编号：YB-HT-4773
土方工程承揽合同
Earthwork contract
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
编订：Yunbo Design
土方工程承揽合同
土方工程承揽合同范文1
甲方：
乙方：
根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。
一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。
二、承包范围及内容：场区土方挖运。
三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)
四、工程承包价格及计算方式
按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。
五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。
六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方责任
负责测量土方标高
九、乙方责任
1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。
2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。
3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 土方倒运施工合同模板 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方倒运工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。 1、施工范围 施工范围内土方倒运到甲方指定现场。 2、计量方式及价款 以车次数计量，元/车，车辆为后八轮，每车不少于立方。 3、工程款支付 3.1乙方持双方结算验收单据并附发票挂账。工程施工期支付到结算金额的50%；工程竣工后，全部验收合格，支付到总结算价款的70%；验收合格后次年春节支付到总价款的90%，剩余10%作为质量保证金，工程质保期为2年，待工程竣工后无质量问题后无息返还。 3.2乙方使用的运输车辆机械、燃油等费用均由乙方自行承担。 4、甲方责任
4.1按本合同约定的期限支付工程款； 4.2负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查, 给予乙方施工必要的协助与支持； 4.3.向乙方提供与本合同相关资料，且就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；； 5、乙方责任 5.1乙方服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；承担工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责； 5.2 乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃； 5.3乙方按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容； 5.4乙方应对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。 5.5乙方应保证运输车辆机械状况良好，随机附件、随机工具、证照齐全并合法有效。 5.6乙方现场负责人员应全天候听从甲方人员的合理指挥和安排，以优质的服务，积极认真的工作态度配合甲方顺利完成施工任务。同时，乙方应遵守甲方单位的有关规章制度，遵纪守法。 5.7乙方在运输车辆出现故障后，应及时派人到现场维修，若乙方不能及时排除故障影响施工时，应将故障车辆立即移出施工现场，另调车辆继续施工。 5.8乙方确保车辆驾驶人员持有操作证、驾驶证原件，甲方留存的复印件应加盖乙方公章。 5.9乙方必须提供车辆的相关有效证件，甲方留存的复印件应加
工程劳务承揽合同 （棚户区煤改气项目组） 依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚实守信、平等互利、 优势互补、互利共価的原则，甲乙双方就共同合作开展承建新奥燃气发展有限 公司燃气输配工程， 廊坊市棚户区天然气管道及各户天然气表安装工程 项目经协商一致，达成如下合作协议，并共同遵守履行。 一、项目名称及总造价、施工内容、施工工期: 项目名称或发包方： 新奥燃气丄程冇限公司廊坊分公司 项目地址：_ 总造价或单价： 位的住户按照人工单价450.00元人民币每户计算，屮压?管道与燃气总管道连 接处的挖坑为每个500.00元人民币（合路而切割、破碎、回填、夯实，不含路 面复原和垃圾清运）。穿越部位挖坑为每个1000.00元人民币。以上价格均为税 后价，不提供票:4 4、 预制混凝土基座挖坑人工费 兀人民币一个（含破碎、切割、挖坑、安 装、回填、夯实、支架安装、不含垃圾清运），自己浇筑制作混凝土地峻为每个 人工费 元。（钢筋绑扎、底座制作、混凝土的搅拌浇筑、支模、支架的 安装、支架公司提供）人工费不提供票据，所有工程量按实计算。 5、 施工内容: ① 管线走向、燃气表定位、主燃气管道及中压管道交接处施工挖坑、中压管 道至调压箱的焊接、支架、调压箱的固定施工、调压箱低压出口到入户的天然气 表安装、包含墙体管道固定、支架安装、墙体开孔、入户挂表、表后阀门、调试 试压验收。 ② 以每村每户为单位，每个单位含5米的燃气中压管道，如果超出的部分（即 总燃气管网到调压箱之间的管道）每米按照30.00元,含DN75、80的管道焊 接，混凝土基座、支架及腾空安装，如管径变大到DN100及以上，甲方承担吊 车费，龙门架、管线价格另议。原住户取暖炉拆除 兀一个，以上价格均 为税后价，不提供票据。 6、 此工程总价以各分项单价为准，按实际施工工程量计算。 7、 施工工期：以当年施工FI 期为起至当年供暖日期起为止，为一个施工周期， 工程量按实计算。 二、甲乙双方的责任及义务、结算方式; 公司名称（甲方）: 地址: 委托代表人: 身份证号; 电话; 乙 方: 身份证号: 电话: 1、 2、 3、 晨光社I 乂、盛德社区
承揽合同 定作方（甲方）： 承揽方（乙方）： 本合同甲方委托乙方承揽项目，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上， 根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 1.1乙方带料 价款或酬 金定作物品名或项目 规格型号计量单位数量单价（元总金额交货期限名称 /套） （元） 合计人民币含税金额元，大写 1.2甲方带料 材料名规格型计量单数量质量提供日消耗定单价总金含税总金额 称号位期额额 第二条、质量要求、技术标准 执行。 第三条、乙方对质量负责期限 验收合格后免费保修12个月。 第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求 4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知甲方；甲方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。 4.2乙方对于承揽的工作，如果甲方要求保密，应当严格遵守，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 4.3甲方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。 第五条、验收标准、方式 5.1按照合同规定的质量要求，技术标准、图纸和样品作为验收标准。 5.2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复
或退换。 5.3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第六条、履行的期限 年月日至年月日。 第七条、结算方式 验收合格后日内支付总价款的95%，余款保修期满后如无质量问题一次付清。 第八条、违约责任 8.1乙方违约责任 8.1.1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。 8.1.2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分甲方不再需要的，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。 8.1.3未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。 8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的0.3%偿付违约金。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。 8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。 8.1.6异地交付的定作物不符合合同规定，暂由甲方代保管时，应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。 8.1.7实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付甲方因此造成的损失。 8.1.9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的，由乙方对工作质量、数量承担责任。 8.1.10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。 8.1.11乙方在甲方的工作场地，设备设施上进行工作时，应当遵守有关的操作规程，不允许毁坏甲方的设施设备，对工作中出现的安全事故由乙方自己负责，甲方不负任何责任。 8.2甲方违约责任 8.2.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
工地砂石土方运输合同 托运方：（以下简称甲方） 承运方：（以下简称乙方） 鉴于甲方货物需要使用运输工具配送至甲方的指定地点，乙方承诺有足够运力承运甲方货物，兹此双方订立本协议，以明确双方权 利和义务并共同遵守之。 第一章运输工具 一、运输工具数量、质量要求 甲方货物交乙方运输，乙方提供运输工具为适合甲方货物运输的_____________货车，共计________部车辆，车号分别为 ______________________.乙方运输工具就保持整洁，以适合甲方货 物运输品质要求及货物安全需求。若乙方运输工具质量不良致甲方 货物受损，乙方应按货物预达目标城市零售价的一倍赔偿甲方损失。 二、运输工具性质要求 乙方承运甲方货物之运输工具必须是乙方自有或与乙方签署雇佣/租赁协议之运输工具。前述运输工具履行本合同产生的一切责任。（不限于对甲方造成损害的赔偿责任，均由乙方负责承担） 三、运输工具合法性要求 乙方用于履行本合同的所有运输工具必须证照齐全，符合营运要求，且需向甲方提供其明细及相关资料或复印件为本合同附件。相 关资料包括行车执照，营运证，司机身份证等；除上述资料外乙方 有义务按甲方要求提供其它证明。乙方对承运运输工具的任何变更 应提前一日书面通知甲方并附相关资料，否则甲方有权要求乙方解 释或白日做提供其它运输工具承运。 第二章承运
四、操作规范要求 1.甲方应在使用运输工具前由专人负责通知乙方以便乙方准备。乙方接到前述通知，必须派专人负责在甲方指定时间内到甲方指定 地点领取货单并签收确认接单时间，若非乙方指派专人领取，领取 人必须持乙方出具书面证明方可领取。 2.乙方必须在甲方规定的时间内到甲方指定地点凭甲方提供有效出货单提取承运货物。乙方提货物时，应凭甲方出货单对交运货物 品种，数量，规格等进行清点，拒绝破损货物装上运输工具。双方 确认无误，后，在出货单上签上认后，乙方运输工具方可离开仓库。若签认后发现有破损，丢失，缺少，一律由乙方自己负责，且需按 该货品市场零售价一倍赔偿。 3.甲方有权对乙方要求一部运输工具送多家客户。乙方按要求将货物送到甲方指定的接货地点。其它再次的运输费用由甲方支付。 五、送货安全性要求 1.乙方应保证货物运输途中的安全，如因意外事故和其他纠纷造成货物破损，丢失，乙方除承担全责任外，需按市场零售价一倍赔偿，且所发生的弄事，民事纠纷与甲方无关。 2.在运输途中一旦发生货运事故，乙方应在事故发生起半小时内通知甲方，乙方亦采取补救措施，防止损失过大，乙方应做好货损 及事故记录并取得相关证明。 3.乙方不行以任何理由扣留甲方运输货物，否则即为违约，甲方有权要求乙方返还原特或要求乙方按货物到达之零售价一倍赔偿甲 方相应之损失。乙方承诺不以任何理由留置货物，否则造成甲方损 失应当承担相应责任。 4.除特殊情况，如天灾，路坏，天气造成货物运输耽误，不予赔偿。 六、送货的及时性，准确性要求
土石方工程施工项目合作协议 甲方：____________________________（简称工程承揽方） 乙方：______________________________（简称工程施工方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的有关规定。经甲、乙双方在平等自愿、互惠、互利原则基础上进行充分协商达成共识，特订立协议条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：土石方平场 2、工程地点：达州市经开区新城区建设 3、工程施工内容：为土石方工程挖方、爆破、运输等及发包的全部内容。 4、工程总量： 5、工期要求：按发包方与乙方签约的合同期限为准，只能提前不得推后完成任务。 二、工程项目及分工内容 （一）、甲方分工内容： 1、甲方负责与工程项目发包方协调同乙方关于工程施工协议签约和施工所需的相关文件资料手续。 2、甲方承担工程项目前期运作的相关工作和费用，其中： （1）、组织人员落实和跟进项目及全过程工作。 （2）、配合乙方与发包方完善工程所需的项目内容条件。
（3）、承担项目前期所有应支费用。 3、甲方与发包方联系并获本工程项目达到合同签约条件后，由乙方与发包方签订正式施工合同为止作为甲、乙双方合作关系的确定（二）、乙方分工内容 1、乙方按发包方所发签的合同内容全权负责实施管理，并承担相关的全部责任(含经济、法律、安全等)。 2、乙方在履约本合同时，甲方有权监督按照与发包方签发合同内容的实施过程，如出现对发包合同违约行为，甲方有权向发包方提出协调处理意见，乙方必须服从。 三、工程价款及分配方式 1、甲方保证乙方与发包方合同签约价款为每立方米按32元：内容为挖、运、爆及所有税费，运距为0――5公里，如超出运距发包方按实计价。 2、甲方前期工作的支付费用和施工期间，现场工作费用均按每立方米计价收取为______元，并按乙方逐月工程施工完成量计算执行，对每立方米______元，在提取费中所产的税费由乙方代扣代交，并出据完整的税费依据交甲方。 3、甲方前期费用待乙方在发包方首批工程预付款到帐后，甲方一次性借支乙方人民币_______万元，该款由乙方在每次完成工量划款时，在甲方应收入中以30%扣减，直致完清为准。 四、双方其他事项 1、乙方按发包方签约的合同内容全面实施经营管理承担其全部相关责任负责自负盈亏。
建筑工程劳务承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：呼和浩特市传媒小区1#、2#、3#楼部分劳务工程。 2、工程地点：。 3、承包方式：该工程为包工不包料（即包清工）。 4、承包范围及内容： 二、工程工期 1、本工程的工期从年月日至年月日，总日历天数_______天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由
此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。 三、承包价款及支付方式 1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。 （1）1#楼：5137.92㎡×元/㎡= 元。 （2）2#楼：4770.42㎡×元/㎡= 元。 （3）3#楼：5607.36㎡×元/㎡= 元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%，剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收 乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到 五、材料供应及质量要求 应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。 六、双方责任和权利 （一）甲方的责任和权利 1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-052337 承揽合同示范文本(2020版)
承揽合同示范文本(2020版) 合同编号：_____ 定作人：____ 承揽人：____ 签订地点：____ 签订时间：____年____月____日 第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限 项目名称及内容 计量单位 数量 工作量（工时） 报酬 交付期限 单价 金额 合计人民币金额（大写）： （注：空格如不够用，可以另接）
第二条技术标准、质量要求：_______ 第三条承揽人对质量负责的期限及条件：____ 第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_____ 第五条承揽人使用的材料由____人提供。材料的检验方法：______ 第六条定作人（是／否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：____ 第七条工作成果检验标准、方法和期限：______ 第八条结算方法及期限：_______ 第九条定作人在____年____月____日前交定金（大写）____元。 第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。 第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人（是／否）可以留置工作成果。 第十二条违约责任：______ 第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决： （一）提交 ____仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十四条其他约定事项：________ 定作人 定作人（章）： 住所：
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 土石方工程运输合同简易 版
土石方工程运输合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 甲、乙双方按照相关的法律法规，经过平 等协商、自愿的原则，达成如下协议： 一、甲方承包公司在的隧道土石方运输 业务，现将该业务转包。 二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工 程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起 止点由甲方指定，但乙方在隧道中的运输距离 不得超过三公里，运输时间为每天24小时。 三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石 方运输需要，但甲方可以作其它临时安排，乙
方不得拒绝。 四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。 五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。 六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写：￥29000.00)，且在每月期满后的10天内付清。 七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超过甲方的隧道工程完工。 八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金元。
土方工程承揽合同 土方工程是建筑施工过程中的第一项工作,在施工中占有主导的地位。对于土方工程承揽 合同 你了解多少呢?以下是在干货资源社小编为大家整理的土方工程承揽合同范文，感谢您的阅读。 甲方： 乙方： 根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。 一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。 二、承包范围及内容：场区土方挖运。 三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责) 四、工程承包价格及计算方式 按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。 五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。 六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款
20xx年7月末支付。 七、施工工期 八、甲方责任 负责测量土方标高 九、乙方责任 1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。 2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。 3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。 4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。 5、乙方应配合甲方做好文明施工。 6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。 7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，
劳务承揽合同承揽合同 劳务承揽合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业承揽合同，双方共同遵照执行。一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量:酒店6、8、10、12层局部楼板剃凿，具体位置见附图。四、工程工期:15个日历天 五、工程质量要求:在对合同内规定的位置进行剃凿的同时，需做好成品保护，不能对其他位置的安全性造成影响，做好土头的清理运输工作。六、工程造价:30000元(大写:人民币叁万元)。 七、工程承包方式及取费标准:由乙方承揽甲方该项目的工程，取费标准由双方协商确定。具体计价清单如下: 1 八、工程价款的拨付及结算方式:工程完工并经甲方验收合格，双方进行结算后10天内一次性支付合同款项。 九、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期:按合同约定按时完成。
4、文明施工:加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合 治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指 导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十一、乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施 2 工验收规范，精心组织施工。 2、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 3、严格落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 4、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十二、违约责任: 1、甲方不履行或不按合同约定履行义务时，每逾期一天，应向乙方支付本合 同总价的3‰作为违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，应向甲方支付100元的违约金; 3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约 责任后仍应继续履行合同。十三、争议: 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十四、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十五、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-024514 工程承揽合同示范文本(2020 Model text of project contract
工程承揽合同示范文本(2020版) 委托单位(甲方)___________________________ 承揽单位(乙方)___________________________ 为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称：__________________________________ 2.工程地点：__________________________________ 3.承包范围：参见合同附件之预算表。 4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式： (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料; (3)承包人包工、发包人包料。 5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供： (1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份; (2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)
土方工程承包协议书 发包人（以下简称甲方）：安徽华丰建筑装饰有限公司苏滁二期安臵房北区工程项目部 承包人（以下简称乙方）： 乙方承揽甲方苏滁二期安臵房工程项目部场地平整土方开挖和回填分项工程。现根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、工程内容： 苏滁二期安臵房北区工程项目场地平整及土方开挖和回填基坑（槽）清理、挖排水沟（井）边坡放坡等。 二、承包方式： 包挖、包运、包回填及夯实、包平整、包机械，包安全，严禁转包分包。 三、工程量及造价： 1地表建筑垃圾清理、运至指定倒土场(倒土场乙方自行解决)进入施工现场工地路基由乙方负责垫实并平整到位保持进出车辆畅通无阻费用自理。 2、本工程为3#、4#、7#、8#、11#、12#楼、综合楼及地下车库土方开挖外运（包括地下室、坑底开槽、人工清槽的所有土方）按12元/m3。 3、外运土方回填（包括地下室顶、基坑等所有回填土）：8元/m
3（含挖、运、填、土源等所有费用外运土回填的土方必须符合设计要求，不得含有杂土及有机物的土方）。 4、内倒回填土方：8元/m3（含所有机械费及夯实） 5、如甲方使用乙方的机械：大挖机260元/小时、小挖机130元/小时。 四、本工程为固定单价合同，一次性包死，不再调整。 根据甲方双方认可的工程量、上述固定单价计算工程总造价作为乙方应得工程款。 五、工期要求：开竣工时间根据甲方现场要求有桩基的部分从地表开挖约3米深左右，要求从2015年7月14日开始到25日必须完成。剩余土方开挖由甲方根据现场情况从接到甲方通知15日内完成所有的土方开挖外运任务。 六、质量与施工要求： 1、在施工现场双方必须服从甲方管理，由甲方提供完整图纸并明确提出施工要求。 2、基底的平面位臵、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 3、做好水沟和排水设施。达到位臵、尺寸和标高符合设计要求。 4、回填土时，应清除草皮、杂物，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 5、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监部门检查符合要求后，方为合格；乙方应按期保质保量完成工程，如出现质量问
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
YOUR LOGO 加工承揽合同(合同示范文本) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 加工承揽合同(合同示范文本) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 加承合（）字第号 定作方：_______________（简称甲方）营业执照号码： _____________________ 承揽方：_______________（简称乙方）营业执照号码：_____________________ 根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守： 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金元 金额：仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法：________________________ 二、原材料的提供以及规格、数量、质量： ________________________ 三、履行的期限、地点和方式：_________________________
四、验收标准和方法：_________________________ 五、结算方式：_________________________ 六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额 ____ ％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。 七、双方约定的其它条款：________________ 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。 十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年 ________月________日止。
土方运输合同范本多篇 土方运输合同范本3篇 土方运输合同范本3篇土方运输合同范本5篇(一) 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况：XX县人防办大楼。 1、工程地点：地处金村六组、七组、十六组。 2、承包范围：上述工程的土方运输。 二、合同价款： 1、运输价格：起步价为元，每超五百米加元，以此类推。 2、结算方式：本工程的结算为甲、乙双方确定的实际车数和本协议约定单价为结算依据，按已完成工程量支付油费，每个月支付一次。 3、工程全部完成，经业主方确认后一个月付清。 三、甲方的权利和义务： 1、提供开工场地，保持车辆运输正常。 2、为乙方提供必要的运输条件。 3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 4、工程质量达不到约定的标准时，甲方有权要求乙方继续施工运输，并合理加班，直到符合约定的标准。 5、正常施工时，乙方在施工现场应无条件听从甲方指挥、调动，如有不服从指挥的车辆甲方有权扣除他当月运费的10%作为罚款处理。 四、乙方的权利和义务：
1、提供施工所需运输车辆。 2、乙方应当与车队人员签定劳动合同，并收取驾驶人员的相关证件的复印件(驾驶证、行驶证、身份证)交于甲方存档。 3、按期完成承包的工程。 4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。 5、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由乙方自行承担，甲方不负任何责任及费用。 6、因工程需要，乙方应按时增补车辆，甲方无权从外界调入车辆。 五、本协议一式两份，甲、乙双方方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年月日土方运输合同范本5篇(二) 发包人(甲方)：___________________________ 承包人(乙方)：___________________________ 依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：___________________________ 工程地点：___________________________ 二、工程承包范围： 基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。 三、合同工期： ___________________________ 四、工程质量标准： 本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。 五、合同单价及价款及工程量计算方式：
2020 土方工程承揽合同文档Contract Template
土方工程承揽合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 土方工程承揽合同范文1 甲方： 乙方： 根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。 一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。 二、承包范围及内容：场区土方挖运。 三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责) 四、工程承包价格及计算方式 按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24
元。 五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。 六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20xx年7月末支付。 七、施工工期 八、甲方责任 负责测量土方标高 九、乙方责任 1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。 2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。 3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。 4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。 5、乙方应配合甲方做好文明施工。 6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。 7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造
劳务承揽合同〇一五年一月十日二 劳务承揽合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，由乙方承揽该工程的木工的所有工作，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。 1 工程名称： 2 工程地点： 3 工程质量：符合国家规定验收优良标准。 4 工程内容：木工所有项目，详附件。 4.1 主要内容包括：本合同具体的承包内容及部位均以甲方出具的施工图纸及甲方的书面通知为准。 4.2 甲方可根据本合同承揽内容的实际情况对承揽工程的施工工艺做法及进度计划进行调整。
5 合同工期： 5.1 工期与建设单位要求工期一致，签订合同后三日内进场。 5.2 若乙方未在本合同约定的时间内完成本工程，乙方应承担因工期推延造成的相应损失。 6 合同价款及承揽方式： 6.1 本合同总价包干，报价表见附件，合同总价300000（大写：叁拾万元整），本合同所涉及的承揽项目以甲方出具的施工图为准，所有图纸反应的工程项目均计入包干总价内。该包干总价包括但不限于 人工费、材料搬运费、差旅费、保险、税金等一切费用（如未开发票每次付款扣除6%抵税，保险统一购买按结算分摊）。施工现场发生的施工图范围以外的的零星用工以项目经理签认工天为准。 6.2 本合同实施过程中发生图纸反应外增加项目的其他承揽内容，均以甲方书面确认为准。 7 付款方式：： 7.1 乙方每15日向甲方申请支付进度款一次，甲方核实工程数量后，按工程进度的80%支付进度款。 7.2 乙方完成全部承揽内容后，工程竣工验收合格，双方办理结算，甲方向乙方支付至结算价的85%，待建设单位与甲方
加工承揽合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
加工承揽合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 承揽方：_______________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________ 法定代表人：____________职务：____________ 定作方：_______________ 地址：____________邮码：____________电话： ____________ 法定代表人：____________职务：____________ 定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协 商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品 第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。 第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供