建筑施工劳务分包施工协议
甲方：
乙方：
甲方将工程中的部分承包给乙方施工，以业主和甲方所签订的合同为依据，以高速优质的建设工程为原则，以平等互利为前提，甲乙双方相互配合，为一个共同目标，通力合作，经双方协商并达成以下协议条款：
一、工程概况：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3结构形式：
二、承包范围：
图纸及设计变更、图纸会审记录中的所有的工作内容：钢筋、砼、砌块及砖、水泥、沙、石子、保温材料等材料，总配电箱及一级配电箱、门窗工程、防水、水电安装、楼梯栏杆、外墙涂料、室内块材饰面等除外的施工及辅助用工、周转材料、辅助材料、设备、安全文明施工；
现场安全文明施工：达到“郑州市安全文明施工现场工地”的要求（包括施工区、生活区的卫生及其场地硬化，现场排水沟及小型临时设施的用工等）。
三、工程质量及验收方法
3.1工程质量：合格
3.2验收标准：
3..2.1按国家标准验收
3.2.2施工过程中，严格按GB50300-2001规范规定及技术交底施工。验收合格后方可进行下步施工，若出现施工质量问题，需维修的应义务维修，不得扯皮推诿；工程质量达到验收标准结算时在承包价的基础价上加元/㎡结算。
3.2.3对成品进行保护，不得以任何理由损坏，保证建筑物的整体效果。
四、承包方式
包工不包料（包承包范围内的人工、辅料、所有机械设备和机具、器具）。
五、安全生产
严格按国家的安全生产有关方面的法律、法规、、标准办事，执行公司的有关规定，确保安全生产，不出任何安全事故。因乙方施工人员不按安全操作规程施工而出现的安全事故，一切责任和有关费用由乙方自负，并赔偿给甲方造成的社会影响及损失。施工现场安全文明施工达到标准要求，结算时在承包价的基础价上加元/㎡结算时。
六、工期要求
总工期天；
结构工期：±0.000以下45天，（从地基验槽时开始计时），底层19天，二层以上每10天一层；
工期按施工进度计划提前或推迟按建设方对甲方的奖惩方案办理。提前壹天奖励元，滞后壹天罚款元；
装饰工期：
七、承包价格（包括劳务公司的税、费）：
按建筑面积一次包死：承包单价元/㎡（包括基本价元/㎡和质量及安全文明施工各元/㎡的价格）；其中主体结构：元/㎡，砌体及装饰：元/㎡，基础部分按地下室建筑面积元/㎡；
临时用工元/工日（施工现场不存在临时用工）。
八、工程量确定及付款方式
8.1工程量计算依据年月日院设计的楼图纸、定额规定计算，经双方确定：共㎡（其中地下室㎡；标准层㎡，梯顶㎡）。
8.2施工中若图纸标示尺寸不变，则建筑面积不发生变化，结算时建筑面积不变；在施工过程中设计变更引起的工程量变化不超过10%，结算时不予调整。
8.3本工程形象进度完成10层时付30万元；完成15层后经验收合格后付完成量的80%（以主体结构单价扣除质量及安全文明施工各元/㎡后计）；以后每6层支付一次，付完成量的80%（以主体结构单价扣除质量及安全文明施工各元/㎡后计）；全部完成经验收合格，付砌体及装饰部分的80%；工程交工后（质量合格、安全文明施工达标，付款时质量及安全文明施工各元/㎡一并计算），除3%质量保修金外余款一次付清。保修期满后一个月无质量问题退还保
修金（保修期间的质量问题及索赔均有乙方承担），无息。
九、甲乙双方的责任和权力
甲方的责任和权力
1、甲方负责向乙方提供施工场地、道路、住宿、临时水、用电等具体可作业的条件（用工由乙方承担），负责处理工程周边的关系与协调；
2、甲方负责向乙方提供施工图纸三套及相关性的技术咨询和安全文明规定；
3、负责协调各工种的配合工作，负责按图纸及图纸会审记录、设计变更提出具体施工方案方法，本工程的主要控制轴线及各层的主要控制线墙高的核查、验收，检查乙方工程施工及工期的落实情况，并对未按要求完成的处以经济罚款；
4、随时监督、检查乙方的施工质量和安全文明施工，发现乙方的施工等有不符合要求的，有权提出返工或适当的罚款，其返工工资、材料由乙方自己承担；
5、负责各种施工原材料的供给及施工人员的生活用电（0.5度/人·日）；
6、负责提供工程施工使用的材料及临时设施所用材料；
7、教育乙方施工人员注意安全，遵守安全制度，发现乙方施工人员有无故损坏机械、器材设备或浪费建筑材料的现象，按实际发生的2倍对乙方进行惩罚，并有权对不服从和恶意顶撞项目部管理人员的罚款500-2000元；
8、根据工期要求，甲方有权安排乙方加班加点，乙方必须服从并积极组织施工；
9、因甲方原因停工待料（除自然灾害外），超出48小时，按每人每天补生活费19元，其他不计。
乙方的责任和权力
1、乙方缴纳万元的质量( 元)、进度（万元）、安全文明施工（万元）保证金，工程施工完第层退还质量、进度保证金万元，剩余部分待工程验收合格后一次退还，无息；
2、施工人员进场时报花名册，一式三份，且附身份证复印件，本工地严禁施工大于55岁职工及儿童工，如果使用每人每月罚款100元（身份证为准，从当月支付的工程款中扣除），并为施工人员办理相关证件；
3、在施工中必须配合合格施工员、质检员、安全员，且相对稳定，若管理人员不到位或不称职（现场考核），否则按承包总额的5%扣除，乙方应主动接受
甲方管理，服从甲方科学合理的指挥，遵守各项规章制度，完成甲方下达各项任务指标，若不服从或恶意顶撞项目管理人员的罚款500-2000元（从当月支付工程款中扣除）；
4、乙方负责机械设备的使用（专人、持证上岗）、保养，乙方必须为施工人员配备合格的安全防护用品，如安全帽（管理人员红色、施工人员黄色）；控制施工人员生活用电0.5度/人·日，超过部分乙方全部承担；
5、乙方应在接到图纸后天内，向甲方提供材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理；
6、乙方施工中应加强管理，严格按图纸和规范要求施工，乙方根据工程实际情况和甲方工程的要求组织足够的劳动力，确保工程质量和工期，乙方必须保证人员相对稳定，保证按期、按质、按量完成甲方下达的生产任务，服从甲方现场管理人员的统一安排，统一调动；
7、乙方必须按施工图纸说明施工，施工规范及甲方技术交底进行施工，不得随意改变图纸；
8、乙方在施工中应注意保护产品、半成品，乙方使用材料必须按甲方指定位置堆放，做到工完料净、场清，发现浪费按实际损失的双倍赔偿（从当月支付的工程款中扣除）；
9、乙方进场施工，承包工程施工范围内材料堆放、卸车及清扫场区、楼层、机械安装等文明施工要求所发生的用工均由乙方承担；
10、乙方要注意搞好安全、文明施工，确保不出现任何安全事故（若有发生，相关责任全部由乙方和责任方承担），场地机具设备自觉收检并排放整齐，定期保养，并确保交工时，场地无任何垃圾堆放，场地每天收理干净与进场时地面卫生相符，否则清理场地由项目部安排人员清理，费用在结算时从安全文明施工费中扣除；
11、甲方根据施工现场的制定质量，安全文明施工手册，乙方必须服从，如不服从，一次罚款50-100元（从当月支付的工程款中扣除）；
12、乙方在施工中应注意搞好与其他工种的相互配合，处理好相互间的关系，
为施工创造良好的环境；
13、乙方对自己的员工，要加强思想政治工作，关心员工生活，团结全体员工共同奋斗，为实现共同目标努力；
14、乙方员工要遵纪守法，不允许干任何违法的事情，出现违法行为，均由当事人负责，甲方不承担任何责任；
15、要爱护公物，节约建筑材料，凡损坏公物、浪费材料等均应受到加倍的处罚；
16、分项工程各验收批施工结束后，经自检合格后报项目部验收，合格后方可进行下一步施工；
17、乙方应积极参与竣工验收工作，如发现质量问题，要随叫随到，并彻底返修，发生的费用均应乙方承担；
18、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，临边附近施工时，安全防护措施，承担相应费用；
19、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完成负责，乙方承担并履行总承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
十、违约责任
1、乙方若不服从甲方管理或工期、质量、安全文明施工达不到甲方及业主要求的目标，甲方可单方面终止合同，乙方应立即迅速退场，不得设置任何人为障碍。否则造成的后果及损失由乙方负责赔偿；
2、若乙方无故单方终止合同，应赔偿给乙方带来的一切损失；
3、如甲方无理终止合同，应赔偿给乙方带来的一切损失；
4、如甲方未履行自己的职责和应尽义务，所造成的损失应承担相应责任；
5、本合同工作内容严禁转包，若发现有转包行为，甲方有权单方终止合同，乙方无条件退场，并赔偿因此造成的一切损失，并承担一切后果；
6、在施工中，乙方自备的工具、器具、辅材不能保证施工进度和质量，甲方有权提供，在结算时双倍的从工程款中扣除；
7、若因乙方责任合同终止，合同终止后先退场后清算，按完成量的40%结
算。
十一、索赔
1、甲方根据总包合同向业提交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予积极配合，保持并出示相关资料，以便甲方能遵守总包合同；
2、在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总承包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期，当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方；
3、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，当有索赔事件发生时有效的相应证据；
4、甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：
4.1索赔事件发生后28天内，向甲方发出索赔意向通知；
4.2发出索赔意向通知后28天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
4.3甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予以答复或未对乙方做进一步要求，视为该项索赔已经认可；
4.5当该项索赔事件持续进行时，乙方应阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与4.3、4.4规定相同；
5、乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按程序和时限以书面形式向乙方索赔。
十二、不可抗力
1、本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同；
2、不可抗力事件发生后，乙方立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交清理
和修复费用的正式报告和有关资料；
3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；
3.2甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3.3乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
3.4停工损失由乙方自行承担；
3.5停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；
3.6工程所需清理、修复费用，甲方承担；
3.7延误的工作时间相应延续。
4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同解除
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作，停止工作超过28天甲方仍不支付劳务报酬，可以发出通知解除合同；
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应及时支付乙方已完成工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失；
3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约及因发包人原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同；
4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的乙方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十五、本合同一式三份，乙方一份，甲方二份。
十六、本合同自签字之日起一周内保证金到位合同生效，工程竣工验收合格后，付清工程余款，合同终止。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
年月日年月日
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
建筑工程劳务分包施工协议书 甲方： 乙方： 一、工程总承包人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其它有关法律、法规、现遵循平等、自愿、公平 协商和诚实守信的原则，甲方将土建工程的全部劳 务工程包括（机械设备、周转架材、扣件、损耗材料、对拉丝、冬、夏天施工的防护材料等工程内容）。经双方协商意见一致后，订立本合同。 二、工程地点： 三、工程质量：全部合格，优质主体。 四、工程建筑面积：平方米。（含车库、商业面积） 五、总工程劳务工资、费用：元大写（综 合单方造价每平方米元。按实际施工面积结算）； 六、工期时间：年月日至年月日竣工。 有效工期400 天（开工日期以开工令日期为准）； 七、项目部的组成和职责：公司委派的同志担任驻工地履行本 合同的项目经理部经理，同志担任驻工地履行本合同的项 目经理部技术总工，同志担任驻工地履行本合同的办公室
主任，、、三位同志担任驻工地履行本合同的 施工员，、、等三位同志担任驻工地履行本合 同的质检员，、位同志担任驻工地履行本合同的安 全员，同志担任驻工地履行本合同的送（取）样员。八、工程劳务分包人所分包的工程内容：土建部分包括本标段的木 工、泥工、钢筋工全部劳务工程量、劳务施工中使用的大小工 程机械设备、钢管、模板、方木、扣件及全部周转架材，大小 型用具。耗材包括：园钉、扎丝、铁丝、对拉丝、胶布、胶带、冬夏季施工用塑料薄膜及冬季施工用的防护用品、剪力墙套管、钢筋全部焊接费，内、外脚手架、网，安全保护用品与文明施 工费用，所有临时建设施工场地整理硬化，乙方负责施工现场 及临建所有安全防护、安全通道的搭设与材料。临时建筑用房 劳务费，如甲方提供临建民工用房、办公室，乙方应支付给甲 方已建好临建民工住宿、办公室临建房费用。开挖基槽、回填 土机械费用、空调板钻孔。按图纸设计内的全部土建工程和装 饰工程都包含在本劳务合同费用总分包价款以内。由甲方分包 施工的安装工程、门窗、防水工程、保温工程、基坑支护、降 水、不锈钢栏杆安装、外墙涂料、GRC线条等分包项目乙方应 积极配合无偿提供使用脚手架、临时用电、临时用水等，甲方 不再支付以上费用。 九、工程质量标准：按甲方鉴定的总承包合同有关质量约定标准，
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展，城市化建设进程的不断加 快，建筑行业得到了快速发展，以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料，欢迎阅读！ 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未 达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退 场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位：
劳务承包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 承包方式： 协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑：在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑施工劳务分包施工协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 乙方： 甲方将一工程中的部分承包给乙方施工，以业主和甲方所签订的合同为依据，以高速优质的建设工程为原则，以平等互利为前提，甲乙双方相互配合，为一个共同目标， 通力合作，经双方协商并达成以下协议条款： 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3结构形式： 二、承包范围： 图纸及设计变更、图纸会审记录中的所有的工作内容：钢筋、碌、砌块及砖、水泥、沙、石子、保温材料等材料，总配电箱及一级配电箱、门窗工程、防水、水电安装、楼梯栏杆、外墙涂料、室内块材饰面等除外的施工及辅助用工、周转材料、辅助材料、设备、安全文明施工； 现场安全文明施工：达到“郑州市安全文明施工现场工地”的要求（包括施工区、生活区的卫生及其场地硬化，现场排水沟及小型临时设施的用工等）。 三、工程质量及验收方法 3.1工程质量：合格 3.2验收标准： 3..2.1按国家标准验收 3.2.2施工过程中，严格按GB50300-2001规范规.定及技术交底施工。验收合格后 方可进行下步施工，若出现施工质量问题，需维修的应义务维修，不得扯皮推诿；工程 质量达到验收标准结算时在承包价的基础价上加 _元/肘结算。 3.2.3对成品进行保护，不得以任何理由损坏，保证建筑物的整体效果。 四、承包方式 包工不包料（包承包范围内的人工、辅料、所有机械设备和机具、器具）。 五、安全生产 严格按国家的安全生产有关方面的法律、法规、、标准办事，执行公司的有关规定，确保安全生产，不出任何安全事故。因乙方施工人员不按安全操作规程施工而出现的安全事
编号：QJ-HT-0763 建筑施工劳务分包合同样本 (官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑施工劳务分包合同样本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天； 2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范
建筑工程劳务分包合同 1.劳务承包是从企业的生产经营战略出发产生的劳务经济; 2.劳务承包属于民事合同中的承包合同的一种。 3.劳务承包一般是指具有承包资质的企业进行的.其具有承担相应的业务的资格，像建筑行业; 4.与劳动者签订劳动合同,劳务承包是企业和劳动者之间的法律关系; 5.劳务承包适用的是民法中的《合同法》. 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：史家庄小区b区1#2#3#楼 二、工程地点：福山城里街西首 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围
1、工程范围：在业主规定甲方范围内的史家庄小区b 区1#2#3#楼工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、脚手架工程及现场安全文明施工。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基：配合土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作)。 (2)垫层：垫层的平整、夯实。 (3)配合土方施工单位的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。 (4)配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容： (1)施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前准备工作。本工程采用商品砼(少量零星构件采用现场自拌砼)，砼输送泵。 (2)搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方：（以下简称乙方） 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工，为了明确双方责、权、利和义务，确保工程质量，按期完成施工任务，经双方充分协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑；主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工围的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程容。具体包括: 1、承包单价工作容要求： （1）、本工程图纸规的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 （2）、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽，后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时清
理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 （3）、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜（材料由乙方自理） （4）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程（含墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷）、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 （5）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 （6）、外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网，整体墙面喷刷界面剂。（7）、室外散水、残疾人坡道及台阶（包括土方平整、打夯） （8）、以上1-7点为主要施工界面，具体施工容以施工图纸、（含设计变更、建设单位要求的更改）为准。施工图纸的工程量（含设计变更、建设单位要求的更改）增加部分全部包含在承包单价之，单价不再调整。 （10）、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护，与浇水养护。（11）、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米围的明沟、散水施工、材料场与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等，放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 （12）、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
土建工程劳务分包合同 甲方：贵州电力建设第二工程公司金子山风电场工程项目部 乙方： 本工程地点：重庆市涪陵区 本工程确定由乙方承包，乙方有能力承包此工程，为了明确工程内容和双方责任、权力和义务，依照《中华人民共和国合同法》，结合重庆市有关规定和本工程议标文件要求及本工程具体情况，经甲乙双方友好充分协商后订立本合同。 一、工程项目及概况 1、工程名称：涪陵金子山风电场 2、结构形式： 3、建筑面积：约 4、工程地点：重庆市涪陵区金子山村。 5、工程承包范围及内容：本工程的基础、主体（不包括铁件制安、防水）、装饰（不包括门窗、油漆涂料）、与本工程有关的配套及零星工程：包括人工回
填夯填土方、人工清槽、场地平坦、施工图范围内的所有砌体工程、施工图范围内的所有混凝土工程、施工图范围内的所有钢筋工程、模板工程、脚手架工程（支模架、外架、内装饰、二次结构脚手架等搭设、改架和安全防护设施材料、安装与维护）、塔吊设备、配合管道、预埋件、设备基础、管道及支架支墩、楼板上预留孔洞、封堵孔洞、设备基础一二次灌浆、抹灰工程（含墙面一般抹灰、零星抹灰及外墙抹灰）、墙面砖工程（含外墙面砖、内墙面砖及勾缝）、楼地面（含找平层）、架子材料（包含钢管、扣件、脚手板等材料及所有材料进出场的运输、装车、搬运）、零星工程（含室外台阶、明沟散水等所有零星工程）及甲方确认的施工图纸、工作联系单、设计变更确定的项目。 4、承包方式：承包方式为实际完成工程量单价包干，包工不包料包辅材（辅 材包括但不限于对拉螺杆、蝴蝶扣及螺帽、铁丝、钉子、海绵条、胶带纸、封口胶、电焊条、砂轮片、切割条）。包施工、包机械、包验收、包工期、包质 量、包安全、包现场文明施工等。 乙方必须按照国家《建筑法》和《招投标法》规定承担责任，不得转包及再分包。且按建设主管部门及国家规定，相关证件及资料需乙方办理由乙方负责办理，乙方必须无条件配合。否则由于相关资料及证件未及时办理造成的责任和损失由乙方承担。
建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》、《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通知 （2003年8月13日建市[2003]168号） 各省、自治区、直辖市建设厅（建委）、工商行政管理局，国务院有关部门，新疆生产建设兵团建设局，山东、江苏省建管局： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规要求，我们编制了《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213）和《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF－2003－0214），现印发给你们，与已经颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－1999－0211）配套使用。 建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF－2003－0214) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2）
房屋建筑劳务分包合同 （提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红 色斜体字应在使用时删除。） 合同编号：__________________ 甲方（提示：项目部名称）： ___________________________________ 乙方（提示：劳务分包人）：（提示：乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）签约地点： _________________ 签约时间： ______ 年_____ 月______ 日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： _______ 房屋建筑工程___________ 劳务作业地点： ___________________________ （提示:必须注明确切施工地点或施工里程）； 劳务分包内容： ___________________________ （提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容）。 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 总日历工作天数为：天。 开始工作日期： _____ 年—月—日（提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可 采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：_______ 年—月—日。乙方应 按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款 _________ 元，乙方 每提前一天奖励_______ 元。（提示：可根据工程大小及重要程度确定奖罚额）
合同编号：YT-FS-8204-57 建设施工劳务分包合同模 板(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建设施工劳务分包合同模板(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。 一、工程名称及地点： 二、承包方式：包工包料，包制作安装。 三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。 五、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程
造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。 六、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。 七、安全生产及安全事故处理 1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。 八、甲方的权利和义务 1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。 2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。
工程劳务分包合同 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： ________________________ 劳务分包人： _________________________________________________________ _______ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则鉴于________________________（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”）双方就劳务分包事项协商达成一致订立本合同。 1、劳务分包人资质情况资质证书号码： 发证机关：________ 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： ________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：________________________________
3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》本工作必须达到质量评定________ 等级。 5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外本合同适用标准规范如下： （1） _________________________________________________________ _______ （2） _________________________________________________________ _______ 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外）供劳务分包人查阅。当劳务
合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：______________________________ 承包人：______________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 签订地点：_______________________ 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人：_____________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________________________________________ （以下简称为“发包人”）与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包 合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： __________________________________________________ 劳务作业地点：_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容： __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期：_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期：_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为： __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的，以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总（分）包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元（RBM ________________________ ）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: （1）本合同及其附件;