太阳能采购（供货）及安装合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：XXXXXX楼太阳能采购安装工程
2、工程地点：
4、承包方式：包工包料
第二条合同工期
开工日期：暂定2013年10月1日，具体开工时间、安装数量以甲方书面通知时间为准。
合同工期：共计 20 日历天
第三条工程质量标准
1、品牌商标：中立太阳能
2、技术要求：
（1）、总体要求
太阳能热水系统深化设计、安装、调试、综合验收、售后服务、使用效果均由乙方负责；乙方应提供与安装设备有关的基础图纸，且提供配合服务。
本工程所处城市居民生活用水量地域分区为二类，设计热水用水定额为100L，设定热水温度为按50℃-60℃计，使用人数以3-2人/户计。
a、设计采用自然循环分散间接式供热水系统，户式平板太阳能集
热器，布置在阳台栏板上，承压水箱安装在封闭阳台墙上，位置详见建筑
施工图。
b、水箱设计尺寸为￠510*1200（厂家依据现场条件做深化设计），
水箱容积为100L，集热器采光面积为1.76㎡（厂家依据水箱容积做深化设
计，长度参照图纸尺寸），日产水量100L。
c、太阳能给水管采用PP-R热水管，2级S3.2系列，热熔连接，与
金属管或用水器连接应采用丝扣或法兰连接（需采用专用的过度管件和过
渡接头），卡套式连接。
d、太阳能内部换热介质为专用介质，由生产厂家负责提供，要求
满足零下
20℃不结冰。
e、太阳能热水器设有辅助电热设备，用电负荷不大于1.5KW，额定
电压为220V。
f、太阳能热水系统安装完毕应进行严密性、满水和水压试验，试
验压力均为0.6Mpa。
g、系统水压试验合格后，应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊
为止。
h、太阳能热水系统由具有相应资质的专业人员安装调试，与太阳
能热水器相连接1.5M以内的给水管道采用PPR材质。
i、其他未注明事宜严格按照相关规范执行，确保太阳能热水系统
使用安全。
j、型号及规格： SHP型平板式集热器，安装详见06J908-P36-5.
太阳能系统应安装可靠，并采取防冻、防结露、防过热、防雷击、抗雹、抗风、抗震的技术措施。
（2）.功能要求：
春、秋、夏季的晴天利用太阳能，阴天和冬季利用水箱中的电加热器进行电辅助加热。通过室内控制屏实现水位、水温显示，电加热自动控制，自动（含手动定时）上水，水满自停的功能，防干晒（烧）、高温断续循环等功能。
（3）.主要设备技术要求
3.1集热器参数：
3.2、不锈钢水箱参数
乙方必须提供太阳能产品的检测报告。
3.3其他要求
1）、系统管路要采用不锈钢连结，阀门管件采用铜芯PPR材质。
2）、支架：如果阳台为轻质砖结构，加长螺栓穿墙固定，采用不锈钢螺栓，支架须热镀锌，要有足够的强度，有较强的抗风压能力，使用寿命不低于15年。
3）、太阳能热水器热性能、耐压、电气强度、外观等要符合国家太阳能热水器质量监督检验中心制定的《家用太阳热水系统技术条件》标准（GB/T 19141-2003）。
4）、水箱外壳要有较强的抗老化，耐紫外线能力。
5）、户内控制系统：应具有进、放水控制、温度控制、防溢流控制、操作简单、智能化等。
6）、乙方必须严格按甲方提供的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，质量达到合格标准。
7）产品各种资料齐全，结合总包报验，并最终归档。
8）、本工程质量必须通过甲方、监理和政府有关部门检测、验收和确认。
第四条合同价款
1、XX楼 108 台，单价3000元/台，合计：324000元
XX楼 60 台，单价3000元/台，合计：180000元
XX楼 176台，单价3000元/台，合计：528000元
本合同总价款为（人民币）：元。此价已包含3%总包配合费元。
2、本合同价款包含太阳能热水工程的供货、安装调试、综合验收、售后服务等全部费用，其中包括但不限于太阳能热水器集热管、管材、管件的制作、安装等全部内容的人工费、材料费（包括阀门、管件、显示控制面板等）、运输费、装卸费、垂直运输费、施工费、措施费、试验费、验收费、施工水电费、3%的总包配合费、税金及不可预见的其他费用等全部费用。
第五条付款方式
（1）本工程无预付款。
（2）货到工地现场经甲方、监理方验收合格（仅系对标的物表面情况的简单核实，不代表对标的物内在质量的判定）付合同总价款的50%。
（3）全部安装完毕经甲方、监理方、节能办验收合格付至合同总价款的97%
（4）剩余3%为质保金，质保期2年。期满无质量问题一次无息付清。
第六条、安装、调试和验收
1.乙方负责指导预留预埋安装、安装调试及竣工验收工作，甲方项目部技术人员配合安装调试验收工作。
2.合同货物到现场后，乙方向甲方提出验收申请后，由甲方、监理方、总包方、乙方共同组成验收工作组进行初步验收，按合同要求对所提供设备数量、质量（表面质量）和相关单证进行验收，设备初步验收合格后，须经甲方、监理方、总包方、乙方在货物进场验收单上签字认可后方可安装。
3.安装调试完毕后，由甲方、监理方、总包方、乙方共同组成验收工作组进行验收，按有关部门对项目的各项批文、《国家和河北省关于建设项目竣工验收》的严格有关规定、按施工图及有关说明及合同要求对所提供设备数量、质量、性能和安装进行验收，验收合格后，由甲方、监理方、总包方、乙方在验收单上共同签字，经节能办验收合格，并出具相关手续后，验收工作完成。
第七条甲方驻工地代表
甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责，负责工程质量、进度的管理，工程期间的质量验收及其他事宜。
第八条乙方驻工地代表
乙方委派为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方代表更换，乙方应提前七天书面通知甲方，且需甲方认可。
第九条甲方权利及义务
1、在开工前7天负责向乙方提供施工图及有关资料、要求。提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
2、审核乙方报送的施工组织设计、施工方案，工程进度计划及情况汇报和工程款付款申请。
3、在施工期间协调总包单位提供乙方施工用电源、水源接入点，水、电费用由乙方承担。
4、施工方案及安装位置确定后，甲方如需要改设计或增减部分工程，应以书面形式通知乙方，经双方确认后予以实施。
第十条乙方权利及义务
1、乙方按本合同规定的工期、质量标准和要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，乙方应保证系统配置及功能符合并达到第三条工程质量标准的要求。
2、工程开工前7日，应向甲方报送施工组织设计、施工方案、详细的施工进度计划和产品安装的有关技术资料及其它有关施工文件。按照经甲方、监理审批后的施工方案做好各项施工准备工作。
3、乙方负责施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。
4、从总包单位提供的电源接入点开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》用电规范及文明工地要求。
5、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工，并随时接受甲方、监理、总包单位的检查。
6、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。
7、在安装和使用过程中，贯彻谁施工谁负责安全的原则：如发生工伤事故，对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责；如因产品脱落等原因造成对人、物品损失的，所涉及的一切费用均由乙方承担。
8、乙方须在相关政府职能部门竣工验收前将所做工程部位作一次全面清理并达到验收标准。
9、乙方应无条件配合甲方和物业公司与用户的产品交接工作，并向用户提供该产
品的相关技术资料及保修卡，按照保修卡的承诺向客户提供服务，否则，每发生一次，乙方向甲方支付500元违约金，乙方负责向客户宣传有关太阳能工程热水器的使用注意事项等。
第十一条违约责任
1、乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包，如发生此情况，属乙方违约，甲方一经发现，有权单方面终止合同，乙方向甲方支付本合同总额10%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方另行承担。
2、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应在甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又未能按甲方要求的时间整改至符合质量标准，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方向甲方支付本合同总额10%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方另行承担。
3、虽无质量问题，但由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的千分之一计算，按天累计。
4、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，不可抗力除外，属于违约，乙方向甲方支付本合同总额10%的违约金，由此造成甲方的经济损失由乙方另行承担。
第十二条质量保修责任
1、保修期限：乙方应对本工程质量保修2年，保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起。
2、在保修期内，属于保修范围内容的项目，甲方发出保修通知时间起24小时内乙方派人维修（乙方客服电话：传真：）。无法联系到乙方，或乙方不在约定期限内派人维修的，应承担由此产生的后果。甲方可自行或指派第三方维修，费用以甲方实际发生费用双倍计算，在质保金中扣除。
第十三条附则
1、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
2、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向邢台市有管辖权的人民法院提出诉讼。
3、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
4、本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：（签章）乙方：（签章）
委托代理人：委托代理人：
2013年月日 2013年月日高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
太阳能采购合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
太阳能采购合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰润嘉园太阳能热水系统采购、安装事项协商一致订立如下合同条款： 一、工程概况 1.1工程名称：嘉园3～12#楼太阳能系统采购安装 1.2工程地点：
太阳能供货安装合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就太阳能热水器供货及安装事项订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：太阳能热水器供货及安装 1.2 工程地点： 二、承包范围及承包方式 2.1承包范围：设备供应、包装、运输、装卸、安装、验收及售后服务。 2.2承包方式：本工程采用包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的方式。 三、合同价款
说明： 1.以上报价包含热水器水箱、真空集热管、支架、上下水管、保温、防雷等全部内容的设计、采购、安装、运输及保险、装卸、吊装、搬运、成品保护、试验检测、管理、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、开洞、税金等一切费用。 2.本合同采用固定单价结算方式，最终结算单价不变，工程量按实结算。 3.太阳能热水器的要求：
（1）热水器水箱：内胆0.5SUS304 2B不锈钢，水箱容积130L，集热器水箱保温层材料为聚氨脂，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的工程灰喷塑钢板或镀铝锌板，外型美观、亮丽、做工精致。（2）真空集热管：规格58mm×1800mm×16。符合国家标准GB/T17581-2007设计要求，尺寸公差应按GB/T1800IT18级精度选用。 （3）热水器支架：钢结构镀塑型材，支架结构稳定牢固，能抗8级以上大风，耐用期≥10年。 （4）水管：采用一根进水管，一根回水管，管材为PE-X，防紫外线，用25厚橡塑保温管保温，安装到户。 （5）密封圈：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒、无味，耐老化、寿命长。 四、交货期及工期 交货期：甲方通知生产后1个月内，货运至项目现场； 工期：甲方通知进场后30天内完成安装，每个单体楼幢不得超过10天。 五、质量、安全及包修 5.1 乙方应按合同规定的太阳能热水器品牌、型号规格和性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 5.2乙方提供太阳能热水器整体质量包修期为 3 年，从甲方整体竣工验收通过之日起算。在质量包修期内因太阳能热水器本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
LOGO 产品购销合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________产品购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
订立合同双方： 购货单位：_________(以下简称甲方) 供货单位：_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列： 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式：______ 2.交货地点：______
3.交货日期：______ 4.运输费：_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。
合 同 书 项目名称：××××××××中央热水工程合同编号： 签定日期：年月日上海金龙制冷技术有限公司
××××××××中央热水工程 工程项目合同书 投资方（甲方）： 承包方（乙方）： 本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。 第一条：工程项目及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、设备清单及价格（见附件） 报价说明： （1）本报价为空气源热泵中央热水机组工程报价，采用循环加热保温，按设计图纸单路供水和回水 （2）本方案要求热泵热水机组安装位置能够承重吨重量，通风良好安装场所面积不少于m2，水箱安装位置能够承重吨重量，3相380V电源不少于kW （3）水电布置：业主需将热水系统所需的水、电拉至水箱和动力柜安装位置。 5、本工程总造价为： 6、工作范围： 甲方负责：土建和结构层，水、电源接至使用点的工作，热水机组、水箱和水泵用水泥基础。 乙方负责：生活用水系统设备供应、安装及调试。 第二条：产品质量和要求 乙方保证供应的设备是全新的，符合安全标准并完全符合国家相关产品质量的规定，满足安全运行，易于维修、维护的要求。 乙方保证提供的技术资料和图纸清晰、完整、准确并能满足设计、安装、调试、运行和维修的要求。 第三条：合同履行地点 第四条：付款方式
1、本合同签订后3个工作日内，甲方支付给乙方合同总额的30% ，合计人民币 2、设备及工程材料进场后，甲方再支付合同总额的35% ，合计人民币 3、项目安装调试后，经甲方相关部门验收合格结束七日内，甲方再支付给乙方合同总额的30% ，合计人民币 4、保修一年后，甲方支付乙方余款5%，合计人民币 第五条：施工日期 1、工程进场日期：。 2、工程结束日期：。 第六条：甲、乙双方责任 甲方责任范围： 1、甲方应将施工现场的障碍物在乙方进场前清除，配合乙方的施工操作 2、指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 3、负责协调施工现场相关单位间的关系，保证乙方正常施工； 4、甲方提供符合安装要求的场地、货物进出通道，以及负责配备工程安装、调试所需要的标准电源及水源到乙方指定的位置 乙方责任范围 5、乙方应根据甲方指定的施工现场按时开工、完工，不得推迟。如有特殊情况变更或延缓施工日期及进度时，须经甲方确认。 6、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 7、乙方应根据有关技术操作规范及工程设计技术资料，精心施工，确保工程按时按质完成本合同项目 8、乙方施工人员应与甲方友好配合，遵守甲方相关管理制度 9、乙方有责任对甲方指定的操作维护人员进行基本、定期的设备日常操作、维护培训，直至该人员能够独立操作为止（受培训人员在3-5人） 第七条：验收与维修、保修 1、验收： （1）乙方在设备安装过程中应严格按照国家安装验收规范施工； （2）安装完毕, 三日内双方对工程予以验收。 （3）检查与返工：乙方应认真按照标准、规范、设计标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工。随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件。并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-027306 太阳能采购合同书(示范合
太阳能采购合同书(示范合同) 太阳能采购合同范文1 甲方：XXX (以下简称甲方) 乙方：XXX (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格： 二、乙方所供产品为：动感之星太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 三、付款方式：合同签订后，甲方先预付定金5万元给乙方，乙方发货后，甲方经验收合格后付30万元给乙方，待甲方安装使用三个月后付清余下的15 万元给乙方。 四、乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为2年(主机包括：太阳能热水器水箱、支架、真空集热管)，配件为期1年(配件包括：上下水管、混水阀)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。 五、违约责任
乙方未能按合同交货，延迟交货超过10天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款10%的赔偿金。甲方未能按期付款，自验收完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲 方未能按上述支付款项,逾期未付款项达30天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。 六、合同的解除条款 如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的质量问题，甲方可退货或解除合同。 七、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 太阳能采购合同范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款： 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：江苏华扬幸福泉太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电子产品购销合同
编号：FS-DY-20801 电子产品购销合同 出卖人(甲方)：_____ 买受人(乙方)：_____ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_____商标：_____规格/型号：_____原产地：_____生产厂家：_____ 2.交易数量：_____ 3.单价：_____总价款：_____ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_____项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_____执行 b.按照国际通用标准：_____ 执行 c.按照行业标准：_____ 执行
d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_____ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 6.产品的整体技术性能标准为： 7.产品功能 8.安全性能 对环境的影响：_____ 对操作人的影响：_____ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式 防潮要求：_____ 防晒要求：_____ 抗震要求：_____ 第二条运输 运输办理方：_____ 运输费用负担方：_____
2021最新热水工程采购安装合同范本WORD范文 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包人（甲方）： 代表人： 承包人（乙方）： 负责人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 甲乙双方就________________项目的热水工程采购安装达成一致意见，结合工程的具体情况，
达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地址： 2、承包方式： 二、付款方式 1、完成本工程的30%时，支付工程款的_______%； 2、完成工程的60%时，支付工程款的_______%； 3、完成本工程时，支付工程款的_______%，预留5%作为质量保证金。 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
三、材料、设备 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 4、乙方应检验甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出场，否则按材料价格加倍从人工费中扣除。 四、工期 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 太阳能热水器采购安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
太阳能热水器采购安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款: 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：太阳能，规格为0 58 x 1.8mm X 24管（0 58为真空直径58mm1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。 总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所供产品数量为台，单价为 元，合同总款为元（元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费 三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90% 使用三个月后付清余下的10% 四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于年 月日前进场安装，年月日前保质保量地交付甲方使 用。 五、售后服务承诺：乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三 年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中， 若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的 第2页共3页
规范产品购销合同范本（标准版） (7)价款和酬金是合同的主要条款，要写明如何结算，怎么结算以及在什么期限内结算。不能笼统写货到清算或者发货清算。 篇一： 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定 本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向 甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定 采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新， 个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知 将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单 为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙 方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加 盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准， 如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商 品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字 确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对 于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定 的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约 方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则 1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可 分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任 何单方无权变更合同内容。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年, 到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自 愿提交法律仲裁委员会给予解决。 甲方公司名称：乙方公司名称： 代表人签字：代表人签字： 篇二：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载热水工程采购安装合同范本最新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人甲方代表人承包人乙方负责人甲乙双方就________________项目的热水工程采购安装达成一致意见，结合工程的具体情况，达成如下协议一、工程概况1、工程地址2、承包方式二、付款方式1、完成本工程的30时，支付工程款的_______；2、完成工程的60时，支付工程款的_______；3、完成本工程时，支付工程款的_______，预留5作为质量保证金。 三、材料、设备1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 4、乙方应检验甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。 若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出场，否则按材料价格加倍从人工费中扣除。 四、工期从________年______月______日起至________年______月______日止，工期为______天，因甲方因素导致施工不能的，工期顺延；因乙方因素导致不能施工的，工期不顺延。 五、保修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在______年内无偿维修。 2、普通维修，乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况水、电问题乙方必须在24小时内赶到并维修。 3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从质保金中扣除。
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
太阳能路灯安装工程合同 甲方：锦屏县钟灵乡人民政府（简称甲方） 乙方：中山南德太阳能路灯有限公司（简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及钟灵乡政府询价采购文件（文件编号：钟府采购〔2016〕1号）的规定，为确保钟灵乡贡村至地娄道路太阳能路灯及安装项目按质、按量、按时完成项目建设任务和效果，及其他有关法律、规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方共同协商，特订立一下合同。 一、项目概况 项目名称：钟灵乡贡村至娄江道路太阳能路灯及安装。 项目地点：钟灵乡贡村至地娄道路两旁。 项目规模：道路总长1500米,需安装太阳能路灯80盏。 二、质量要求及技术标准 乙方提供的各种灯形、灯杆、灯具产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，并附有产品合格证书。每天额度功率工作5小时后转入节能模式至天亮，一年365天天天亮灯。
三、项目建设内容及产品参数 项目内容：太阳能路灯80盏及安装，单杆单臂路灯高6.5米，包工包料（运费、基础设施、安装调试等）。 序号名称品牌及规格参数 1 光源25WLED组合式芯片，质保5年（使用寿命10万小时以上） 2 灯杆单臂灯杆，含支架，使用钢质材料，灯杆总高度6.5米热镀锌管喷塑处理，（内外热镀锌，上口径70mm，下口径150mm,壁厚3.5mm,喷漆，上白下蓝，白色部分5.5米，蓝色部分1米）确保5年不生锈，抗风性11级，使用寿命达20年以上。 3 太阳能板高纯度120W单晶硅电池片；峰值功率120WP；转换率17%以上，使用寿命为20年以上。 4 蓄电池高性能、铅酸胶体免维护太阳能专用电池12V 120AH，质保3 年。（使用寿命为5年以上） 5 控制器 LED微电脑智能控制器，10A/12V太阳能专用：采用光控、时间PWM控制方式，具备过充，过放，过压保护,短路保护、温度补偿功能；防雷击保护功能；随季节时间自动调整输出功能；质保5年 6 路灯基座 四、承包方式 按照审批实施意见，参照项目设计，以包工包料的方式承包施工。 五、甲方职责 1、甲方若中途退货，向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
2020 太阳能采购安装合同范本文档 CONTRACT TEMPLATE
太阳能采购安装合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 太阳能采购安装合同范文1 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5?L厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2?L搪瓷
内胆，0.6?L镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收
编号：GR-WR-66897 商品买卖合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
商品买卖合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 立契约书人_____股份有限公司（以下简称甲方）、_____股份有限公司（以下简称乙方），今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下： 第一条甲乙双方约定，甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方，乙方买进。 商品内容：合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。 第二条货款的支付方式，以每月底甲方所交货物的数量为准，乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意，乙方可以九十日内的支票支付甲方。 第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况，则无需通知催告，乙方即失去货款债务期限的利益，并需一次付清本合约所规定的一切债务。 第四条本合约不预先订定期限。 第五条乙方就第一条的产品保证，以甲方所定的批发价销售，并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。
壁挂式太阳能热水器设备 采购、安装合同 发包方：潍坊市水清木华置业有限公司（以下简称：甲方）承包方：潍坊索兰商贸有限公司（以下简称：乙方） 甲乙双方就潍坊市同方信息港1-3,5-13号住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1．产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2．太阳能设备主机规格型号为：80L平板式 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1．开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点（潍坊市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2．施工工期：自年月日至年月日。
2.3．设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4．竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥1357000 元（大写人民币壹佰叁拾伍万柒叁仟元）。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1．产品保修期为 1 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。 5.2．保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。 六、甲方责任及义务 6.1．设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。 6.2. 甲方在阳台预留地面以上0.2米以上冷热水管，并加阀门。 6.3．安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及 时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用 由甲方承担。 七、乙方责任及义务 7.1．乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。 7.2．在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。 7.4．施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。 7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。 7.6 施工所需水电费用由乙方承担。
编号：MM-202114288 太阳能销售安装合同电子版 Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
太阳能销售安装合同 太阳能销售安装合同 太阳能销售安装合同1 甲方：_________ 乙方：_________ 根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程的情况，经双方协商签订本合同，以资共同遵守。 一、乙方提供产品明细 1、产品名称：艾普利太阳能热水器，合同设备清单附后。 2、订购数量： 3、单价：) 4、总金额：元) 5、包装方式：由乙方按公司标准包装 二、付款方式 1、甲方在签定合同后向乙方支付10%的货款，作为前期进场固定件安装费用。 2、乙方货到甲方工地付合同款40%的货款。
3、太阳能与热水器安装到位后，产品移交后提供税票一周内付合同款45%的货款，另5%作为质量保证金，自验收之日起，满二年结清。 三、安装 1、乙方在签定合同后应积极配合工地现场进程，服从甲方现场协调。甲方负责提供水电等安装条件，乙方负责安装调试，确保在20xx年5月30日前全部安装调试结束、验收合格。逾期乙方承担甲方相应的经济罚款。 2、安装标准符合太阳能安装现行规范，高标准进行施工安装，保证验收合格。 3、乙方进场材料，甲方提供临时场所，由乙方负责保管，保护。 4、乙方安装期间，要注重室内外成品保护。 5、乙方对自己工作中存在的垃圾要及时清理，保持环境清洁。 6、乙方必须在滨海配备专业维修人员或维修点。 四、安全生产 乙方对施工人员进行安全性生产教育，要按安全规范施工作业，严防安全 事故发生，如有安全事故发生，均由乙方自行负责，与甲方无涉。 五、质量保证与售后服务 1、乙方承诺所提供甲方的产品质量有可追溯性，集热器、水箱及管道保修5年、电子产品保修二年。自交付之日计算。 2、在生产质量保质期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但应收取工本费。 六、合同的修改