安装工程施工合同
建设单位:(甲方)施工单位:(乙方)工程名称:锅炉安装
工程地址:
签定日期:年月日
山东省建筑工程管理局编制
山东省工商行政管理局监制
安装工程施工合同
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》及国务院《建筑安装工程承包合同条例》的规定,并依据该工程项目条件,更好的明确双方在施工期内范围,保证工程按期按质完成,经双方协商,签订合同,以资共同信守。
一、工程项目及范围
1、有机热载体锅炉安装。
2、施工地点:甲方院内
二、承包方式:
1、包清工。
2、报检手续及检验工作由施工单位负责。
三、工程造价:(不含税)
1、锅炉安装费:
四、拨款方式
1、合同签订付万,工程完成付清。
五、施工工期
施工合同签定后,乙方将开始作施工准备工作,甲方应尽快创造条件,确保施工队伍进场施工。自月日开工,20天完工,壹个月内完成监检程序。如施工期间如发生不可抗力的自然灾害及材料供应不上,工期顺延。
甲方:
1、开工前提供完整的地址资料,管道线路等隐蔽工程资料,
并提供批准的施工执照与施工所需要的座标、水准点、主要中
心线。
2、负责施工现场的三通一平及障碍的拆迁工作,保证施工现
在有良好的开工条件。
3、提供管道施工图纸贰套及无损检测公司出具的焊接报告。
4、提供锅炉与燃烧机的匹配证明及导热油化验报告。
5、负责提供临设施场地(住宿、办公、工具房、食堂和设备材
料堆场。)
6、派驻工地代表,对工程监督、检查,办理交工验收、签证,以
及其他事宜。
乙方:
1、根据工程特点,组织相关工程技术人员和管理人员。
2、组织施工队伍,准备施工机具及有关工程用料。
六、材料供应
1、由乙方按定额编制材料预算,遵照承包方式提交计划,双方
按需求计划,保质保量供应到施工现场双方商定的位置,办理点交手续。
2、乙方所提供材料,必须保质保量,有关材料,必须提
供材料合格证,确保工程建设质量。
七、工程质量
1、乙方按图纸、有关国家的有关技术规程、标准,以及甲方
提供的工艺要求,精心施工,甲方按照相关标准进行工程验收,如出现质量问题,查明原因,承担相应的损失。
2、因设计原因造成的工程返工,其损失费和延误工期,由甲
方承担,因施工原因造成工程返工,其损失由乙方负责。
八、施工安全
1、施工过程中,安全事故由乙方承单,与甲方无关。.
九、奖罚与其他
1、为了确保建设工期,早日建成生产,尽快产生经济效益,除甲
方规定期提前完成,可按甲方同建设单位签订的合同为依据。
2、在施工过程中,因设计变更,设备材料供应及不可抗力的自然
力的自然灾害问及其他施工条件等原因造成不能按计划进行施工,则工期顺延,在分清责任后,停工、窝工等损失,根据原始记录,其损失费由责任方承担。
3、施工过程中,因停电停水,造成的误工、窝工由甲方承担。
4、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用,由此引发的质量
或其他问题,由甲方承担责任。
5、不按合同规定支付工程款,承包方有权停工,由此产生的一
切停工损失或后果,一概由甲方承担。
十、本合同未尽事宜,双方另行协商,必要时可签订附件如遇上级
文件抵触时,以上级文件为准。
十一、解决争议方式;
如双方就本合同发生争议,经协商无效,可向双方单位所在地
的仲裁委员会申请仲裁。
十二、合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,双方签字盖章后生效,工程结算完毕后失效。
十三、补充条款;
建设单位:(盖章)施工单位;(盖章)
代表人:代表人:
签定日期;年月日