铲车安全施工合同详细版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-089512
铲车安全施工合同详细版
甲方:_________________
乙方:_________________
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,甲方派遣乙方担任甲方铲车的司机。为明确双方的安全责任,确保铲车施工中人身和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。
第一条工程项目:______________
第二条施工地址:______________
第三条甲方安全责任
1.工作前甲方对乙方进行施工安全技术培训,要求乙方遵守铲车司机安全操作规程。
2.甲方有协助乙方搞好安全生产以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合
安全操作的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退。
3.乙方在施工中发生设备事故和人身事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4.甲方及其委托的公司管理人员不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条乙方安全责任
1.乙方所提供的操作资质证明材料应真实、合法、有效。
2.乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,严格执行《建筑业安全工作规程》等有关安全生产规定、制度。
3.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全法律法规及规章制度;乙方必须按国家有关规定,为自己进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4.开工前,乙方应对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设
安全施工合同范本新 New model of safe construction contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01
安全施工合同范本新 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”) 特此签订安全生产合同: 一、甲方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(jtj 076—95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责
施工队装载机安全协议 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
装载机操作安全协议? 甲方:中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部 乙方:芜湖市添溢建筑工程劳务有限公司 为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强安全管理,明确双方的安全责任,增强乙方装载机司机在甲方工地施工的安全责任意识,确保装载机的操作安全,杜绝事故的发生,甲乙双方就装载机的安全使用达成如下协议: 1、乙方提供的装载机应配专业操作人员,不得随意调动,必须持证上岗。专业的操作人员必须严格遵守安全操作规则,遵守施工现场有关规定,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的,均由乙方负全部责任。 3、乙方所提供的装载机,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好。在设备使用前,乙方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备,严禁操作使用。乙方提供相关设备材料,协助甲方进行设备报验。 4、乙方负责装载机进退场运输中的交通安全管理工作,使装载机安全运到甲方施工现场。
5、乙方加强对司机的教育,尤其是安全、法制方面的教育。严格安装操作规程执行,每天工作前进行检查,做好日常巡检记录并定期交与项目部。出现危及安全施工的机械故障时,应立即停止使用,及时进行抢修,确保装载机在性能良好的情况下使用。 6、乙方作业人员必须遵守中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度,因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。 7、严禁装载机司机酒后上岗,工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故,后果自负,并接受甲方处罚。 8、甲方对乙方进行安全操作技术交底,明确施工现场的各项安全注意事项。 9、甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察,有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。 10、若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故,甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务,甲方应根据国家及有关规定,组织对事故进行调查处理。 11、本协议作为装载机租赁协议的附件,一式二份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,共同执行,甲乙双方各执一份。 甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
安全施工合同范本 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同: 一、甲方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。 4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。 二、乙方职责 1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(jtj 07695)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合现中的有安全要求。 2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生
产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。 4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。 6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/a34046504.html,work Information Technology Company.2020YEAR
*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号:* 甲方:* 乙方:* 根据国家有关规定和合同文件要求,为确保本项目部各项控制目标的实现,认真落实安全职责,经甲、乙双方协商,甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备,在甲方负责控制安全管理工作的前提下,由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下: 第一条:安全管理规定 一:甲方职责: 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定,提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法,对乙方进行安全监督、监察管理; 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料; 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查(即身份证、暂住证、流动就业证等); 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育,检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况(包括作业人员的违章行为); 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系,制定安全生产措施和安全管理制度; 6、协助乙方处理较大的施工安全事故,并组织和参加事故的调查处理工作; 7、对乙方的违章行为屡次不改者,有权处罚或建议清退出场; 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患,有权向乙方签发整改通知(包括书面通知和口头通知),乙方必须立即处理;如乙方作业人员违章行为不进行改正,甲方有权依照有关安全生产管理规定,对违章作业者进行经济处罚;对不进行安全隐患的处以罚款,并有权勒令停止施工,待安全隐患处理后方可重新开工,乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失; 二:乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施,严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工,遵守甲方制定的各项规章制度,对国家财产和人民生命安全负责; 2、乙方必须持有五证(资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书)、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育,持有相应岗位合格上岗证书; 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度,听从甲方安全人员的安全管理,接受甲方的安全教育及安全知识考核; 5、乙方劳务人员人数超过30人,则必须配专职安全员;不足30人的配备兼职安全员;各班组要配备专(兼)职安全员; 6、根据施工现场情况及甲方的要求,制定出自己的安全生产措施和安全管理制度;
租用铲车合同标准范本 承租方(甲方): 出租方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,双方在自愿、平等、诚实信用、协商一致的基础上,同意将型号铲车用于甲方施工工程使用,特订立本合同如下(以下简称甲方、乙方): 第一条、工程名称和地点 1、工程名称: 2、工程地点: 第二条、工作内容 工作内容:原地倒运渣土、平整施工现场,倒运灌注机具以及钻机成
孔和灌注所需要使用装载机所做的一切工作及甲方指派的所有工作。 第三条、租赁单价 施工期间月租价格元月,折合元天,如因拆迁或其他原因停工及时通知乙方退场,恢复施工后按本单价执行。 第四条、结算方式 每个月计价一次,报送经营部,根据甲方结款情况,按照疆土的比例,支付铲车租赁费,结算以支票或转帐形式付款。 第五条、工作量包月计价 1、工作时间满30天(含31天)按整月计算。 2、每月____日为结算日,乙方必须与甲方现场经理签订工作量及每天确认的原始工作内容明细表,报送甲方经营部进行结算(上述表格必
须每日签订,补签无效)。 第六条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、乙方须按照甲方约定的时间进场,以确保工作的正常进行,中途未按规定时间进场,甲方有权单方解除合同。 2、乙方施工人员进场时必须主动提供机动车驾驶证与特种设备操作证,并接受现场安全教育,技术交底,否则不能上岗。 3、乙方必须保证设备状况良好,不能影响甲方正常施工,甲方可根据需要随时租赁其他设备。 4、乙方必须服从甲方的管理及合理的设备调动和安排,否则甲方有权停止该设备的施工。
5、乙方人员不得以任何理由拖延工作,确保甲方生产的正常进行。 6、乙方铲车司机必须每天与甲方现场经理签认原始记录单,如不按时签认原始记录单,甲方经营部不予结算。 7、乙方须配备技术娴熟、且能满足工作需要的铲车司机进入本工程施工,如不能达到甲方的施工要求,乙方无条件更换铲车司机。 8、施工用柴油由甲方承担,设备维修保养用油和材料等由乙方自行承担,如发现乙方有私自倒卖柴油情况,甲方有权利追究其法律责任,并根据情节轻重,甲方有权对其作出相应的处罚。 二、乙方的权利和义务 1、乙方使用的铲车应有设备合格、驾驶员应有特种机械操作证。
合同编号:YTO-FS-PD359 合同(装载机买卖合同书)通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
合同(装载机买卖合同书)通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 装载机买卖合同书 安徽天宽律*事务所李-彬 甲方:阜阳 限公司,住所地阜阳 楼西。 法定代表人: ,董事长。 乙方: 。 丙方: 。 乙方为生产需要,特向甲方购买 牌装载机 台,由丙方为乙方的付款向甲方提供担保。现经三方友好协商,在平等互利的基础上自愿达成如下条款,以资共同信守: 一、装载机的名称、型号、数量、单价及付款方
式: 1、乙方向甲方购买 型 装载机 台,机器编码为: ,发动机编号为: 。 2、乙方购买的上述机械的单价为每台 元,合计为 元。 上述款项由乙方分期以 方式向甲方支付,其中首付款 元由乙方在接收装载机之前一次性向甲方支付完毕,剩余款项 元自 年 月 日起至 年 月 日止分 期支付,每期支付
施工合同安全生产协议书范本 发包人:_________ 承包人:_________ 鉴于承包人以取得建筑施工企业安全生产许可证,故双方根据中国安全生产和劳动保护的法律法规,一致同意签订本安全生产协议,作为主合同的附件,并与主合同具有同等的法律效力。 1.管理目标 遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定,实现安全生产管理目标:无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等. 2.发包人权利和义务 2.1 权利
(1)监督检查承包人各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。 (2)检查承包人作业人员持证情况,有权制止无证操作、违章操作。 (3)根据有关规定,对违章违纪人员进行经济处罚。 (4)工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。 2.2 义务 (1)协助承包人做好施工前的安全教育和考核。 (2)配备安全巡检人员,协助承包人监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。
(3)介绍施工作业环境,提供必要的安全作业条件,按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。 (4)定期召开安全工作会议。 3.承包人义务 (1)承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度,对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育,安全技术交底,同时填写书面记录;特殊作业人员必须持证上岗。 (2)根据工程项目制定安全施工方案,并征得发包人安全部门同意。 (3)严格履行发包人特种作业工作审批制度,根据各个施工阶段,将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批,并指派专人负责现场监护。
(4)对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案,采取严留防范措施,配备抢险救援的有关器材。 (5)施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。 (6)施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求,附件齐全可靠。 (7)要坚持文明施工,要求各施工单位,危险作业区域应设警示标志,并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。 (8)遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰XX等恶劣气候影响施工安全时,限止露天作业。 (9)施工作业中发生人身伤亡,要按国家规定程序报告有关部门的同时,及时报告发包人,并要求施工单位负责保护好现场。
编号:JY-HT-06851 铲车安全施工合同修订版The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日
铲车安全施工合同修订版 甲方:____________ 乙方:____________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵守平等互利的原则,经甲乙双充分协调,就铲车承揽事宜达成以下协议共同遵守。 1.工程名称:____________________。 2.工程地点:____________________。 3.承包方式及单价:______________。 4.设备数量:____台小型铲车 5.乙方必须按照国家有关规范、规程、甲方技术条款等要求组织工作,保证施工质量。搅拌现场要特别注重上料安全,防止人员伤亡事故发生。凡因乙方原因发生人身伤亡事故,火灾事故、机械设备事故、道路交通事故等安全事故的甲方不负担任何责任。
6.乙方不得中途退出,若乙方中途退出,则自行负责。甲方有权拒付任何钱款,并将追究由此给甲方造成的一切损失。 7.甲方在工程进行期间,每半月为乙方预付混凝土搅拌场沙石上料业务费用____元,每一月为乙方预付混凝土搅拌场沙石上料业务费用____元。预付费用在结算时从混凝土搅拌场沙石上料业务费用总金额中扣除。 8.甲方在工程完工后,组织乙方进行收方。双方无异议后,结算该工程混凝土混凝土搅拌场沙石上料业务费用,甲方一月内将扣除预付费用后的余款全部付清给乙方。 9.未尽事宜,双方另行协商解决。 本合同一式三份,甲方一份乙方二份,本合同自双方签字日起生效。 甲方:____________乙方:____________ ____年____月____日____年____月____日 在这输入公司名称 ENTER COMPANY NAME HERE
施工合同安全生产协议范本5篇 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程, 明确相互权利、义务关系的合同。下面是小编搜集的施工合同安全生产协议范本5篇,希 望对你有所帮助。 甲方:_________乙方:_________ 为了全面履行甲乙双方签订的《建设工程总承包施工合同》,特签订本协议。 一、工程概况 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程内容:_________ 承包范围:_________ 承包方式:采用包清工(部分包工包料)的方式,进一步明确在施工过程中甲乙双方各 自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力, 双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任, 形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。 3、坚持安全第一,预防为主的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时 先落实安全保护措施,防止事故发生。 4、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工, 防止施工扰民。
5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告 上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照三不放过的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 三、甲方的具体责任 1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本 施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 2、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分 包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。 3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程, 提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、 乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 4、对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行三级安全 教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种 作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。 5、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、 工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书 面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。 6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者 方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。 7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章 作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。 8、合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书 者不能结算。 9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设 置灵敏有效的消防器材。 11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。 12、其他。
装载机合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 经甲乙双方协商一致,为了双方的合法权益,特订立本合同,由双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:污水管线管沟土方回填、装车、场地平整 工时确认:乙方提供装载机(型号50、20),按装载机实际工作时间计算费用,装载机停止工作将停止计时。乙方装载机工作时间在经过甲方指定人员计量后,计入乙方日常台账。日常台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。乙方保证按甲方的要求完成工作。 二、承包单价及工程款支付 1、甲方按乙方装载机的实际工作时长计算时间,50型按220元/小时,20型按150元/小时(包人工费、燃油费)支付给乙方。每月25 号前双方核对当月费用,按实际核对的工作时间进行结算,于次月5号前支付当月总价款的80%,剩余20%于下月结算时付清,依此
类推。本合同自签订之日起至工程竣工,签订的价格无论市场材料涨价等因素,都不予调整。 三、甲方的责任及义务 1、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 2、甲方负责协调与建设方之间的关系及具体工作安排调度,确保施工进度。 3、如果由于甲方指挥不当,造成的损失由甲方负责。 四、乙方的责任和义务 1、乙方设备应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展作业,不得延误。乙方不得消极工作,故意延长装载机使用时间,否则甲方将不支付装载机费用,并且甲方有权单方通知乙方提前解除本合同。 2、乙方须遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定,做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。施工中出现地下管线、电缆、光纤等的损坏,如果在甲方提供的地勘资料范围内,由乙方负责恢复、赔偿。 3、乙方做好安全教育工作,听从项目部的管理指挥。若施工中发生一切安全事故及交通事故,若由乙方原因造成的自行负责。采取
编号:______________ 安全文明施工合同 总包单位:______________________ 分包单位:______________________ 签订日期:_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位:
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 ),双方本着 平等、自愿的原则,签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务, 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见,并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时,应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 装载机承包合同 甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 身份证号码:________________________________ 因甲方生产需求,将厂内所有需要装载机工作的任务承包给乙方。本着公平合作的原则,订立以下合同以便双方共同遵守。 一:承包费用 甲方以每月12000元,保底生产按750万(折标砖)计算承包给乙方,超过部分按每万(折标砖)另加10元。(注:如甲方确实需要把开夹车工作承包给乙方,乙方必须无条件接受。) 二、费用分担 装载机使用柴油由甲方负责,其余一切费用由乙方自负,与甲方无关。 三、安全责任 承包期间安全责任由乙方自负,与甲方无关。乙方撞坏甲方厂区物品,照价赔偿。 四、甲方在次月15日一次性付清上月租金。 五、出勤保证 按公司的需求上下班,必须两人住厂。每人上班十二小时。如有生产要求应随叫随到。开机上班后铲车未到位,经核实,第一次给予警告处理,第二次甲方可直接解除此合同,并视为乙方违约且扣除当月乙方承包金作为罚金。年终放假期间承包金正常发放。 六、违约责任 1、乙方人为铲料不及时造成生产班停机罚款200元/次。 2、乙方应保证两人正常倒班,每人上班十二小时。如发现一个人连续工作24小时,每次罚款500元。如确实有特殊情况,乙方需提前两天书面通知甲方,
施工现场安全生产管理协议书(范本) 总包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 承包形式:劳务专业承包√ 其他专业承包□ 乙方在施工现场从事生产经营的人员总数人。 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、甲方的权利、责任和义务 1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。 2.严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。 3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。 4.提供施工用电,并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行
监督检查,发现隐患责成乙方子以整改。 5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。 6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。 10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。 12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。 13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。 14.由于甲方责任造成生产安全事故,导致乙方人员伤亡时,由甲方承担事故责任和经济责任。 15.由于乙方责任造成生产安全事故时,甲方有义务协助处理善后事宜。 16.由于双方责任造成的生产安全事故,根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。 二、乙方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。
( 协议书) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-050105 铲车租赁协议书范本Model of forklift rental agreement
铲车租赁协议书范本 出租方(甲方)_____ 承租方(乙方)_____ 根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议: 一、设备的使用地点及工程情况 二、租赁设备概况设备名称: 数量:一台 租赁金额(每月) 小写: 大写: 三、设备的所有权本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任1.提供技术型良好的设备。2.设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。3.甲方机手应该按设备操作规程施工。 五、乙方的基本职责1.为甲方机手提供食宿。2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。4. 甲方在施工期
间出现的安全事故由乙方全部承担。 六、结算方式及相关事宜 1.租赁期间:自进场之日开始计算。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。 2 .工作时间:每天工作时间不得超过八小时。 3.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。 4.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作 5.设备因故障造成的停工,每月有累计为三天为正常修理时间,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。 6.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意。 7. 租金结算:一个月完结算当月租金,如果乙方不在规定时间内结算,甲方可停工,造成的损失由乙方自行负责。 七、争议的解决: 有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 八、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份,经双方签字生效。 甲方: 可以在这输入你的名字 You Can Enter Your Name Here.
安全生产文明施工合同 为在施工合同的实施过程中, 创造安全、高效的施工环境、保障施工人员的安全和职业健康, 根据中华人民共和国《安全生产法》、国务院第 393号令《建设工程安全生产管理条例》、《福州市安全生产责任制考评办法》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99、《建筑施工安全文明工地标准》 (DBJ13-81-2006、《污水综合排放标准》 (GB8978-1996、《建筑施工场界噪声限值》 (GB12523-90等有关规定,切实搞好本项目的安全文明施工管理工作 , 本项目业主 (以下简称“甲方”与承包人 (全称 (以下简称“乙方”特此签订安全生产文明施工合同: 一、甲方职责 1. 严格遵守国家有关安全文明施工生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全文明施工要求。 2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比;进一步促进工地文明建设,提高文明施工水平,尽量减少施工对环境和居民生活的影响。 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。 4. 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 5. 组织对乙方施工现场安全生产、文明施工检查,监督乙方及时处理发现的各类隐患,促进乙方积极申报参与安全文明工地评比活动。 6. 及时根据约定支付安全文明施工措施款项。 二、乙方职责: 1、安全生产责任制
1.1管理及作业人员必须层层人人签订安全责任书 1.2施工工地必须配备专、兼职安全员 1.3定安全管理目标在经济承包中必须明确各级安全生产管理职责和安全生产指标 1.4各工种安全技术操作规程 2、施工组织设计 2.1 设计中必须有安全措施, 特殊项目或大型项目必须有专项安全施工组织设计 2.2施工组织必须经项目监理审批 2.3编制项目事故应急预案 2.4安全措施全面、有针对性 3、安全技术交底 3.1 工地开工前或关键施工环节开始前必须进行安全技术交底, 交底内容要全面、有针对性,并留有图片资料备案 3.2 交底时必须履行签字手续 4、安全教育 4.1 工地开工前必须对新工人进行三级教育,教育内容要具体有针对性 4.2必须履行签字手续 5、班前活动 5.1 每天开工前班组必须开展班前安全活动,并有书面记录
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-006631 建设工程施工安全生产合同
建设工程施工安全生产合同(合同示 范文本) 建设单位:____________________(以下简称甲方) 施工单位:____________________(以下简称乙方) 为了切实加强施工现场安全生产管理,全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同,进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定,签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、工程项目概况 1.工程名称:____________________。 2.工程地点:____________________。 3.施工范围:____________________。 二、工程项目期限 自_____年_____月_____日(开工日期)以实际开工时间为准。 至_____年_____月_____日(竣工日期)以实际竣工验收时间为准。
三、项目安全管理目标 (一)安全生产目标 1.人身死亡事故为零; 2.机械、设备事故为零; 3.火灾事故为零; 4.负同责以上交通事故为零; 5.严重未遂事故为零; 6.环境污染事故为零; 7.重大职业病事故为零。 四、安全生产要求 1.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。 2.乙方应熟悉并能自觉遵守,执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范,自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。 3.乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。 4.乙方人员必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《特种设备安全监察条例》及其他有关安全生产和电梯有关的法律、法规、规范、标准及各项规定,乙方积极参加有关促进安全生产的各项活动。
个人铲车租赁合同范本 汽车租赁,是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开,出租人具有资产所有权,承租人拥有资产使用权,出租人与承租人签订租赁合同,以交换使用权利的一种交易形式。那么个人铲车租赁合同又是怎么一回事呢?以下是在WTT小雅为大家整理的个人铲车租赁合同范文,感谢您的阅读。 个人铲车租赁合同范文1 立协议人: (以下称甲方) (以下称乙方) 甲方现有晋工ZL50型铲车一台欲对外出租,乙方因工程建设需要急租铲车,现甲、乙双方本着平等自愿的原则,就铲车租赁事宜达成如下协议条款: 一、甲方提供租赁标的物(铲车)为晋工ZL50型铲车一台,乙方自愿租赁。 二、租价为11000元/月,此租金为纯利润,不包括租期内铲车所需燃油,所需燃油由乙方负责,铲车进场时乙方向甲方另支付押金5000元,并于当月28日结清七月份的租金,同时于7月28日提前支付八月份的租金。以后每月25日支付当月租金。押金待工程完工时结算,或抵租金或退还给乙方。 三、租期为不定期,按乙方工程的实际情况具体定租期: 四、相关事宜
1、甲方提供铲车时,应随车配备良好的师傅,以保障乙方的工程顺利进行。 2、师付(开铲车)的日常生活起居由甲方负责。 3、甲方负责铲车的保养所需的附属机油。 4、乙方向甲方支付的租金为纯包月租金,不受其它任何原因影响。 5、在租赁期内,除正常工作时间甲方应保障外,乙方不得随意超负荷延长工作时间,如需延长工作时间,应取得甲方的同意。 6、在租赁期内,乙方应保障甲方的铲车和人员的一切安全责任,除非甲方工作人员人为原因造成的除外(乙方不负责甲方因自身原因造成的交通事故)。 7、在租赁期内,乙方应保障甲方铲车的正常保养时间,以保障乙方的工程进度。 五、以上条款,甲、乙双方应相互遵守,如果乙方、甲方有违约的,违约方应向守约方赔偿损失。 六、本协议自甲、乙双方签字时生效。 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章): _________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
城关槠榆树小区经济适用房A区2#楼工程 安全生产协议书 日期:年月日
总包与分包单位安全生产协议书 甲方:乙方: 甲方项目经理签字:分包公司负责人签字: 1、承包工程项目 工程项目名称: 工程地址: 承包范围: 承包方式: 2、工程项目期限 自年月日起开工至年月日完成 3、甲方双方必须认真贯彻国家、北京市和上级劳动保护部门、安全生产主管部 门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法法规、条例、规定。 4、甲乙双方在施工前要认真勘察现场。 (1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计。 (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;并制定有针对性的安全技术措施计划,严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 5、施工前,甲方应书面告知乙方本工程的危险源及不利环境因素。乙方应根据 所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素,并制定相应的控制措施,报甲方备案。甲乙双方应对危险源及不利环境因素实施监控,确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方标准。
6、甲乙双方都应由安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼 职的安全干部。乙方应把安全组织机构表在开工一周内上报甲方项目部,乙方配备一名专职安全员并持证上岗。应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审核考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。 7、甲乙双方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具 等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并由有关单位落实整改后放准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。 8、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警 示牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责。 9、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明 火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”的规定,严禁使用电炉。冬期施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得主管防火人员同意,落实防火,防中毒措施,并指派专人值班。 10、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管 线和障碍物详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和