发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
经双方充分协商一致，甲方的工程的混凝土浇筑工程由乙方负责承包施工：具体施工内容包括前后台下料、混凝土运输、开搅拌机械、振捣、小型机械及电线、临时性路桥铺设、整平、养护、清理等项目，包括线条、栏板、压顶、构造柱等零星混凝土。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，确保工程质量、工期、安全及其他相关责任，签订如下协议：
（一）分项承包工程量：
按双方核对施工图纸结算。
分项工程承包结算单价：
根据本协议承包内容，按设计图纸及变更实际发生工程计算，含铲车、小型机械（振动棒、平振机等）不含大型机械（搅拌机、配料斗），主体结构所涉及混凝土浇筑的部位包干计算，包干单价为元/立方；零星混凝土包括二次浇捣线条、栏板、压顶、构造柱、门窗顶过梁、二次浇捣反口、屋面水箱包干单价元/立方；除上述说明以外的结构部位均不属零星混凝土。如需乙方派工人，按单工元/天计算。以上单价为包干价格，且已经包含乙方所有费用（如机械设备费用、辅助材料、人工费、劳保、医保、规费等等），无论任何因素均不作调整。
（二）工期要求：
按双方及监理核定的施工进度计划执行，甲方提前发出浇捣通知书并约定该部位浇捣完工工期。如因乙方施工产品不合格整改导致工期延误，因乙方为本项目施工配备工人不够，或乙方按要求应投入的机械配置不够推迟一天甲方有权对乙方罚款人民币元（￥：元），从乙方工程款中直接扣除。如相应阶段乙方延误超过天的情形属于情节严重，除了工期罚款，甲方有权解除本合同，另行组织班组进场施工，并以乙方已完工程量的%计算给
乙方，乙方应无条件接受。如甲方原因或总承包施工合同中约定的顺延条款允许顺延的情形除外。
（三）工程质量与验收：
乙方应对其承包施工工程质量进行检查验收，经自检合格后通知甲方进行验收，符合要求后再通知有关部门验收。本协议要求乙方所施工的分项工程质量达到国家施工验收规范合格标准，出现不合格的部分工程，乙方必须返工直至达到合格，一切返工材料及工资由乙方负责，并赔偿因此所造成的材料损失；特别声明：乙方所完成相关部位的工程量后立即报甲方组织相关单位进行验收，验收过程所需费用由乙方自行承担；如乙方施工部分质量不合格，无法通过验收，影响到甲方后续工序施工，造成甲方工期延误及材料损失，一切损失由乙方承担。
如有关部门对本工程混凝土工程检查不合格时，乙方应及时采取补救措施，需甲方出面协调的，费用由乙方承担，如造成各类通报或处罚，视同乙方违约，乙方需承担全部责任及费用，并向甲方支付违约金元（视情节严重性而定），情节严重的甲方可解除合同，一切损失由乙方负责承担。
出现超过以上蜂窝等，除要求乙方整改至符合要求，甲方有权对乙方处以元/处的处罚，累计计算，从乙方工程款中扣除。
出现漏振、空洞等严重的质量问题，除要求乙方整改至符合要求，甲方有权对乙方处以每处元的处罚，累计计算，从乙方工程款中扣除。
（四）安全承包责任：
1、乙方不得违章作业、违章指挥，服从甲方管理人员的安全生产管理；因乙方违章作业或违章指挥或工人违反操作规程导致安全事故的发生，其责任完全由乙方承担，与甲方概不负责；
2、乙方施工中要严格执行国家行业安全生产管理法规及地方安全管理条例，安全生产目标见《安全生产责任状》，并随时接受甲方、设计、监理、质检安全部门相关人员的检查，防护措施配套齐全（乙方应给工人配备必要的合格的劳动防护用品如：安全帽、雨衣、雨鞋、安全带等），确保自身安全；乙方工人应按规定佩戴安全防护用品，未按规定佩戴的发现一个予以元罚款，如未带安全帽、穿拖鞋等，累计计算，从乙方工程款中扣除；
3、上岗前对工人进行全面的专业性安全生产培训教育，直至工人熟悉操作规程，能掌握各种机
械性能及防护设施、安全用具，实行班前安全交底制度，班后总结安全经验。安全交底及安全教育培训必须由工人自己签字确认，不得冒名代替。乙方派一个有安全培训合格的人员进行现场监督检查，并能发现问题处理问题，发生安全事故应立即上报。
4、甲方有权监督检查措施落实情况，对现场情况提出安全要求，有权处罚并发出罚款通知书，如发现安全隐患或其他不安全因素，每次视情节轻重处予元不等的罚款，并责成乙方及时整改。如因甲方原因导致的安全事故，责任由甲方负责；如乙方未及时处理乙方员工所发生的安全事故，导致甲方产生不良影响，甲方有权介入，并按惯例处理，相关费用由乙方全权承担，甲方从乙方工程款中直接扣除。甲方应积极配合通过保险处理安全事故，在保险范围内的经济损失如能保险承担的，由保险公司承担；如损失超出保险承担以外的，由乙方自行承担。
5、乙方所投入本工程机械应达到安全生产规范要求；并按规定设置三级标准配电箱、操作箱，达到“一机、一闸、一漏一保护”的要求；
6、乙方及隶属乙方工人不得破坏甲方的安全防护设施，设备，如脚手架、脚手板、安全网、临时用电设施等；发现一次除了要求照价赔偿并处以罚款元；
7、在乙方工人作业时不得在作业场所吸烟，乙方必须派人密切注意安全网、木料、脚手板等易燃易爆物的防火安全；出现一次不安全用火引燃了现场材料或设备，甲方有权处于乙方
元以上的罚款，如情节严重，则甲方无条件解除合同并追究乙方赔偿责任，所剩未支付工程款不予支付。
8、乙方隶属工人不得在施工场地内或生活区违规使用大功率用电器，一经发现没收相关用电器，并处于每次元的罚款；
（五）施工机械及生活场所：
乙方混凝土浇筑工程所需的所有机械（铲车、平振插入机械、斗车等）由乙方负责，甲方提供升降机或塔吊，在机械覆盖范围以外部分乙方需采用人力运输及铺设临时路桥（路桥铺设材料由甲方提供，乙方负责施工）；使用升降机或塔掉时乙方必须与甲方现场管理人员协商配合，由甲方派专员操作；甲方提供二级配电箱电源，二级配电以外乙方所用的所有电线电缆及其他配电器具由乙方自行负责。甲方提供大型搅拌机械和料斗乙方必须妥善使用，不得损坏，如细微修复由乙方负责，大修由甲方负责。
甲方不提供任何生活场所，限定允许乙方派遣1名保管材料进驻现场，相关设施由乙方自负。其他生活场所由乙方自行解决并承担费用。
（六）乙方的文明施工及计生治安等责任：
乙方所有进场工人必须遵守龙岩市地方政府社会治安管理条例，遵守有关计划生育的法律法规，并遵守甲方公司有关劳资管理工作的各项规定。甲方有权检查并监督乙方对职工的工资发放情况，如出现劳资纠纷甲方有权介入处理，其费用从乙方工程款中扣除。乙方派往本工程项目部的工人必须携带计生工作审检手续，对违反计生规定由乙方自行负责，对违反社会治安条例的各种情形均由乙方自行负责，如对甲方造成不良的社会影响，甲方可追究乙方相应责任。
乙方必须对现场执行文明施工管理，接受甲方管理人员检查监督，如有违反每发现一次罚款元不等，屡教不改产生不良后果由乙方负全部责任。
乙方必须对其管辖内所有工人负责，并明令禁止其偷窃甲方包括钢筋下角料在内的任何财物，甲方一经发现乙方工人有此行为，甲方有权对乙方处予元/次的罚款，情节严重的，直接送遣公安机关处理，乙方对此不得有任何异议。
（七）工程款支付方式及结算：
根据甲方施工员或技术负责人审核签字确认的乙方所完成工程量每月预结支付一次，该款项于次月日左右按完成审定工程量造价的按％支付给乙方。全部工程施工完毕包括线条、栏板、压顶、构造柱等零星混凝土浇筑等，经双方核对确认工程量后支付至%。甲方工程结束验收合格后付至%（不计利息）。
（八）乙方应注意事项：
1、乙方必须服从甲方施工员或技术负责人的技术指导或指令，对甲方施工员或技术负责人在施工中所发现的技术、质量、安全等问题必须及时整改，不得顶撞或拒不执行。
2、如有违反以上情况，甲方发现一次视情节罚款元不等；罚金从当月支付工程款中扣除。
3、乙方应提供工程产值的％的人工工资表给甲方财务出账。
发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 身份证号： 鉴于 甲方基于自身经营发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特签订此合同。 第一条总则 1、承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 2、承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 3、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第二条承包的期限、费用 1、承包经营的期限为年,即从年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 2、承包费用 （1）承包费为_____元/年（大写：人民币每年_____）。 （2）承包费支付方式为下列第_____种： a)一次性支付：乙方应于_____年_____月_____日前支付承包期间全部承包费用共计元（大写：_____圆整）； b)分期支付：乙方应于每年的_____月_____日前支付下一年度的承包费用。
（3）3、保证金：乙方应于_____年_____月_____日前向甲方支付承包保证金计_____元（大写：_____圆整）。 （4）甲方指定收款账号： 开户行： 户名： 3、第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 承包方缴纳的承包费由甲方所有人（股东或出资人）支配，不属于承包方的经营收益。 第三条承包方的权利与义务 1、承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： （1）有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 （2）有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 （3）有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 2、包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 3、承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 4、承包方在承包期间应尽的义务 （1）必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。 （2）承包方应依法履行劳动法规定的全部权利义务，包括但不限于与员工签订劳动合同、依法支付工资（含加班费）、缴纳社会保险公积金、合法办理离职手续并支付法定的补偿等。 承包方与发包方之间不构成劳动关系、劳务关系或类似关系；如承包方在发包方缴纳社保，则社保费用等应由承包方自行承担。
正文： 模板单项工程承包施工合同模板单项工程承包施工合同 发包方（已下简称甲方）：公司工程经理部 承包方（已下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建地模板单项工程, 於 ___ 年_____ 月_____ 日, 由甲方发包给乙方采以包工方式进行施工.为了明确工程内容及双方责任, 本着互相协助及分工负责等原则, 根据本工程地情况, 特商定如下条款, 共同遵守执行： . 工程内容：按益施工图纸中基础分部± 0．000 已下所有模板工程工 程 与设计变更单地所有工作内容 二. ______________________________________________________________ 承包造价：已模板与砼接触面积计算工程量,包括所有制. 安. 拆. 运及现场 文明施工中地工作内容,并承担所有预埋铁件拉墙筋地安装, 每平方M ____ 元（该承包单价已含乙方管理费.各类补贴费以及制安模板所以地铁丝. 铁钉再内）. 三. 组织领导 1）甲. 乙双方必须指定专职管理人员, 负责安排施工. 升产.人员调动.技术安全. 工程质量已及升活. 计升等工作. 2）乙方必须确保进场人员地政治素质及身体.技术素质,严禁使以童工.女工.特殊工种必须持有上岗证.操作证. 经批准进场地工人须持有效证件. 进场時, 每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份. 再合同期内,未经甲方允许,乙方否得随意更换施工人员, 已保证本组技术实力和队伍地稳定性. 3）乙方应服从甲方地统一指挥.调配. 指导及管理,遵守甲方现场地各项管理制度,如质量. 安全. 进度文明施工制度及宿舍. 伙房纪律. 4）合同期内, 未经双方商妥并正式办理解除合同手续, 乙方否得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场升产停顿. 延误工期等造成地一切经济损失均由乙方单方负责, 同時, 甲方有权单方面冻结乙方地承包工程款. 四. 双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员地升活住宿条件, 负责申报临時户口 2）负责工地现场地工程质量.安全升产. 工程进度.配料以料及各项规 章制度地指挥.监督与管理. 3）提供施工必要地机械设备, 负责机械地一次性调试运转（已后由乙方负责）, 小型工具由乙方自备. 4）保证材料供应（材料运至现场 ____ M内，但否提供塔吊运输）,如确 因
标准单项工程承包合同格式 单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后能独立发挥生产能力或效益的工程项目。以下是为大家整理的标准单项工程承包合同格式，供大家参考学习。 单项工程承包合同1 发包方(以下简称甲方)：武汉万和劳务公司 承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于月方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程名称：中建一局华润置地橡树湾1.1期A-4#楼 二、工程内容：按施工图纸中所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 三、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有模板的制作、安装、拆模、清模、工完场清及现场文明施工中的工作内容，,每平方米元(该承包单价已包含乙方管理费、各类补
贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉、员工自身安全防护用品在内)。 四、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 五、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件。
建筑工程承包合同模板3篇最新 建筑工程承包合同书范文1 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共合国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、承包范围： 五、合同价款： 1.所有箱体两栋楼总造价为( )元。不含税，不开票。 六、付款方式： 本工程付款方式为预收定金( )元，提箱壳付( )元提明箱时付( )元，提二层板电器时付( )元。剩余完工后付清。
七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工，工程质量达到合格。 八、专用条款： 1.工程质量等级：本工程质量等级为 2.工期问题：甲方需要乙方提供箱体时，乙方必须配合甲方，及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。 九、争议的解决办法 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决。 (1)提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院起诉。 十、合同生效：合同签订日期时间 合同签订地点： 本合同一式二份：甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
建筑工程承包合同书范文2 甲方：(以下简称甲方) 乙方：阳(以下简称乙方) 甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应在工程施工事项协商一致，订立本合同： 一、工程概况： (1)工程名称：彭山村还建楼工程项目 (2)工程地点：阳新县城东新区彭山村 (3)工程规模：约40000平方米 (4)工程内容：由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。 二、承包范围及方式： (1)该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方800元/㎡包干，小高层1160/㎡包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
工程承包合同协议书免费下载 工程承包合同免费下载【范本一】 发包单位： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。 发包单位(甲方)(盖章)
编号：_____________植筋承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称：项目施工。 建设地点：市。 建筑面积：m2， 结构类型：。 层数：层 二、质量要求：合格,经检测达不到合格按合同价款的%支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金,累计计算。 四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
六、合同价款：按实结算 1、包干单价： 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%，以后按完成进度付款%，余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价%的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [标准合同]模板单项工程承包施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于年日，由甲方发 包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部土0. 000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与碌接触面积计算工程量，包括所有制、安、 拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板 所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一 切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任 1. 甲方责任：
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
承包合同协议书范本通用版 General version of contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
承包合同协议书范本通用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维
修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围 内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。 第三条、工程质量 1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。 2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导， 做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-016987 模板单项工程承包施工合同
模板单项工程承包施工合同正式版 模板单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。
特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
模板施工承包合同 工程名称： 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了更好地完成音乐·家生活广场工程施工任务，本工程模板施工项目由乙方承包施工。为了明确双方职责，以保证工程质量和安全生产，并顺利按期完成施工任务，本着双方自愿原则，经双方协商，签定本施工合同，望共同信守执行。 第一条：承包范围 甲方施工范围内的厦门音乐·家生活广场工程的所有模板施工项目。 第二条：承包方式及承包内容 承包方式为包工包料，具体承包内容包括： 1、模板施工人工费； 2、模板施工材料：包括模板、木枋、辅助模板； 3、模板施工机具：包括圆盘锯、手提锯、木工刨、活动接线插 座、电钻及其它手工工具； 4、模板安装材料：包括铁钉、铁丝、对拉螺杆（材料加工及机 具）、螺帽、蝴蝶卡、塑料套管、脱模剂； 5、照明用具：碘钨灯、灯管、电源线。 第三条：承包单价 按模板与砼实际接触面积以平方米计算，承包单价为18.0元人民币/平方米。 第四条：工程量结算及付款方式 1、工程量按模板与砼实际接触面积以平方米计算； 2、工程量按施工图纸及变更单（包括设计变更单、工作联系单） 计算； 3、工程量每月5日前结算一次，由项目部预算人员根据每月完 成情况如实结算（每月结算时限为月初至月底），并开具结 算单，交给施工负责人，由施工负责人开具分项工程签证任
务单，经项目技术负责人、质检员、安全员、施工员签字后 送交项目财务人员进行工资结算； 4、工程款每月支付一次，当月工程款在下月底之前支付其80%； （乙方应把该款首先解决工人的工资，并向甲方提交本班组 工人签字的工资表，在甲方监督下发放工资） 5、余款在本工程主体结构验收并评定合格后二个月内付至已 施工完的模板总价款的90%，剩余款项在本工程所有零星模 板完工后三个月内结算付清； 6、乙方须缴纳工资总额3%的劳务管理费，甲方在每月工资结算 时由项目财务人员直接扣缴。（如乙方付材料发票给甲方， 甲方不得收取劳务费） 第五条：施工材料及劳动力要求 1、模板均采用18mm厚九层木质胶合板，木枋均采用50×100mm 截面松木枋； 2、裙房梁、板模板必须配备三套连续周转使用，其中裙房第一 层、第二层梁、板模板必须全部为新模板，第三层梁、板模 板一半为新模板，另一半为七成新以上模板； 3、主楼梁、板模板也必须配备三套连续周转使用，所用模板由 裙房梁、板模板拆除后配制，否则，主楼前三层梁、板模板 必须全部为九成新以上模板； 4、墙柱模板配备一套连续周转使用。具体为：首层墙柱配备一 套全新模板，连续周转使用至九层墙柱；十层墙柱重新配备 一套全新模板，连续周转使用至十八层墙柱；十九层墙柱再 重新配备一套全新模板，连续周转使用至本工程墙柱完。 5、上述梁、板、墙、柱模板在连续周转使用中出现明显损坏、 矫曲、严重脱皮等无法保证砼观感质量的问题，必须及时更 换，严禁再次使用，用于更换的模板必须为七成新以上； 6、对拉螺杆必须采用合格的φ12热扎光圆钢筋加工制作，严禁 使用φ10及以下直径的螺杆； 7、群房施工期间必须保证每天70个以上木工工人进场施工， 主楼施工期间必须保证每天50个以上木工工人进场施工， 其中85%以上为熟练技术工人，其余为普工工人；
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
承包合作协议合同范本 篇一：承包经营合同范本(通用版) 承包经营合同 发包方（甲方）: 有限责任公司 承包方（乙方）: 鉴于 甲方基于公司（以下简称公司）发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特于签订此合同。 第一条承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第四条承包经营的期限为年,即从年月日起至年月日止。 第五条承包费为元/年（大写：人民币每 年），五年共计元（大写：人民币）。承包费用在本合同签订后5日内支付完毕。
第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： 有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。
编号：FB-HT-05021 工程施工协议书(标准版) Engineering construction agreement template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
工程施工协议书(标准版) 发包人（全称）：—————————————————承包人（全称）：—————————————————依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：———————————————————— 工程地点：———————————————————— 工程内容：———————————————————— 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件
1） 工程立项批准文号：—————————————— 资金来源：———————————————————— 二、工程承包范围 承包范围：———————————————————— 三、合同工期： 开工日期：——————————— 竣工日期：——————————— 合同工期总日历天数××天 四、质量标准 工程质量标准：—————————————————— 五、合同价款 金额（大写）：××元（人民币） —————————￥：元—————————
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和
施工总承包合同 第一部分 协 议 书 建设单位：大厂京御幸福房地产开发有限公司 2010年5月 一、合同协议书
发包人：___________ 承包人：北京百键开发建设有限公司___________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 建筑面积：_ 资金来源：_________ 2、工程承包范围 承包范围：_ 3、合同工期 开工日期：_年_月___________ 日 竣工日期：—年_____ 月_____ 日 施工日期：日历天 4、质量标准： 工程质量标准：____________________ 5.1工程承包方式：
2)其它有关结算条款详见专用条款。 5.2、合同价款 暂定金额(大写)：玖仟肆佰零壹万肆佰伍拾壹元贰角(人民币) (小写)：94010451.2元(人民币) 6、组成合同的文件 6.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ⑴协议书； (2) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)； (3) 中标通知书； (4) 承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料) ； 确认的投标书； (5) 专用条款； (6) 通用条款； (7) 标准、规范及有关技术文件； (8) 施工设计图纸； (9) 招标文件； (10) 专项条款约定的其他文件。 7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 承包合同转让协议书
编号：FS-DY-10513 承包合同转让协议书 一、合同双方 出租方：(简称甲方) 承租方: (简称乙方) 二、承包地点 甲方自愿将位于的责任田亩发包给乙方栽植并经营苹果园。 三、共同条款 1、承包年限：承包期限20xx年，即从签字之日起至年月日。 2、承包标准：乙方从签字之日起至年月日，无偿耕种、栽植所承包的果园，自年月日起，每年每亩兑现给甲方人民币(大写) 元。 3、承包费兑现方式：甲方自年月日起，于每年月日前，一次性兑现当年承包费。
4、承包人在承包期限届满后，土地及果树经营权即归甲方所有，如需续约则乙方享有优先权，租金按当年土地租价另议。 四、甲乙双方的权利和义务 1、乙方的权利和义务： (1)乙方有向甲方按期兑付承包费的义务。 (2)乙方享有承包期限内的果树经营管理权，以及今后有关果园的优惠政策权。 (3)为了便于果园管理，乙方有权在承包园内建看护房、建围墙、建果窑及农用车可行路，同样可被视为果园经营。 2、甲方的权利和义务： (1)甲方有向乙方按期索要承包费的权利。 (2)甲方有拒绝乙方将果园变成其他(如建厂、复耕)所用的权利。 (3)甲方在乙方承包期限内没有经营权和使用权，停止任何活动。 (4)甲方有权在承包地内葬坟，但损坏果树不得超过3株。 五、违约责任
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 模板单项工程承包施工合同新 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
模板单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：公司项目经理部 承包方（以下简称乙方）：模板工程承包班组 甲方承建的模板单项工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0．000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。 二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米______元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。 三、组织领导 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2 ）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁
使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任 1．甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应（材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日______元。 2．乙方责任：
HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 责任人： 依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程总量： 4、承包期限： 计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。 5、工程价款： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、双方职责 1、甲方职责 （1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。 （2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。 （3）对工程进行安全监督、检查。 （4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。 2、乙方职责 （1）熟悉图纸与合同的所以内容。 （2）积极配合甲方在设计变更时的工作。 （3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。 （4）工程完工时及时通知甲方验收。 （5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到
合同编号：WU-PO-822-90 承包合同协议书标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
承包合同协议书标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 甲方将XX产品XX工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。 第一条、工程概况 本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为1.1万平方
米。 第二条、承包方式及承包范围 1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维修由乙方负责)，乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。 2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。