当前位置:文档之家› 最新电力工程总承包合同范本

最新电力工程总承包合同范本

工程总承包合同

工程编号:

项目名称:建

设地点:合同

编号:

发包人:

承包人:

2011 年00 月

目录

第一部分合同协议书 _________________________________________________________________ 3

二工程总承包范围________________________________________________________________ 3 三总承包方式及主要内容__________________________________________________________ 3 四总承包方的主要原则____________________________________________________________ 3 五总承包工期____________________________________________________________________ 5 六工程质量等级__________________________________________________________________ 5 七工程质量标准__________________________________________________________________ 5 八合同总价及支付方式____________________________________________________________ 5 九组成合同的文件及解释顺序______________________________________________________ 5 十定义约定______________________________________________________________________ 5 十一承包人承诺__________________________________________________________________ 5 十二保密________________________________________________________________________ 6 十三支付________________________________________________________________________ 6 十四合同生效____________________________________________________________________ 6 第二部分通用条件__________________________________________________________________ 8 第 1 条一般规定___________________________________________________________________ 8 第 2 条发包人____________________________________________________________________ 12 第 3 条承包人_____________________________________________________________________ 14 第 4 条进度计划、延误和暂停______________________________________________________ 16 第 5 条技术与设计_________________________________________________________________ 21 第 6 条工程物资__________________________________________________________________ 23 第7 条施工_______________________________________________________________________ 26 第8 条竣工试验___________________________________________________________________ 36 第9 条工程接收___________________________________________________________________ 41 第10 条竣工后试验________________________________________________________________ 42 第11 条质量保修责任______________________________________________________________ 46 第12 条工程竣工验收______________________________________________________________ 47 第13 条变更和合同价格调整________________________________________________________ 48 第14 条合同总价和付款____________________________________________________________ 52 第15 条保险______________________________________________________________________ 57 第16 条违约、索赔和裁决__________________________________________________________ 58 第17 条不可抗力__________________________________________________________________ 60 第18 条合同解除__________________________________________________________________ 61 第19 条合同生效与终止____________________________________________________________ 66

第一部分合同协议书

发包人(全称):(以下简称:发包人)

承包人(全称):(以下简称:承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协调一致,签订本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:详见《技术协议书》。

资金来源:自有资金。

二、工程总承包范围

详见《技术协议书》。

三、总承包方式及主要内容

1、承包方式

联合体承包:______________ 公司和__________ 公司同样具有独立法人资格,对本项

目组成联合体进行承包。________________ 公司为联合体主体单位,负责工程设计、技术服务、

建筑、安装及调试,人员培训,并对实施范围内的承包方义务和责任承担主要责任;公司为联合体成员单位,负责设备材料成套供货,对实施范围内的承包方义务和责任负连带责任。

承包人对合同范围内的工程负责:工程设计、设备、材料供货、施工、调试、试运行、

理论培训全过程EPC总承包。

2、总承包主要内容:详见《技术协议书》技术附件2。

四、总承包的主要原则:

1、承包人必须采用先进、成熟、实用的工艺技术,使工程技术经济指标及装备水平达到同行业先进水平,具体条款及要求详见技术文件。

2、工程设计

承包人所提供的设计文件应满足国家设计规范及合同要求并经发包人同意后方可实施。

3、进度控制双方应分别指定专人对项目实施的全过程的进度进行控制。主要进度节点:初步设

完成、桩基开工、锅炉安装开工、首台锅炉水压试验、首次并网发电、72 小时试运行。

工期考核节点为:首次并网发电。

4、质量控制承包人应指派专人对项目实施的全过程的质量进行控制。发包人对承包人施工质量有监督权力,工程质量满足本协议书第六条的要求。

5、费用控制承包人对项目实施的全过程的费用进行控制,并对合同总价负责。

6、考核及竣工验收按照本合同的要求考核及竣工验收。

7、违约责任

7.1 承包人违约

7.1.1 工期:按本合同确定的工期,如发包人责任造成的工期拖期,工期顺延。如因承包人责任造成的工期拖期,工期延误10日以上(自第11日起),每10天按所延误部分价值的0.1%承担逾期违约金。工期违约金最高不超过合同总价的2%。

7.1.2 质量:由于承包人原因的工程质量有缺陷,由承包人负责无偿修理和返工。

7.1.3 由于承包人的原因,性能考核未达到考核指标要求,承包人应维修直至到达性能考核值,所产生的费用由承包人负责。经过2 次整改仍未达到,根据性能测试的结果,按以下条例进行赔偿:(1)当实际平均发电功率在性能保证值(发电功率)的基础上± 3%偏差内,视为达标;

(2)当实际平均发电功率低于性能保证值的3%时,每再降低1%罚款合同总价的0.1%;

7.1.4 本合同项下承包人违约及赔偿金累计不超过合同总价的5%。

7.1.5 违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7.2 发包人违约

7.2.1 如果由于发包人责任造成的工期拖期,发包人应按每拖延10 日以上(自第11 日起), 每10天按总承包费用的0.1%计算支付承包人相应费用并顺延工期,并不得低于因其违约导致承包人实际增加的费用。

7.2.2 如果发包人未能按合同约定的支付时限和金额支付给承包人合同款项,发包人应按未付款额银行同期贷款利率承担到期日后的利息;如延期付款对工程进度造成影响,则合同工期进行顺延调整。

五、总承包工期

本工程总工期为合同生效后个月。考核进度的工期为首次并网发电日期。

发包人负责的工期进度:

1. 详勘报告在受到承包人详勘任务书后15天内提供;

2. 锅炉桩基及锅炉基础在收到承包人锅炉桩基施工图电子版后45天内交安装。

六、工程质量等级:合格。

七、工程质量标准:国家及行业现行质量验收检验评定标准(见《技术协议书》)

八、合同总价及支付方式

合同总价金额:万元(人民币万元整)

合同总价组成:

1、建筑安装费:万元

2、设备费:万元(其中运输费:万元)

3、设计费:万元

4、技术服务费:万元

上述费用均含各种税费。

合同价款支付方式:见本合同第三部分专用条款第14条。

九、组成合同的文件及解释顺序如下:

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4 、本合同《技术协议书》、工程进度计划附件

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸及工程量清单

双方有关总承包工程的洽谈、变更等书面协议或文件经双方授权代表签字确认视为本合同的组成部分。

十、本协议书中有关词语含义与本合同的合同条件第二部分《合同通用条款》分别赋予它的定义相同。

十一、承包人向发包人承诺按照合同约定的总承包范围和承包方式进行设计、设备材料供货、施工、竣工并在质量保证期内承担工程质量保证责任。质保期间内,如发生质量问题,承包人应派人修理,否则,发包人可委托其他单位或人员修理。因承包人原因造成返修的费用,发包人在质保金内扣除,不足部分由承包人交付。

十二、知识产权与信息保密

由承包人(或以其名义)编制和提供的承包人文件及其他设计文件,其版权和其他知识产权归承包人所有,未经承包人同意,发包人(或以其名义)不得在本合同工程以外,为其他目的使用、复制由承包人(或以其名义)编制和提供的承包人文件和其他设计文件,或将其传送给第三方。

由发包人(或以其名义)编制和提供的发包人要求以及其他文件,其版权和其他知识产权应归发包人所有,承包人因合同的目的,可复制、使用和传送上述文件. 除合同需要外,未经发包人同意,承包人不得将其传送给第三方。

双方对在订立和履行合同过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密负有保密责任,未经同意,不得对外泄露或用于本合同以外的目的。

任何一方违反本条规定给另一方造成损失的,承担损害赔偿责任。十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十四、合同生效本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章、预付款到帐之日起生效。在本合同的其他组成文件中,如其内容与本协议内容发生矛盾时,以本协议书内容为准。

本合同专用条款与通用条款发生矛盾时,以专用条款为准。

本合同双方发生争议,发包人与承包人及时协商解决。协商不成时,双方当事人同意由项目所在地仲裁委员会仲裁。

本合同正本一式2 份,双方各执1 份,合同副本一式8 份,发包人执6 份,承包人执2份。

签字页:

电力工程施工合同范本(通用版)2篇

电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:电力工程施工合同范文 2、篇章2:电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 甲方:xx 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx

计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的 实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用 2017年10月,住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),与2013年版《建设工程施工合同(示范文本)》,本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看,新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质2017第138号文),统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此,我们拟结合138号文的相关规定,对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订:2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 (一)“计日工”条款修订内容 2013版原文如下:10.9 需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下:10.9需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 (二)何谓“计日工”? 建设工程领域有两种计价模式:定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量,套用定额单价,最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价,个体之间不产生差异。 清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单,由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下,工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。 因此,采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式,纯粹的定额计价模式下,无需使用计日工。

电力工程建设监理合同范本

编号:JS-20211757 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 电力工程建设监理合同范本 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.

[标签: titlecontent] 委托单位:_________ 监理单位:_________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模为:_________ 2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。 3、责任期限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。 4 、下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一

部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决。 (1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中),施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋,土地归还甲方,经甲方验收合格后,予以退还。 8、乙方拉运材料,设备离开_________时,应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。 9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活,生产临建拆除后,必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。 10、未尽事宜,双方根据需要,经协商可另外签订补充合同。 11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 电力工程施工合同书(合同范 本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方:玉树xxxx水务局 乙方:青海省xxxxxx限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV~10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 一、工程名称:玉树县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程 二、工程内容: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 三、工程地点:玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位:青海省水利水电勘探设计院 五、工期: 2020年月日至2020年月日 五、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 六、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定 (¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人: 二、乙方项目负责人: 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、监理工程师代表:

电力工程合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力工程合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方) 一、项目立项: 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续,由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称: 三、工程范围: 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点: 五、承包方式:包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款:人民币大写:整 (小写¥: )。 六、付款方式:转帐。工程自签订协议之日起,甲方应按工程款项

七、合同工期:60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期,双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收:按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任: 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工,解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收,甲方不能提前使用或擅自改动设备,因此产生的损失和费用,由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误,造成不良后果返工,由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任:

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

建设部工程施工合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设部工程施工合同(标准版)

编号:FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人:____(简称甲方) 承包人:____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目,经双方协商一致,订立本合同。 特别条款:该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同,自本合同签署生效时起,宣布作废。 第一条工程概况 工程名称:____道路工程 工程地点:____ 工程内容:____道路工程 资金来源:自筹;

第二条承包范围 承包范围:小区内的砼道路工程,排污管道,雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期:待定; 竣工日期:待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准:按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工,执行有关验收规范,规定及标准,经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写):暂定____/____元人民币,以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一,应具有本条所赋予的定义: 1、甲方:指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继

电力工程承包合同协议书范本

甲方∶ 乙方: 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时按质完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称∶ 二、工程地址∶ 三、工程范围∶ 第二条在组织施工过程中,如遇下列情况需顺延工期,双方应及时进行协商确定顺延期限 一、因天灾或人力不能抗拒或变更施工图而不能继续施工者; 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 第二条施工准备 一、甲方在开工前应清除施工场地障碍物;解决施工用地、施工用水源、电源和运输道路的畅通;应向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织相关人员研究和熟悉供电部门审核批准的用电方案及小区供配电设计图纸、参与设计交底、编制施工图预算、施工组织设计或施工方案;做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、物资供应方式:包工包料 二、供应的材料和设备,谁供应谁负责,因此造成对方的损失,由供应方承担。 第五条工程款结算与工期 本工程通电前需甲方支付用电保证金1—2万元外,其它所需费用全部由乙方承担。

一、本工程造价的结算方式: ____________元整(¥____________)不含税价一次性包死,如确需调整包干价,必须经双方签字认可。 付款方式:合同签订后经甲乙双方约定甲方付主材料进场后总价款______%,验收合格通电后付总价款______%,______%做质保金,质保期一年,一年后质保金返还。 第六条工期 有效工作日30天内完成 第七条施工与设计变更 一、乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中,要坚持按图或供用电方案施工,任何一方不得随意变更设计。 三、在施工中由于乙方自身原因造成的损失,均由乙方自行负担。 第八条竣工验收、结算与保修 一、工程经供电部门及甲方检验合格送电之日起,移交给甲方,如甲方不能按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担。 二、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间,确因施工责任造成的质量事故,应由乙方负责修理,并负担全部修理费用。 第九条奖励、惩罚与仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算,每逾期一天,由乙方偿付给甲方 / 的违约金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付给乙方/ 的奖励。 二、施工中的经济纠纷,应本着实事求是的原则,协商解决,如双方协商不能解决时,可选择以下第( 2 )项方式处理:

电力建设工程施工合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project

电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、

电力工程施工合同协议书范本详细版

编号:_____________ 电力工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式:包工包料 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:暂定元整(Y: _________ )(人民币 _________ )。 2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计Y_ ____________ 元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向

2019年建设部工程施工合同协议书范本完整版

编号:_____________建设部工程施工合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。 一、项目经理部主要负责人: 二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的__________%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的__________%由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额__________%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。 5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理),在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定,签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同,否则视为违约并追究相关责任。 三、甲、乙双方责任 (一)甲方责任

(完整版)电力工程公变合同范本

公园世家二期新建住宅供电配套工程 工 程 合 同 合同编号: 甲方:蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司 乙方:湖北鄂电电气集团工程有限公司 签约时间:

公园世家二期新建住宅供电配套工程 工程合同 合同双方: 甲方:蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司(以下简称甲方) 地址(即通知地址):湖北省仙桃市御台公馆特1号 邮政编码:项目负责人: 联系电话:传真: 乙方:湖北鄂电电气集团工程有限公司(以下简称乙方) 地址(即通知地址): 邮政编码:项目负责人: 联系电话:传真: 上述甲乙双方本着平等、公平、自愿和诚信的原则,经充分、友好协商,就乙方承接甲方公园世家二期项目新建住宅供电配套工程及居民生活用电部分供电手续办理工作事宜达成一致,同意订立本合同,以资信守: 第一章新建住宅供电配套工程 第一条新建住宅供电配套工程概况 1、新建住宅供电配套工程(下称“工程”)地点:湖北省仙桃市。 2、本工程由2栋32层、1栋18层和1栋24层高层建筑组成,总建筑面积约: 59150.94平米。 3、承包范围:负责制定工程设计方案、出具施工图并报经甲方及电力主管部门审核批准,负责从电网供电点至居民电能计量装置(含电表、表箱及开关)或公建设施的产权分界点止的所有供配电设施采购及安装建设。负责供电配套设施的报请电力主管部门的验收及最终移交工作。合同固定总价包括所有供配电设施的设计、设备材料购置费、通道建设费、监理、施工规费、税金等一切费用;并包括6#楼增加安装的6块电表(单相1块、三相5块)。(工程预算明细附后)

第二条工程工期及施工计划 1、工程施工开工日期以签订合同之日起算,工程竣工日期为:7#、8#楼于2015年12月31日前通过竣工验收并通电,9#、10#楼于2016年5月30日前通过竣工验收并通电,6#楼6块电表于2015年11月30日前通过竣工验收并通电。乙方应根据电力建设工程施工技术管理的有关规定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”,在开工前如约提交甲方。 2、经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为本合同附件一,由双方共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,提交甲方批准后执行。 3、乙方应严格按照本合同约定的工期、质量完工并提交有关政府质检部门及供电部门验收。 4、甲乙双方一致确认,上述工期及施工进度安排已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、高温等自然天气影响因素。因此工程施工中发生前述情形时,不属于本合同第三部分第3条约定的不可抗力事由,届时工期不予顺延。 第三条甲乙双方的权利义务 1、甲方权责 1.1、使施工场地具备施工条件; 1.2、为乙方进行施工提供必要的水、电、电讯线路,并保证施工期间的需要; 1.3、开通施工场地与城乡公共道路的通道,以满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; 1.4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确; 1.5、配合乙方办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输的申报批准等手续; 1.6、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验; 1.7、为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求; 1.8、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。 2、乙方权责

电力工程总承包合同范本(最新版)

合同编号: 电力工程总承包合同范本 (最新版) 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期:年月日 说明:本合同为word格式,下载后可自由编辑

甲方(全称):xx房地产开发有限公司 乙方(全称):xx电力建设总公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方依自愿平等原则,协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:xxx房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点:xxx县 3、工程范围和内容:根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工,施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元(贰拾陆万伍仟元整),但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额,乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成,因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。

第五条工程承包方式为:包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购,乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中,应严格按图施工,但下列情况可予以改变: ㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方不得任意更改设计,应以书面形式通知甲方,由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充,乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外),如超过原设计标准和规模的设计变更,按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责: ㈠开工前,使施工现场具备施工条件。并在施工过程中,解决场地征用及青苗陪偿问题; ㈡根据工程进度的要求,统筹安排,组织协调施工单位之间的关系,以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理相关手续。 2、乙方的职责: ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求,做好相关材料的采购和管理。

电力工程施工委托合同书

电力工程施工委托合同书 发包方:山东潍坊科技学院(以下简称甲方) 承包方:山东华浩电力工程有限公司(以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称:教授新村箱变工程 工程地点:科技学院教授新村 工程内容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式:总承包,包工包料,交钥匙工程 (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(RMB):100万元整含税(大写壹佰万元整),以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切 损失均与乙方无关; 第九条解约

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正)-word 范文模板 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除 == 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! == 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正) 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正) 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门: 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。 附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201) 国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日 第一部分协议书 发包人(全称):_________ 承包人(全称):__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:___________ 工程地点:___________

电力工程施工合同书(样本)

电力工程施工合同书 工程名称: 建设单位: 施工单位:重庆诚承水电安装有限公司 2017年7月6日 甲方(发包方): 乙方(承包方):重庆诚承水电安装有限公司 受甲方委托,乙方承担工程

的施工,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、主要工程量: 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取包工包料的方式。乙方包办本次工程验收、送电;线路架设所需的附属材料、材料采购;安装、调试工作的所有手续,由乙方负责。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币:(Y) 该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由 乙方向甲方另行结算。 3、本协议签订之日起至工程验收合格后7日内一次性付清工程款丿元。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,乙方正式进场施工。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时, 以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。

2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的市政道路、线路通道砍伐、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。 乙方责任; 1、依据协议、施工图纸施工,并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。 3、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,如因乙方责任发生的安全事故,其责任费用由乙方承担。 4、乙方应文明施工,交工前应清理现场。 六、其他约定 1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责,但如因不可抗力原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。 2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,甲方应承担违约责

电力工程建设施工合同范本2018

电力工程建设施工合同范本2018 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(发包方): 委托代理人: 乙方(承包方): 委托代理人: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围: 三、材质要求: 四、技术要求: 五、工程说明: 六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 (1)本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期:个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前 3 天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整。大写。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的 95作为预付工程款,剩余 5作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

相关主题