×××工程
边坡支护工程分包合同
甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录
第1条工程概况 (1)
第2条承包范围及承包方式 (1)
第3条合同工作内容 (1)
第4条合同价款与计量 (2)
第5条工程款的支付 (3)
第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4)
第7条质量保证与检验、验收 (5)
第8条保险、担保、缴税 (6)
第9条结算 (6)
第10条驻工地代表及职责 (6)
第11条甲方工作与职责 (7)
第12条乙方工作与职责 (7)
第13条文物和工程障碍 (9)
第14条安全与环境保护 (10)
第15条违约 (10)
第16条乙方的撤场 (11)
第17条保修 (11)
第18条争议 (11)
第19条合同解除 (12)
第20条补充条款 (12)
第21条其它约定 (12)
第22条未尽事宜 (12)
第23条合同生效与终止 (13)
第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同
总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方）
分包方: （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3分包工程名称：
第2条承包范围及承包方式
2.1承包范围：
2.1.1
2.1.2
2.1.3
……
[参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙]
2.2承包方式：
第3条合同工作内容
3.1工作内容：
3.1.1
3.1.2
3.1.3
……
[参考内容：1、支护方案设计；2、修整边坡；3、边坡支护结构施工所需要的人工、材料、机械及配套和辅助工作；4、施工期间的降排水]
第4条合同价款与计量
4.1本工程采用以下第种计价方式：
4.1.1固定单价
合同价款=固定单价×结算工程量，本工程暂定总价：元人民币（大写：暂定）。
①单价：
以上价格为固定单价，包括实施完合同工作内容，达到验收标准所发生的一切材料、人工、机械、劳保、食宿、交通、行政事业收费、政府税费等；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入合同单价之中。在整个合同实施期间，合同单价不作任何调整。
②工程量计算
……
4.1.2固定总价
固定总价：元人民币（大写：）。
以上价格为固定总价，包括实施完合同工作内容，达到验收标准所发生的一切材料、人工、机械、劳保、食宿、交通、行政事业收费、政府税费等；任何因市场价格的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增减，均视为乙方已经事先充分估计并已经列入固定总价之中。在整个合同实施期间，除4.2.１条约定的情况外，固定总价不作任何调整。
4.1.3……
4.2变更价款
4.2.1当发生以下变更时，可计取变更价款
（）工作内容发生变更
（）施工方案变更
（）……
4.2.2变更价款计取方式为：
①单价：
（）变更内容与原合同内容为相同或相近内容可套用合同单价的，按合同单价执行；不可套用合同单价的，由双方协商单价。
（）……
②工程量：
（）按照图纸及施工方案进行调整。
（）……
第5条工程款的支付
5.1在甲方收到业主支付的相应部分款项后，工程款按以下方式支付：
乙方按甲方要求提交工程款申请资料，经甲方审核批准后，…………支付乙方已完成量的%，…………支付乙方已完成量的%，……，剩余的%在后支付，留取%的保修金在保修期满无质量问题并且业主返还给甲方后无息支付。
5.2本工程款支付的资金采用以下第种方式:
A：转账支票
B：网银转账或电汇
C：承兑汇票
D：国内信用证
E: ……
5.3乙方在收取工程款时，须在应税劳务发生地的地税部门开具建筑业统一发票。如
乙方不能提供合法发票，甲方有权拒绝对其支付工程款项。如果乙方提供非合格、非法的发票，不能免除乙方所应承担的责任。同时，因税务稽查产生的损失由乙方承担，该损失甲方有权从应支付乙方的工程款项中予以扣除，不排除乙方采用其他赔偿方式。
5.4乙方应指定专人负责与甲方办理工程款领取手续。甲方将工程款支付给乙方指定的工程款收取负责人，并索要收款凭证。乙方委派的工程款收取负责人为，身份证号码：，职务：，联系电
话：，该人在工程所在地住址：，家庭住
址：。
乙方该工程款收取负责人，必须严格按照甲方公司财务相关规定提交相关资料，包括乙方应出具委托收款证明、身份证等所有资料，符合甲方要求后，方可办理工程款领取手续。乙方不得擅自更换收取负责人，否则，甲方有权不予支付工程款。
5.5如果乙方确需更换工程款收取负责人，必须向甲方出具相关证明等财务必须的所有资料，必须符合甲方财务相关规定后，才能办理。否则，甲方有权不予支付工程款。第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求
6.1工期
开工日期：；
竣工日期：；
总工期：日历天；
并满足以下节点工期：
上述工期均包括国家法定节假日、公休日和不可避免的交叉作业影响因素。
6.2质量
本工程的质量标准，双方约定如下：
6.3安全文明
本工程的安全文明标准，双方约定如下：
6.4技术要求
……
第7条质量保证与检验、验收
7.1乙方应保证本分包工程材料及施工完全符合合同规定的质量、规格和性能的要
求，乙方应对由于本分包工程材料或施工缺陷而引起的质量及安全事故负责。7.2工程质量应达到设计图纸要求及国家、行业、当地政府施工验收规范、标准和合
同约定质量目标。如图纸、甲方指令和国家、行业及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应以质量要求较高者为施工依据。
7.3乙方应严格、认真地按照标准、规范、施工图纸和设计的要求以及甲方代表依据
合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
7.4乙方应在上述任何材料用于工程之前，按甲方的选择和要求，提交有关材料样品，
以供检验。
7.5检验费用的承担：本分包工程的检验和样品费用均视为已含在分包工程价款中，
不再另行增加。
7.6试验须在国家或当地政府由国家认可的并经业主方、监理方及甲方同意
的检测中心/试验室检测。
7.7验收程序
7.7.1乙方材料货到现场并自检合格后并应按照国家规范要求,进行见证取样进行
检验试验合格后,3 日内填写单项验收单，书面报请甲方、监理验收，验收合格后签字确认。
7.7.2如材料运至现场后甲方经检验发现材料的性能或数量或规格与样品不符，分
包方需负责更换，所有费用均由分包方负担，由此造成的工程损失由分包方承担。
7.7.3施工过程中，应按照规范要求进行过程验收和过程检验试验。
7.7.4乙方单项工程施工完毕并自检合格后3 日内填写单项工程验收单，书面报
请甲方、监理验收。
7.8乙方在完工验收并且移交后10日内向甲方移交套乙方工作范围内的完整的
完工资料及完工图纸。
7.9工程通过竣工验收后，乙方向甲方提供一份工程保修书。
7.10对甲方或监理方提出的对已隐蔽的工程重新验收的要求时，乙方应无条件的对该
材料或已完工程进行剥露、试验等检验，当检验结果符合分包合同条件的要求时，甲方承担因检验而发生的费用。当检验结果不符合分包合同条件的要求时，一切费用由乙方自行承担。
7.11……
第8条保险、担保、缴税
8.1乙方采购的所有材料到达施工地点之前的所有保险由乙方负责。
8.2乙方自身施工人员、施工设备、机械的保险由乙方负责。
8.3乙方应向甲方提供额度为的履约担保，担保方式为以下第种：
A：保证金
B：银行履约保函
8.4政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方自己负责。
8.5在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方负担。
第9条结算
9.1乙方按时完成本合同约定的所有工程内容，经甲方、监理、业主验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，结算资料包括其结算总价、明细表及甲方要求提供的其他相关资料等，甲方在收到结算资料后予以审核，经甲方项目及公司审批盖章后方可生效，甲方任何人员的单独签字确认，均不能作为结算依据。
9.2若乙方未在甲方规定期限内上报结算资料，或结算资料不符合甲方要求，逾期不上报或者结算资料经甲方通知整改后不整改的，则被视为乙方违反了本合同约定，甲方有权根据甲方现有资料，单方面进行结算，并确定结算价格，乙方应无条件接受，并且不得提出异议。甲方并有权扣留本合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，并且乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。甲方前期依据本合同已经支付的款项被视为已满足乙方支付农民工工资的需要，若因此发生乙方拖欠农民工工资、农民工聚众闹事等情况，乙方将承担结算价款的10%/次的违约责任。第10条驻工地代表及职责
10.1甲方驻工地代表姓名：
10.2甲方驻工地代表职责：按分包合同约定及时提供施工指令，履行合同规定的各项
权利与义务。
10.3乙方驻工地代表姓名：
10.4乙方驻工地代表职责：按甲方批准的施工计划/施工组织设计/方案/工期控制计
划/质量目标以及甲方驻现场代表根据合同发出的指令、要求组织施工，履行合同中规定的其它权利与义务。
10.5……
第11条甲方工作与职责
11.1分项工程施工前，甲方负责组织施工技术交底，审查乙方施工方案；但这种审查
通过并不能免除乙方因方案缺陷/错误所导致各种后果的一切相关责任。
11.2协调乙方与其它分包商/施工工序之间的关系。
11.3及时向乙方提供乙方施工所需指令/指示/洽商等相关施工文件。
11.4负责现场保卫工作。
11.5负责测量/放线及高程点的标注。
11.6向乙方提供建筑物基础位置以及土方开挖线。
11.7临电配置由甲方提供至二级配电箱，其后接线和设施均由乙方自行完成。
11.8甲方负责提供的临建有：
11.8.1
11.8.2
11.8.3
……
[参考内容：1、提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水提供主干管至建筑物楼层，临电供电至楼层二级电箱；2、提供工人宿舍平米并提供床铺，床上用具及其它用品由乙方自备；3、提供办公室间；提供现场围墙及临时道路；4、提供乙方现场材料堆放场地、加工场地等用地，现场加工棚及相应的临时围挡的搭设由乙方承担；5、提供大门警卫及公共区域、业主/监理/甲方办公室的消防设施；6、提供现场大门、业主/监理/甲方办公室、楼梯间等公共区域的照明；7、根据甲方现场实际情况，现场现有的垂直运输机械、脚手架可共同使用。如乙方单独使用，费用自行承担。]
11.9……
第12条乙方工作与职责
12.1按合同约定及甲方要求的时间准时进场并对甲方移交的现场进行充分了解和验
收，乙方接收甲方移交的现场后不得以不了解现场条件为由拖延工期或要求增加
费用。
12.2严格按甲方批准的施工方案/措施组织施工, 施工中乙方不得随意变更其内容；
若施工方案/措施在实施中有问题而需要变更时必须事先及时向甲方有关部门提出书面申请，经批准后方可变更；施工期间若乙方随意变更方案或未按甲方的要求执行，由此引起的相关责任由乙方承担；作为有经验的专业分包,乙方有责任通过对周围环境,施工使用基坑支护的季节等因素的核查,对基坑支护的设计和方案向甲方提出优化和改进的措施，若乙方负责支护方案的设计，则乙方应负责方案的设计、报批，并保证方案的合理性、安全性，甲方、监理、业主的审核不能免除乙方的责任。
12.3乙方进场前需向甲方提供完整施工技术方案,其中,应包括以下内容：
⑴本工程施工依据现行国家技术规范/质量验收标准及其它相关规定;
⑵采取的主要施工方法/工艺流程；
⑶根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的机具型号/数量;
⑷每一阶段现场作业人员/管理人员数量;
⑸乙方现场管理人员组织结构系统和隶属关系;
⑹根据现场实际情况[例如土质水文]和可能出现的情况[包括危险作业],乙方所采
取的保证工期/质量/安全的措施或处理方法;
12.4办理当地政府要求的各种证件、手续，土方运输、消纳需严格按政府规定办理，
费用已包含在合同单价中，任何因违反此项规定造成甲方的损失均由乙方承担和负责。
12.5明确工地负责人,并向甲方提供施工人员名单及特殊工种上岗证;
12.6乙方负责给施工现场自有人员的生命财产和材料、设备等自有的财产一并办理保险，并自行承担所有保险费用。
12.7服从甲方现场指挥与调度，遵守包括甲方制定的各项管理规章制度；
12.8乙方应随时准备接受甲方对工程质量/安全/文明施工的检验/检查，为检验/检查
提供便利条件；
12.9乙方承担任何因自身过失造成的人员伤亡/财产损失的全部责任和索赔，另外还
应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/抚恤费和其它相关开
支；
12.10负责协助甲方处理施工期间的民扰问题，积极努力将本专业施工对噪声等扰民
因素降低到最低；承担因自身原因引起的扰民、民扰导致的相关责任。
12.11承担施工失误/不慎造成的对周围建筑物/构筑物/道路等的破坏/影响/毁坏的
修复/恢复与赔偿；
12.12承担任何因违反环卫/市容/交通等规定/法规/造成的经济罚款/行政处罚/事故
赔偿等一切经济和法律责任；
12.13积极与其它分包单位协助配合；对合同范围内的配合内容应无条件配合，对合
同范围外的配合内容，应积极配合但可与其它分包商协商收取费用。
12.14边坡支护施工过程中,进行基坑安全的监测和服务，一旦发现隐患及时进行处置。
12.14乙方向甲方承诺：乙方履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并
承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。
12.15乙方负责提供的临建有：
12.15.1
12.15.2
12.15.3
……
[参考内容：1、乙方须在甲方划定区域内自行搭设临时物料储存仓库；2、按当地政府及甲方要求在自身作业区域、自设仓库、材料堆放区及生活区配备足够的消防器材、消防设备等消防设施（包括灭火器、消防箱等）；3、经甲方同意后在甲方提供的水源点和电源点上自行接驳配置施工所需的各级水管及电箱、照明、动力机具器械等，并符合规范及甲方要求；4、负责公共区域、楼梯间等部位的照明。]
12.16乙方负责其发生的所有水电费用。
12.17乙方应保持现场清洁，每日进行现场清理工作，及时清除障碍物及建筑垃圾。
12.18……
第13条文物和工程障碍
13.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其它有考古、地质研究等价值的
物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方报监理，监理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲、乙双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
13.2如乙方发现后隐瞒不报，致使文物遭到破坏，责任者依法承担相应责任；
13.3施工中发现影响施工的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，
同时提出处置方案，甲方报监理，监理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。
第14条安全与环境保护
具体见双方签订的《安全生产管理协议书》，详见本合同附件。
第15条违约
15.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付的违约金为合同总价
的%，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
15.2乙方施工质量未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为合同总价
的%，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
15.3乙方现场文明施工未达到合同约定要求，乙方向甲方支付的违约金为合同总价
的% ，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
15.4若乙方对本合同的履行敷衍塞责或忽视履行合同中的实质性义务，并且甲方书面
要求其限期改正之日起三日内仍无实质性改进时，甲方有权终止本分包合同，乙方还须承担由于乙方违约给甲方造成的所有损失。
15.5如果乙方在工程质量/进度/安全/现场管理等方面满足不了甲方/监理/业主任
何一方的要求时，甲方有权将分包合同范围的工作指定给其它单位完成，所发生的一切费用从分包款中扣除，乙方不得有任何异议。
15.6甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方
对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将此债权转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让。否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。
15.7如乙方有任何违反合同的违约行为，乙方应保障甲方免于承担由此违约而根据甲
方与业主的合同甲方将负责的任何损害的赔偿费，在此情况下，甲方可应本应支付给乙方的款项中扣除此类赔偿金，但不排除采用其他的赔偿办法。
15.8除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担前述几条违约责任、损失后仍需严格
履行本合同。
15.9……
第16条乙方的撤场
16.1乙方在完成合同约定工作内容并接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施
工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。
16.2本分包合同提前终止后，乙方在接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施工
现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场，并妥善保护施工现场的所有甲方财产和已完工程，对于乙方在施工过程当中搭设的临时工程或临时设施，如果甲方要求拆除，乙方应无条件予以拆除并将现场清理干净直至甲方满意为止。
16.3如果乙方拖延撤场，甲方有权暂停支付工程款，乙方还须承担因为乙方拖延撤场
而导致的业主对甲方的罚款及甲方因此而蒙受的其它损失。如果乙方逾期撤场达10天，甲方将强制乙方撤出施工现场，由此导致的一切损失及责任均由乙方承担。
第17条保修
17.1保修责任
保修期期内乙方免费提供维修、更换等服务。只要甲方提出要求，乙方必须在24小时内给予答复并指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。
17.2保修期
本分包工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》。
17.3乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行
解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价从合同规定的质量保修金中扣除得到补偿。如果保修金不足，乙方负责补足所发生的费用。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。
17.4维修或更换后的部分产品的质量保证期相应延长。
17.5……
第18条争议
18.1本合同在执行过程中若有争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定
亦属无效。
18.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
18.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
18.2.2法院要求停止施工。
第19条合同解除
19.1甲乙双方协商一致的，可以解除本分包合同。
19.2如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方与业主的承包合同解除的，甲方应
通知乙方解除本合同。
19.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程业主原因造成工程停建或缓建，
致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
19.4如因乙方在工程质量、安全与工期方面无法达到要求时，甲方可以向乙方发出通
知解除合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场。乙方不按要求退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。
第20条补充条款
第21条其它约定
21.1本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已
作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款充分理解并无异议。
21.2合同双方、法定代表人及其委托代理人均应恪守本合同的承诺和约定。如需转让
本合同项下的任何权利、义务，必须事先征得对方的书面同意。
21.3合同附件：《安全生产管理协议书》。合同附件是本合同的组成部分，与本合同具
有同等法律效力。
21.4本合同涂改无效，如需修改合同条款，需甲、乙双方盖章后生效，否则修改条款
不予确认。
第22条未尽事宜
本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记
录等书面形式解决。
第23条合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同全部义务履行完毕后终止。
第24条合同份数
本合同一式份，其中：正本两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各执一份；副本一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方：(盖章) 乙方：(公章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：
帐号：
邮政编码：邮政编码：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
附件：安全生产管理协议书
总包方【全称】:中建一局集团第六建筑有限公司【以下简称甲方】
分包方【全称】:【以下简称乙方】
为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、和地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。
一、工程安全责任目标
1、杜绝较大生产安全事故，一般生产安全事故为零；
2、重伤事故为零，因工负伤频率6‰以内；
3、杜绝重大机械事故及急性中毒事故；
4、杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故；
5、文明安全创优目标：市级文明安全达标工地（或市级文明安全样板工地）（根据实际填写）。
二、总包方的权利、责任和义务
1、必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、建立健全施工现场安全生产保证体系，设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员。制定施工现场安全管理制度，对施工现场的安全生产进行监督管理。
3、负责对乙方施加职业健康安全管理体系和环境管理体系的影响；推行职业健康安全和环境管理目标、指标、方案；制订有关职业健康安全与环境管理的措施和规定；
4、对总承包范围内的安全生产活动进行监督、检查和管理。对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。对于业主的各项经济处罚分包方相应承担，总包方有追偿的权利。对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止，有依法查处和纠正的权利。
5、负责编制的施工组织总设计中应制定安全技术措施方案和现场临时用电方案，并将该方案提供给分包方以遵照执行。
6、负责对分包方进行入场三级教育培训，具体负责项目级安全教育培训工作，并对施工队（班组）级安全教育进行监督、管理。
7、由总包方提供的机械设备、脚手架等设施，总包方应会同分包方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。
8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
9、有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。
10、有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。
三、分包方权利、责任和义务
1、必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、按总包方制定的安全生产保证体系，建立健全分包方承担的施工范围施工现场的安全生产保证体系，按规定配备专职安全管理人员；对自施部分施工现场的安全生产及由此产生的后果承担全部责任；严格服从、及时履行总包方有关安全生产的全部相关要求。
3、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规，规范、标准及各项规定。积极参加总包组织的各种有关促进安全生产的各项活动。
4、严格贯彻执行甲方有关环境管理体系和职业健康安全管理体系运行的要求，遵守甲方现场有关职业健康安全与环境管理的各项管理规定。
5、分包方必须遵守总包方现行的有关安全生产各项规章制度，顺应总包的管理方式，并按合同有关条款、会议纪要或其他文件要求加强自身管理，履行己方责任。
（1）安全技术管理制度
---分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案（专业分包的施工方案由分包单位编制、审批）。
---分包方须执行安全技术交底制度和班前安全讲话制度，并跟班检查管理。
（2）安全教育制度
---分包方工人入场一律接受三级安全教育，并负责对本单位施工人员进行施工队（班组）级安全教育培训，考试合格方准进入施工现场。
---分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，持证上岗。
--- 分包方应执行周一安全活动制度。
（3）安全生产检查制度。
分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门组织的各种安全生产检查，并予以积极配合；分包方必须接受政府行业主管部门及监督管理部门的安全生产检查；分包方必须设专（兼）职安全人员实施日常检查；分包方必须按要求落实隐患整改消项。
（4）安全防护设施、设备验收制度
---分包方自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠，符合总包要求的机械设备。
---分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方经理部验收，验收通过后方可投入使用。
---分包方的大型防护设施和大型机械设备须按当地政府申报，总包方接受专职部门（公司级或第三方专门机构）的专业验收，验收通过后方可使用。
---分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装、拆除）方案。其方案必须满足总包方所在地政府相关规定。
---分包方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。
（5）重要劳动防护用品安全管理规定
安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱等重要劳动防护用品须在总包方《重要劳动防护用品合格分供方名册》范围内采购。
（6）分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
（7）生产安全事故报告制度
---分包方员工在施工现场发生生产安全事故应立即向总包方报告，同时采取相应的措施，组织全力抢救伤员，保护事故现场。
---积极配合总包及其上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。
---分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。
---发生伤亡事故后，分包方须做好事故的善后处理工作。分包方应当承担因为分包方事故善后处理不当而发生的影响总包方工作的事件给总包方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。
6、安全防范
（1）施工现场和施工操作面，须按总包方规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证工人有安全可靠的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。
（2）分包方应给作业人员提供必要的个人劳动防护用品。
7、消防保卫
（1）分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府、当地建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查；对总包方所签发的隐患整改通知，分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有权按规定对分包方进行经济处罚。
（2）分包方需配备至少一名专／兼职保卫人员负责本单位保卫工作。
（3）凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件，火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。
四、本协议书一式份，其中：正本两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各执一份；副本一式份，甲方执份，乙方执份。
五、本协议之有效期同分包合同协议条款。
总包方：（盖章）分包方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及
费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用； 1.5 工程期限：开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。 1.5.1 工期说明： 1.5.1.1 开工 a、乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。 b、因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。
×××工程 边坡支护工程分包合同
甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (3) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4) 第7条质量保证与检验、验收 (5) 第8条保险、担保、缴税 (6) 第9条结算 (6) 第10条驻工地代表及职责 (6) 第11条甲方工作与职责 (7) 第12条乙方工作与职责 (8) 第13条文物和工程障碍 (10) 第14条安全与环境保护 (10) 第15条违约 (10) 第16条乙方的撤场 (11)
第17条保修 (11) 第18条争议………………………………………………………………………..… 12 第19条合同解除 (12) 第20条补充条款 (12) 第21条其它约定 (13) 第22条未尽事宜 (13) 第23条合同生效与终止 (13) 第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同 总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方） 分包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包工程名称： 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围： 2.1.1 2.1.2 2.1.3 …… [参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙] 2.2承包方式： 第3条合同工作内容 3.1工作内容：
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和有关条例的规定，为相互制约，协调关系，确保工程质量及按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签定本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程量及技术要求： （一）工程量 1、以现场签证为准。 （二）技术要求 技术要求为：按甲方提供的支护设计方案执行（设计费已包含在工程总费用中），并保证经支护处理后边坡的稳定与安全。 1、承包方式： 乙方工程范围包括：脚手架搭设、钢筋加工与制作、锚杆施工、面层喷射混凝土、泄水孔、顶部设置排水沟、坡面的清理和平整以及设计要求的全部内容，包工包料，锚杆按照x元/延长米，面层按照x元/平方米，工程量按照现场签证执行。 2、工程造价： 工程总造价=锚杆工程量元/延长米+面层工程量元/平方米 预计元整。 四、工程期限： 1、本工程定与自开工之日计至竣工工期的施工日为天。
五、材料供应及运输： 材料均由乙方负责。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1、提供施工现场范围的地下管线情况及相应文字资料。 2、甲方提供施工用水、电（费用由乙方承担），且将施工用水、电接到距施工现场米左右，保证施工时不间断地供水、供电，水、电费由甲方代交，结算时从工程款中扣回。 3、及时协调施工中所受其他单位的干扰。 4、对工程进度、质量、安全进行检查验收，发现工程质量问题及事故隐患时，有权提出停止施工，进行处理。由此而延误的工程应由乙方采取措施弥补。 5、因甲方责任造成工期延误，每天按 %赔偿乙方损失。 （二）乙方责任： 1、乙方在施工条件具备的情况下，迅速施工，并按甲方批准的施工方案和技术要求，精心施工，确保工程质量。如质量不合标准，其材料费损失由乙方承担。 2、在施工期间，如施工现场还有其他施工单位，乙方应与之友好相处，在甲方指导下共同管理好现场，消除不必要的施工干扰。 3、乙方在施工管理、临时设施、材料堆放时应服从甲方管理，并保持现场整洁无障碍。做到文明施工，消除事故隐患。 4、工程竣工后，乙方应根据国家有关规定提出完整的竣工资料，做好交工验收，并定期对支护进行观察，向甲方提供观察数据。 5、确保安全施工，如因管理不善造成安全事故，乙方承担全部责任及费用。 6、因乙方责任造成工程延误，每天按 %赔偿甲方损失。 7、乙方负责工程竣工后两年保障期内的维修。保修期内出现缺陷按到甲方通知后小时到达现场进行处理。
边 坡 防 护 工 程 劳 务 承 包 合 同 2011年12月1日
工程(劳务)承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合甲方与（以下简称业主）签订的施工合同，遵循平等、自愿的原则，为明确双方权利、义务和经济责任，保障施工质量、进度、安全生产和文明施工的实施，经双方协商一致，订立本合同、望共同遵守。 第一条：承包范围、承包方式、工作内容及项目特征 1.1工程名称： 1.2工程地点：。 1.3承包范围：本标段合同和施工图范围内及在此基础上变更增加的所有的边坡防护工程。包括边坡锚杆、现浇钢筋砼锚杆框格梁、边坡喷射砼及钢筋网、网格片石护坡等边坡防护工程。 1.4承包方式：劳务综合承包。 1.5工作内容及项目特征： 1.5.1工作内容： 1、锚杆制作安装：乙方自备脚手架、钻机、钢筋切割机、焊机、压力注浆机等完成锚杆钻孔、钢筋制作、安装、张拉、锚固、运输等所需的所有工具和设备。具体内容是：1）修整清理边坡、搭架、钻孔、定位、成孔清孔 2)弃渣外运 3)压力注浆、灌浆 4)封锚；5）锚杆钢筋的制作、安装锚杆、锚索6)张拉、锚固 7)场内运输、场外运输、垂直运输；8)锚杆定位支架钢筋的制安焊接。9)设计施工图包含的相关工作内容。 2、格构梁：乙方自备脚手架、模板、混凝土搅拌机、钢筋加工机械等完成格构梁工程所需的所有工具和设备。具体内容是：1)搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、模板制作、安装 2) 混凝土浇筑3) 养生4) 泄水孔制作、安装5）滤水层铺筑；6）挡土墙基础地梁的垫层铺筑、混凝土浇筑、养生；）7)设计施工图包含的相关工作内容。 3、喷射混凝土（含钢筋及所有型钢的制安，钢筋和型钢作为喷射砼的辅助工作不单独计量）：乙方自备脚手架、钢筋切断机、焊机、压力注浆机、砼搅拌机等完成喷射砼及钢筋制安等所需的所有工具和设备。具体内容是：1）)搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网、砼搅拌和喷射混凝土、养生 2)钢筋制作、安装；3)泄水孔的设置 4）沥青马蹄脂灌胀缝 5）材料场内外的水平及垂直运输 6）其他完成喷射砼及钢筋制安的所有工序和工作内容。 4、网格护坡修整边坡及砌筑: 乙方自备完成砌筑片石等所需的所有工具和设备。1）搭施工脚手架及操作平台、坡顶及坡底的安全防护网2）修整边坡和挖槽3）砌筑片石。 5、格构钢筋：乙方自备钢筋切断机、焊机等完成格构钢筋制安等所需的所有工具和设备的制作、安装。 6、以上工作内容都综合考虑场内及场外运输、垂直运输、施工所需的各种机械的进出场费；综合考虑风险费、安全费、管理费及政府部门行政性收费等所有费用；甲方除组织主要材料供应及水电外，不再支付乙方其他任何费用。
XXX 土石方边坡支护及 软基处理工程 劳务清包合同 甲方： 乙方： 日期：
清包人工费承包合同 订合同单位： 发包方：XX公司 (以下简称甲方) 承包方： XX (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和参照《建筑装修工程承包合同条例》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称：XX土石方边坡支护及软基处理工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图范围内的基础施工、辅助工程人工费 1.4工作内容：人工（清包工） 1.5承包方式：清包工 1.6工期：2007 年 8月 1 日开工，于2007 年 11 月 1 日竣工。 1.7工程质量：合格 1.8合同价款(RMB大写)：壹佰零贰万伍仟圆（￥1025000，00元），其中设备使用维修费20万元，人工费按一次性包干，包括：砌围墙、水沟、喷射砼、钢筋绑扎、CFG桩施工及工地杂工，如有工作量增减，则按增减的工作量进行计价，按一次性包干价。包安全，包质量。 本合同结算价款所涉及的所需向有关部门缴纳的一切费用均由乙方自行办理，并负责向甲方提供其需要的有效证明。 第2条、甲方工作 2.1开工前10天，向乙方提供经设计确认的施工图纸或施工说明，并组织设计、业主、乙方、监理等相关部门进行图纸会审、向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种手续。
2.2甲方指派XX驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收相关事宜。 2.3甲方方承担各相关原材料的进场检验工作，保证乙方所用之材料的规格、数量、质量均符合国家规范及现行行业标准。 2.4甲方提供施工必需的住宿用房、水、电设施及合理的仓储用房。提供必要的道路畅通、堆放材料和制品场所等工作。 2.5甲方在接到乙方完成每施工段完成书面要求验收通知书后2天内组织监理等有关人员进行初步验收，若逾期不验收乙方则认为此部分工程内容已初步合格。 2.6甲方不得在乙方已完成好的产品及半成品上发生有损于质量的行为，若因此有所损坏，由甲方负责赔偿。 2.7甲方必须严格按照施工规范配合、监督乙方施工。 2.8负责督促乙方施工场容管理、施工进度及其施工安全。 第3条、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或施工说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2乙方指派XXX为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 基坑支护合同简易版
基坑支护合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： 已方： 经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目 寿阳县中心区棚户区回迁房I2地块(一标段)1# 楼、4#楼、5#楼土方开挖全部工程施工发包给 乙方工程,为明确双方责任，确保按时、按质完 成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规 定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自 愿的前提上,双方达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：寿阳县中心区棚户区回迁房 I2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼
2、工程地点：寿阳县西关路以东，南大街以北 3、工程承包范围： 在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、存土场费用，平整(不包人工平整)、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。 二、质量标准： 1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。 2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。 3、中间工序验收必须达到合格标准。 四、合同工期： 工期从_____年____月____日至_____年
编号： HT-20212321 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 基坑支护合同模板 The parties may dissolve the contract upon consensus through consultation.
[标签: titlecontent] 基坑支护合同（一） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 经甲、乙双方协商将XX 项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。 一、工程内容和承包方式 1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。 2、按图纸，结合实际工程量结算。 3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。 二、工期、安全、文明施工 1、工期 （1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。 （2 ）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工
作内容另行承包给其他人。 （3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。 2、安全： （1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。 （2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。 （3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。 3、文明施工 （1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。 （2）确保每天工完场清、工完料清。 三、双方责任 甲方责任： 1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。 2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。 3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。 4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程库区复建县道XV02线密贵沟至瓦日乡段 边坡支护工程 劳务分包合同 发包方： 分包方： 合同订立时间:
劳务分包合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合工程的具体情况，经双方友好协商 一致，甲方同意将 __________ 劳务施工分包给乙方。在遵循平等、自愿、 公平互利和诚实的原则下，为明确双方在施工工程中的权力、义务及经济责任，特订立如 下条款，以共同遵守执行： 一、 工程名称：雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程密瓦三标 二、 工程地点：雅砻江两河口密贵沟至瓦日乡 三、 工程的工作内容： （1） 砂浆锚杆50孔钻孔。 （2） 人工挂钢筋网。 （3） 人工喷射砼（网喷）。 （4） 人工素喷砼。 （5） 搭设及拆除脚手架。 四、 分包工程单价表： 发包方: 分包方:
五、工期：天（暂定年月曰至年月日），具体开工时间以甲方 通知为准。 六、工程承包方式：乙方实行人工包干，其单价包含人工费、机械设备维护及简修、材料进场及设 备装、卸、人工工具、劳保用品、人工进出场费用、餐具及生活开支、不可预见费及管理费、利润等。甲方负责大型设备配合施工、设备耗材及机械设备维修费用，乙方所报单价不含任何税费及发票。 七、乙方人员在施工期间必须服从甲方管理，不得以任何理由与甲方人员发生冲突。 八、付款方式： 1、乙方每月的进度款由甲方支付，按乙方每月完成的工程量乘以单价的%在次月 的日内由甲方支付。 2、本工程乙方的余款在质保期到期后15天予以结算。 九、工程结算：本工程甲方给乙方的结算量以现场实际收方工程量为准。 十、甲方职责 1、甲方负责乙方到场人员住宿； 2、甲方负责提供乙方现场施工图纸一套； 3、甲方负责提供乙方机械设备有：空压机、发电机、喷浆机、水泵、手风钻、钻杆、钢筋断筋机； 十一、乙方职责 1、乙方负责本班组到场人员伙食及生活开支；
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
边坡支护工程施工合同 协议范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名 称： 1.2 工程地 点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。 1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中
XXXXX支护工程 深基坑锚索、喷浆支护工程施工合同 （合同编号） 甲方：XXX公司 乙方： 签订时间：年月日
深基坑锚索、喷砼支护工程施工合同 甲方: （以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合建设工程的具体要求，为优质、高效、快速、安全的完成XXX边坡锚索、喷砼支护工程施工段施工任务,乙方自愿承担XXX边坡锚索、喷砼支护工程(下称本工程)的施工任务。甲乙双方经协商并签订本施工合同,以明确双方在实施本工程项目中的权利、责任、义务，并共同遵守执行。 第一条总则 1、工程名称：XXX深基坑锚索、喷浆支护工程 2、工程地点： 3、工程内容：深基坑锚索、喷砼支护工程工作全部内容 4、工程工期:合同工期天,工期自合同签订之日算起。 第二条承包方式 本合同工程以固定单价承包。承包单价为甲方与乙方签订的合同单价。乙方应得工程款等于乙方承包单价乘以乙方实际结算工程数量。工程单价已包括为实施和完成该工作所需的所有劳务、材料、机械、驻地建设、劳务队使用的劳保用品、质检、责任缺陷修复、管理费、保险、个人所得税、利润、进退场费、保证金等费用以及为实施和完成本工作的明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。该工程费用不发生任何零杂工,已全部包含在相关报价内。符合合同条款规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为己分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 第三条合同金额 1、①锚索7-Aj15.24mm，P42.5水泥注浆，孔径150mm，单价360元/m； ②桩间挂A10钢筋间距150×150，喷C30砼：100mm厚，单价120元/2 m。 以上均含税，包工包料
基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，现就时代 __________ 项目基坑支护工程签定 工程协议书如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目： 四、工程总承包价： 合同总价（暂定）：Y ______ 万元，最后造价以实际结算为准。 五、承包方式：以包材料、包人工、包安全、包质量、保工期、包防火、 包验收、包一切税费等形式单价干，图纸不发生重大更改的情况下，后不再追加任何费用。 六、工程承包范围及单价： 按广东省地质建设工程集团公司设计并经甲方确认的施工图纸及图纸会审纪录承包以下内容： 1、喷射C20细石砼100厚，①6@200*20（钢筋网元/平方米； 2、①48注浆钢花管元/米； 3、支护栏杆（施工方回收）元/米； 4、坡顶、坡底水沟元/米；
5、根据广州市建委文件穗建筑[1997]344 号《广州市建设工程文明施 工标准（试行）的通知》及甲方的文明施工要求内容实施文明施工，费用由乙方负责。 七、工程款支付办法： 1、工程在规定的工期内完工，甲方十五天内支付乙方工程总承 包价____ %工程款； 2、工程验收合格后，甲方十五天内付至工程总承包价的—%； 3、余下5%的工程款作为质保金，地下室士0.00标咼完成，待地下室 土方回填完成后十五天内一次无息付清。 4、乙方收取工程款后必须开具乙方单位开出的有效工程发票 给甲方。 八、工期：工程总工日期为______ 个日历天。 开工日期暂定为—年—月—日，实际开工日期以双方现场代表签证为准，竣工日期为_____________ 年月_日。 九、工程质量标准和保修期： 1、质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程验收达到合格工程； 2、施工单位必须编制施工组织设计，无施工组织设计不得开工。签定本 合同后2天内交甲方审定确认后，甲方据此严格监控，今后如发现质量问题，处理如下： A、第一次要求乙方整改，整改时间内乙方不予采取措施，罚款 1000 元； B、同样毛病出现第二次罚款3000元；
边坡支护工程施工承包合同 发包人：8-2地块7、8、9#楼项目部（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程边坡支护分项工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程概况： 工程名称：铜仁市碧江区2013年国有工矿棚户区改造项目8-2地块 工程地点：碧江区西外环 二、承包方式及工程价款： 1、承包方式：包工不包料（扎丝由乙方负责） 2、本工程合同承包单价为： 1）挂网喷浆60元/㎡（含修坡、打土钉、布筋、安泄水孔、排水、撘拆架子、喷射砼及养护等内容）。 2）具体做法以甲方提供的施工图纸施工为准。 3）以上单价不含税收，工程量以双方代表按现场实际喷射砼面积工程量进行计算，在施工中所需的一切与本工程承包范围内相关的机械设备、安全防护措施用品概由乙方组织并承担所有费用。 三、付款方式及工程结算： 1、工程完工，15天内进行验收，经业主、监理验收合格后甲方支付乙方 工程款80%；余款2个月内付清。
四、施工工期： 1、本工程施工工期为日历天； 2、乙方必须准备足量的人工、设备，以保证进度； 2、遇到以下情况允许顺延工期：1）设计变更因素；2）不可抗力因素：3）其他非乙方原因造成的停工。 五、工程监理及验收： 1、乙方必须无条件接受甲方和工程监理、业主单位的质量检查和管理， 共同把好质量关； 2、乙方施工必须严格按照国家有关的标准规范进行施工。 六、安全生产： 1、乙方必须严格遵守安全生产的操作流程，对施工安全生产负责； 2、乙方必须坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，教育好工人自觉 遵守有关安全规范规定。乙方所有进场工人必须接受安全教育，若发生的安全事故，一切责任由乙方承担。 七、双方责任： （一）甲方责任： １、满足乙方施工条件，在工程施工工序衔接上应留给乙方施工的空间；２、提供施工所需的场地、水电免费给乙方使用； ３、协助乙方做好各施工队伍的协商工作等有关事宜； ４、甲方负责提供的材料应及时进场，由乙方负责下车。 ５、为保证工作进展顺利，在工程施工期间甲方委派为现场代表，联系电话：，负责协调及相互配合、联络工作。
劳务分包合同 （边坡支护） 劳务发包方名称： 地址： 联系人： 电话： 劳务承包方名称： 地址： 联系人： 电话：
劳务分包合同 劳务发包方：（以下称甲方） 劳务承包方：（以下称乙方） 甲方系的承包人，甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商一致，为明确双方的权利、义务、责任，就甲方将边坡支护工程劳务分项工程（以下称“劳务分包工程”）分包给乙方达成如下一致意见，特签订本协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、劳务分包工程施工工期：（暂定）15 日历天，开工日期以业主或监理或甲方发出的开工令为准。 第二条工程承包范围及内容 乙方向甲方承包边坡支护工程的劳务部分，其具体承包方式为。 第三条劳务费用及结算方式 1、劳务费用计算方式：承包单价×经甲方确认的实际工程量。 2、承包单价：锚杆：元/米网喷：元/平方米；该单价为综合包干价，包含了乙方因施工所发生的管理费、人工费、机械费及其它各项相关费用(现场施工用水电由甲方提供，不包含在内）。设计工程量为：锚杆：m，网喷：平方米。 2、工程量的核实确认：按甲方现场实际确认为准。对乙方超出图纸或合同要求但又不属于工程变更范围而增加的工程量和因自身原因造成的返工工程量，不予确认。 3、付款方式：现金或转账，本合同内的全部劳务工程施工完毕、并经甲方验收合格后一次性付清。 第四条甲方的权利和义务 1、组织乙方人员学习甲方及其上级单位的各项安全生产规章制度，并对
乙方人员进行安全、技术交底。 2、负责三通一平（水通、电通、场地平），并承担相应费用。 3、有权根据甲方及其上级单位制定的安全生产规章制度就乙方人员的违章行为进行处罚，乙方须承担由此造成的一切责任及损失。 4、负责与业主、监理、设计等单位联系协调工作。 5、按本合同约定，向乙方支付劳务费用。 6、因甲方原因造成停工超过24小时的，甲方按元/天向乙方支付补偿金。 第五条乙方的权利和义务 1、乙方必须遵守国家、地方的相关政策、法律、法规，严格执行甲方及其上级单位制定的各项安全生产规章制度，坚决服从甲方的领导和管理，做到安全生产、文明施工。 2、乙方负责其劳务人员的安全培训，设立现场安全监察员，负责其人员的现场施工安全，并就其派驻于本工程的所有人员发生的安全事故承担全部责任。 3、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，乙方所组织的劳务人员应身体健康，年龄在18～50岁之间。 4、乙方应为所派驻劳务分包工程的劳务人员办理人身意外伤害保险，并在开工前 3 日内向甲方提供其派驻的劳务人员的名单、证件及相关工作简历。 5、若因乙方施工造成工程质量或者工期未达到设计或合同要求的，乙方应当承担全部责任。 6、乙方应当按照本合同第一条约定的工期完成本合同约定的工程内容，若乙方未按照约定工期竣工的，甲方有权就乙方延误工期按照元/天要求乙方支付违约金。 7、乙方应当妥善保管、合理使用甲方向其提供或租赁的机具设备，并保证机具设备的完好性，若出现机具设备遗失或损坏的情况，乙方应当按照该机具设备的购买价格全额赔偿；如乙方自备机具设备的，乙方应当保证自备机具设备的安全性、可靠性及完好性，满足甲方施工需要，并做好必要的安全防护设施。如甲方向乙方提供的机具设备或乙方自备的机具设备发生安全事故或丢失，由乙方承担全部责任。 8、在施工期间未经甲方书面同意，乙方或乙方劳务人员不能擅自撤离工地；
基坑支护合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025611
基坑支护合同详细版 基坑支护合同（一） 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 经甲、乙双方协商将XX项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。 一、工程内容和承包方式 1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。 2、按图纸，结合实际工程量结算。 3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。 二、工期、安全、文明施工
1、工期 （1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。 （2）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。 （3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。 2、安全： （1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。 （2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。 （3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。 3、文明施工 （1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。 （2）确保每天工完场清、工完料清。
昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1号地块滑坡体治理施工合同 发包人：昆明红凯房地产开发有限公司 承包人：中国有色金属工业昆明基础工程公司
第一章协议书 发包人（全称）昆明红凯房地产开发有限公司（以下简称发包人） 承包人（全称）中国有色金属工业昆明基础工程公司 (以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程事项协商一致，订立此合同。 一、工程概况 工程名称：昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程 工程地点：昆明市五华区岗头村1#地块 工程内容：完成发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外） 资金来源：企业自筹资金 二、工程承包范围 承包范围：发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外）包括但不限于以下工程内容： 1、GPS主动防护网、浆砌块石挡土墙及顶部平台封闭（含相应土石方工程）、锚杆格构梁（含相应土石方工程）、预应力锚索、抗滑桩（含人工挖孔等土石方工程）、抗滑桩桩间板、砼检测墩（含相应土石方工程）、马道及马道排水沟（含相应土石方工程）、坡顶及坡脚截水沟（含相应土石方工程）、踏步、浆砌块石急流槽（含相应土石方工程）等。 2、按照降排水方案，施工期间的降排水台班、降排水措施（排水井、盲沟、排水沟），施工中的降排水工作需持续到本滑坡体治理工程完工并经监理单位、发包人验收合格后。 3、场地内材料的转运。为满足本滑坡体治理施工而采取的临时坡道、临时道路修筑、夯实等，发包人协调提供承包人大型设备及材料进场道路。 4、为确保施工期间的安全而采取的相关安全、文明施工措施（含防火措施及防火设备配备） 5、在本滑坡体治理正常施工期间为确保安全而进行的持续不断的变形观测，以及提供定期观测报告。 6、承包人必须配合滑坡体治理安全施工备案等事宜。
×××工程 边坡支护工程分包合同 甲方：中建一局集团第六建筑有限公司乙方：
目录 第1条工程概况 (1) 第2条承包范围及承包方式 (1) 第3条合同工作内容 (1) 第4条合同价款与计量 (2) 第5条工程款的支付 (3) 第6条合同工期、质量、安全文明、技术要求 (4) 第7条质量保证与检验、验收 (5) 第8条保险、担保、缴税 (6) 第9条结算 (6) 第10条驻工地代表及职责 (6) 第11条甲方工作与职责 (7) 第12条乙方工作与职责 (8) 第13条文物和工程障碍 (10) 第14条安全与环境保护 (10) 第15条违约 (10) 第16条乙方的撤场 (11) 第17条保修 (11) 第18条争议 (12) 第19条合同解除 (12) 第20条补充条款 (12) 第21条其它约定 (13) 第22条未尽事宜 (13) 第23条合同生效与终止 (13) 第24条合同份数 (13)
边坡支护工程分包合同 总包方: 中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称甲方） 分包方: （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方施工工程边坡支护分包工程事宜达成一致意见，订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包工程名称： 第2条承包范围及承包方式 2.1承包范围： 2.1.1 2.1.2 2.1.3 …… [参考内容：1、钢板桩；2、水泥土墙；3、锚杆；4、地下连续墙；5土钉墙；6、逆作拱墙] 2.2承包方式： 第3条合同工作内容 3.1工作内容：