防雷工程承包合同
合同编号：桂气合2013001
甲方：湖南桂阳金煌管道燃气有限公司
乙方：蓝天气象科技服务中心
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国气象法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平等诚实信用原则，双方就本防雷工程施工具体事项协商一致，签订本合同如下：
一、工程慨况：
工程名称：湖南省桂阳县金煌燃气供气站防直击雷工程工程地点：湖南省桂阳县银星公司
二、承包方式：包工包料(土方工程不包含在内)
三、承包价格：预算总价包干(含税价)：￥：53000.00 元
大写：伍万叁仟元整
四、合同工期：
合同工期为签订合同后10 日内完工（日历天数）
乙方必须保证在合同工期内竣工验收交付使用。如乙方没有按合同工期完成，每延误工期一天则承担逾期违约金伍佰元。
五、工程质量要求
本工程完工后须达到对直击雷防护，防直击雷概率
99.99%。工程完工后报乙方上级技术主管部门验收，达到GB50057-2010标准的要求，并出具检测合格手续。
乙方必须严格按照国家颁发的现行施工和竣工验收规范施工，确保工程质量，否则，甲方有权要求乙方返工或终止合同，返工造成的损失一切由乙方负责。
六、甲、乙双方责任
1、甲方责任
1）具备三通一平，满足要求。
2）处理周边关系，为施工创造良好环境。
3）及时参与隐蔽工程验收签证。
2、乙方责任
1）保质保量，返工自负。
2）安全生产，文明施工，出现安全事故自负。
3）一切建筑材料必须按规定进行检验，不符合质量的材料不允许使用。
4）工程使用达国标产品。
5）完工后一年内，免费维护，更换损坏件（人为损坏或丢失乙方概不负责）。
七、安全条款
乙方在工程施工前，须与甲方签订《安全施工承诺书》，为施工人员购买意外伤害、工伤等相关保险，切实做好安全生产、规范操作、文明施工、若出现安全生产事故，乙方负
全部责任，与甲方无关。
八、完工后维护
每年应对其防雷设备进行检测，检测费用及因检测需更换的材料由甲方出资。
九、付款方式
工程竣工验收合格后，乙方在10天内递交工程结算书以及检测报告，甲方凭乙方开具的正式税务发票，在10天内付清。
十、其他
本合同执行当中如发生争执，双方友好协商处理，协商不成由当地仲裁机构解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效，合同双方全部履行完毕后失效。
附件：
1、金煌燃气供气站防直击雷设计方案
2、金煌燃气供气站防直击雷方案预算
甲方单位（盖章）乙方单位（盖章）
甲方代表（签字）乙方代表（签字）
2013年9月22日
湖南省桂阳县
金煌燃气供气站防直击雷设计方案
一、系统建设背景
1、根据国家有关建筑设计规范，在对建筑物的设计和施工中，须考虑对建筑物直击雷的防护。就目前雷电灾害的影响程度而言，雷电对弱电设备造成的经济损失要远大于对建筑物本身的破坏。因此，运用现代防雷综合技术，全面、系统地做好防御雷电对弱电设备的侵袭，是防雷减灾工作的一个重要方面。合理划分雷电防护等级、屏蔽、分级保护等措施。防雷工作是一项复杂的系统工程，应贯穿于设计、施工、维护的全过程。
2、银星公司金煌燃气供气站地处相对高海拔地区，附近空旷，
属于丘陵地带，为高雷区，相关机械设备容易受到雷击损坏。
因此，建立一套行之有效的接地系统来保护相关设备系统不受雷击影响很有必要。
二、设计原则与依据
1、本设计以行业标准作为设计原则，遵循系统可靠性，安全性以及最大限度保护用户投资为原则对防雷系统进行设计。
2、设计依据
《建筑物防雷设计规范》GB（50057-2010）
《建筑物信息系统防雷技术规范》GB（50343-2004）
《电子计算机机房防雷设计规范》GB（50174-93）
《计算机场地安全要求》GB（9631-88）
《计算机场地技术条件》GB（2887-89）
《防止静电事故通用导则》GB（12158-90）
《民用建筑电器涉及规范》JGJ/T（16-92）
《电子设备雷击试验导则》GB3483-83
三、设计方案
本方案设计地网接地电阻R≤4欧姆，满足规范要求。
根据实际情况及需求，新建一人工接地地网，主要用镀锌扁钢、角钢及接地模块等降阻材料达到接地网标准。
按照防雷规范要求，在空旷地设立避雷针，所有供气设备均连接到地网上，进行雷电防护。
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
建设工程施工总承包合同(贵州乌蒙茶博城工程) 编号：(2014) 号 二0 一四年五月日
第一部分协议书 发包人（全称）：毕节市睿丰实业有限责任公司（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:贵州乌蒙茶博城 工程地点：毕节市七星关区观音桥办事处五里坪村 工程内容：1、土建工程2、安装工程3、设备及环境工程 工程立项批准文号：七星发改综合（2013）02号 资金来源：自筹 二、工程承包范围及方式 承包范围： 1、以《贵州乌蒙茶博城工程施工图》及设计说明中所有工程内容为准【平基土石方工程，土建工程：含基础、桩基、主体、楼地面、屋面、门窗、屋面防水工程、室外装饰、室内初装修、环境道路及绿化工程等; 安装工程：含给排水、照明电施、强电和弱电、消防管道安装等；设备部份：二次供水系统、电梯】，总建筑面积为45万平方米（一期152亩30万方、二期80亩15万方）。
2、含招标文书、施工图审查意见书中及图纸会审等所有内容，目前现有地貌与设计高程地面基层的挖、填、夯实等全部工作内容。 3、设计更改及建设单位需要变更的全部工程内容。 承包方式 全承包，即包工包料。 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历一期工程天数天；二期工程天数天（以乙方收到甲方签署的开工通知后进场施工的第一天开始计算工期）。四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：暂定（人民币）60000万元（以实际结算金额为准） 其中一期工程暂定￥：40000 万元；二期工程暂定￥：20000 万元；其中：安全文明施工费按规定收取。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书 2.中标通知书
编号：________ 简单工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共5 页
简单工程承包合同范本 简单工程承包合同范本 合同编号： 发包方：________ 承包方：________ 签约时间： 签约地点： 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积(工程形式)______ 三、施工地点：________ 四、工期：1、开工：__年_月_日;2、竣工：__年_月_日;3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 第 2 页共 5 页
七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计__元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元;质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期：__年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 第 3 页共 5 页
编号：HL202084691 项目承包施工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同 甲方：某某装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。 工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工， 施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)￥ 二、甲方责任： 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证 等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之 间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
工程承包合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过
银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充
工程合同书样本 第一部分协议书 发包人（全称）：中国******** 承包人（全称）： *********** 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：中国************程 工程地点：中******** 工程内容：电解车间第三栋电解厂房（E－F），包括第三栋电解厂房至第四栋电解厂房之间的连接通廊（F－G）、偏跨的建（构）筑物工程施工。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：项目编号：02DJJC02 资金来源：企业自筹、贷款。 二、工程承包范围 承包范围：以本工程设计文件G5164－8Ta、b及招标文件和答疑记要确定的工程施工内容为准。 三、合同工期 开工日期：2004年2 月8 日，具体开工日期以发包人批
1 准的开工报告日期为准。 竣工日期：2004年5 月2 日。 合同工期总日历天数82 天。 四、质量标准 工程质量标准：优良。 五、合同价款 金额（大写）：玖佰伍拾柒万玖仟玖佰壹拾捌元（人民币）￥：9579918.00 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸
8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2 七、议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、同生效 合同订立时间20**年 1 月30 日 合同订立地点 ****** 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：****** 住所：**** 法定代表人：法定代表人； 委托代理人：委托代理人： 电话：******* 电话：****** 开户银行：开户银行：
分包工程合同书 甲方（发包单位）：山东兴唐源建设有限公司豪庭御都B4#楼项目部乙方（承包单位）： 为了明确双方职责、密切配合、共同完成施工任务，依据有关规定和工程具体情况，经协商，签定本合同，双方共同遵守执行。 一、分包工程项目，内容及形式 承包豪庭御都B4#楼所有模板工程。工作内容施工图设计的所有模板工程，包括模板的制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、止水螺栓清理、穿墙PVC管清理等所有的工作内容。甲方只提供模板材、木材、多层板，其余小件材料、机具均由乙方负责。(工作内容包括后浇带、构造柱、窗台板、过梁、预制构件等模板，施工机械工具由承包方负责) 二、合同工期 本工程自年月日开始至年月日全部完，自开工之日起，地下室为35天（自垫层施工完成后计算），地上每5天一层（一二层8天/层），每拖延1天罚款500元。 三、施工管理 1、发包单位在施工前认真向承包方进行施工交底，明确施工程序、 技术要求、质量标准、计划进度等，协助承包解决施工中的技术 问题。 2、承包方必须严格按施工图、施工规范和安全操作规程进行施工，
确保工程质量、工程进度，按合同工期如期完成。 3、承包方应接受发包方组织的工程质量检查，如工程质量不符合国 家验收规范时，承包方应按要求返工，其发生的工料损失合由此 造成的拖延工期，均由承包方负责。如承包方不服从管理或工程 质量达不到要求时，发包方有权终止合同，并对以上造成的费工 费料进行罚款。 4、承包方在施工中要严格执行安全操作规程，杜绝安全事故的发生。 对在施工中因风、雪、雨等自然灾害引起的停窝工损失以及发生 的病、伤、残、和死亡事故，均由承包方负责，并承担经济费用。 5、承包方在施工中不准发生打架斗殴现象，如发生一次，罚款2000 元，情节严重者交当地派出所处理。 四、材料、工具供应管理 1、分包分部分项工程所需的模板材、木材、多层板、钢管材料，由 发包方按时提供，承包方负责管理,其它零星材料由承包方自行解 决。 2、小型工具由承包方自行解决，塔吊由发包方配备。承包方应教育 职工爱护工地财产，节约使用原材料，遵守现场规则，严禁擅自 挪用工地的设备、料具，对浪费的建筑材料、损坏的施工机具， 应按价赔偿，模板按预算定额执行，超量按2倍赔偿。 3、安全文明达到市级安全文明，材料堆放整齐。工完料净场地清， 文明有序，安全不达标扣结算值的1%。 五、分包工程价格、结算
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工协议 发包单位（个人）：______________________________________（以下简称甲方）施工单位（个人）：______________________________________（以下简称乙方）为保证工程顺利进行，确保工程质量，依照《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部颁发《建设工程施工合同》，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条项目名称及工作内容 （一）工程名称： （二）工程内容: 。 （三）工程地点: 。 （四）承包方式：。 第二条施工工期 开工日期：年月日, 竣工日期：年月日。 第三条现场管理及工程验收 1、乙方人员在施工过程中应严格按照设计单位提供的设计图纸进行施工，质量等级为优良，达到国家规范、规程要求。 2、工程开工前，乙方现场主管人员必须根据工程的具体特点，对施工队进行各类技术交底，并严格执行现场的各项管理制度。 3、施工中所需材料必须完成符合设计要求，不得随意更改，材料进场时应具备合格证或材料检验证明，乙方不得擅自使用未经甲方及设计部门许可的工程材料。 4、乙方应配备足够的施工人员及施工机具，保证施工按进度进行，未能按进度施工,甲方有权进行处罚。在施工中必须符合安全操作规范及安全用电规范，凡由乙方自身引起的安全责任概由乙方自负。 5、乙方应随时接受甲方及设计代表的技术指导及监督。
供水工程（水塔）施工合同 甲方：********有限公司 乙方：*** 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1.1工程名称：抽水设备、输水管道及水塔工程。 1.2工程地点：**县**镇西坝工业园区后山。 1.3工程面积：按照图纸设计尺寸和甲方要求施工。 1.4工程结构：钢筋混凝土结构，按设计图纸要求施工。 1.5工程用水、电：水、电费乙方自负。 二、技术与质量 2.1甲方在本合同签订后三日内提供工程安装、施工（加工）的全部资料、图纸或认可方案。 2.2施工过程中遇到设计变更的设计图纸上或变更的其他材料上签字或盖章认可。 2.3乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工。 2.4乙方必须加强安全管理按规范操作，如发生一切安全事故，甲方概不负责。 三、工期 3.1本合同日历工期为**天，20**年*月*日至20**年*月*日。 3.2下列情况造成的工程推迟不视为延误：
（1）工程量变化和设计变更（以甲方签订认可的书面通知）。 （2）甲方未按时拨付工程款（以合同时限的认可书）。 （3）因甲方其他工程的交叉施工造成的延误（以甲乙双方签订认可的书面材料） （4）一周内，非乙方原因停电、停水、停气影响施工造成停工超过8小时（以甲乙双方认可的签证书）。 （6）不可抗具因素（包含流行性疾病等）。 四、工程造价：18.2万元（人民币大写：，该造价属交钥匙工程含税价）。 五、合同价款支付及合同价款调整： 1、预付款：签约后首付20%，计**万元。 2、进度款：基础完毕付总造价30%，计**万元。主体完工后付**%，计**万元，验收合格后付**%，计**万元。预留*%质量保证金，计**万元，一年后无质量问题，付清。 3、合同价款的调整：合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整： （1）甲方代表确认的工程量增减；（以书面通知为准） （2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（以书面通知为准） 六、验收与结算： 1、工程按水利工程施工规范要求，及双方认可的设计图纸和要求进行验收。 2、乙方须在工程竣工后书面通知甲方组织初验，甲方接到乙方通知后应于五日内组织验收，正式验收在初验的前提下半月内正式组织验收，否则乙方可视为验收合格。 3、在验收后若提出修改意见，其需修改的部分，如确系乙方自
工程施工承包合同协议书 发包方(即甲方):河北汉光重工有限责任公司 承包方(即乙方): 乙方承建甲方修建的镇宁自治县公路安全生命防护工程，经甲乙双方协商,同意签订本协议如下： 第一条工程概况： 1、工程名称：贵州省安顺市镇宁自治县公路安全生命防护工程 2、工程地点：贵州省安顺市镇宁自治县马厂乡、扁担山乡乡村公路 第二条承包方式 根据单价的形式承包，工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同单价、价为人民币：￥：元，作为计算各类费用的依据，为结算的依据。 第三条：工期 第四条工程质量
工程质量以上级质量鉴定为标准，必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合格或以上等级，必须无条件进行返工或缺陷的修复，直到工程合格为止，由此所发生的一切费用由乙方自理，并承担给甲方造成一切损失。 第五条工程款的支付 1、结算：乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格（或以上等级）后，甲方付清实际计算总工程款的%给乙方，留下的%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时，甲方应及时退还给乙方的履约保证金。 第六条双方职责 1、甲方职责： （1）在工程开工后，做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件； （2）负责组织技术交底工作； （3）协助处理施工工程中图纸、技术等有关问题。 （4）在工程完工后，及时与上级有关部门联系，做好工程交验工作； （5）负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。 2、乙方职责： （1）负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复；
（2）在施工工程中，应做好文明施工，安全生产工作，做好施工记录和质量保证资料工作； （3）应积极协助和配合甲方及监理工作，为他们提供便利，并无条件地接受上级质监部门监督； （4）在工程施工过程中，应及时、真实、完整地提供影像资料给甲方； （5）遵守项目部的各项规章制度，如不按项目部要求野蛮施工的造成的一切损失（材料、人工等）由乙方自行承担。 （6）施工中所用的机械设备及辅材由乙方自购、但必须为合格产品，如材料不合格造成的损失自行承担。 （6）负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。 第七条违约责任 1、甲方无正当理由擅自变更或解除合同，应支付乙方合同总价5%的违约金，并补偿由此引起的乙方损失。 2、乙方违约：除没收履约保证金外，乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。 3、在工程实施过程中，甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的，甲方有权单方解除合同，并作乙方违约处理。 第八条争议解决 甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。 第九条安全生产保障
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 山东省高级人民法院关于审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题的意见 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（1998年10月30日山东省高级人民法院审判委员会第52次会议讨论通过） 为了正确、及时地审理好建筑工程承包合同纠纷案件，依法保护公民、法人的合法权益，规范建筑工程发承包活动，保障建筑业和建筑市场健康有序的发展，根据《中华人民共和国建筑法〉〉和国家的其他法律、法规和政策以及最高人民法院的有关规定，结合我省的实际情况和审判实践经验。现就审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题提出如下意见，以供审理此类案件时参考。 一、关于诉讼主体的确认 1、在审理建筑队工程承包合同纠纷案件中，一般以合同的当事人为诉讼主体。 2、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或分支机构对外签订的建筑工程承包合同，产生纠纷后合同当事人一方诉至法院的，应以建设单位为诉讼主体，起诉或应诉。 如建设单位以内部职能部门或分支机构的名义起诉的，应告知其更换当事人，如坚持起诉的，应裁定驳回起诉。 承包方起诉建设单位的分支机构，也应告知其更换当事人，如坚持起诉的，应裁定驳回起诉。 3、建筑施工企业有营业执照的分支机构（如分公司、工程处、工区、项目经理部、建筑队等）所签订的建筑工程承包合同，产生纠纷后诉至人民法院的，一般以该分支机构作为诉讼主体。如该分支机构不具有独立的财产，应当追回该建筑施工企业为共同诉讼人。 建筑施工企业的分支机构无营业执照的，产生纠纷诉至法院的，原则上应以该建筑施工企业为诉讼主体起诉或应诉。该建筑施工企业的分支机构坚持以建筑工程的承包方起诉的，应当裁定驳回起诉。 建设单位起诉该建筑施工企业的分支机构的，可按本意见第2条处理。 4、建筑施工集团企业下属的具备法人资格的企业对外签订建筑工程承包合同的，产生纠纷后诉至法院的，应以该企业作为诉讼主体 5、建筑施工企业转让，出借资质证书或者以其他方式允许他人使用本企业名义承揽工程产生纠纷诉至法院的，应由出借人和借用人为共同诉讼人起诉或应诉。 6、因共同承包、联合承包而进行的建筑工程项目，产生纠纷后诉至法院的，应以共同承包人、联合承包人为共同诉讼人起诉或应诉；发包方仅起诉一方承包人或者仅一方承包人起诉发包方的，应通知或追加其他承包人参加诉讼。 共同承包人、联合承包人组成联营体且具备法人资格的，则应以该联营体为诉讼主体。 7、按照《建筑安装工程总分包实施办法〉〉的规定进行建设的建筑工程项目，因分包工程产生纠纷后，原则上以分包合同的主体确定 诉讼当事人。如建设单位因分包工程起诉总承包人的，应追加分包单位为共同被告，如建设单位直接起诉分包单位，应追加总包单位为共同被告。
建设工程施工协议 发包单位（个人）：内蒙古民大薯业有限责任公司（以下简称甲方）施工单位（个人）：（以下简称乙方）为保证工程顺利进行，确保工程质量，依照《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部颁发《建设工程施工合同》，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议： 第一条项目名称及工作内容 （一）工程名称： （二）工程内容: 。 （三）工程地点: 。 （四）承包方式：。 第二条施工工期 开工日期：年月日, 竣工日期：年月日。 第三条现场管理及工程验收 1、乙方人员在施工过程中应严格按照设计单位提供的设计图纸进行施工，质量等级为优良，达到国家规范、规程要求。 2、工程开工前，乙方现场主管人员必须根据工程的具体特点，对施工队进行各类技术交底，并严格执行现场的各项管理制度。 3、施工中所需材料必须完成符合设计要求，不得随意更改，材料进场时应具备合格证或材料检验证明，乙方不得擅自使用未经甲方及设计部门许可
的工程材料。 4、乙方应配备足够的施工人员及施工机具，保证施工按进度进行，未能按进度施工,甲方有权进行处罚。在施工中必须符合安全操作规范及安全用电规范，凡由乙方自身引起的安全责任概由乙方自负。 5、乙方应随时接受甲方及设计代表的技术指导及监督。 6、乙方在施工时必须做到文明施工，确保现场整洁，施工中产生的渣土应及时清理外运。 7、乙方应严格按分项工程的工艺要求进行施工，做好自检自查，遇到质量问题必须无条件返工，在竣工条件具备时还应通知甲方及监理单位联合进行质量验收，分项工程的验收应依据《建设工程施工合同》的相应标准执行。 8、本合同服务项目的质保期为月，在保证期内如发现服务质量缺陷，乙方应当负责返工或者采取补救措施，但因建设单位使用、保管不当引起的问题除外。 9、工程施工程中由甲方协助提供施工用水及用电事宜。 第四条工程费用及付款方式 1、工程造价为（大写）：元，小写：元，此工程造价为含建筑业发票价格。 2、乙方给甲方提供国家规定的建筑业合规发票。 3、工程款的支付应按如下方式进行： A．工程施工完成工程总施工量的%，支付工程款至工程总造价的%； B．工程完工通过验收，支付工程款至工程总造价的%；
水电安装承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1．施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂） 2．工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日 3．本项工程预计11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。 第二条材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 2．甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款
的双倍补偿给甲方。 第三条关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。 3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式： 主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布管、穿线、埋盒
贵州科瑞智能科技有限公司 （工程承包协议书） 甲方：贵州科瑞智能科技有限公司 乙方：身份证：（以下简称乙方） 身份证：（以下简称乙方） 为进一步加强工程内部管理，提高企业信誉和经济效益，明确本工程施工的责、权、利，经甲乙双方协商，双方自愿就本工程承包施工的事宜达成如下协议： 1、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地址： 工程价款： 2、承包方式 1、甲方根据所签订的工程项目施工合同、补充协议等有关条款的基础上将本工程转包于乙方全权负责本工程的设计、采购、施工和后期维护。乙方必须遵守发包方的施工合同及补充协议的全部条款，以包工包料的方式，并保质保量按期交出合格工程。 2、工程款结算由乙方自行向遵义汇川广信房地产开发有限责任公司收取。 3、合同签订后，公司预留一份。 4、乙方按照工程决算总价的2%，向甲方上缴管理费，业主方支付工程款到公司账户后，公司按照上述按约定扣除管理费，余款将及时汇到乙方账户。后期款项到帐后及时转账给乙方指定账户。 4、双方的职责 （一）、甲方的职责 1、负责提供乙方需要的本公司具备的相关证件复印件及税票的开具等（产生的全部税费由乙方承担）。 （二）、乙方职责 1、乙方作为本工程项目承包责任人，必须维护公司信誉。负责履行签订的施工合同、补充协议中各项条款及所作的工期、质量、安全事故等各种承诺和质量保证，如有违反，乙方自愿承担全部经济和法律责任。 2、乙方承担本工程的施工过程中的一切未知事故及其产生的后法律和经济责任，保证完成。 3、乙方对工程质量、工期承担全部责任，如发现偷工减料或使用不合格材料，受到业主方处理时，乙方要承担全部经济和法律责任。 3、施工管理
山东省农村土地承包经营权转包合同 甲方(转包方)： 乙方(接包方)： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》和《山东省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》等法律、法规和国家有关政策的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就土地承包经营权转包事宜，订立本合同。 一、转包土地基本情况及用途 甲方将其承包经营的位于乡（镇）村组亩土地(详情见下表)承包经营权， 转包给乙方 从事(主营项目) 生产经营。 转包土地基本情况表
二、转包期限 转包期限为年，即自年月日起至 年月日止（最长不得超过土地承包期的剩余 期限）。甲 方应于年月日之前将土地交付乙方。 三、转包金、支付时间与方式
1.转包金采取下列第种方式计算。 （1）以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方(填小麦、玉米或其他实物) 公斤(大写： )共公斤。 （2）以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方转包金人民币元，(大写： )。 （3）考虑物价等因素的约定：。 2.转包金采取下列第种方式支付： （1）一次性支付：于年月日前全部支付完毕。 （2）逐年支付，即于每年月日之前支付，且每年递增％(约定不递增的填写零)。 四、甲方的权利和义务 1.甲方有权按照合同规定收取土地转包金；有权按照合同约定的期限到期收回转出的土地承包经营权。
2.甲方与发包方的土地承包合同关系不变；甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。 3.甲方有权监督乙方合理利用、保护转包土地，制止乙方损坏转包土地和其他农业资源的行为，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。 4、流转土地被依法征收、征用、占用时，有权依法获得相应的安置和土地补偿权利。 5、甲方应协助乙方按合同约定行使土地承包经营权，不干预乙方正常的生产经营活动。 6、法律法规规定的其他权利和义务。 五、乙方的权利和义务 1.乙方在受让地块上享有经营自主权、产品处置权和收益权，在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动。 2.流转期间土地被依法征收、占用时，有权获得相应的青苗补偿费和投入建设的地面附着物补偿费。 3.依照合同约定按时足额支付土地转包金。 4.不得擅自改变土地的农业用途，不得随意弃耕、抛荒，
工程施工项目合伙承包协议书经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙丙三方决定合伙承包工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 甲、乙双方合伙承包的项目对外以 公司名义出现。 甲方：姓名＿＿性别＿＿，身份证号码： 住址 乙方：姓名性别＿＿，身份证号码： 住址＿＿＿＿ 丙方：姓名＿＿，性别＿＿，身份证号码： 住址： 第一条、一合伙宗旨 齐心协力，同舟共济；为了集体利益，舍小我，不计个人得失；发扬艰苦创业精神，共谋发展。 第二条、经营范围 一、项目名称：。 二、承包范围：。 三、工程地点：。 四、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。 五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 六、出资约定：
1、三方确认，同意在工程开工之前由方出资万元（￥.00）元，作为工程前期运作费用等。 2、后续用款及业主工程款不及时到位，需垫资时应由方各出共同承担。 第三条、权利和义务： 1、参与合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作，编写工程技术资料；协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。 2、负责项目的工程管理、人员调度材料采购机械管理、设备维护及当地社会关系的协调， 3、三方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲%乙%丙%；反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲乙丙各方按各自所获利润分配比例分别承担。 4、三方确定，采用项目部承包的形式组织施工，方原则上不参与项目部的日常管理运作，但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具委托书。 5、方及项目部有权择优选用施工队组，确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内，方
水塔工程施工合同 篇一：水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。 2.工程地点：彭原乡鄢旗坳村。 3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高15cm，水箱内直径为 ，水箱容量为30m3。 4.工程用水、电：水电费由乙方自负。 5.按工程设计图纸施工。 二、技术与质量： 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。
三、施工工期： 本合同日历工期为20天，XX年5月9日至XX年5月29日。 四、工程造价： 水塔共计：捌万玖仟伍佰元整（89500元）。 五、合同价款支付方法： 1.工程款支付：开工预付工程造价20%，剩下余款按工程进度支付乙方。 2.进度款：工程竣工验收合格后，预留5%的工程款作为保修金，二年后无质量问题一次付清余额。 六、质量保修： 保修期为三年。 七、违约责任 1.乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。 2.如甲乙双方那方违约，处以合同价款的30%作为违约金。如发生质量、纠纷问题时，双方协商解决，解决不了可交当地法院解决。 八、附则： 1.本合同一式三份，双方各执一份，存档一份， 2.合同经双方盖章，签字后生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表(签字)： 年月 篇二：水塔水塔工程施工合同 水塔工程施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规规定的原则，并结合工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况： 1.工程名称：抽水设备，输水管道及水塔工程。 2.工程地点：。 3.砖混结构：水塔为砖混结构，水塔总高，水箱内直径为，水箱容量为。 4.工程用水、电：水电费由乙方自负。 二、技术与质量： 1.乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。 2.乙方必须加强安全管理，按规范操作，如发生一切不安全事故甲方不负任何责任，所造成的一切事故后果由乙方自己承担。
建设工程预、结算承包合同 发包方:贵州宏科建设工程有限责任公司.（以下简称甲方）-------------- 承包方：罗-钦-（以下简称乙方）------------------------------------ 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内 容，结合有关规定及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，甲方自愿将其承建的易九国际工程二期一标段（123号楼含车库和附属商业）工程造价的预、结算的劳务工作承包给乙方。 二、工II地点项处I省遵义市播州区第三小学对面家诚国际项目，建筑总面积为约28万 平方米 三、工期要求 本工程承建施工合同约定的工程开工至竣工（交工）时间为：2016年11月曰 至2018年10月30日。（注：以实际开工时间为准） 本合同约定起止时间为：2016年11月1日至2018年10月30日。 四、承包范围： 本合同包括的工作内容:乙方负责将该工程的土建、水电、幕墙、钢结构、精装修、暖通及室外附属施设的所有工作内容进行收集、编制、整理，并计算整个工程造价;与建设方的对量及核价和配合第三方审计事务所的审计核对工作。 五、承包方式 合同约定的承包内容计价方式为按孩工程预算、结算的的总价计算〔即漩算竇用按总造价的1.5%计算收取劳务费，结算费用按总造价的3.5%计算计取劳务费。一期开工面积约为5.396万平方米.本工程一期造价约为7千万元（具体造
价以工程结算最后审定为准）六、甲乙双方责任： 1、甲方责任： ①负责购买电脑、打印、复印设备及办公耗材、纸张等相关办公用品供乙方使用。 ②负责提供乙方驻施工现场人员的食宿。（乙方驻现场办公室） ③负责提供工程至少一套有出图章的施工蓝图、变更图和相关图纸的电子文件及现 场所有的签证资料，包括工程完工后的所有竣工图及造价相关的工程资料。 ④负责审定乙方所编制提供的合同约定的工作内容中涉及的相关进度款的资料。 ⑤负责内、外协调（内部关系及签证资料、外部所有资料签章及送审以及审计等工 作）。 ⑥负责工程最后审计及相关的费用等； 2、乙方责任： O1负责合同约定的项目工程建设过程中的签证资料的收集和整理。 02乙方提供合同约定的项目工程中每月进度报量及进度款的工作。 ③乙方派驻施工现场的办公人员在合同约定的工作内容及时完成情况下，不受甲方上 班时间约束，但在施工现场遇上级检查或每月报进度造价时，乙方必须到场（遇检查甲方需要提前一至两天告知乙方。）。 ④乙方负责编制本合同约定的项目工程相关的结算编制工作，并在甲方协助下完成与建设方及审计方的对量审核工作。 七、付款方式: 1、甲方毎月按月工资的形式支付乙方1.0万元整，待乙方结算编制完成后7 个工作日内，甲方一次性支付剩余款项的1半，结算全部完成（对量审计完成）后甲方付清所有
第一部分协议书 发包人：（全称）： 承包人：（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围： 承包范围： 三、合同工期： 开工时期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价格 金额（大写）：元（人民币), ￥：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用与建设工程施工的条款。 1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
建筑工程施工承包人工费 合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款： 一、甲方将________________________________________ _______________________________________________________ ______等工程的施工人工费承包给乙方。 二、承包工程范围及内容 __________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 三、合同工期： 开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。 四、合同价款及结算方式： 1、该工程_____________________________________
2、总价款以实际建筑面积结算。 3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。 五、材料供应 甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。 六、质量要求 1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 七、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任