. 通用条件; 53 6. 附录,即: 54 附录A 相关服务的范围和内容 55 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

56 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 57 四、总监理工程师 58 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册59 号:。 60 五、签约酬金 61 签约酬金(大写):(¥)。 62 包括: 63 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 64 65 66 六、期限 1. 监理期限: 67 68 自年月日始,至年月日止。 69 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日 70 71 止。 72 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日73 止。 74 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日75 止。

建设工程委托监理合同范本(标准版).docx

编号:_________________ 建设工程委托监理合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

第一部分建设工程委托监理合同 委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下: 工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施,至_______年_______月______日完成。 本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执______份。 委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:_______年_______月_______日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)"工程"是指委托人委托实施监理的工程。 (2)"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3)"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)"总监理工程师"是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)"承包人"是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 (8)"工程监理的附加工作"是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 (9)"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

公路工程施工监理合同范本2019最新版

合同编号:_________公路工程施工监理合同范本2019最新版 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 签订日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

公路工程施工监理合同范本2019最新版甲方: 乙方: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 为保证__高速公路___立交改造工程的工程质量,___投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于___年__月__日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对___高速公路___立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 第 2 页共 6 页

(1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工 第 3 页共 6 页

2018公路工程施工监理合同范本最新版

HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________

甲方: 乙方: 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 (1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。

(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 (3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。 (4)自行负责试验检测人员及设备安全。 (5)检测报告应客观反映施工水平。 (6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 (1)检测费用由甲方支付。 (2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 (3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。 6、违约责任 (1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。 (2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他

监理合同(最新示范文本)

监理合同(最新示范文本)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部

制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人(全称):黄麓镇人民政府 监理人(全称):广东建设工程监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:巢湖市2016年县级土地整治项目—黄麓镇新增耕地及增减挂、工矿废弃地复垦项目监理 2、工程地点:巢湖市黄麓镇 3、工程规模:施工中标价45万元整 二、词语限定 本合同中相关词语的含义与通用条件中的定义下解释相同。 三、组成本合同的文件 1、协议书; 2、投标文件; 3、专用条件; 4、通用条件; 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方共同签署的补充也是本合同的文件的组成部分。 四、签约酬金

签约酬金(大写):壹万肆仟捌佰伍拾元整(小写:450000×3.3%=14850.00元)(监理费计算依据为工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价,对工程总投资500万元以下的项目,监理服务费=工程造价×3.3%)。 五、期限 1、监理期限: 自年月日起至年月日止。 七、双方承诺 1、监理人向委托人承诺,按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等,提供监理与相关服务。 2、委托人向监理人承诺,按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1、订立时间:年月日。 2、订立地点: 3、本合同一式陆份,具有同等法律效力,双方各执三份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

建设工程监理合同示范文本

(GF—2012—0202) 建设工程监理合同 (示文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件;

6. 附录,即: 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师:,:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点: 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行:

监理分公司合作协议书

监理合作协议书 甲方: __________ 乙方:________________ 身份证号码: _______________________ 为了充分发挥甲方在工程建设监理行业以及乙方在市场拓展和社会资源等方面的各自优势,本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就乙方自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务的合作事宜达成一致意见,特订立本协议。 一、乙方经营范围:自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务。 二、上述经营范围内的监理业务由乙方策划、安排、并接受甲方监督、检查。乙 方业务需要甲方人员应付上级检查出场以及在施工监理中需甲方派员指导,总监按800 元/天、监理工程师按500元/天、其他人员按300元/天计费,车旅费按实际报销、吃住等由乙方负责。 三、乙方承接工程项目施工监理的经营,应做好成本核算,实行自主经营,独立核算,自负盈亏。 四、乙方应认真履行所签订的工程监理合同, 承担监理合同的经济和法律责任,工 程所需要的监理人员、办公设备及交通工具等由乙方自行配备,受甲方监督管理。 五、乙方应当为工程所需要的监理人员办理相关保险,并承担监理人员全部安全责任,严格遵守安全生产制度确保员工安全;工程经营过程中,乙方应及时发放监理人 员的工资、不得拖欠员工工资,由此造成劳动纠纷乙方应承担全部责任。 六、乙方承担的监理工程造成被通报,引起甲方不能参加监理工程的投标或不能 承接新的监理业务,乙方必须补偿给甲方壹拾万元人民币。 七、合同期内,乙方应向甲方上交履约保证金贰人民币,保证金半年支付壹元人民币,一年内付清。该款项如乙方无违约(公司无造成通报)双方解除合同后一个 月内退还给乙方。 八、乙方所承接监理项目所 签署监理合同必需由甲方签署,甲方根据工程监理的风 险评估,若风险较大的项目有权不予参与投标或不给予签署合同。 九、乙方按以下方式与甲方结算:

水利工程建设监理合同样本-最新范本

水利工程建设监理合同样本-最新范本 发包人:______ 合同编号:_________ 监理人:______ 签定地点:_________ 签定时间:____年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》,__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同. 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理. (一)工程概况: 1.工程名称:__________________________ 2.工程地点:__________________________ 3.工程规模及特性:_______________________ 4.工程总投资:静态:______________________ 动态:______________________ 5.工程总工期:_________________________ (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务. (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务. (四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日. (五)建设监理报酬为(大写)______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付. 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序. (一)监理委托函或中标函. (二)监理合同书. (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件. (四)专用合同条款. (五)通用合同条款. (六)监理招标书(或委托书). (七)监理投标书(或监理大纲). 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件. 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效. 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份. 发包人:_______(盖章)监理人:_______(盖章) 法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章) 委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章) 邮编:________ 邮编:________ 电话:________ 电话:________ 传真:________ 传真:________ 开户银行:______ 开户银行:______ 账号:________ 账号:________

委托监理合同范本(完整版)_1

合同编号:YT-FS-7615-24 委托监理合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

委托监理合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:______ 地址:____邮码:____电话:____ 法定代表人:____职务:____ 乙方:______ 地址:____邮码:____电话:____ 法定代表人:____职务:____ 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行____工程项目的____施工监理,监理范围:____质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用

服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:____万元。 第三条条款定义 1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b 服务范围与内容中详细说明。 4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d 中详细说明。 5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双

装饰装修工程监理合同范本DOC

装修工程委托监理合同 委托方(以下简称甲方) 监理方(以下简称乙方)张美琼 甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同: 一、服务内容、方式和要求 1、服务内容: ①工程名称:德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊 ②工程地址:莲前西路 ③工程规模:室内工程建筑面积合计约1000 m2。 ④监理范围:装饰装修图纸内部分。 ⑤服务范围如下: (1)前期监理 审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。 (2)中期监理 根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证; (3)后期监理

工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。 2、服务方式: ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作. ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。 ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。 3、服务承诺: ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。 ②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。 二、委托方提供如下条件: 为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。 三、授权范围 甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利: 1、对选用材料和施工质量的检验权。 2、施工工艺变更权,需经甲方同意。 3、对施工单位的处罚建议权。 4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。 5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。 6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程

相关主题