编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
简洁承揽合同(专业版)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
承揽合同
签定日期： ______ 年日定作方（甲方）：
电话：________
承揽方（乙方）：
电话：________
经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。
品名：________
规格：________
单位：________
数量：________
加工费：________
定作方供应原材料：
原材料：________
规格：________
单位：________
数量：________
日期：________
成品单位耗用量：
1.技术资料、图纸提供办法：0
2.产品检验标准和方法：o
3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：
4.货款及费用结算办法及期限：o
5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。
甲方（盖章）：方（盖章）：
工程承揽合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方经协商，本着平等、互利、互惠、自愿的原则，遵照《合同法》的有关规定，约定以下条款： 一、工程概况 １、甲方将安装工程承揽给乙方完成。 2、工程面积为平方米，工程总价：元。 3、施工工期：合同签订起计算工期天。 二、付款方式： 1、乙方进场由甲方支付工程款总价的％。 2、工程竣工后甲方向乙方支付合同总价款的％。 3、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同价款的％。 三、甲方责任 １、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量，并由甲方提供电源。 2、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠。 三、乙方责任 1、按照甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方驻派代表的监督，如工程出现质量问题由乙方独立承担。 2、乙方应当以自己的设备（设备需自备如：电焊机、切割机、电
缆等）、技术和劳动力完成本工程的全部工作。 3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏，不准更换甲方提供的原材料。 四、质量要求 １、乙方交付的工作成果不符合质量要求应当无条件整改，如造成经济损失应当赔偿甲方的全部损失。 2、验收标准，按国家现行验收标准执行。 五、其他约定 1、乙方在施工过程中必须遵守安全规定，要注意安全用电及施工安全，如施工过程中造成乙方施工人员和其他人员受伤的事故，所有责任由乙方承担，并由乙方承担由此产生的一切费用。 2、其它未尽事宜双方另行协商解决。 六、违约责任 1、违反本合同约定应当赔偿另一方全部损失，同时支付违约金元。 2、乙方未在约定的时间完成工作成果，除天气影响，停水停电外。甲方有权终止合同，乙方应当赔偿甲方全部损失。 七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 签订日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广告承揽合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：重庆XXXXX有限责任公司乙方：重庆XX文化传播有限责任公司 依照〈〈中华人民共和国合同法》及相关法规，本着平等互利，协商一致的原则，经双方友好协商，就广告制作事宜签订本合同，以便共同遵守。合同条款如下： 第一条：承揽项目、数量、单价及备注（以下价格未作特别说明，均包含安装价格）
乙方应向甲方保证在同等质量下价格不得高于市场价格，乙方应保证产品材质、工期、质量；材料按甲方提出的要求为准，需要提供样品的，以甲方确认后的样品为标准制作。完工时间以甲方提出的为准。 如乙方在制作工期上有困难，应提前给甲方说明情况不得故意拖延时间，因拖延工期造成甲方的损失由乙方承担；乙方不得有虚报、乱报、以次充好的行为，并且不得给甲方任何人好处费以损害甲方利益；乙方还应保证产品在质保期内产品质量出现问题无条件更换，店招在质保期内免费进行灯具的维护，质保期满后收取维护成本费。乙方在接甲方任务通知后12小时内安排工作，拖延一天按业务总额的5%扣款。 甲方订货时，将订货的种类、数量、样式、交货日期以书面方式通知乙方。 第二条技术标准、质量要求： 由甲方相关职能部门检验为准，乙方应坚持不合格的产品不得出厂。 第三合同期限及条件 本合同从签订之日起壹年内有效，在有效期间，由乙方全权负责甲方的广告项目设计、制作、安装、及完善户外广告发布的相关手续，因广告发布产生的任何问题（包含但不限于知识产权等）由乙方负责，特殊情况经双方协商后执行。乙方有义务配合甲方职能部门为甲方策划、收集相关资料等：本着乙方与甲方长期合作的情况下，在同等质量、同等价格、同等设计水平下，优先选择乙方；甲方应积极配合乙方共同协商解决项目问题，如出现争议按本合同条款规定执行。 第四条甲方提供技术资料、图纸等的时间、办法： 甲方相关资料应尽早给乙方，以便有足够时间制作安装处理等。针对资料有误或有明显不当之处，乙 方有义务向甲方提出，明确后再进行；若乙方有故意等行为引起甲方的损失，由乙方向甲方赔偿全部损失。 第五条安全责任： 1、乙方应按照安全操作手册及规定操作，凡违章出现的安全事故由乙方自行负责，如遇特殊情况（如 冒雨户外安装）不能如期安装，并在不影响甲方正常开业的情况下，乙方可以向甲方以书面形式协商延期 完工，如影响到甲方正常营业，乙方必须无条件按时完工。 2、乙方制作安装的广告项目，在使用过程中，若因安装不牢或有质量问题或安全措施处理不当，造成意外事故，则由乙方承担责任。 第六条结算方式及期限： 乙方工程完毕，经甲方相关部门核实数量、验收合格并经相关人员签字确认后，于当月内结清款项。 如经企划部领导验收不合格乙方则无条件整改，经整改后仍然不合格的，则按总工程款的5%扣款，并无 条件再次整改；如经上级领导验收不合格除整改外按工程款的10%扣取款项。 第七条甲方解除承揽合同应及时书面通知乙方。 第八条广告项目一经确认，乙方须将设计原件资料传给甲方存档保存。乙方同样保存一份，以备后用。 第九条违约责任: 如乙方未按甲方要求制作，甲方有权拒绝支付乙方款项，直至乙方重新制作完成交甲方验收合格为止；
合同法案例分析汇编（作业2010.4.19） 【案例1】甲企业（本题下称"甲"）向乙企业（本题下称"乙"）发出传真订货，该传真列明了货物的种类、数量、质量、供货时间、交货方式等，并要求乙在10日内报价。乙接受甲发出传真列明的条件并按期报价，亦要求甲在10日内回复；甲按期复电同意其价格，并要求签订书面合同。乙在未签订书面合同的情况下按甲提出的条件发货，甲收货后未提出异议，亦未付货款。后因市场发生变化，该货物价格下降。甲遂向乙提出，由于双方未签订书面合同，买卖关系不能成立，故乙应尽快取回货物。乙不同意甲的意见，要求其偿付货款。随后，乙发现甲放弃其对关联企业的到期债权，并向其关联企业无偿转让财产，可能使自己的货款无法得到清偿，遂向人民法院提起诉讼。 要求： 根据上述情况，分析回答下列问题： （1）试述甲传真订货、乙报价、甲回复报价行为的法律性质。 （2）买卖合同是否成立？并说明理由。 （3）对甲放弃到期债权、无偿转让财产的行为，乙可向人民法院提出何种权利请求，以保护其利益不受侵害？对乙行使该权利的期限，法律有何规定？ 【案例1答案】 （1）甲传真订货行为的性质属于要约邀请。因该传真欠缺价格条款，邀请乙报价，故不具有要约性质。乙报价行为的性质属于要约。根据《合同法》的规定，要约要具备两个条件，第一，内容具体确定；第二，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。乙的报价因同意甲方传真中的其他条件，并通过报价使合同条款内容具体确定，约定回复日期则表明其将受报价的约束，已具备要约的全部要件。甲回复报价行为的性质属于承诺。因其内容与要约一致，且于承诺期限内作出。 （2）买卖合同成立。根据《合同法》的规定，当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。本题中，虽双方未按约定签订书面合同，但乙已实际履行合同义务，甲亦接受，未及时提出异议，故合同成立。（3）乙可向人民法院提出行使撤销权的请求，撤销甲的放弃到期债权、无偿转让财产的行为，以维护其权益。对撤销权的时效，《合同法》规定，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，自债务人的行为发生之日起5年内未行使撤销权的，该权利消灭 【案例2】2005年10月15日，A公司与B公司签订了一份加工承揽合同。该合同约定：由B公司为A公司制作铝合金门窗1万件，原材料由A公司提供，加工承揽报酬总额为150万元，违约金为报酬总额的10％；A公司应在2005年11月5日前向B公司交付60％的原材料，B公司应在2006年3月1日前完成6000件门窗的加工制作并交货；A公司应在2006年3月5日前交付其余40％的原材料，B公司应在2006年5月20日前完成其余门窗的加工制作并交货。A公司应在收到B公司交付门窗后3日内付清相应款项。为确保A公司履行付款义务，B公司要求其提供担保，适值D公司委托A公司购买办公用房，D公司为此向A公司提供了盖有D公司公章及法定代表人签字的空白委托书和D公司的合同专用章。A 公司遂利用上述空白委托书和合同专用章，将D公司列为该项加工承揽合同的连带保证人，与B公司签订了保证合同。2005年11月1日，A公司向B公司交付60％的原材料，B公司按约加工制作门窗。2006年2月28日，B公司将制作完成的6000件门窗交付A公司，A公司按报酬总额的60％予以结算。2006年3月1日，B公司发生重组，加工型材的生产部门分立为C公司。3月5日，A公司既未按加工承揽合同的约定向B公司交付40％的原
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广告承揽合同（开放性） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方(甲方)：______________ 法定代表人：______________ 单位地址：______________ 邮编：______________ 承揽方(乙方)：______________ 法定代表人：______________ 单位地址：______________ 邮编：______________ 依据《中华人民共和国合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告管理条例》等有关法律法规的规定。经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告承揽要求 1.项目(媒介)：___________ 2.广告内容及有关证件的名称、编号：___________ 承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任，向委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 3.发布时间：_________________ 4.颜色：________________ 5.规格或材料：____________ 6.刊播次数、起讫时间、日期：______________ 7.其他要求：______________ 第二条广告费及支付方法 1.广告费 类别：________________________ 单价：________________________
数量：________________________ 金额：________________________ 合计金额：________________________ 发布费：______________ 代理费：______________ 设计、制作费：______________ 备注：______________ 2.结算方式和期限：______________ 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 1.委托方擅自不履行合同，按未履行部分广告费用的_______________%，向承揽方赔付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的 _________赔付违约金。 2.承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费的 ______________%，向委托方赔付违约金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的______________赔付违约金。 3.其他违约责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条纠纷解决方式 发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第______________项规定办理。 1.向________________________地经济合同仲裁机关申请仲裁。 2.向________________________地人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项 第七条附则 1.本合同附件________________________，名称______________
买卖合同与加工承揽合同在法律实务中买卖合同与承揽合同有着明显的区别，同时两者也有着极大的相似性，其中买卖合同与承揽合同中承揽人提供原材料的定作合同最为相象，比如中央空调定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，给合同的定性和处理带来了一定的难度，因此在处理具体案件时，首先应当对一份具体合同的性质做出准确判断，然后才能选择适用具体案件的法律依据，基于此掌握两类合同的区分标准就成为一种必须。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。换句话说，在纷繁复杂的契约法律关系中，由于立法者更侧重于对某一秩序的干预和调整,或对某一利益的保护，因此通过成文法赋予了相关一方当事人某种不同与其他人的权利和义务，正是由于这些权利义务的不同，才形成了各种各样的有名合同。首先，从实体法即《合同法》的规定来看，虽然加工承揽合同与买卖合同有着相似性，但是定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，其结果几乎使定作人达到了控制整个加工过程的程度。其实也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只
有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意；如果双方虽然达成了某种合同合意，但该合意中不包含定作人对生产过程进行必要控制的内容，则双方达成的就不是“承揽”合意而是别的合同合意，双方签定的合同也就不是承揽合同而是别的合同。因此，在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。其次，从诉讼程序法来看。最高人民法院在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，这与买卖合同一般以标的物交付地为合同履行地是有明显不同。最高人民法院做如此规定，一般来说，，为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。而最高法院将承揽合同的“加工地”作为承揽合同的履行地，并进而将加工地作为诉讼管辖地，这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。所以从这一方面来看，也说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 定做承揽合同简易版
定做承揽合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 定作方：____（简称甲方） 承揽方：____（简称乙方） 经双方协商一致，订立下列条款，共同信 守。 品名或项目 规格、型号 单位 数量 单价 价款或酬金（元） 金额：仟佰拾万仟佰拾元角分 1.产品的质量、包装、加工方法：
________ 2.原材料的提供以及规格、数量、质量：________ 3.履行的期限、地点和方式：________ 4.验收标准和方法：__________ 5.结算方式：__________ 6.违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 （1）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____％或酬金总额____的违约金。 （2）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供
广告制作承揽合同协议书 Jenny was compiled in January 2021
广告制作承揽合同甲方： 乙方： 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等相关法律规定，经双方协商，签定本合同，共同遵守。 第一条内容及要求 1、项目： 2、时间： 3、材料： 4、地点： 第二条合同金额及支付方式 1、合同金额：整个工程为包工、包料，工程总造价为， 大写：。 2、支付方式：合同签定后支付50%，其余款项工程完成后一次性付 清。 第三条双方责任 1、乙方不能按时保质量完成合同规定的工作，按每日扣除工程费的1%。
2、乙方严格按照设计施工图纸保质、保量施工，做好施工安全工作。 3、乙方免费保修壹年（自然灾害及人为破坏，按照国家有关规定 执行），壹年后维护由乙方负责，费用由甲方承担。保修期 内，在甲方通知乙方起3个工作日宁日修复运行。 4、甲方在乙方施工时，需要指定人员和乙方进行施工协调工作。 5、施工中的水电费用由甲方自行与有关单位结算。 6、工程验收交付之前的成品保护及相关费用由乙方承担，如保修 期间发生损坏，乙方须自费预以修复，直至甲方满意为止。 7、工程完工后经甲方验收方付有关款项，如发现有质量及产品不 按要求的将责令立即更换。 第四条安全施工及工程质量 遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，乙方应对施工1、现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用品，保证工程施工人员安全。 2、乙方应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工期 间如发生安全工伤事故，一切责任由乙方承担。 第五条纠纷解决方式 若发生合同纠纷，双方协商解决；协商不成，向合同签订地所在的人民法院起诉。 第六条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
_________加工承揽合同 合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周 六、周日按周五价格计算。 序号规格型号材质要 求 表面处理数量（吨） 原料费（元/ 吨） 加工费 （元/ 吨） 备注 暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，
2020-08-25广告承揽合同范本 CONTRACT TEMPLATE 承揽合同
广告承揽合同范本 广告承揽合同范本 承担方： 签订地点： 签订时间：年月日 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 1、项目(媒介)： 2 、广告内容及有关证件的名称、编号：承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 3、发布地点或形式： 4、颜色： 5、规格或材料： 6、刊播次数、起讫时间、日期： 7、其他要求： 第二条费用及支付办法 1、费用： 类别 单价 数量 金额 备注 设计、制作费
发布费 代理费 合计金额(大写) 2、结算方式和期限： 3、承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 1、委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的%，向承揽方偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的偿付违约金。 2、承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的%，向委托方偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。 3、其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条合同争议解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理： 1、提交仲裁委员会仲裁 2、依法向人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项： 第七条附则 1、本合同附件，名称。 2、本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本份。 3、本合同有效期：自年月日生效至年月日终止。 委托方：承揽方： 单位名称(盖章)：单位名称(盖章)： 地址：地址：
工程承包合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围： 4、承包方式：。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式 付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过
银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充
合同编号：WU-PO-635-95 上海市户外广告发布承揽合同新标 准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
上海市户外广告发布承揽合同新标 准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 合同编号：_________ 广告主或广告代理单位（甲方）：__________ 广告发布单位（乙方）：__________ 甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，签订本合同，并共同遵守。 一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_______年______月______日期间发布_________户外广告。 二、户外广告媒体形式、规格、地点等要求（填
加工合同与承揽合同 篇一：加工承揽合同 加工承揽合同（范本） 合同编号： 甲方（定作方）：嘉润公司 乙方（承揽方）： 鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系 专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的 规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。 第一条定作物情况： 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替） 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以 写明按照甲方提供的技术图纸定
做，并将技术图纸作为合同附件） 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位） 备注：（如无内容，在空格处划线） 第二条合同价款 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制） 付款时间：（写明年、月、日） 第三条加工成品质量要求及技术标准： 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲 方具体要求，必须要写全称） 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物 理化学参数） 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 甲方于年月日之前提供原材料。 乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。 第五条技术资料、图纸的提供和保密 甲方负责提供技术资料和图纸。 乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合
**省广告承揽合同 委托方：广告发布单位合同编号： 签订地点： 承揽方：广告公司签订日 期：年月日 依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告承揽要求。 1.1 项目（媒介）：路灯灭蚊 *** 1.2 广告内容及有关证件的名称、编 号：**** 承揽方应按《广告管理条例》等有关规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 1.3 发布地点：地段 ** 1.4 颜 色：*** 1.5 规格或材 料：*** 1.6 刊播次数、起讫时间、日 期：***
1.7 其他要 求： 第二条广告费及支付方法2.1 广告费
2.2 结算方式和期 限： 2.3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方式及时间。**** 第四条违约责任。 4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分广告费的％，向承揽方偿付违约金，超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项 的偿付违约金。 4.2 承揽方不能完成合同规定的工作，按未履行部分广告费 的％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的偿付违约金。 4.3 其它违约金责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条纠纷解决方式。 发生合同纠纷，双方协商不成-，按下列第（）项规定办理。 1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁。 2、向地人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事 项。 第七条附则。 7.1 本合同附件件，名 称：
浙江省电视广告承揽合同 合同编号：委托方_______________________ 签订地点： ________________________ 承揽方_______________________ 签订日期： __________年____月____日 依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告播出要求。 1．1广告内容及证件： __________________________________________ __________________________________________ 1．2播出频道和时间： __________________________________________ 1．3制作形式： ______________________________________________ 1．4广告长度： ______________________________________________ 1．5播出形式： ______________________________________________ 1．6播出日期： ______________________________________________
第二条广告费及支付方法。 2．1 广告费 2．3承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条违约责任 3．1委托方擅自不履行合同，向承揽方偿付未履行部分广告费____________％的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。
合同编号：YT-FS-2486-66 委托加工承揽合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
委托加工承揽合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 地址： 电话：传真： 容器类委托加工承揽合同 NO： 委托方： XXXXXXXXXXX公司签订地点： 受托方：签订时间： 标的、数量、价款： 1. 验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须 将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委 托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品 件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于 质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行 业标准。 2.质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单 (包括质材、检验依据、执行标准等)，特殊产品须有
检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。 3.结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单, 如未下单即付清上笔合同10%尾款。 4.包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量*层数/每排数量*排数)。 5.(交)提货方式及地点：委托方厂房内。 6.运输方式及到站(港)和费用承担：受托方承担。 7.交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。 8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第
杭州市广告承揽合同模板合同编号： 委托方： 签订地点： 承担方： 签订时间：年月日 依照《合同法》、《广告法》、《加工承揽合同条例》等有 关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 1．1 项目：________________________________ 1 ． 2 广告内容及有关证件的名称、编号: 承揽方应按《广告法》规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 1．3 发布地点或形式: __________________________ 1．4 颜色: ______________________________ 1．5 规格或材料: _____________________________ 1．6 刊播次数、起讫时间、日期：_________________ 1．7 其他要求：________________________________ 第二条费用及支付办法
2．1 费用：类别 单价 数量 金额 备注 设计、制作费 发布费 代理费 合计金额
2．2 结算方式和期限：_________________________________ 2．3 承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方式及时间 第四条违约责任 4．1 委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的％，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_偿付违约金。 4．2 承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_____________ ％，向委托方偿付违约金；不能按期履行合 同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的支付违约金。 4．3 其它违约责任按《加工承揽合同条例》执行。 第五条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理：1．提交杭州仲裁委员会〔_______________________ 仲裁委 员会〕仲裁； 2、依法向人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项
加工承揽合同代理词The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：______________________ 乙方：______________________ 时间：______________________
加工承揽合同代理词 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职 责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 审判长： 针对本案双方的争议焦点 结算条款期限”，我作为原告 的代理人补充如下代理意见： 一、被告已超过 质量与数量”的异议期限，视为符合约 《合同法》第158条规定：当事人约定检验期间的，买 受人 应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的 情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或 质量符合约定。 本案的质量异议期限是 入库后两个月”，即截至期限是 20xx 年11月2日，被告已超出期限，同时庭审也不再坚持 有质量问题，我在此不再錣述。关于数量异议期限，被告同 样也已经超过。因为通常来看，数量异议期限短质量异议期 限长，这是常识。质量异议截至日期是 那么数量异议截至期只能在此之内。但遗憾的是被告直到第 编号：FS-DY-61064 20xx 年11月2日，
一次开庭，在长达6个月的时间里（20XX.9.3入库——20XX.3.1 开庭）对数量异议只字未提，因此依据《合同法》第158条之规定，应视为数量符合约定。其实被告的行为是有原因的， 在整个加工过程中，被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处，负责技术指导和监督，原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关；交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗？所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。 二、原告对结算条款的理解，符合承揽合同的规定。 《合同法》第263条规定：“…定作人应当在承揽人交付工作成果时支付，工作成果分批交付的，应相应支付”。依此规定，被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。 三、被告对结算条款的解释于情不符，于法相悖。 按照被告对合同第九条的解释，可以得出这样的结论： 合同约定数量是222件，若221件验收合格，仅有一件不合格，那么被告就可以拒付221件的货款，这一件商品永远不合格，被告就永远不付货款了。这显然是歪理，有失公平，并非是双方真
编号：JY-HT-04606 电视广告承揽合同详细版The contract is a guarantee for both parties and protects legitimate rights and interests 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
电视广告承揽合同详细版 委托方_______________________签订地点：________________________ 承揽方_______________________签订日期：__________年____月____日 依照《中华人民共和国经济合同法》、《加工承揽合同条例》、《公共管理条例》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。 第一条广告播出要求。 1．1广告内容及证件：__________________________________________ __________________________________________ 1．2播出频道和时间：__________________________________________ 1．3制作形式：
______________________________________________ 1．4广告长度：______________________________________________ 1．5播出形式：______________________________________________ 1．6播出日期：______________________________________________ 月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
编号：JZ-202113115 简单承包合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for the parties. The specific terms of the contract may be added or deleted according to the actual situation. Do not apply them directly. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
简单承包合同 简单承包合同范本1 发包人(全称)：(简称甲方)承包人(全称)：(简称乙方) 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协 商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：20xx年xx月xx日。计划竣工日期：20xx年xx月xx日。工期总日历天数：xxx天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的 工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准：工程质量符合xx标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写)捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌圆(888888元); 2.合同价格形式：固定价+变更签证
五、结算及付款方式： 1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。xxxxxxxx 2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 六、违约责任及处理方式 1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。 2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。 3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。 七、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 八、合同生效 本合同自签字、盖章之日起生效。 九、附则 1、本合同一式x份，其中发包方x份，承包方x份。 2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人：(公章)承包人：(公章) 法定代表人(签字)：法定代表人(签字):