合作协议
甲方：亳州市安居房地产开发公司（以下简称甲方）
乙方：阜阳城建开发公司（阜阳建工集团下属企业，以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定。就合作开发“南苑小区6#楼”项目的相关事宜,经友好协商沟通,秉着公平公正平等自愿的原则，在政府专题会议纪要第32号文件的指导下，就相关合作事宜达成如下协议,以明确责任,共同遵守。
一、项目概况
本项目位于希夷大道与利辛路交叉口东南角 ,项目暂定名为“南苑小区6#楼”。项目用地面积 2200平方米(约 3.3亩),规划用地性质为划拨用地。项目总建筑面积17268.8平方米,其 (包括住宅面积11174.73平方米、商业面积4103平方米),地下一层(面积 1991平方米)。南苑小区6#楼是南苑小区项目开发至今剩下的最后一栋楼。由于南苑小区项目开发周期较长，历史遗留问题较多，南苑小区的开发曾几度中断。目前该项目在市政府的多方协调之下，并形成专题会议纪要，在这个背景之下南苑小区6楼才完成了各种项目报建手续，现已达到开工建设的条件。
二、项目前期问题的解决及项目实际问题交底
1、由于该项目前期还原量较大，原来已建设楼房没有清算完毕，（因为前期已建工程没有进行决算，前任施工单位项目经理初步估算
大约有500万工程款没有支付原施工单位），为了不耽误项目的进展，双方约定：前期账目由于前任项目经理现在不能正常工作，现将前期原始财务凭证进行封存，对该项目现有的资产由安居公司进行保管。待原项目经理正常工作后在另行清算，以工程最终决算数字为准，并计入南苑小区6#楼的开发成本。（如果甲方欠施工单位工程款，则从6#楼的收入中支付给原施工单位；如果决算后甲方不欠原施工单位工程款，反而多付给原施工单位部分款项，则要从6#楼的收入中退给甲方部分款项）
2、目前该项还部分还原户没有安置，安置面积4860平方米其中住宅：2017.51平方米，商业：2842.49平方米。实际可出让面积：住宅：9157.22平方米，商业：1260.1平方米.
3、原开发公司有职工4人(王龙利、方振、蒋岩、周斌、)项目结束后四人的去向安置将列入6#楼开发成本。
4、6#楼项目前期运作的开支，（招待费、差旅费、图纸费用）要列入6#楼开发成本。
二、合作框架
1、根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用合作开发、自负盈亏的合作形式，同时便于以后的财务管理，双方约定由阜阳城建开发公司（阜阳建工集团下属单位）作为该项目的投资方与亳州安居开发公司签订合作协议，由安居开发公司担当开发主体，阜阳城建开发公司担当投资商，阜阳建工集团担当施工单位。
2、项目部班子的搭建
总经理：
经理：
财务：主管会计现金会计
工程部：
销售部：
综合部：
三、权利义务
甲方权利义务
1、甲方作为该项目的开发商，对外行使项目的开发主权，和财税监管。
2、甲方负责办理本项目各种相关手续的报建（土地出让的变更、图纸设计、规划审批、施工许可、竣工验收），费用从共管账户中支出。
3、甲方应保证现场临时供水、供电,并保证项目用地无界址纠纷,项目产权明晰,无抵押等他项权利。
4、甲方应该项目所有相关的行政手续及本项目的全部资料和图纸文件。
5、在项目建设过程中,甲方应负责同施工现场周边关系的协调,排除项目周边单位或居民对乙方正当开发建设工作的干扰,保证开发建设工作的顺利进行。
6、甲方作为项目合作发起人，有义务对乙方说明项目的实际情况。
7、甲方负责承担本项目以外的，在本协议签订以前的一切法律责任,以及由此产生的一切经济责任。
乙方权利义务
1、乙方作为该项目的投资商，对资金的拨付调度上应及时准确，不得在资金运作上使项目无期限停工，由此造成的损失由乙方承担，乙方有权对共管账户的财税状况进行监管。
2、乙方有义务对项目运作时积极配合甲方共同完成各项开发工作，遵守项目管理制度。
3、为保证项目开发工作的顺利进行,乙方应派出专人员协助甲方的各种行政审批及申请施工许可、竣工验收等相关工作。
4、乙方负责承担本项目以外的，在本协议签订以前的一切法律责任,以及由此产生的一切经济责任。本项目以内的债权债务由本项目负担。
5、乙方在项目完成后负责向甲方交回甲方所提供的相关行政手续。
四、违约责任：
双方应履行本协议约定的责任和义务,任何一方未能履行本协议规定的义务则应视为违约,违约方应承担由此带来的一切损失。
五、项目竣工决算及利润分配
项目竣工决算严格按照国家相关规定执行，利润分配甲方应得决算后利润的 %，甲方应得决算后利润的 %。
六、保密条款：
为了该项目能够积极的走向补缴相关费用后进入市场交易，期间会出现一些不能像外界公布的信息，望甲乙双方共同遵守保密事项。
七、其他约定事项：
八、适用法律及争议解决
1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院起诉。
九、其他
1、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经甲乙双方签章之日起生效。协议生效后,未经另一方许可,任何一方不得向外公开本协议内容。
2、本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
甲方法人代表（签章）：乙方法人代表（签章）：
电话：电话：
委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：
电话：电话：
甲方公司地址：乙方公司地址：
甲方邮政编码：乙方邮政编码：
附件：
1、政府会议纪要第32号文件
施工合同 甲方：陕西建工集团第七建筑工程有限公司陈仓区职教中心项目部 乙方：陕西隆鑫建筑劳务施工有限公司 甲方将陈仓区职教中心项目部临建工程施工任务分包给乙方施工，双方根据国家合同法条例和本工程实际情况商定以下条款，共同遵守。 一、工程名称：宝鸡市陈仓区职教中心项目部临建工程 二、工程分包范围和方式： 范围：陈仓区职教中心临舍等零星项目 方式：包工不包料 三、甲、乙双方的责任： 1、甲方负责及时提供所需的材料及施工机械。做好分部、分项工程技术、质量、安全、文明施工等的技术，安全交底及检查监督工作，并协调好各工种之间的协作配合工作，按协议约定向乙方支付工程款。 2、乙方负责按甲方安排的工程进度，及时组织足够的人力和工具、用具按期进场，按协议明确的质量和工期等要求完成所承担的工程任务，并遵守甲方对现场施工的统一部署和各方面规章管理制度，并负责教育乙方施工人员遵纪守法。乙方所有进场施工人员的各项保险费用由乙方负责。 四、工期： 计划于2009年12月5日乙方人员进场，于2010年元月底完工。为确保按期完工，乙方必须保证足够的施工力量，并在甲方的统一布
置下实行两班倒或延点加班。 五、技术质量： 本工程要求达到合格标准。 乙方必须按照甲方的技术质量交底要求及现行建筑工程施工操作规程，并按现行分部、分项工程质量验收评定标准进行自检，再由甲方进行评定验收，达到约定标准，向下道工序移交，达不到标准进行返工或修补。由于乙方原因造成返工的材料等损失和工期延误，其费用由乙方承担。 六、安全： 甲方严格按照建筑工程安全技术操作规程，经常性的对现场人员进行全面的安全教育和有针对性的安全技术交底，经常进行安全工作检查和监督，安全保证措施完善、得力。 乙方必须设有专职（兼职）安全员。归口甲方管理，必须严格按照建筑工程安全技术操作规程和安全技术交底施工，并严格遵守施工现场的安全管理制度，有义务及时向甲方提出安全隐患，整改好经双方验收后方可施工，乙方应严格遵守甲方的各项规章制度,若违章施工,所造成的安全事故及一切损失均由乙方承担。 七、文明施工： 乙方严格遵守甲方关于文明工地施工措施、制度和章程，自觉养成文明的生产和生活习惯，保证工作面和生活区范围的整洁、卫生，现场应做到工完场清，各种材料办成品分类、分规格放整齐。甲方在安排生产的同时，要对乙方进行文明施工教育，随时进行检查、验收，并根据执行情况给予乙方奖励或处罚。
公司与公司合作协议合同范本
公司与公司合作协议合同范本 章总则 _________、_________和_________，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，根据平等互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_________事宜，订立本合同。 第二章股东各方 条本合同的各方为： 甲方：_________，身份证：_________，住址：__ ___ ____ 乙方：_________，身份证：_________，住址：____________ 丙方：_________，身份证：_________，住址：____________ 第三章公司名称及性质 第二条公司名称为：_________。 第三条公司住所为：_________。 第四条公司的法定代表人为：_________。 第五条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。
第四章投资总额及注册资本 第六条公司注册资本为人民币_________整。 第七条各方的出资额和出资方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：_________。 第五章经营宗旨和范围 第八条公司的经营宗旨：_________。 第九条公司经营范围是：_________。 第六章股东和股东会 节股东 第十条各方按照本合同第六条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东按其所持有股份的份额享有权利，承担义务。 第十一条公司股东享有下列权利： 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益分配； 参加或者推选代表参加股东会及董事会并享有表决权； 依照其所持有的股份份额行使表决权； 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询； 依照法律、行政法规及公司合同的规定转让所持有的股份； 依照法律、公司合同的规定获得有关信息； 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司
BF-2002-0212 单位级别编号： 北京市建设工程设计合同 工程名称：中加吉鼎A、B、C、D区住宅及配套设施、E区 地下车库及人防工程 工程编号： 合同编号： ztdcht-01- 发包人：中铁建设集团中加伟业房地产有限公司 设计人：北京立人建筑设计有限公司 北京市规划委员会制定 北京市工商行政管局监制
发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下： 第一条合同签订依据： 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。 1．2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范文件。 1．3设计工程批准文件。 1．4城市规划管理部门批准文件。 第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。 2．1设计内容涵盖甲方委托的工程项目及项目中应包括各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书，中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择的余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。 2．2发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。 第三条设计费及支付方法 3．1本工程设计费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸，设计人可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费。 3．2本工程设计费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。 3．3设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%（不含定金）。 3．4设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。 3．5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。
合同编号: ___________ 个人与公司劳务承包合同范本 甲方： ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 20 年月日
随着社会的发展，人们生活的进步，对于现在的人们来说很多人都愿意到大城市进行发展，那么对此就会涉及到一些劳动合作的问题，在个人和公司劳动合作上面，人们是需要签订相应的协议的，对此很多人都不知道其劳务合同范本是怎样的，小编整理了“个人与公司劳务承包合同范本”仅供参考，希望能帮助到大家！个人与公司劳务承包合同范本_____________ （甲方）招（聘）用_______________ （乙方）为职工，双方根据《中华人民共和国劳动法》和《广东省劳动合同管理规定》等法律、法规，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同，建立劳动关系，并共同遵守履行。 一、劳务协议合同期限 （一）______________________________ 甲、乙双方同意按以下第中方式来确定本合同期限： 1. 有固定期限：从________ 年______ 月______ 日起至y _____ 年_______ 月 ______ 日止；合同 期限为_______ 年______ 个月； 2. 无固定期限：从 ______ 年______ 月______ 日起至法定的或本合同所约定的终止条件出 现时止； 3. 以完成一定的工作为期限：从 _______ 年_______ 月 _______ 日起至______________ 作任 务完成时止；并以___________________ 工作任务完成并终止合同的标志。 （二）___________________________________ 双方同意本合同有效期的前月为试用期。 二、劳务协议工作内容 （一）乙方的工作岗位（地点、部门、工种或职务）：______________________________ 。 （二）___________________________________________________________________________ 乙方的工作任务或职责：______________________________________________________________ ；乙方必须按质按量完成甲方正常安排的生产（工作）任务。 三、劳务协议劳动报酬？ （一）___________________________________________ 乙方试用期间的工资标准为： /月。 （二）____________________________________________________________________ 试用期满后，
商丘建工集团国基公司 2013 版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 6. 工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？ 答：不能
5、什么是合同协议书？答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 13、什么是分包人？答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，
食堂个人劳务承包合同范本 甲方：______中学 乙方：______（家庭住址：______，身份证号： ______） 甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达 成并签订如下合同条款： 一、甲方的责任和义务 1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。 2、向乙方人员提供宿舍和满足烹饪必须的设施设备及 用品。 3、提供安全合格的食材。 4、在每月20日前向乙方支付上月劳务费。 二、乙方的责任和义务 1、按照烹饪工作要求，自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热 情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮 工作。 2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工的安全。 3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原 材料采购单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生 标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。 4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责 餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。 5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热情大方。保 证售饭刷卡，满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的 临时性工作。 6、工作人员必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方 的管理，必须严格执行《食品安全法》等有关法律法规， 遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。 三、其他约定 1、乙方完成合同规定的劳务工作，甲方每月付给乙方 劳务费（含保险费）贰万捌仟元整（28000元）。一年按
9.5月计算，计贰拾陆万陆仟元整（266000元）。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。 2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元（1200元）劳务费。 3、所有员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不承担责任。 4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律责任。如给甲方造成损失的，按实际损失赔偿。 5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作（如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为），造成师生发生食源性疾病的，由乙方承担全部责任。 6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。 7、本合同履行过程中，甲方根据乙方的工作情况，可以随时解除合同；如乙方因故不能继续履行合同时，应当提前两个月通知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。 8、合同期限为一年，从_____年__月__日起至_____年__月__日止。 四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：年月日 乙方：年月日 法人代表：
陕西建工集团专项合同标准文本《建设工程劳务分包合同》 陕西建工集团总公司
前言 陕西建工集团总公司坚持“建精品、争国优、创品牌”的发展方略, 不断强化质量管理,坚持精细管理。2012年集团上下紧紧围绕年度工作目标,积极应对挑战,各项工作成效显著。全年承揽任务突破700亿元,合同签约额556亿元,实现营业收入402亿元,实现利税总额16、18亿元,其中利润2、8亿元。 为了进一步推进合同管理工作精细化,促进集团合同管理标准化体系建设,由集团总公司法律事务部牵头,成立了集团专项合同标准文本编制委员会与审核委员会,制定集团专项合同标准文本。 在集团领导的关心与各权属公司的帮助下,通过编委会与审委会各位成员四个月的不懈努力,最后经法院、劳动稽查大队、律师事务所、高校有关专业人士及资深一线项目经理与集团的老专家集体讨论、总结与提炼,最终形成了劳务分包、专业分包、租赁、采购四类专项合同标准文本。 为了更好实现本标准文本与项目实际相结合,帮助一线项目经理规避法律风险的目的。集团专项合同标准文本编制委员会在四类合同标准文本的基础上又编写了四类合同标准文本的签订指南,供大家在签订时参考。 本标准包括:《建设工程劳务分包合同》、《建设工程专业分包合同》、《建设工程租赁合同》、《建设工程买卖合同》四个专项合同标准文本及相应的签订指南。 本标准文本的著作权归陕西建工集团总公司所有,由集团总公司法律 事务部负责解释。 目录
前言 (1) 一、《建设工程劳务分包合同》 (3) 二、建设工程劳务分包合同签订指南 (13) 建设工程劳务分包合同 总承包人(以下简称甲方): 分包人(以下简称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其她 有关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平与诚实信用原则,经双方协 商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1、1 工程名称: 。 1、2 工程地址: 。 1、3 工程概况: 。 1、4 分包方式: 分包范围: 各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1、5 乙方单位概况: 营业执照注册号、有效期: ; 资质证书证书编号、有效期: ; 安全生产许可证书编号、有效期: 。 第二条工期要求 2、1 本工程于年月日开工, 年月日分包 工程竣工,共日。
个人与公司合作协议书 1、公司与个人合作协议 甲方：北京泽恒企业管理咨询有限公司 法定代表人：张敏洁 住所：北京市丰台区马家堡西路36号东亚三环4号楼807 电话： 乙方：禹斌 性别：男 身份证号码： 现住址：杭州市缤纷小区12幢1单元602室 联系人电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，共同确立以下合同条款，以供遵守。 合作内容： 第一条：甲方与乙方在项目上达成合作，乙方为甲方提供企业管理咨询的项目来源，甲方向乙方支付项目金额中的相关费用。甲方的责任义务 第二条：甲方对于乙方提供的项目客户应该尽其所能去满足客户要求，并且按照其客户要求与客户达成合作意向。 第三条：甲方要向乙方支付其合作费用，费用的金额为项目含税总额度的30%，即项目首次付款后的二个工作日内将全部合作费用一次性以银行转帐的形式汇至乙方提供的银行帐号内。 第四条：项目签订后一个工作日内，甲方需一次性支付乙方总金额的5%的现金，作为乙方为此项目的营销所产生的营销费用。
第五条：甲方应该有能力保证项目的顺利进行与完成，应该调配有能力满足客户需求的项目人员完成项目实施工作，而不能用没有能力的人员实施项目。 乙方的责任义务： 第五条：乙方要尽其所能为甲方寻找相应的企业管理咨询项目。 第六条：乙方要了解客户的相关实际情况及客户需求。 第七条：乙方应该配合甲方对客户进行前期的调研和诊断。 第八条：乙方在甲方项目持续期间，对于甲方与客户之间的所有事宜，应该尽力协调好双方的利益，保证项目的顺利完成。 协议的生效、变更与解除： 第九条：此合作协议自双方签字盖章之日起生效，对于合同中合作费用及其他重要事项的变更则需要签定变更协议或重新签定合作协议。 第十条：合作协议的解除由一方提出申请，另一方同意后可以解除其合作关系。 第十一条：乙方也可以在合作执行过程中申请加入甲方成为其公司员工，其薪酬与奖金的具体数额则由双方协商确定。 其他事项： 第十二条：甲乙双方因为合作在执行过程中所产生的相应纠纷以合同法的相关规定执行。 第十三条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：乙方： (盖章）签字: 20XX年月日 20XX年月日 2、公司与个人合作协议书 甲方： 地址：
木工个人劳务合同 木工个人劳务合同 更多合同范文相关信息请访问合同。 承包人： （简称甲方）劳务分包人： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： 工程地点： 分包范围： 模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容： 本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库； 二、分包工作期限开始工作日期： 201X年X月X日结束工作日期： 201X年X月X日总日历工作天数为： 天 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整； 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工
程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定 合格等级；定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现； （2）合理使用周转材料，杜绝浪费； （3）拆除模板应经施工技术人员同意； （4）操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒； （ 5）拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚； （6）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失； （7）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的； 六、施工验收及工程量的确认 1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准； 2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；
中国中铁建工集团隶属于世界500强的中国中铁股份公司，有58年光荣历史，是集勘测设计、房地产开发、工程施工、设备安装、装修装饰、市政交通、铁路新线、工程监理、大型钢结构制作安装等为一体的大型国有企业。具有国家房屋建筑施工总承包特级资质，以及国际经营承包工程资质，年生产和经营规模超百亿元。 这支勇于追求卓越，不断跨越的建筑劲旅，共获得国家和省部级工程奖项151项，先后荣获31项国优、鲁班奖。两次荣获“创鲁班奖工程特别荣誉奖”，并获得“全国优秀企业管理奖”、“全国优秀施工企业”、“中国企业文化建设先进单位”、“全国五一劳动奖状”等荣誉。承建的北京南站、国家图书馆二期工程当选“北京当代十大建筑”；其中北京南站工程荣获英国皇家建筑师协会（RIBA）2009国际年奖。国家图书馆、苏州科技文化艺术中心、北京站、南京站、新建铁路北京至天津城际轨道交通工程（京津城际铁路）、大秦铁路及扩能工程、新建青藏铁路格尔木至拉萨段等7项工程入选新中国“百项经典建设工程”。 上个世纪50年代，设计和建造了新中国第一座汉阳枕木防腐工厂、西安车辆修理厂、成都机车车辆厂、资阳内燃机车厂、丰台桥梁厂钢筋混凝土轨枕生产线；建成了新中国第一座大型火车站——北京火车站，援建了第一座国外火车站——坦桑尼亚达累斯萨拉姆火车站。这七项“共和国第一”，记录着昨天的辉煌。 北京站建设和北京站两次大修改造，深圳、贵阳、昆明、南京、拉萨、天津、武昌和北京南站等知名火车站的建成是中铁建工的经典之作，正在承建的长沙、呼和浩特东站和北京北站已拔地而起；朔黄铁路、迁曹铁路、大秦铁路等新线建设和改造，标志着这支“铁军”在铁路线路建设所具有的优势，记录了中铁建工集团为铁路基础设施建设和跨越式发展做出的突出贡献。 经过半个多世纪的艰苦创业和精心培育，形成了华北、华南、华东、西南、西北，以及海外六大区域市场，建成了一批
Word文档仅供参考 Word文档仅供参考个人与公司合作协议书 甲方：北京泽恒企业管理咨询 法定代表人：张敏洁 住所：北京市丰台区马家堡西路36号东亚三环4号楼807 电话： 乙方：禹斌 性别：男 身份证号码： 现住址：杭州市缤纷小区12幢1单元602室 联系人电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，共同确立以下合同条款，以供遵守. 合作内容： 第一条：甲方与乙方在项目上达成合作，乙方为甲方提供企业管理咨询的项目来源，甲方向乙方支付项目金额中的相关费用.甲方的责任义务 第二条：甲方对于乙方提供的项目客户应该尽其所能去满足客户要求，并且按照其客户要求与客户达成合作意向. 第三条：甲方要向乙方支付其合作费用，费用的金额为项目含税总额度的30%，即项目首次付款后的二个工作日内将全部合作费用一次性以银行转帐的形式汇至乙方提供的银行帐号内. 第四条：项目签订后一个工作日内，甲方需一次性支付乙方总金额的5%的现金，作为乙方为此项目的营销所产生的营销费用. 第五条：甲方应该有能力保证项目的顺利进行与完成，应该调配有能力满足客户需求的项目人员完成项目实施工作，而不能用没有能力的人员实施项目. 乙方的责任义务： 第五条：乙方要尽其所能为甲方寻找相应的企业管理咨询项目. 第六条：乙方要了解客户的相关实际情况及客户需求. 第七条：乙方应该配合甲方对客户进行前期的调研和诊断. 第八条：乙方在甲方项目持续期间，对于甲方与客户之间的所有事宜，应该尽力协调好双方的利益，保证项目的顺利完成. 协议的生效、变更与解除： 第九条：此合作协议自双方签字盖章之日起生效，对于合同中合作费用及其他重要事项的变更则需要签定变更协议或重新签定合作协议. 第十条：合作协议的解除由一方提出申请，另一方同意后可以解除其合作关系. 第十一条：乙方也可以在合作执行过程中申请加入甲方成为其公司员工，其薪酬与奖金的具体数额则由双方协商确定. 其他事项： 第十二条：甲乙双方因为合作在执行过程中所产生的相应纠纷以合同法的相关规定执行. 第十三条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份. 甲方：乙方： (盖章）签字: 20XX年月日20XX年月日
合同编号： 工程分包合同 发包人（甲方）：北京建工集团有限责任公司 承包人（乙方）： 项目名称： 工程地点： 签订时间： 签订地点：
发包人：北京建工集团有限责任公司（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。 一、整体工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： (以下简称业主) 4、监理单位： 5、建筑面积：平方米 6、结构类型： 7、工程工期：开工日期：，竣工日期：。 8、质量标准要求： 9、文明安全施工： 10、安全、消防：“无事故”现场。 二、乙方承包方式、承包范围、工期 1、承包方式：包工包料。 2、承包范围：
3、工期： 开工时间： 完工时间：，工期总日历天数为日历天。 三、合同价款及工程款的支付方式（各项目部按固定单价或固定总价可自行修改本条条款） 1、本合同综合施工单价为：元/平方米。本单价为固定单价，单价一次包死。该项单价包括材料费、人工费、工具费、辅料费、管理费、利润、税金等甲方应支付乙方的全部费用。 2、工程量计算方式： 3、合同价款（暂估）：元 大写： 4、工程款支付方式（各项目部可按实际需要修改本条款） 本工程无预付款，甲方于每月15日前支付乙方上月经双方确认完成工程款的80%；乙方承包的工程完工验收合格后，甲方支付乙方至合同价款的90％；待整体工程竣工验收合格且双方完成结算后30日内，甲方支付乙方至结算价款的95%，余5％的结算价款留作质量保证金，待保修期满且无质量问题15日内，由甲方无息支付给乙方。 五、材料供应 本合同中所确定的材料由乙方运至工地现场，运费由乙方负担。 六、双方责任 1、甲方责任及工作： 1.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行合同职责，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。 1.2按合同约定，向乙方支付合同价款。 1.3负责与工程监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 2、乙方责任及工作：
2020年个人劳务承包合同（通用版）2020 Standard Version of individual labor contract (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
2020年个人劳务承包合同（通用版） 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）：___________________________ 承包方（乙方）：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程项目名称：________________________ 2、工程施工地点：________________________ 3、承包内容：____________________________ 4、承包方式：____________________________ 5、承包价格：每平方米工价为____元。
二、工程期限 本工程工期自____年____月____日至____年____月____日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延; 1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延; 2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。 三、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
中铁建工人〔2011〕119号 关于印发《中铁建工集团有限公司 安全质量管理机构设置及专职人员 配备管理办法》的通知 集团所属各单位: 根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》(中铁股份劳[2011]71号)要求,结合集团公司实际,为进一步规范集团公司安全质量管理机构设置及加强专职安全质量管理人员配备,全面落实各级安全质量管理责任，特制定《中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 1
附件：中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法 二○一一年四月二十五日2
中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置 及专职人员配备管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司安全质量管理机构的设置，明确各级专职安全质量管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》(中铁股份劳[2011]71号)文件新要求,制定本办法。 第二条本办法所称安全质量管理机构是集团公司各级负责安全质量管理工作的独立职能部门。 第三条本办法所称专职安全、质量管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全、质量考核合格取得安全、质量考核合格证书，并从事安全、质量管理工作的专职人员。 第四条本办法适用于集团公司及所属各施工生产单位及项目部或子分公司所属专业公司。 第二章安全质量管理机构设置及职责 第五条中铁建工集团安全质量管理实行“三级管理”模式，即集团公司级、子分公司级、项目部或子分公司所属专业公司级三级管理。 3
前言 《湖南省建筑工程集团总公司规范性合同范本》经过近一年的起草、修改、会审并经批准，于2015年4月正式在集团内发布。为规范集团所属各单位的合同行为，促进合同文本在集团内统一推行使用，现予结集印发。 党的十八届四中全会明确提出了全面推进依法治国的的指导思想、总体目标、基本原则和重大任务，为坚持走中国特色社会主义法治道路提供了根本遵循。当前，集团正处于转型升级、规范管理的关键时期，在依法治国、依法治企的大背景下，必然要求各项工作在法律框架内运行。合同作为集团各单位对外工作联系的重要载体，是明晰各方责、权、利的主要依据，是防范和化解经营风险的重要基础性工作。集团各单位根据规范性合同文本依法订立和履行合同，对于提升企业经营管理法治化水平、完善项目法律风险防范体系、促进集团经营规模和质量效益再上台阶、主动适应经济发展新常态的要求，具有十分重要的意义。 集团总公司于2014年初就开始了规范性合同文本的制定工作。集团专门发文成立了合同示范文本编委会，编委会全体同志经过艰苦努力，首批制定了35个规范性合同文本，其中建筑材料采购合同7个，材料设备租赁合同6个、专业分包合同7个、劳务分包合同8个，道路桥梁施工合同7个。这些规范性合同文本还只是为各单位对外经营活动提供了部分范本，我们还将站在依法治企的高度，针对集团内部项目管理、人事管理、财务管理以及其他各方面的工作需要，继续制定、推行其他规范性合同文本，逐步推进集团经营管理工作的规范化、标准化。 良好的制度、规范只有落到实处才能转化为企业经济效益，强化执行力就是要狠抓制度的落实。这次推行的规范性合同文本尽管难免
会存在一些缺陷或不足，但也应当作为我们经营工作的指南，各单位在签订、履行合同过程中应当认真参照执行，同时，应当本着实事求是的精神，根据具体情况修订其中合同条款。我们希望以此为契机，不断推动集团法治企业建设。 “不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海”。只要我们始终秉持“创新、转型、升级”的发展理念，坚持打造“一体两翼”的发展格局，从一点一滴做起，制定、完善集团各方面的工作制度和流程，锲而不舍，锐意创新，法治企业的目标就一定能实现。 海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！湖南建工集团将在依法经营的道路上再创辉煌！ 湖南建工集团董事长、党委书记叶新平 二〇一五年四月
产品购销合同 合同编号：XL2016-0311 供方：天津市卡尔斯阀门有限公司 需方：北京建工集团有限责任公司中石化工程项目经理部 签订地点：北京 项目名称：2016年大兴区老旧供热管网改造工程（三合南里小区楼底盘改造及热力二次线改造 签订时间：2016年3月11日 合同所属项目部： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》相关法规、规定，并结合工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，买、卖双方就甲方工程（以下简称本工程）所需阀门的买卖事宜，本着长期合作、互惠互利、协商一致、规范供货的原则，双方签订本合同，以共同遵守。 第一条：产品名称、型号、数量以及合同价款 1.1合同总价为：人民币3498207.00（人民币大写：叁佰肆拾玖万捌仟贰佰零柒元整）。 1.2产品规格、单位、数量、单价等
1.3合同价格说明：本合同固定全费用综合单价为加工后成品产品运至工地甲方指定地点的落地价格，已包括但不仅限于：产品本身价格、包装费、运费、装卸费、试验检验费、保险费、税金（包括关税、增值税、营业税等）、资料费、调试费等乙方履行本合同规定项下的全部义务所应收取的全部费用。此固定全费用综合单价在合同履约期内不因市场价的波动而进行调整。 1.4甲方若有特别要求增、减供货产品时，乙方需无条件按甲方要求
的进场计划单及时供货，且不得以此为由向甲方提出任何额外费用要求和索赔。增、减的产品交货时间按本合同约定交货时间执行，增、减的产品单价按本合同固定全费用综合单价计取。 1.5乙方作为 2016年大兴区老旧供热管网改造工程（三合南里小区楼底盘改造及热力二次线改造项目中的指定供方，在此承诺无条件接受业主对于本合同相关内容与甲方之间所作的与价格或结算量相关的减让约定，同意该种约定无条件的适用于本买卖合同，本合同结算价格基于该种业主与甲方约定的金额等额减少或按照与甲方约定的比例同比例递减。而不论乙方在该种减让约定的确认过程中是否知悉或参加，只要该约定内容涉及到本合同项下的供货内容，乙方即无条件接受，乙方知悉、理解此规定并无条件按此规定与甲方确认本合同货款结算金额。 1.6合同数量计量规则：最终结算数量以验收合格后甲方书面确认的实际供货数量为准。 第二条：付款及结算 2.1 付款流程：乙方供货满足本合同约定的付款节点及付款条件后，在乙方无违约情况的前提下，由乙方书面向甲方申请，经甲方书面确认后，甲方按本合同约定付款方式进行支付。 2.2 乙方应在每次收款前 8 个工作日向甲方提交等额的符合甲方要求的正规发票，否则甲方有权拒绝付款而无需承担任何责任。因非合同约定的正规发票造成的损失全部由乙方承担，并支付问题发票等额的违约金给甲方。乙方向甲方申请本合同下的款项并提供相关发
劳务承包合同 总包人： 分包人： 由于甲方承建的项目工程的需要，经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权力，特定如下条约： 一、承包方式：劳务清工、手持使用工具； 二、建筑面积：按实际完成工程量的实际完成砌体墙面结算，工程内容：砌砖（上料、植筋、模板、钢筋绑扎、）按照元/m3； 三、砌体清工工作内容：包括项目：按照图纸设计要求及会审纪要和设计变更通知书，施工规范要求施工。严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸施工，确保合格； 五：付款方式： 按照月进度工程量的80%结算，工程砌筑完工后结算至95%，工程保修期至抹灰完成后支付剩余5%； 工地上用零工按照大工400 元，小工260 元计算；具体数量按照甲乙双方签字确认单为准； 六：工期： 自签订合同生效之日起，至砌体全部完工后；总工期为：天； 七：甲方权利与义务 1）提供乙方工人的生活用水和用电； 2）对不服从管理的领导的班组，管理人员有权更换； 3）提供乙方砌砖施工用的上料电梯及脚手架； 4）安排好乙方施工用的材料及时进场，并与其他工种配合的协调工作。 八：乙方权利与义务 1）听从甲方和监理单位的领导和指挥、服从甲方领导，遵守公司项目部有关部门的各项规章制度； 2）自备安全帽； 九：未尽事项经甲乙双方另行协商，如发生纠纷先有劳动仲裁及有关部门裁决，还不能解决的，由总包方和法院裁决； 3）乙方自备小推车、劳保用品、安全帽、工人使用手持工具；三级箱以下电源线；铁钉，扎丝； 四、工程质量： 十：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。 甲方签字盖章：乙方签字盖章： 身份证号：身份证号： 日期：日期：
中铁建工集团有限公司文件 中铁建工人〔2011〕119号 关于印发《中铁建工集团有限公司 安全质量管理机构设置及专职人员 配备管理办法》的通知 集团所属各单位： 根据建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳[2011]71号）要求,结合集团公司实际，为进一步规范集团公司安全质量管理机构设置及加强专职安全质量管理人员配备，全面落实各级安全质量管理责任，特制定《中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置及专职人员配备管理办法
中铁建工集团有限公司安全质量管理机构设置 及专职人员配备管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司安全质量管理机构的设置，明确各级专职安全质量管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91 号）规定和中国中铁股份有限公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》（中铁股份劳[2011]71 号）文件新要求,制定本办法。 第二条本办法所称安全质量管理机构是集团公司各级负责安全质量管理工作的独立职能部门。 第三条本办法所称专职安全、质量管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全、质量考核合格取得安全、质量考核合格证书，并从事安全、质量管理工作的专职人员。 第四条本办法适用于集团公司及所属各施工生产单位及项目部或子分公司所属专业公司。 第二章安全质量管理机构设置及职责 第五条中铁建工集团安全质量管理实行“三级管理”模式，即集团公司级、子分公司级、项目部或子分公司所属专业公司级三级管理。
商丘建工集团国基公司 2013版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 6.工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？
答：不能 5、什么是合同协议书？ 答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？ 答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？ 答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？ 答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？ 答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？ 答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？ 答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
13、什么是分包人？ 答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？ 答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？ 答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？ 答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 17、什么是临时工程？ 答：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。 18、什么是单位工程？ 答：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 19、什么是工程设备？ 答：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 20、什么是施工设备？ 答：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他