土石方挖运工程合同书正式版
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract
is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-028108
工程合同 | Engineering Contract
工程合同土石方挖运工程合同书正式版
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
xx镇
二、工程名称：
xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运（包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在
第1页
中铁二局土石方工程 合 作 协 议 书
土石方运输合作协议书 甲方：沈阳中建龙建设有限公司 注册号：2101374000024570 乙方：福建南宁爆破建设有限公司 注册号： 为了加快工程进度，保证工程质量，现将甲方工程运输项目与乙方合作承包施工，为了双方的全法权益，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等地方政府相关法律、法规以及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，经双方协商达成以下补充协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：中铁二局土石方工程（第三标段）+ 2、工程地点：珠海市横琴 3、工程范围和内容：土石方总量约贰仟万立方米，数量以实际工程量为准，如乙方管理能力较强、车辆数满足项目的同时有富余，甲方将优先安排乙方增加工程量。 第二条：承包方式
乙方只负责（爆、装、运、平）工程，甲方负责交警、城管和行政相关部门的相关事宜和手续费用。 第三条：工程单价和预付款 1、土石方单价为立方米（按车上方计价结算，其中包括含1.5元是乙方的文明施工费和安全生产费）。 2、运输车要求是18-20立方米内车辆，泥头至泥尾0+6公里范围内结算，（如超过6公里路，另外增加单价为元/公里），油料由甲方提供，且油料价格低于市场价格每升0.2元。 3、本工程按珠海市公安局指定的物资供应公司供应货价格，大价格不作调整。 第四条：工期 工期：2016年月日进场之日起至2017年月日止，按甲方要求的施工日期为有效期25个月，从开工日算起。 第五条：付款方式 施工当天开始计算，每周结算一次，每次结算90%，此款在结算日起算三天内支付，满一个月时支付97%，余留3%在第四个月支付。依此类推，每次结算扣除甲方其他往来，物资、炸药耗材、油料款后，如果超过48小时，甲方每超一大赔偿乙方每天每车500的补偿，每台勾挖机800元，潜孔钻机补偿每天1000元/台的补偿，人员每人100元。甲方同意给南宁爆破公司暂定数量800-1000万方（山体方9.85元）爆破价火工材料9000元，超出甲方负责。 第六条：双方责任
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 土石方挖运施工合同
编号：FS-DY-59174 土石方挖运施工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况： 1.1 工程名称：丹东“华星园”A地块一期工程 1.2 工程地点：_ 丹东临港产业园区文安国际商务区 1.3 承包范围：_华星园一期地下室挖土 1.4 工期：本工程自20xx 年9月6日开工，至20xx年9月21日竣工，总工期15日历天。开工时间以20xx年9月6日起算。 1.5 工程质量：按照甲方提供的标高尺寸进行施工。 1.6 合同价款：按挖土图示尺寸计算，每立方米8.5 元
(RMB)，此价格含乙方将砂层起出堆场的费用，含乙方自行降水的费用，含乙方将挖出土方堆场的费用。总工程量约50000立方米(以完工后甲、乙双方实际测量核定的工程量为准)。 第二条甲方工作： 2.1 开工前，向乙方进行现场交底。甲方负责一切技术服务(长宽的边线及坡度线、深度等尺寸的测量工作)。 2.2 指派姜成伟(土建工程师)负责测量、定位及协调工作。 2.3 负责安排土方堆放场地。 第三条乙方工作： 3.1 指派_贾立福为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，按期完成施工任务，并负责其协调工作，解决由乙方负责的各项事宜。 3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定。严格按照甲方要求进行施工，参加竣工验收。 3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作。 第四条关于工期的约定：
内部编号：AN-QP-HT304 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 土石方挖运施工合同通用范本
土石方挖运施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程基础事项协商一致,订立本合同。 一、工程内容及承包范围 1、工程概括： 工程名称：綦江区茶树湾水利工程1标段 工程地点：石壕镇响水村 2、以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承
甲方(托运方)： 乙方(承运方)： 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土石方运输工程的建设，本着互利，诚实诚信的原则，在公平，公正，公开的基础上，双方友好协商一致同意签订土石方运输协议，协议如下条款： 一，工程地点： 二，工程内容： 三，工程数量：，工期：。 四，工程运费及计算方式： 五，结算方式：开工后每日凭运输单据结算。双方指定专人负责运输票据的收集，整理，统计，报表交接。甲方经核准后以现金支付或转账一次性结清。甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。(注：每天点前结账) 六，甲方责任 1，甲方工地必须保证有足够的土方供乙方运输，保证每天作业小时，每月作业率达℅以上(自然灾害和不可抗拒的原因除外)。如果由于甲方原因造成停工，甲方补偿乙方每辆车每天元。甲方保证运输道路畅通，损毁道路要及时修复。甲方应按乙方车辆运输能力安排足够挖掘机，不能有多台辆排队现象发生。 2，甲方负责土地资源，环保，村委，林业，交通等有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边关系，保障运输工程顺利进行。
3，为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如乙方在正常运输过程中遇交警，运管部门查扣车辆的，甲方应及时处理，车辆被扣超过小时，需补偿乙方每台每天元。 4，甲方协调安排乙方停车住宿场地，对业主提供的工棚外所有费用乙方承担。 5，使用车辆安排：。 七，乙方责任 1，乙方提供m3以上双桥自卸车。双方签订协议后，中途有特殊原因退场，应提前十个工作日书面报甲方，经甲方负责人签字同意后，结清款项可离开。擅自离开或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失。 2，乙方保证进场车辆车况良好，完好率必须达到℅以上，每月出勤率达℅以上(自然灾害和不可抗拒原因除外)。 3，在任何情况下，乙方不能在施工现场和住宿地惹是生非及从事违反法规的活动，由此所造成的一切后果由乙方有关当事人负责。 4，乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求施工，甲方有权另行安排车队进场。 5，乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生事故，由乙方自行负责，甲方只负责协助调解处理。 6，乙方车辆必须服从甲方管理，接受现场指挥的编排和排序，足量运输。按指定线路运输，擅自偏离线路发生事故，乙方负全责。 7，双方签订合同之日起天内乙方车辆必须进场，如果车辆不能按时场，乙方要付给甲方违约金每辆车元。 八，争议的处理 本协议在履行过程中若发生争议时，双方本着公平，合理的原则及时协商解决。协商无果时寻求当地仲裁机构仲裁。 本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律
施工协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方因_________工程施工，现委托乙方________等，经双方协商，达成如下条款： 一、本工程_____________土方工程。 二、甲方负责提供规划图纸，派技术员现场技术指导。 三、地下管线及其他不明设施，甲方已了解的及时通知乙方，双 方不了解的乙方在施工中如发现要及时报给甲方，以便及时解决，妥善处理，否则出现事故与乙方无关。 四、乙方应服从甲方现场管理、安排，进场开工日期为_____年 ___月___日，工期为____个有效工作日（下雨天除外）。 五、在施工中，出现噪音、道路清洁及与当地居民发生纠纷，甲 方应主动协调处理，并及时解决，保证乙方清运土方顺利进行。 六、施工前甲乙双方，将现状标高测量得出总外运土方量，并经 双方签字认可，施工结束再次测量计算出最终土方量经甲乙双方签字并报送审计部门审计。 七、土方价格：每立方米人民币____元，土方量：立方米。 八、付款方式：工程开工前预付____工程款，施工期间按运出的 土方量甲方支付乙方运费____。工程结束后甲方必须在3个工作日内将工程量验收完毕，同时付总工程款____。余款
在__月内结清。 九、其它事项： 1、由____申办挖运土手续（其中包括机械挖土、外运、环 卫、城管、渣土办等）。 2、施工过程中，甲方需设置安全醒目标志，以确保施工的 安全。 3、____安排专职人员进行马路清扫。 4、运土方场地的平整度按机械挖土规范由甲方进行验收。 5、在运土过程中，运输道路如与施工单位同时使用时，应 互相协调，不应发生矛盾，或由甲方现场代表协调解决。 十、未尽事宜： 十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，甲方工程款付清后，本协议自动作废。 甲方：乙方： 年月日
土方挖运工程施工合同 合同编号： 工程名称： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订地点：
土方挖运工程施工合同 甲方委托乙方承担项目土方挖运工程，双方本着平等协助、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况，订立本合同，以资双方共同遵守。 一、承包范围、内容及方式 项目土方开挖外运工程，工程量约M3。承包范围由甲方现场工程师界定，并应满足有关设计图纸、施工图纸、基坑支护图纸及周边护坡图纸等技术资料的要求，具体包括挖土、运土、卸土、机械整平等工作内容。 除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将上述承包范围及内容的任何一部或全部转包他人。 二、工期 于年月日开工，并于年月日前完工，总工期个日历天数。 工期每延误一天，乙方将支付甲方人民币伍仟元作为违约金。因甲方不能提供施工条件、工程量增加10%以上、不可抗力等因素确实影响工期，经甲方书面确认后工期可以协商顺延。 三、工程造价 1、本合同项下的工程综合包干单价为元/M3（含税），此部分工程量约为M3，最终工程量以实际签证为准。 此包干单价已含挖土、运土、卸土、机械整平等完成该项工作全过程的全部费用，与该工作内容相关的一切辅助工作均不得另行计价。结算工程量以甲方项目部、审计室现场签证数量为依据，包干单价一次包定，不予调整。 出现下列情况的费用均含在包干单价内，不予签证增加费用： （1）任何原因造成的降排水费用。 （2）抢工措施费、扰民措施费、安全措施费、文明施工措施费等
各种施工措施费，因场地不足造成的相关一切费用。 （3）任何机械设备进退场费及安拆费。 （4）任何原因造成的土方坍塌所发生的所有费用，为保证施工安全对土方进行的必要的临时支护费用。 （5）土方外运的任何行政性收费，倾倒堆放费，道路清扫费、车辆清洁费等。 （6）因运土需要修建的临时道路，责任由乙方负责。 （7）若遇风化岩需用风爆机施工或采用爆破的方式施工的费用。 四、付款方式 每完成m3的土方甲方支付该工作量相应金额的70%。余款待土方工程全部完成验收合格后办理结算，双方确认结算后一次性付清。乙方申请付款时，应附乙方盖章的付款申请单及合法有效的发票。 五、双方责任 甲方责任： 1、负责督促相关施工单位清除影响乙方挖土施工的障碍物，及时提供工作面以便乙方进场施工。 2、对乙方施工进展及质量进行监督，组织有关各方进行工程验收。 3、负责协调其他施工单位与乙方的工作配合。 4、按合同规定按时支付工程款。 5、由于乙方原因导致其承包范围内的工程质量不合格的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 6、由于乙方原因导致工程未按合同约定的时间完成的，甲方通知乙方后可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 7、由于乙方过错造成工程质量不合格（包括但不限于在工程施工过程中的部分工程质量不合格以及在工程保修期内甲方或第三人发现的工程质量不合格），甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修复或返工、改建；甲方通知乙方后乙方仍不修复或返工、改建的，甲方可另行请求其他施工单位对该工程进行修复或返工、
挖掘机土石方开挖工程合同范本（精选3篇） 挖掘机土石方开挖工程合同1 甲方： 乙方： 双方为保证工程顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖公路，双方本着平等、互利、互惠的原则，订立合同内容如下： 一、工程名称： 二、工程价格：开挖硬石方价格为每立方14.00元，其中包括上车；土方开挖按照每立方15.00元，其中包括运输费用。以上价格不含税。 三、倒场全权由甲方负责。 四、工程进度：以开工之日起70个晴天日完成。 五、工程质量：按照甲方的图纸进行施工，如没按图纸施工，所造成的返工所受损失由乙方自行负责。 六、结算方式：按照工程进展方量预期借款，借款额度不超过70%，工程完工，经甲方检验合格后，所剩资金一个月内一次性付清。 七、安全：保证必须按照安全管理条例进行施工，机械作业因不慎操作所造成的损失，甲方概不负责。 八、违约责任：本合同一旦签字形成后，若任何一方违背此内容，付违约责任金贰拾万元。 九、特别约定：因二组所留石方由乙方挖完，甲方给乙方
补贴费用壹万伍仟元整。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方： 乙方： 年月日 挖掘机土石方开挖工程合同2 甲方： 乙方： 为保证工程的顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖沟槽，土方外运。双方本着互惠互利、平等的原则，合同内容如下： 一、期限：按照甲方要求进行施工; 二、合同价格： 挖掘机沟槽开挖按实际长度结算:25.00元/立方米(深度1.4米,宽度4米，含税金,提供发票) 三、结算方式：在规定期限内乙方施工完毕后，清理完现场，按实际验收数量进行结算，工程款一次性结清(未执行完毕，不予结算)。 四、双方的权利： 1、甲方的权利： (1)、提供开挖的深度，并进行监督; (2)、提供地下管线具体位置，定位放线; 1、乙方的权利： (1)、根据甲方提供的深度及宽度要求进行开挖、土方
托运方（甲方）： 承运方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程总量暂定： （四）合同期限：年月日起至年月 日。根据建筑工程有限公司项目部下发的时间为依据。 第二条工程施工内容 （一）材质： （二）工程运距： （三）装卸地点：上料点卸料点 （四）运输方式： （五）机械车辆：车辆数： （六）计算方式：按车箱容积方量计算。 （七）甲方指派统计结算员：乙方指派统计结算员： （八）统计结算以双方现场人员签字的票据或相关签证为结算依据。 第三条工程价款结算与拨付办法 （一）合同单价： 清运价运距公里按每立方米人民币计算。以上价格均为税后净价，乙方不
负责税费和开具发票。 （二）运费结算办法及支付方式： 1、运费结算办法：每天提交运输方量凭据，2-5个工作日进行结算付款。油料由甲方负责供给乙方在结算时扣除，油料价格按中石化市场价为准。 2、本合同双方约定付款方式在休息日、法定节假日等因素限制适当延误正常上班及时付款。 3、保证金退还：乙方运输车辆按时按量完成所有工程量，退场需提前一星期书面文件通知甲方结束该车辆合同。 第四条双方责任 （一）甲方责任 1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在小时内安排乙方车辆投入正常允许。 2、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品导致环保、交警、城管、卫生等政府部门查扣，造成车辆停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。 3、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。 4、甲方负责料场至公路间运土路面的日常维修和维护、卫生。 5、工程如遇变更，甲方应三天前以书面形式通知乙方并签定补充合同或另行办理施工签证。 6、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，若影响时间超过三天，则甲方将给乙方考虑部分生活费用及台班补助每车元，不可抗拒因素除外。 （二）乙方责任 1、本合同签定后，乙方确保在小时内将该工程所需车辆驶入施工现场。 2、乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。 3、乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律事故）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。 4、乙方不得私自转卖所运输的物品，如发现乙方私自转卖，则给乙方每车元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。 5、乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事、
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 土石方工程合作协议书通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方身份证号乙方身份证号风险提示合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。 实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下风险提示应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。 同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。 由乙方出资，乙方占总利润的____；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的_____。 风险提示应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。 三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。 四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。 任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。 五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。 六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 挖运土方工程协议书 甲方：_____________________________________ 乙方：_____________________________________ 经甲方研究决定将广西热作所职工住宅楼基础土方开挖工程发包给乙方承包施工，经甲乙双方协商达成以下条款，双方共同遵照执行。 1、工程概况： 工程名称：职工住宅楼工程 工程地点： 2、工程承包范围： 挖运及回填X热作所职工住宅楼21#、22#、23＃楼基础土方，工程量暂定为壹万贰千立方米左右，计算土方工程量按工程完成时实际开挖土方量为准。 3、合同工期 开工时间：20 年12月日（20 年12月日必须进场） 竣工时间：20 年12月日（如遇不可抗力或甲方要求可以顺延，以甲方签证为准） 合同工期总日历天数20 天 4、质量标准
工程质量标准：国家标准规定的合格标准 5、合同价款： ①、开挖、搬运及回填土方所有工作内容综合单价按每立方米 12.5元（大写：壹拾贰元伍角）发包给乙方。此单价的工作内容包括：a、基础大面积土方开挖，外运土方堆放在甲方指定的工地外的堆放场地，堆放场地由乙方自行安排大型推土机配合堆放土方，所堆放的土方必须符合甲方提出的要求。b、按图纸要求回填，回填内容包括：场外（土方堆场）挖土、装、运回、卸下土方及夯填等所有工作内容。 ②、以上土方综合单价均已包括机械进退场和使用费用、乙方现场管理人员工资等相应费用，乙方必须提供相应的合法的工程款发票给甲方，乙方必须提供具备法人资格的单位帐号给甲方，付款方式以转帐方式支付。 ○3、付款方式：从乙方土方开挖至土方回填工程完成后二个月内付清工程款，中途加油款等由乙方自理。 6、甲方派驻工地的现场代表是吕浪，由其负责现场的协调工作，乙方派驻工地的现场代表是，由其负责现场机械、人员的指挥调配。 7、甲方负责现场施工技术交底，提供土方开挖的控制标高和土方开挖尺寸，乙方人员要全力配合甲方工作，现场必须配备专业的技术、安全人员对现场施工的标高、开挖尺寸、安全文明进行控制。对
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，结合本工程具体情况，为明确双方责任，确保工程质量。经甲、乙双方友好协议就工程一事，达成以下协议，望甲、乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点 1、 2、 二、工程量与工期 1、本工程暂定方，具体工程量，乙方以甲方按业主方结算为标准。年 月日至年月日，该工程在施工过程中，由于政府原因，不可抗拒的因素，雨雪天不能施工的工期就延续，自本合同后个月之内，乙方自行组织机械设备，专业人员进入施工场地施工，甲方协助乙方进行前期施工的各种工作与协调。 三、承包方式、单价、运距 1、乙方承包该工程的挖、装、运、平 2、乙方承包该工程的挖、装、运、平按元/m3计算（此单位价为税后价格），此单价在该合同中只适应于黄土碱土。如在施工过程中出现风化石和坚石，甲方应给予乙方进行价格调差，具体增补价格甲、乙双方据现场实际情况的协调再确定单价。 3、该合同价的运距为两公里之内，超出公里，甲方按每方元补助给乙方，具体价格双方另议。
四、付款方式 乙方自带机械、人员进入场地施工，在施工期间，乙方自行负责油料、人员工资、生活费及其它一切费用到天，天施工期满后，甲方按乙方实际完成的工作 量%预支给乙方工程款，余下的工程量乙方每施工天后，甲方按实际工程量结算给予乙方，以此类推，至该土方工程全部完工。该土方工程完工后，甲方在天内无条件给予乙方结算结清该工程余款。 五、甲方责任 甲方提供乙方施工场地，住宿、水、电、指定乙方运输时的行驶路线，挖机开挖的定点放样、标高、以及分当地政府，当地村民的各种协调工作，及时给予乙方支付工程款。 六、乙方责任 乙方组建施工队伍、机械及承诺的垫付资金，处理好施工期间由于内部引起的各种矛盾，买好保险，按甲方提供的一切数据按质按量施工。 七、安全事故 安全事故由乙方负责，但由于甲方指挥不当或甲方原因引起的安全事故，由甲方负责。 八、其它事项 1、该协议条款望甲、乙双方共同遵守 2、此合同上未尽事宜，甲、乙双方可续签一份补充合同，补充合同与该合同具有同等的法律效力。 3、甲、乙双方签订合同，乙方需向甲方公司浏阳市德意建设工程管理处缴纳履约保证 元整，该款项打入该公司银行账户上。此保证金在乙方进场期满一个月后无条件一次性退还。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
土石方工程合作协议书范本 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下： 一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的____%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的_____%。 二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。 三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。 四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。 五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。 六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本
项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。 七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。 八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。 九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。 十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效： 甲方： 日期：___年___月____日 乙方： 日期：___年___月____日
土石方工程承包合同模板 甲方名称：____________________________________ 乙方名称：____________________________________ 本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，XXXXX土石方平场工程承包合同协议如下： 一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部工作内容（土方开挖241758立方米、回填碾压52767立方米、弃土188991立方米、平整场地73310平方米）。 二、工程地点： 三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。 四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及项目部（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的道路维修、卫生由乙方自行负责搞好。 五、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验，工程质量达不到约定标准的部分，项目部一经发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工的费用，工期不予顺延。 六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。 施工中，发生工程量增减和新增工程时，经项目部确认后调整合同价款后签定补充协议。 弃土地点施工现场南边场外就近弃土、红番弃土场弃土，土方堆积高
度按规划设计规定的高度以下。 七、价格：本工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干（挖方综合单价已包括土方开挖、运输、回填碾压、弃土、场地平整和清淤除表等全部内容）。综合单价人民币6.10元/m3由乙方自负盈亏包干施工。 八、施工现场内的障碍物（含房屋搬迁、水电拆迁）由甲方负责清除，决不影响乙方施工。施工现场红线以外弃土场影响乙方正常施工的因素由甲方解决。 九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，若违反相关规定，后果由乙方自行负责。 十、工期：以40个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每延误一天，甲方将对承包人处以2000 元的罚款）。若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以顺延，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担损失费。 十一、付款方式：乙方按到甲方进场通知即入进场施工。甲方首次预付机械油料费10万元（进场三天内付款），每10天以工程进度付款50%。工程竣工并通过验收后，双方完成工程结算，在双方完成工程结算后7日内甲方支付75%的工程款。3个月内甲方付清乙方余款。 十二、结帐方式：乙方以机械油料费和工班工人工资表方式向甲方结算。 十三、保证金：在双方签定合同时，乙方交5000元保证金给甲方，工程验收合格后退还（无息）。 十四、违约责任：在执行合同过程中如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切损失，另由违约方支付违约金人民币5000元给未违约方。
编号：________ 土石方挖运工程合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共23 页
土石方挖运工程合同范本 土石方挖运工程合同范本1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。 一、工程地点： xx镇 二、工程名称： xx电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。 三、工程内容： 土石方挖运（包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内），运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。 四、工程单价： 土方挖运单价：壹拾元（10）元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍 第 2 页共 23 页
元（13.5）元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。 五、工程工期： 总工期12个月时间。 六、承包方式： 单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。 七、工程计算 乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。 八、工程款结算 甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款（扣除燃料、借支），挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。 九、其他要求： 1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品； 2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求 第 3 页共 23 页
土石方运输协议书精选 文档
土石方运输承包协议书 经双方友好协商，就甲方的运输达成如下协议： 1、乙方自行组织手续证件齐全的合法自卸后八轮车辆15辆左右，由车队长代表全体车辆签订本协议书。车队长负责本车队的协调和管理，以及与甲方项目部的沟通、结算和收款。 2、体积（方量）计量：按车厢净空计算每车方量，但装车时须达到极限合理高度，以装车机械鸣笛为信号，经管理人员签字发牌后方可出发，否则，收方处有权加倍扣方或拒收。 3、运费单价：起步价元/m3，起步运距为500m；运距增加时以500米为计量单位，按元/500米·m3计算。 4、乙方服从甲方的统一管理和调度 甲方有权选择多个车队（乙方）同步施工； 车队全体成员必须服从甲方的统一组织管理，听从甲方、业主及监理的现场指挥，如因不服从管理和指挥造成的一切不良后果由乙方承担；甲方亦有权因乙方不服从指挥管理随时辞退乙方，乙方已完成的工程款扣除应承担的给甲方造成的损失外，春节前一次性支付。 乙方须服从甲方作息时间的管理，无论天睛下雨，超过3辆车离开工地需由队长向甲方项目经理请假，取得同意后方可离开。否则，乙方赔偿甲方因误工造成的损失，赔偿金甲方有权从乙方的工程款中直接扣除。 ④无论任何理由，严禁消极罢工，施工作业时未取得甲方同意随意停工者，每次处罚1万元，罚款由车队所有车辆均摊。 ⑤甲方对乙方的运土数量实行装卸两地同时签字确认制度，土方运输单须同时具有装卸两地负责人签字方才有效。严禁虚造签收单，一经发现，该车辆所有运费不予
认可和结算。 5、付款方式：根据甲方回收工程款的情况，按月支付60%左右，余款春节前结清。 6、安全责任：乙方机械须安排专人负责指挥，安全运行，礼让行车，在施工过程中发生一切安全事故的责任均由乙方自行承担，乙方对安全事故处理不积极时甲方有权代表乙方处理，发生的费用在乙方的工程款中扣回。 7、廉政条约：双方应当诚信守法，精诚合作，尽心尽力执行合同中的各项条款，坚决杜绝行贿受贿的腐败现象发生，一同努力营造公平、公正、公开的的良好合作环境。如果分包方为达到不正当目的向管理人员行贿，我方将终止合同并拒付剩余款项。管理人员利用职权玩忽职守向乙方索贿的情况，乙方须立即上报公司上级领导，我们将刻不容缓的处理当事者，如隐瞒不报者，一经发现同样拒付约定的剩余款项。 8、未尽事宜，双方协商解决。 甲方（签字盖章）：乙方车队长（签字盖章）： 或委托人：身份证号：电话：
土石方工程合作协议书 甲方：身份证号 乙方：身份证号 甲、乙双方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为___个月，自年月日起，至年月日止。 第四条出资额、方式 各方均以现金方式出资，各出%，计人民币元（元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。
第五条盈余分配与债务承担 1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占%。 2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占%。 第六条禁止行为 1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。 2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。 3．禁止再加入其它合伙。 4．禁止合伙不利时退伙。 5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。 第七条合伙的终止及终止后的事项 1．合作因以下事由之一得终止： (1)合伙期届满； (2)各方同意终止合伙关系；
土石方工程施工合同 编号：XXXXXXX 发包方：（以下简称甲方） 承包方：_________________________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况（一）、工程名称：XXX土石方工程（二）、工程地点：XXXXX（三）、工程范围：以甲方提供的设计测量规划图区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表；达到技术标准和甲方要求。 （四）、图纸范围外的施工，甲、乙双方另行签订补充协议。 （五）、本合同挖填土方工程量暂定为___________m3。实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。 第二条工程价款及工期 （一）合同价款 1、本合同采用单价包干方式决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所产生的一切费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费），施工便道、洗车场修建维护费，土石方开挖费，场内转运和运输费，回填及碾压夯实费，抢工加班费，工程管理费，文明施工费、措施费，安全防护费、保险费，所有检测费，利润、税费（专用增值税发票），环卫出渣费、倒土费，工程周边社会关系协调费，在转运过程中与群众、路政、城管、交警等所发生的一切费用。
2、单价：挖掘外运土石方，场内1公里范围内（中对中）按XX元/m3包干价执行；挖掘外运土石方超过1公里运距的，按XX元/m3每公里运价执行；碾压夯实，按XX元/m3包干价执行（包括但不限于转运、铺平、碾压检测费用等）。 3、本合同约定的单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。 4、本合同约定的单价为固定价格，不随施工过程中所遇到的土层或岩石类别变化而改变（包括但不限于种植土、黏土、淤泥；极软岩、软岩、较软岩、坚硬岩；松石、次坚石、普坚石、特坚石；强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等）。 （二）开工日期：_____年___月___日；竣工日期：_____年___月___日；合同工期总日历天数XX天。 1、乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现的一切可影响工程施工进度的因素，除自然灾害等不可预见或不可抗力情形外，出现的其他因素工期不予调整。 2、如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）或甲方要求暂停时，工期经甲方签证后顺延。 第三条工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》等进行施工和验收。同时，本合同约定： 1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。
土方运输合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原编号 号：
则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、运输承包范围 运输承包范围：本项目所涉及的万立方米土方运输，运输距离公里 三、工期 本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。 开工日期为：年月日计划竣工日期为年月日。 四、承包方式及承包单价 场外运输按平斗装载量m3重型米自卸货车，每车次元《不含税，不含燃油费》。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在 乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限车辆维修费、车辆的 损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的 一切费用。 五、价款支付 每三天结清一次所有运输车辆的工程量款。结款时压一天所有运输车辆的工程量款作为甲方对乙方的约束。完工后甲方结清所有运输车辆压一天的工程款。 六、双方主要责任 （一）、甲方责任： 1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。
2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。 3、负责土方的装车和车辆运输的燃油费。 4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。 5．负责路上运输路线的安全情况，有专人负责. 负责路上一切可能意想不到的事情。 （二）、乙方责任： 1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。 2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档（甲方验原件）。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。 3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连 带责任。 4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任。 5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。 6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，一天车辆运输的费用甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿，乙方不得有任何异议。 7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对 本工程土方运输车次数量的要求为每天车次以上（天气原因除外）。并保留追究乙方一 切法律责任的权利。 8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。 七、违约责任 1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条
编号： _____________ 土石方工程安全生产合同 甲方： ________________________ 乙方： ________________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 为在____________________________________ 工程项目施工过程中全面贯彻“安全第一，预防为主” 方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身财产、机械、设备安全，本合同项目发包人 ___
（以下简称甲方）与承包人___________________________ （以下简称乙方）特此签订安全生产协议：协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、 消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员； 应有各工种的安全操作规程，特种作业人员持证上岗制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： （1）工程项目应由甲方编制施工组织设计； （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙 方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员岀席会议。介绍 施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。 6、施工期间，乙方指派______________________________ 同志负责本工程项目的有关安全、安全 措施的落实以及防火工作等；甲方指派________________________________ 同志负责联系予以协助督