钢筋工班组劳务承包协议书
甲方：身份证号码：（以下简称甲方）
乙方：身份证号码：（以下简称乙方）
根据平等互利互惠的原则，本着相互合作负责的精神，现就工程施工中
甲乙双方的权利与义务在协商一致的基础上，达成如下协议条款：
一、工程名称: ；
二、工程地点:江苏省淮安市金湖县黎城镇；
三、承包范围：本工种施工图范围内的全部工作内容，熟悉图纸过程控制及本
工种相关操作工艺的所有工作内容。具体事项如下：
1.场地平整,机械就位成流水线作业布置，工程中可能存在长期外露钢筋
（如预留板插筋、为后期施工预留插筋、后浇带处预留钢筋等），对钢筋进行防锈刷白处理及后期施工过程中因裸露时间较长产生的弯曲、断裂的调直、修复处理等;钢筋验收、配合卸车、堆码、建筑物250米场内一次、二次倒运、保护、搬运、加工、绑扎（含绑丝材料费）、各种焊接（包括剩余短钢筋的焊接等）、搭接、各种机械连接、止水材料埋设、余料分类清理按要求堆放等一切施工；接桩钢筋,基础钢筋,主体结构钢筋、二次结构钢筋,等钢筋的翻样,提供料单，制作成型,安装绑扎,钢筋调直和成型、报验、浇注砼时看筋、验收前的吹风、清理、梁头预留剔凿,钢筋接头套丝(项目部只提供套管，机械)，配合主体其他结构的预留和预埋；机械连接;电渣焊连接(含电焊机,电线,电缆,药渣)以及施工过程中所用的机械(切断机弯曲枧,调直机,对焊机,电焊机、三级配电箱、开关箱,电线电缆)设备配备齐全和日常维修及保养; 材料:绑扎丝,马镫,垫块,电焊条,料牌纸,料表纸,以及所用的操作工具；原材料取样,连接试件的制作等所有相关的工作内容；核心筒剪力墙洞口的加筋、水电、消防穿墙洞口加筋，塔楼框架梁钢筋与钢牛腿焊接；
四、承包单价:
1.元整/每建筑平米,工期奖按壹元整/每建筑平米,合价: 元整
每建筑平米;地下室钢筋按每吨捌佰元整。
2.如因乙方造成中途停工终止合同时按以下处理方法解决:按35元每平米结
算工程款劳务费(建筑平米)。
3.计算方法:按国家规则计算的建筑平米为最终结账依据,如乙方不能按
约定工期完成施工任务,工期奖取消。
4.本承包单价包括现场指定施工范围内的所有施工内容,乙方不得以任
何借口甩项或要求甲方增加单价或费用。如有甩项则甲方按其实做工日
以300元/工日计算,从乙方人工费中扣除。
5.本承包单价为包干单价,一次性包死,不管任何原因都不着调整。单价中
包含了人工费、管理费、节假日加班费、冬至施工的个人防寒防雨的费用、交通调迁费、施工人员的往返车旅费、劳保福利、工伤、吃饭、加班、补助费、职工个人所得税、个人保险费、抢工及误工费、风险费、超高费、二次搬运费等；
五、工期
1.每个部位接到甲方通知施工,墙体10小时、顶板6小时必须达到验
收标准,并一次验收合格。
2.延误一小时罚款1000元,连续三次取消工期奖。
3.如因甲方问题必须当天签延误工期单,以便推延工期。
六、安全管理约定
1.乙方必须对自有职工加强安全知识教育,积极配合甲方安全员的工作,
执行和遵守甲方一切有关安全生产的规章制度。接受甲方的监督,检查,
并负有整改的责任。乙方所有的职工应参加甲方组织的安全生产培训,教
育等会议,无故缺席的罚款100元/人次。在施工期间,如乙方职工发生安
全事故,必须立即上报甲方,医药费20000元内一律由乙方自行承担
（20000元以上甲乙双方共同承担）。每发生一起直接经济损失5000元
以下的事故,对乙方处以2000元罚款；每发生一起直接经济损失>5000
元,(20000元的事故）,对乙方代表人处以5000元罚款;每发生一起直接
经济损失>20000元（50000元的事故）,对乙方代表人处以10000元罚款;
每发生一起直接经济损失50000元以上的事故,对乙方代表人处以不低于事故直接经济损失30%的罚款。
2.乙方所有人员必须服从甲方管理人员的管理,如乙方人员被业主和监理
罚款均由乙方承担。甲方的管理人员有权对乙方所有违反安全管理的人员进行罚款,因乙方人员违反安全操作规程的发生的一切后果由乙方承担,如因意外原因造成的安全事故由甲方按国家及江苏省的有关规定补偿事故者的损失。
3.上班时严禁职工喝酒,一经发现罚款500元/人,立即清场;如因喝酒上
班引起的一切后果均有乙方自己负责处理。
4.乙方必须对其工人办理工伤保险,并向甲方出具保险证明,如乙方没
有办理工伤保险,甲方代为办理,其保险费从乙方结算款中扣除。
七、质量要求约定
1.双方约定本工程的质量标准为优质工程。乙方必须无条件的保证甲方
质量要求。如因乙方原因造成的任何质量后果均由乙方负责承担。甲方将根据情况对乙方相应的予以处罚。
2.在施工过程中,开发商、监理、甲方任何一方对乙方存在的质量问题
要求整改或返工的,乙方必须无条件服从。如乙方有抵触情绪不即时整改的,甲方将重新安排其他人员整改,返工费用甲方将按其费用的双倍从乙方的人工费中扣除并加以处罚。乙方必须保证其产品一次性合格率达到100%,如出现质量问题必须及时整改,如整改不力,同样的问题第二次验收不合格,每次罚款1000元。
3.乙方自身必须加强质量管理,甲方任何质量检查方面的疏忽都不能免
除乙方的责任,乙方必须承担其施工质量的一切后果。如因乙方原因使整体工程达不到双方约定的质量标准,甲方将扣除其价格中质量部分的1元/平方米。
4.在每次施工段完成后,乙方负责人及工人随同甲方、总包方和监理验
收,对提出的问题及时整改。如乙方不派人随同验收,甲方将对乙方每次罚款500元,如乙方对提出的问题不及时整改,甲方将安排其他人整改,并按所耗工日300元/工日从乙方人工费中扣除。
八、工资结算、付款时间
1甲方在乙方单体工程完成六层付已完工程量的生活费,年底付已完工
程量的95%:；5%维修金在竣工验收合格后付清,乙方每月伙食费由甲方
负责，年底从付款中一次性扣除;
2.非本工种范围内发生的临工按200元/工日,必须在月底核对清楚,项目负责人签字认可,结账时概不核对工日。
3.每次发放的劳务费乙方必须做工资表上报甲方,由甲方汇到工人工资卡上或在甲方人员监督下直接发到工人手上。
4.工程结束后,乙方在一个月内交结算书(含计算公式)交至甲方审核。
5.如业主未能按承包合同付款而导致甲方不能按时付款给乙方,乙方不得直接或间接向法院和仲裁委员会追究甲方经济责任和法律责任,必要时甲乙双方协调并以甲方名义依法提起诉讼追讨工程款。本项目工程款到达甲方账户后,甲方拨付给乙方,乙方收到工程款必须专款专用,不得挪作他用。无论何种原因,乙方未经甲方同意不得直接从业主收取工程款,否则甲方追回工程款外另按乙方私自收取工程款的10%的罚款,并追究乙方的法律责任。
九、现场材料管理
1.钢筋工在施工过程中应严格控制长料短用,以“粗”代“细”现象,乙方
翻样应严格按照图纸、图集规范施工,料表经甲方审核后方可施工,不得浪费,如发现一次按价赔偿,不听劝阻的二次双倍罚款。
2.乙方在施工中必须做到活完脚下清,废料及剩余料及时清理至钢筋场地,以便再次使用,不得大量积存,造成浪费,如果造成浪费,要求乙方全额赔偿。
3.钢筋料头直径12不得大于40m,直径10以下不得大于15m,施工过程中长短料搭配使用,不得浪费,如有大于以上料头,按价赔偿。
十、甲方责任
1、甲方给乙方提供工程所需材料:钢管、扣件、安全网、脚手板、外架、
塔吊、一级配电箱、二级配电箱。
2、甲方及时下发设计变更以及相关的技术、施工文件等。
2、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划,对班组和工人进行安全、质量
技术交底:同时监督各工序安全防护措施,质量检查及验收评定等级,材料的
使用和管理工作。
十一、乙方责任
1、乙方委派同志为该工程现场负责人,全权负责处理该工程相关
事宜。
2、乙方在承建本工程期间,应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议,迟到者,甲方有权处以50元/人次的罚款;缺席者,甲方有权处以200元/人次的
罚款;
3、乙方应严格按照施工图、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。
4、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。
5、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育,并有书面记录。
6、若乙方中途调换工人,调换后须立即上报甲方备查。
十二、综合管理约定
1.乙方所有人员必须无条件地服从甲方管理人员的管理,如因乙方人员不服
从或不遵守甲方的管理规章制度以及在宿舍内私拉乱接电源、私自做饭,处
以500-1000元/的罚款。
2.乙方对其职工的盗窃行为负有直接的领导责任,因乙方职工盗窃行为所造
成的后果由乙方承担,乙方人员不在生活区、施工区发生的一切行为及事故
甲方概负责,均由乙方承担。
3.乙方必须加强自身职工的各项管理,严禁打架斗殴,如有发生,处以3000-5000元/次罚款,情节严重的送司法部门处理。任何原因引起的打架斗殴造成
4.乙方必须为自身职工的合法打工提供合法的证件证明及相应的技能证明,并承担相应的费用。进场人员在3日内将身份证、相应的技能证复印件上交项
目部,到时未交罚款100元/人天,人员进场、退场必须上报项目部。如未上报,出任何事故均由乙方负责。
5.甲方原则上提供乙方职工宿舍,但乙方如果不住在现场宿舍,上、下班驾车
骑自行车、电瓶车、摩托车等交通工具的不遵守交通法规、喝酒、等引起的
一切后果及损失均由乙方承担。
6.乙方职工的年龄,禁止雇用男性小于20岁、大于60岁,女性小于20岁、大于50岁、残疾人一经发现立即清场并以1000元的处罚;如有此类事发生一切后果均有乙方自己负责处理。
7.职工车辆自行保管,如有丢失自负,甲方概不负责。
十三、违约责任
1、甲乙双方均需严格遵守本协议书,如因国家政策变更、自然灾害、业主
停建等,本协议可自行终止,甲方不承担乙方任何损失。
2、甲方不按规定要求支付工程款项视为违约。
3、乙方不能按照甲方要求工期完成,延期超过三天,视为违约。
4、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求,视为违约。
5、甲、乙双方不得违约,如果违约由违约方承担一切经济损失和法律责任。十四、争议与纠纷处理
1、本协议未尽事宜,另行协商解决,以甲、乙双方书面补充协议为准。
2、双方协商调解不成时,在不影响工程进度的前提下可向工程所在地人民
法院起诉。
十五、合同的解除、终止
1.甲方解除合同:乙方的劳动力安排、施工中的安全、质量、进度、施工材料不能满足甲方要求时,经甲方再三催促,仍不能满足要求的,甲方有权责令其退场工程款以完成工作量的70%结算。并终止合同。
2.合同的终止:甲乙双方根据合同条款,合理履行了各自的义务后,本合同终止。
3.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
电话：电话：
年月日年月日
工程施工安全协议书(各班组) 工程施工安全协议书 甲方：雷州市第二建筑工程公司湛江项目部 乙方： 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保国联一车间拆建 工程施工中人身安全，经双方协商一致签订本协议： 第一条工程项目：湛江市建设工程交易中心交易场所 第二条施工地址：湛江市赤坎区湾南路37# 第三条双方安全责任和义务： （一）甲方安全责任和义务： 1、甲方应积极为乙方提供合理方便的工作环境，包括提供安全合理的材料堆场。 2、甲方现场管理人员有权对违反施工安全操作规程和施工安全规范的施工人员进行教 育，并阻止其继续违规施工。 3、甲方对违反安全文明施工的施工人员有权进行必要的经济处罚和行政处理。 4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担 责任。 5、甲方有责任提供安全的电源拉至施工现场给乙方使用，并经常检查乙方接驳电源的 机具设施是否符合安全。 （二）乙方安全责任和义务： 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事 故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽的施工人员进入施工现场作业。
2、施工现场非电工人员不得私拉和乱接电线。 3、不准在施工现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物品。 4、不准在不设栏杆或其它安全措施的高空作业，并不得在同一部位同时进行上下交 叉 作业。 5、不准带小孩进入施工现场施工作业。 6、电源开关不准一闸多用，未经训练的工人不准操作机械。 7、作业高度超过楼、地面2米时应系好安全带、安全帽带并防止坠落及坠物伤人； 8、不准在施工现场和防火禁区内吸烟。 9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 11、乙方施工过程中发生人生伤亡、电气和设备事故等不安全情况，应立即报告甲方， 并积极配合救助工作。 第四条违约责任 1、由于乙方责任造成的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并 赔 偿因此造成的全部损失。 2、乙方不戴安全帽、赤脚、穿拖鞋进入施工现场施工的，每发现一次扣罚100元。 3、乙方带小孩进入施工现场，每发现一次扣罚500元。 4、在施工现场和防火禁区内吸烟，每发现一次扣罚100元。 5、乙方施工过程中不履行工完、料尽、场地清，每发现一次扣罚500元。 第五条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解 无法解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。 第六条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于施工合同。 第七条本协议有效期限：自甲乙双方签订本协议之日起至乙方所承包的施工项目竣 工验收之日止。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢筋工施工合同
编号：FS-DY-20354 钢筋工施工合同 承包方（以下简称乙方）：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队
伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
木工班组劳务合同 工程承包人： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》《贵州省建设工程质量管理规定》及其他相关法律，行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就木工劳务分包事项，协商达成一致订立本合同，共同履行遵守执行。 1、工程概况 2、工程名称：龙里县廉租住第四期 3、工程地点：龙里县环南路 4、工程结构形式：框架结构和砖混结构 一、承包方式及单价 1、按建筑面积计价：框架每平方米元，砖混每平方米元（人民币）计价。包含制模、安装、补贴缝、拆模清理现场、钉子、铁丝一切需用辅助材料。 1.1基础木板安装拆木：按展开面积计算元每平方米。 2、此单价均已包括劳务分包人为了实施和完成本合同约定的工程施工图所示所需的木工工种的一切费用。 3、价款支付：以单栋结算，主体结构完成2层开始付
款，按完成工作量80%支付，以后按月进度的80%支付，竣工验收40天内支付余款。 二、承包范围：劳动力的组织，专业木匠制作人员。 三、进度管理 1、班组必须保证有充足的高素质技术工人进场施工，确保在保证质量和安全生产前提下如期完成甲方规定的周、月计划和总体进度任务。 2、若班组因劳动力不足或员工素质低，不服从管理，多次影响其它工序施工或拖延工期，项目部提出警告无效，将有权采取措施，组织人力突击直到责令班组限时退场，发生的费用按规定2倍从结算中扣除，并责令退场。 3、班组必须执行项目部所排的进度计划施工，对以各种理由而拒不执行，将采取元的罚款。 四、质理管理 1、本工程为优质工程，质量验收以项目部、建设单位验收结果为准，并列入结算依据。 2、质量标准，分部分项工程必须经甲方和监理一次验收通过。 3、严格按图施工及验收规范操做，若擅自做主，造成质量返工事故，将追究责任并承担所发生的一切费用。 4、验收工程中，不密切配合，一次性验收不合格，不及时整改的，将按项目部管理条例处罚。
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
消防工程班组施工合同 甲方：________________________________ （以下简称甲方） 乙方：________________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定，结合本工程实际情况，经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议： —、工程概况： 工程名称：______________ 工程地点：宁化县城关_____________________________________________ 图纸编号：G-2012-A032-1 G-2012-A032-2 G-2012-A032-3 二、工程安装承包范围： 1、喷淋系统管网、喷淋头； 2、消防栓系统管网、消火栓箱； 3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。 三、合同工期 四、工程安装承包价格： 1、喷淋灭火系统（含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等）按管道米数计算，每米元（Y :元） 2、消火栓灭火系统（含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等） 按管道米数计算，每米元（Y :元） 3、消火栓箱安装:
（1）明箱每个元（Y :元） （2）暗箱每个元（Y :元） （3）带灭火器箱元（Y :元） 4、火灾自动报警系统安装及调试 （1）报警设备点数（含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等）计算，每个点元（Y :元） （2）喷淋泵、消火栓泵控制柜每个元（Y : 元） （3）稳压设备（气体罐）按控制箱每个元（Y : 元） （4）消防通风风机控制箱每个元（Y : 元） （5）桥架安装每米__________ 元（Y : 元） （6）室外消防报警管线每米元（Y : 元） 五、工程数量计算方法：按施工图纸和现场实际情况进行计算。 六、工程安装质量要求 1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工，如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通，确定施工方案或修改方案，再行施工； 2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求，并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸； 3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观，消火栓箱安装箱体要正、水平，玻璃平整，有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合，装饰盖要牢、平； 4、负责安装施工的系统调试运行正常，达到消防验收合格标准。
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 工程施工班组劳务合同范本专 业版(精篇) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
工程施工班组劳务合同范本专业版(精篇) 工程施工班组劳务合同范文一 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将万春一品2、3号楼工程基础和主体(包括二次结构)模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称：万春一品2、3#楼
工程地点：建瓯市55米大道旁 承包形式： 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场(工程)的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任;所有工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金： 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金贰万元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息;若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月
钢筋班组劳务分包合同 发包 方: (下称甲方) 承包方: 身份证号 码：(下称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将潜江市浩口原种场住宅楼工程的钢筋分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商，制定如下协议，以资共同遵守。 一、工程名称：浩口原种场住宅楼 二、工程地点：潜江市浩口原种场 三、承包范围及工作内容： 本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括： 1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作； 2、所有预制构件、预埋件、拉结筋的制作、焊接等工作； 3、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料（除钢筋、埋件外的所有材料工具）全部由乙方自带。
4、钢筋的搭接焊、竖焊（焊接资料、焊工的上岗证、焊剂的合格证必须齐全。） 5、施工现场的文明施工、标化施工，扬尘治理。 6、安全帽自购，费用由乙方负责。 7、各种机械设备自备，所有机具维修（包括配件、各类润滑油等）均由乙方自行负责。 8、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输、现场一次、二次及多次转运。 二、承包方式： 按建筑面积：㎡，清包单价：_ 元/㎡，清包工程人工及扎丝焊条等费用：￥_元整。 大写：元整。 三、工程结算 按清包工程项目，基础完工验收合格付：_ _元，二层完工验收合格付：_ _元，四层完工验收合格付： _ 元；六层完工验收合格付：_ _元，屋面完工验收合格付：_ _元，工程竣工经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 四、质量要求 1、料表准确，必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中，不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接，对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm，无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工，不允许出现漏扎现象；垫块必须按800×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖
班组劳务施工合作协议书甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方委托乙方进行xxxx工程的浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩等分项工程的劳务施工，为确保本工程按期、优质、安全地完成，为进一步明确双方的权利和义务，规范双方行为。经甲、乙双方友好协商，特签订本合作协议，具体约定如下，双方共同遵守： 一、工程名称：xxxx工程（以下简称本工程）。 二、工程地点：xxxx县。 三、工期约定：年月日至年月日 四、工程质量等级：合格 五、工作内容： 本合同段具体工作内容经过双方友好协商一致约定如下： 1、乙方负责本工程部分浆砌片石分项工程劳务施工，包括：浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩、浆砌片石排水沟等。 具体工作内容：沿线砌筑工程基础土方清理修整、人工挖运弃土（石）方、后台上料、小型机械拌运砂浆、前台运输、选修石料、场内转运（所有材料及机具）、搭移跳板、挂线吊直、砌筑成型、墙背小型土石方回填、勾缝、安装PVC泄水管、工完场清、浆砌损毁修复、环境保护等。 2、料场、周转料具、施工机具、电源等方面的要求和约定： ①本合同段施工现场沿线需用电源（或发电机）由乙方负责，费用乙方自行承担；施工现场的操作电源管理、搭拆均由乙方聘用专职电工自行解决，乙方自行负责电源线的清理和守护。 ②搅拌砂浆所需要的搅拌机由乙方负责，乙方现场所用一切施工机具（包括电机、切割机、切割片、斗车、模板、跳板、铁铲、溜槽等）由乙方自行负责提供并承担相应费用，乙方自行负责所用施工机具的守护。模板及跳板的转运、清理堆码和守护均由乙方负责；乙方自用的施工机具、电源线、模板、跳板、斗车、溜槽等如因看护不当而发生丢失、损坏，责任或赔偿费用由乙方负责，与甲方无关。 ③乙方人员生活吃住（包括夜班吃住）等一切费用由乙方自行承担。 ④浆砌工程所用砂浆由乙方用小型砂浆搅拌机拌合并运输至施工
工 程 劳 务 班 组 承 包 合 同 钢筋班组
甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围： 施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。 五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现
施工班组劳务合同 发包：xx劳务公司（下称甲） 承包：xx班组（下称乙） 根据《人民国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》和《劳动法》的有关规定及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信、协作的原则，甲现将工程的分项工程以包工的形式承包给乙施工，为了确保工程按时、按质、按量，确保安全前提下顺利完成，为明确双职责，经双协商，签订以下条款，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量标准： 二、承包围及工作容 1、承包围：采用清包形式（包括低值易耗品及小型工具） 2、工作容：完成甲所指定的工作容，具体如下： （1） （2） （3）
（4） 三、工期 工期自年月日开始至年月日完工，总工期为天，完成甲指定区域施工容，班组实行两班倒工作制。工期进度必须满足总包项目部节点进度计划和总进度计划要求，遇特殊情况必须按总包项目部的调整计划完成，若因乙原因无法满足总包项目部工期计划要求，甲有权委托第三插入施工，费用在乙总价中扣出，乙应无条件接受。 四、承包单价 按施工图实际完成的工作量计价元/m2、元/m3，按楼层接触面计价元/m2，签订合同进场前三天乙交甲保证金（含质量、安全、进度）万元，工程进度完成50%，无质量、安全问题返还万元。工程竣工完，经验收合格后，退还剩余万元。 本分项工程承包单份均已综合考虑了人工费和赶工费、低值易耗品和小型工具费、加班及各部位施工难易程度、社保福利、病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲不另作任补贴。 五、甲、乙双责任 1、甲责任： （1）甲全面负责技术、质量、进度、安全文明施工现场管理。
钢筋班组劳务合同书 甲方：（发包人）江西中盛建筑工程有限公司逸海华庭第一项目部 乙方：（承包人） 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将逸海华庭1#、2#、3#共三栋楼的钢筋工程分包给乙方施工，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：逸海华庭1#、2#、3#楼。 2、工程地点：金江镇文化北路东侧。 3、工程质量标准：优良 4、安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾， 创安全文明等级优良工地）。 二、承包范围 1、本工程以包工不包料（包绑扎用扎丝）方式发包，包安全、包质量、包工期、包文 明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的结构施工过程中所有发生的全部钢筋工序及工地范围内的钢筋材料水平运输及建筑物高度的利用机械垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，乙方负责按设计图纸进行钢筋抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。并按现场施工栋号列出钢筋规格、型号及数量清单提交一份给甲方，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。 三、工期 工期自2011年12 月日开始，至年月日竣工，总工期为天。由项目部指定部位进行施工。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。 四、承包单价 按施工图纸计算：以房屋结构面积平方米计算（上部结构飘出部分不计），承包综
房屋建筑施工班组承包合同 发包方（甲方）XX有限公司 承包方（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，特签订本合同。 第一条工程概况 工程名称。 工程地点。 工程内容钢筋制作、绑扎、焊接等。 第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。 承包内容：设计图纸范围内的全部钢筋工项目制作、绑扎、焊接各种所需用机械（弯曲机、条直机、弯箍机、压力焊机、闪光对焊机）施工用扎丝，焊条，运至现场的钢筋卸车及植筋用的50%人工，施工中不得阻碍其它工种的进度，绑扎完后后必须垫好垫块及上下层钢筋的支撑，如果造成返工及停工由此产生的费用全部由承包方负责。 第三条合同工期 开工日期。 竣工日期。 合同工期总日历天数。
第四条质量标准及验收 1、工程质量标准：以现行国家施工验收技术规范，施工图纸及施工图设计总说 明书，设计变更图纸为依据，工程竣工验收达到优良工程。 2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分 部分项工程验收合格后方可进行下部工序。 3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、 达不到验收标准，所造成的材料及人工费全部由承包方负责。 4、乙方在施工中必须严格执行操作规程，所有工序必须做到方、平、正、直， 在操作中控制好各部位标高和控制点。 5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序 施工。 第五条安全文明施工 1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的 安全保障措施，组织施工人员认真学习安全常识，贯彻“安全第一”、“预防为主”的方针，做到安全第一、质量第一文明施工。 2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故，其造成的经 济损失和相关的法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责。 第六条面积计算与付款 1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依 据。 2、本合同付款方式采用清包干确定，包干价为每平方元，包工不包料，
工程施工班组劳务合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将 _________________________________________ 工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆** 建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场（工程）的劳动力组织、生产进度、技术质量、 施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任; 所有工程主 材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金：根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金_____ 元正。保证 金待正式进场施工后还乙方不记利息; 若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施，同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和处罚，由乙方全额承担。
钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方） 承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方） 甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五
工程劳务班组 承 包 合 同
钢筋班组 甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围：
施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现场核定，甲方计价；2、分项工程均包含从准备工作开始直至做成成品并移交给下道工序施工的全部工作内容的技工、普工、配合用工及施工配合降效费用等；3、钢筋的制作、安装、机械连接（套筒、套丝机由甲方提供）、焊接（对、竖焊、钢筋直径＞14的全部单面焊接搭接）；4、焊
施工班组劳务合同 发包方：xx劳务公司（下称甲方） 承包方：xx班组（下称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》和《劳动法》的有关规定及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信、协作的原则，甲方现将工程的分项工程以包工的形式承包给乙方施工，为了确保工程按时、按质、按量，确保安全前提下顺利完成，为明确双方职责，经双方协商，签订以下条款，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量标准： 二、承包范围及工作内容 1、承包范围：采用清包形式（包括低值易耗品及小型工具） 2、工作内容：完成甲方所指定的工作内容，具体如下： （1） （2） （3）
（4） 三、工期 工期自年月日开始至年月日完工，总工期为天，完成甲方指定区域施工内容，班组实行两班倒工作制。工期进度必须满足总包项目部节点进度计划和总进度计划要求，遇特殊情况必须按总包项目部的调整计划完成，若因乙方原因无法满足总包项目部工期计划要求，甲方有权委托第三方插入施工，费用在乙方总价中扣出，乙方应无条件接受。 四、承包单价 按施工图实际完成的工作量计价元/m2、元/m3，按楼层接触面计价元/m2，签订合同进场前三天内乙方交甲方保证金（含质量、安全、进度）万元，工程进度完成50%，无质量、安全问题返还万元。工程竣工完，经验收合格后，退还剩余万元。 本分项工程承包单份均已综合考虑了人工费和赶工费、低值易耗品和小型工具费、加班及各部位施工难易程度、社保福利、病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。 五、甲、乙双方责任 1、甲方责任： （1）甲方全面负责技术、质量、进度、安全文明施工现场管理。
钢筋工劳务合同 发包方： (甲方） 承包方：身份证号（乙方） -根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守。 一、工程名称： 二、承包价格、工程结算、付款方式及违约措施 1. 所承包分项工程必须安全无事故、保质保量完成并经甲方、监理等相关部门验收合格并签字后方可办理结算。 2. 结算总价：结算价=按有效工作内容完成的实际数量×综合单价±派工单价款±奖罚款(按有效工作内容指：设计图纸中规定和现场项目部确认需要施工的内容）。 ①. 综合单价组成：人工费、辅材费、小型工具费、材料运输费、利润、管理费、安全文明施工及相应的措施费用、依法交纳的各项社会保险费、税金、进退场车旅费等全部费用。 ②.承包单价按地上面积元/平米，地下面积元/吨。 ③. 以上价格包含钢筋加工机械、扎丝、二次结构钢筋预埋等全部费用。④. 合同价款为完成合同约定内容的全部费用，无论何种情况均不作调整。⑤. 合同价格中已包括了工人加班及法定假日等法律法规中规定的加班工资等全部工资，不再另行调整。
3.工程量计算规则： ①.以建筑面积为基础的工程量计算规则按照2011年《省建筑工程定额》规定的建筑面积计算规则为准，其余工程量按实际完成量计算。 4.付款方式： ①．乙方所承包本项甲方每月按时发放生活费，项目全部完成后经项目部验收合格后支付相应已完成分项工程款%，主体结构验收合格后付结算款的 %余款%作为质量保修金，保修期满一年后无息付清。 5.如乙方中途终止履约合同（或业主要求乙方退场），结算单价按承包综合单价的%乘以已完成部分工程量办理结算。 6.乙方施工达不到合同约定安全文明、质量、工期要求且经在规定时间内３次整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，结算单价按承包综合单价的%乘以已完成合格部份工程量办理结算。 7.甲方安排乙方承包范围外的临时用工时甲方以派工单的形式予以确认。 三．甲乙双方的职责。 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（八人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。
桩基工程施工班组协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
桩基工程施工班组协议书 甲方：杭州二建建设有限公司基础分公司 乙方： 根据国家有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协调一致签定本协议书。 第一条、工程项目 一、工程名称：绿城德清桂花城B、G组团 二、工程地点：武康镇 三、承包范围和内容：ф377、ф426沉管灌注桩 四、承包形式：沉管桩包清工 五、打桩单价：ф377、ф426桩元/m3（包括桩机进退费、安拆费、抬 钢筋笼及安放笼等）。 第二条、工程期限 根据建设单位及甲方工期要求，双方商定本工程选用DZ110KS振动打桩机进场施工，自打试桩完成后，各种手续办理齐全，具备开工条件下，在80个工作日内完成。完工后三天内人员、机具应立即清场。如遇人力不可抗拒的因素或地下障碍物处理等原因造成的停工，工期相应顺延。为确保工期要求，各班组不能中途退场或停工停机，否则造成的损失由乙方负责。确保每台桩机每天成桩12根（平均数量）。 第三条、工程质量
必须严格按照图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范、远程和标准进行施工，并接受甲方现场管理代表（或监理单位代表）的监督，工程质量达到合格标准。 第四条、工程价款的支付、结算 1、工程量按有效桩长理论方量结算。 2、试打桩完成及工程开工后，甲方支付乙方施工时的生活费，工程全部完成后，甲方支付乙方打桩款的50%，余款待甲方与建设单位决算后一个月内付清。 3、打桩预付款或工程结算付款时，乙方应支付%（由甲方代缴税金）的开劳务发票。 第五条、双方职责 一、甲方职责 1、桩位定位、放样。 2、提供生活设施宿舍。 3、按本协议核实工程量。 4、组织协调与工程有关各方关系，组织质量、安全、文明标化等各种检查验收，并督促乙方及时整改达到规范要求。 二、乙方职责 1、按本协议要求，乙方自行完成，不得再转包。 2、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范各标准进行施工，并接受甲方（含监理单位）监督。 3、安全由乙方正常检查，保持宿舍内卫生清洁。
建筑施工钢筋工劳务承包合同
建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、
窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放