当前位置:文档之家› 煤矿建设工程承包合同.

煤矿建设工程承包合同.

煤矿建设工程承包合同

合同编号:_______________________________________________________ 甲方(工程发包人):______________________________________________ 乙方(工程承包人):______________________________________________ 签订时间:________________________________________________________ 签订地点:________________________________________________________ 乙方对甲方发包的本合同工程的内容、建设地点、施工条件、

施工质量要求做了详细了解,承诺能够按照国家相关煤矿建设标准、行业规范和本合同工程设计、施工要求及本合同约定承建本

合同工程。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和国家现行

相关法律法规,结合本工程具体情况,经双方协商并取得一致意见,签订本合同。

第一条工程内容及承包方式

1.1工程名称:______________________________________________

工程立项批准文件:______________________________________

1.2工程地点:______________________________________________

1.3工程承包范围:承包掘进、支护、水沟、风水管路铺

设(不包括正式铺轨、铺底及安装)。

1.4工程承包内容:以双方洽谈工程量汇总表为准及以实

际施工为准(详见工汇总表)。

1.5 工程承包方式:全承包(按工程承包范围)。

第二条工程价款本工程全承包价格:1、平巷及上山掘进巷道:以甲方每月验收合格设计净断面的掘进量每立方米660 元计算;2、下山掘进巷道:以甲方每月验收合格设计净断面的掘进量每立方米880 元计算;3、改造工程巷(扩刷巷)的全承包价格按下山掘巷道(扣除原开挖断面积)价格计算。它包括了乙方承建本合同的人工费、机械费、管理费、材料费等一切准备费用和施工费用。工程款税费按国家税收标准 3.31% 扣给甲方,由甲方缴纳。

第三条建设工期

本合同工程期限为18 个月,平巷和上山巷道每个头面每月应掘进150 米以上,下山斜巷每个头面每月应完成掘进80 米以上,扩刷巷道每个头面每月应完成200米以上(硐室、车场另外确定月进度),U 型拱架支护方式的巷道单头面月进度下浮20%,

以甲方签订本合同后书面通知乙方进场施工的时间算起至工程竣工验收之日。

第四条质量标准工程质量应符合本(合同)工程《初步设计》要求和施工质量要求及双方协商约定的特殊要求,并按《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213—90)进行验收。

第五条甲方的权利和义务

5.1甲方负责提供矿区内三通一平到井口,并保证乙方工程施工的需要。

5.2甲方负责完善施工环境,保证水、电、路、通讯设施的正常使用,指定施工矸石堆放场地、井下水排放的地面位置(距井口300米范围内)。

5.3合同签订后7天内提供井巷工程施工图设计说明书及施工图一式两份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准

点和坐标控制点等)2份;15天内提交水准点和坐标控制点,进

行现场校验。

5.4组织乙方、监督单位等参加施工图交底会审,做好交底会审纪要,在会审后10天内送参加单位。

5.5组织乙方要求的月工程完成量验收、隐蔽工程验收,

经验收合格后拨付工程价款。工程结束后,负责组织工程的竣工验收,办理签证和竣工结算。

5.6指派_________ 同志为甲方现场代表人,对工程进度、质

量、合同履行情况进行监督检查,受理乙方各项报表及协商其它

有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。指派_______ 同志为甲

主派驻施工现场的监造工程师,协助甲方现场代表人工作。

5.7甲方为乙方提供食宿、办公场地及炸药库、配电室等大型临时设施。

5.8甲方负责矿区内所有水、电供给,其中电费甲乙双方

各自承担50%。

5.9甲方负责投入机车、轨道及全套配件、风机、风、水管路(铁管),软管由乙方承担。

5.10施工主井矸石二次地面转运全部由乙方负责(包括驾驶员工资、装载机的所有油料、轮胎等);副井口及西风井岩石二次地面转运由甲方负责。

5.11炸材由甲方代买,所有监控、检测系统由甲方负责。

5.12前两个月甲方负责提供特种行业工作证及提供两名放炮工作人员,工资由乙方负责(两个月以后由乙方自行负责培训上岗)。

第六条乙方的权利和义务

6.1负责施工区域内的场地平整、临时设施、凿井设施、水电管路等的铺设、管理和使用。

6.2在开工前10 日,编制并向甲方提供施工组织设施(或施工方案),做好各项施工准备工作。

6.3严格按照施工图进行文明施工,确保工程质量,服从甲方委托的工程监理、工程质量监督、工程监造部的现场协调监督,按合同约定的时间如期保质保量地完成工程施工并交付验收。

6.4乙方向甲方提出隐蔽工程的验收通知、竣工验收报告;在每月30 日前向甲方提出月末未完成工程时验收报告;在每月

25日前提供下月施工作业计划、材料、设备、成品、半成品等进场计划(包括用水、用电、火工产品、钢轨等计划),及时向

甲方提交工程事故报告等。

6.5工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清并在约定的建设工期内向甲方提交完整的竣工验收资料,并办理竣工验收

手续和提交工程竣工预算。

6.6对已完工的巷道、硐室和安装的设备,负责在工程竣工验收交付前进行妥善保管。

6.7利用甲方的永久建筑和设备建井时,负责建筑和设备的维修和保养,保证在矿井移交时质量完好。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。

6.8保险

6.8.1乙方应按照相关规定办理工伤保险,甲乙双方各自承

担施工人员工伤保险费用的50%,但职业病伤残待遇由乙方全部

负担,发生工伤事故造成的经济损失甲乙双方各负担50%。因乙

方未办理保险而发生的一切安全事故、罚款、损失均由乙方承担。

6.8.2乙方庆在开工日前十日内,将项目经理及相关人员名单及其保险等情况以书面形式备案于甲方,由甲方代为办理。

6.9指派_________ 同志为乙方代表人,负责施工现场的管理

及与甲方的联系工作,代表乙方和甲方就工程建设中的有关事宜进行沟通协商。

6.10 对厂社矛盾处理和协调,以甲方为主,甲乙双方共同协调处理。

6.11 在同等条件下,就近购置可用材料,车辆运输、其它用人等在力所能竭的情况下照顾当村民。

6.12施工测绘特种作业人员、由乙方负责,前期乙方没有特种作业人员,甲方代办两个月,代办期间的工资乙方负责。

第七条工程进度

7.1 总工期为18 个月,乙方应按甲方要求,在2011 年9 月15 日前主平硐、通风井、副平硐同时正式开工。

7.2甲方未能按时提供施工图纸,或由甲方供应的材料、设备未到场,以及不可抗力(如涌水量>5)等埋乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证认可后,工期可以顺延(顺延时间以实际耽误的时间和甲方的书面签证确认为准)。

7.3因乙方施工管理不善或者由乙方负责造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。

第八条工程质量和保修

8.1乙方必须按照设计图、施工图要求、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方委托的施工监理、工程质量监督、工程监造部的监督。

8.2工程质量标准按照设计图、施工图及说明书要求执行,达到四川省煤矿安全质量标准化一级标准。

8.3乙方在施工中必须信守下列要求:

8.3.1工程设计和施工要求的主要材料(品种、规格、型号、质量等级)必须满足设计、施工图要求,为确保工程质量,必须按行业标准进行检测,不得改

变或降低质量要求。如确需要对改变或代用,必须经原设计单位和甲方会商签证同意。

8.3.2乙方在施工中出现质量问题或发生质量事故,应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案,应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经甲方和设计单位签

证后实施。由此而发生的费用支付,由乙方承担,工期不予顺延。

8.4工程保修。井巷工程保修期为六个月(保修内容为:表圭段C25 现、浇砼碹不变形、表面平整光滑无裂纹及无砼崩掉和垮塌),C20锚喷巷道不变形、喷砼(浆)不崩掉和垮塌、无淋水、无裂纹。

第九条建筑材料、设计的供应、验收和价差处理及其他

9.1工程所需材料、设计全部由乙方采购,费用均包含在合同包干价款中。

9.2乙方用于施工的材料、设备应适应工程进度按时、按质、按量进场,以保证工程进度不受影响。进场用于工程施工的材料、设备,应具备有产品合格证或质量检验证书才能用于工程

(其中:水泥使用325R 标号,钢材采用大厂品牌产品,锚杆材质及其他工程材料的规格质量,均按本合同工程的设计图和施工图要求执行)。甲方认为乙方提供的材料设备需要复验的,乙方应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费用由要求复验方承担;不符合质量要求的,不得应用于工程建设中,且应按甲方指定时间清离施工现场,其复验费用由乙方承担。

9.3依据设计和施工要求及本合同约定要求确定的材料品类和质量不得变更或替代。如因工程施工需要确需变更或替代的,由双方会商并经设计方书面确认,甲方认可后方实施。变更或替代材料价款高于原拟用材料价的,

甲方不追补工程价款;低于原价的,则在工程价款中扣减价款。

9.4因材料设计供应(或维护)不及时造成停工待料延误工期的,其

停、窝工损失由乙方承担,并不得顺延工期。

9.5 其他约定

9.5.1 甲方借用15kg/m、22kg/m 钢轨及设计施工图中的标准道岔给乙方使用。乙方有需求时,应提前一个月向甲方提交需用计划,甲方按计划送达地面现场,乙方必须保证借用钢轨和标准道岔在工程竣工时完整交还甲方。工程竣工时损坏或短少部分,由乙方按实赔偿甲方,其款额从乙方工程价款中扣除。

9.5.2工程为全承包,乙方应精心做好各项施工准备。

9.5.3乙方签订本工程合同后,不得转包他人承建。若转包他人乙方

承担全部责任。

9.5.4本合同签订后,乙方应按甲方书面通知进场施工。

第十条工程价款的支付与结算

10.1每月按照实际验收的合格工程量计算其工程款,工程款的5%留作工程质量和信用保证金,其余按月完成工程量和付款比例支付乙方。

10.2整个工程总工期提前15天完成,每15天奖励2万元;若总工期提前两个月完成,则加倍奖励,反之惩罚相同,同时承担因耽误上级主管部门对煤矿竣工验收的相关责任。

10.3乙方开始施工后,每月月未向甲方报送工程完成情况,甲方收到乙方的已完成工程量报告后,在三日内进行核实,核实确认后次月15 日按确认完成的工程量的应付工程款的95% 支付工程款。

10.4工程质量和信用保证金在工程综合竣工验收合格后三个月无质量

问题,一次性支付乙方(不计资金利息)。

第十一条涌水量标准因不可预见因素导致施工现场涌水量超过每小时 5 立方米(超涌水量由双方验证确认),甲方参照工程内容明细单价由双方会商签订补充协议处理。

第十二条施工与设计变更

12.1甲方提供的设计图、施工图、说明书和有关资料,作为施工的有

效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方(乙方、设计院、监理单

位)会审,交底情况以会议纪要形式确认,作为施工的补充依据。

12.2施工中如发现设计有错误不合理之处,乙方有义务及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等相关单位研究修改意见或变更设计,乙方按修改或变更设计进行施工。由于重大设计修改或变更需增减或顺延工期时(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设计调迁,材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等),由甲方和乙方共同协商,签订补充协议。(增减工程价款以本合同单价计价为基准计算,根据断面大小按照净断面插入法计算单价)。

12.3设计和施工方案的修改或变更,必须由原设计单位确认并以甲方认可的正式变更通知书和修改图,乙方方可实施。

第十三条工程的验收

13.1月未验收。验收的范围为:当月实际完成的成巷工程量。验收程序为:当月收到乙方提交的已完成工程量进度报告,按合同规定由乙方和甲方驻现场代表,派驻监造工程师、工程监造部派员共同进行月度验收,验收后

各方在验收证书上签字确认。

13.2隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前24 小时书面通知甲方,由甲方组织相关人员检验,双方确认工程合同后在工程验收证书签字确认,甲方如不不能如期派人参加检验,应用书面形式向乙方说明情况并委托乙方自行检验;乙方自行检查时应做好隐蔽工程检验记录,甲方应予承认。如甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,因复验延误的工期相应顺延,复验费用由甲方负担;复验不合格,费用由乙方负担,工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不论合格与否,费用均由乙方负担,工期不予顺延。

13.3单项工程竣工验收。乙方在单项工程预计竣工前 5 天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织相关人员在工程竣工后 5 天内验收完毕。验收合格,在验收书上签字确认并进行单项工程质量评定。如验收不合格,应要求乙方限期整改,直至达到工程设计和施工标准,所发生费用及延误工期责任由乙方负责。

13.4综合竣工验收。乙方应在本合同全部工程竣工后,备齐全部竣工验收资料一式三份,交由甲方组织验收。

13.5乙方的综合验收报告资料应在建设工期内交给甲方。工程经验收合格的,竣工日期以提交报告资料日计算;验收不合格的,以再次整改验收合格日为竣工日。

第十四条不可抗力

14.1双方确认下列情形为影响施工进程的不可抗力:

14.1.1涌水量大于每小时五立方米(溶洞、暗河)影响施工;

14.1.2 火灾(煤自燃)影响施工。

14.1.3煤、岩与瓦斯突出异常影响施工。

14.1.4 电网停电或自备连续中断供电大于8 小时(不含8 小时)影响施工。

14.1.5 地震灾害影响施工。

14.1.6 雷击灾害影响施工。

14.2不可抗力出现及影响施工时间和增减工程费用的确认,由甲乙双方进行协商确认并形成会议纪要或补充会议,作为计算工期和费用的依据。

第十五条违约责任

15.1乙方未经甲方同意将本合同工程内容转包他人或不能按发包人通知要求按时进场施工的,甲方有权单方面解除本合同,处罚总造价的5%。

15.2甲方在签订合同后发现乙方不具备承揽本合同工程的资质或施工能力时,甲方有权单方面解除本合同。

15.3乙方在施工中违反法律规定、行业规范、设计施工质量要求及本合同约定施工的,甲方有权督促整改。乙方连续督促三次尚不能整改达到要求且可能延误建设工期的,甲方有权单方面解除本合同。

15.4甲方依法解除合同后,乙方应按甲方要求限期清场退场,由此造成的一切经济损失由乙方自行承担。

15.5乙方因自身原因的其他违约行为,双方按《中华人民共和国合同法》相关规定办理。

15.6乙方备齐书面材料向甲方提出竣工验收报告而甲方不组织验收的,延误工程交付日期的责任由甲方承担。

15.7工程未经验收交付,甲方提前或擅自使用的损失后果,由甲方承担。若甲方无理由单方面解除合同,则甲方承担工程造价的5%作为违约责任。

第十六条纠纷解决办法

16.1双方在履行本合同过程中发生争议时,应平等协调解决,协商解决不能时,双方均可向人民法院提起诉讼。

16.2在协商解决过程中或诉讼过程中,甲方不得强令乙方停工,乙方不得擅自停工怠工,共同防止矛盾激化和损失的扩大;否则,双方均可要求赔偿损失和单方面解除合同。

第十七条施工安全责任

17.1乙方尖按煤矿安全生产法律法规和四川省煤矿安全管理标准做到安全、文明施工,承担在承包施工过程中造成的安全生产责任和事故及处理,发生重大伤亡事故应按规定立即上报甲方,甲方负责上报主管部门和协调处理。

17.2因乙方在施工过程中违反《煤矿安全规程》等煤矿安

全生产法律法规、条例,受到上级主管部门、质量监督单位或煤

矿安监部门处罚及对甲方或第三人造成损失的,全部由乙方自己

承担责任。

第十八条附则

18.1本合同附件内容如下:

18.1.1与本合同相关的_____________ 井巷工程量及合同价款明

细表。

18.1.2工程质量保修书。

18.2与本合同相的其他文件内容与本合同内容表示不一

致时,以本合同内容为准。未经补充协议确定,本合同内容不得

变更。

18.3本合同一式六式,甲乙双方各执三份。经双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。至工程竣工验收结清工程款后终止。

甲方(发包方):(公章)住所:

法定代表或委托代理人:(签字)

开户银行:

账号:乙方(承包方):(公章)住所:

法定代表或委托代理人:(签字):

开户银行:

账号:

电挂:

邮政编码:

电挂:

邮政编码:

年月日

附件:

工程质量保修书

甲方(发包方):__________________________________________________ 乙方(承包人):__________________________________________________ 为保证______________________ 在合理事由限期内正常使用,甲

乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照

有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

保修范围为:本合同全部井巷工程掘井、支护。

保修内容为:表土C25锚喷巷道达到不变形、喷砼(浆)不崩掉和垮塌、无淋水、无裂纹。

二、质量保修期

质量保修期为单项工程竣工验收合同之日起计算工程质量

保修期。

井巷工程基本保修期六个月(单项工程确定),甲方可委托

其他人修理,保修费用从质量保证金内扣除。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知之

日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委

托其他人员修理,保修费用从质量保证金内扣除。

2、保修期内发生须紧急抢修的事故,乙方接到事故通知后,应

在24 小时内到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的质量事故,抢修费用由甲方承担;保修质量问题的事故,一切责任由乙方承

担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保基础工程和主体结构的质量。因乙方工程质量原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担赔偿责任。

4、保证金的支付。本工程约定的工程质量保证金为施工合同总价款的

5%。

5、质量保证金的返还。甲方在质量保修期满后一次性返还乙方。本

工程质量保修书作为施工合同附件,甲乙双方共同签署。

甲方(发包人)(公章)乙方(承包人)(公章)

法定代表或委托代理人:法定代表或委托代理人:

(签字):(签字):

年月日年月日

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款

1、工程总价:人民币元整(¥元)。工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。 3.如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)在施工中新增加了工程项目; (5)其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币元整(¥元); 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年,保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

建设工程通用版合同书

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程通用版合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

随着建筑行业的蓬勃发展,实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷,签订建设工程合同书需要格外注意,以下是华律网小编为大家整理的建设工程合同书范文,欢迎参考阅读。 建设工程合同书范文1 甲方: 乙方: 甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款: 一、工程名称:大七孔码头维修工程 二、工程地点:大七孔码头 三、承包方式:包工包料 四、建设规模:石方77.24 3、楼梯维修17步、铺设石头地板48 2、码头步道71.82 2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。 五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。 六、开工时间:________年____月____日 七、竣工时间:________年____月____日,工期为天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。 八、工程质量要求及责任 甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。 乙方责任:

1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。 2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。 3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。 九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。 十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。 十 一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。 十 二、保质期限:工程竣工验收后,保修________年。 十 三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。 十 四、本合同一式份,甲方执份,乙方执份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日

煤矿井工程施工合同(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 煤矿井工程施工合同(示范合 同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

煤矿井工程施工合同(示范合同) 甲方:____________ 乙方:____________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方东兴煤矿__号井临时桥桥墩及桥墩翼墙工程施工相关事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:________________________ 工程地点:________________________ 资金来源:________________________ 工程内容:________________________ 二、承包方式:____________________ 三、协议工期

开工日期:______年______月______日 竣工日期:______年______月______日 四、质量标准:____________________ 五、协议价款及计价依据 1.协议价款:本工程采取固定单价方式,毛石挡土墙单价为_____元,______元/m3(含税价);压顶用混凝土单价为每立方米人民币______元,¥_____元/m3(含税价)。竣工后按实际完成合格工程量乘以单价结算。 2.计价依据:参照_____年《云南省建筑工程消耗量定额》,甲乙双方共同商定的工程价格。 六、工程价款结算及付款方式 (一)工程价款结算依据 1.施工协议。 2.工程竣工验收报告。 3.竣工验收实际完成合格工程量。 4.工程签证。

建设工程承包合同(五)

建设工程承包合同(五) 甲方:________________ 乙方:________________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况 1.1 工程名称:________________ 工程地点:______________________ 工程内容:______________________ 承包范围:______________________ 1.2 开工日期:________________ 竣工日期:______________________ 总日历日期:____________________ 1.3 质量等级:________________ 1.4 合同价款:________________ 第二条合同文件及解释顺序 __________________________________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 3.1 合同语言:_________________________ 3.2 适用法律法规:_____________________ 3.3 适用标准、规范:___________________

第四条图纸 4.1 图纸提供日期:_________________________ 4.2 图纸提供套数:_________________________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用:_______________ 第五条甲方驻工地代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_________________________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):____________ 第六条乙方驻工地代表 ______________________________________ 工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任: 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求: _________________________________________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: _____________________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点: _____________________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:___________________________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:_________________________________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:___________________________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间:_______________________________________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________________________

建设工程内部承包合同书(标准版).docx

LOGO 建设工程内部承包合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建设工程内部承包合同书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

总包方: (以下简称甲方) 承包方:(身份证号:)(以下简称乙方) 为强化企业管理,提高企业经济效益,调动项目经理的工作积极性,确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行,依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方,代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任,为明确甲、乙双方的职责,结合本工程具体情况,经双方商议达成以下协议条款,以资共同遵守 工程概况 1.1工程名称: 1.2结构层次: 1.3建筑面积: 1.4工程地点: 第二条工程承包范围和形式 2.1工程范围:甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量 2.2承包形式:包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工,实行单项核算,自负盈亏。

第三条工程工期 3.1施工工期:年月日至年月日。(工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行) 3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时,经建设方签证工期顺延。 第四条工程造价及价款的支付和结算 4.1工程造价暂按合同价(人民币大写):,总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。 4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费,以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。 4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。 第五条甲、乙双方责任 5.1甲方的责任: ⑴、负责驻地施工注册,配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作,为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款,并在扣除有关款项后及时划拨至乙方,负责财务监督和总拨款控制,确保乙方工程款的专款专用。 (2)甲方应当组建施工工程的现场管理班子,为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员,审批核定乙方编制的施工组织设计(或施工

建筑工程承包合同示范文本

------------------- 1 I 发址4大小\1 I 单位名称(章): I 单位地址: 建筑工程承包合同示范文本 甲方:XXX (写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:XXX (同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条 例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。 第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和 竣工日期、质量等级等内容) 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律 (本条主要是用于涉 外方面的) 第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等 ) 第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式—份,当事人各执—份。本合同自—年—月—日(写 明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订 立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 I ------------------------------- 自承编辑\方最新最热| \标准模极意见 I 单位名称(章): I

I单位地址:I经办人: 法定代表人:丨法定代表人:丨鉴(公)证机关 委托代理人:丨委托代理人:丨(章) 电话:丨电话: 1 年月曰 电报挂号:丨电报挂号:丨〔注:除国家另有规定 1 开户银行:丨开户银行:丨外,鉴(公)证实行自1帐号:丨帐号:丨愿原则〕 邮政编码:丨邮政编码:1 年月1 1 年月 1 日 1 1 1 2. 说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。 因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。 一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的: (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。 (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容; 对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

薛湖煤矿二期井巷工程施工承包合同

合同编号:XHRQ-0501 河南神火煤电股份有限公司 薛湖煤矿二期井巷工程施工承包合同 甲方:河南神火煤电股份有限公司 乙方:中煤第五建设公司第一工程处 合同签订地点:河南省永城市 合同签订日期:二○○五年十二月二十日

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭工业局有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿二期井巷工程 二、工程地点:河南省永城市薛湖煤矿 三、承包工程内容: 河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿主副井施工区二期井巷工程(含交岔点及相关硐室)。工程量:巷道约2645m,硐室(交岔点)约8126m3;具体见工程量清单(附表一:《河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿二期井巷工程量表》)及相关施工图纸、资料。 四、工程质量标准:按中华人民共和国行业标准(MT5009-94)《煤矿井巷工程质量检验评定标准》之规定,本工程质量等级合格率达到100%,单位工程优良等级不低于50%,其中断层段及堵水注浆段工程必须是优良。 六、承包方式:本工程实行包工、包料、包工期、包质量、包安全的总承包方式。 七、合同价款: 按以下原则计算工程价款: (一)采用定额 1.煤炭建设井巷工程基础定额(99统一基价); 2.煤炭建设井巷工程辅助综合预算定额(99统一基价); 3.煤炭建设井巷工程施工机械台班费用定额(99统一基价); (二) 各类工程费用执行煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定[煤规字(2000)第48号],其中具体如下: 1.其它直接费:4.3%(计价基础:直接定额费+辅助费);

建设工程承包合同修订版

建设工程承包合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-011954

建设工程承包合同修订版 建设工程承包合同协议条款 甲方:_______ 乙方:_______ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下 协议。 第一条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 1.2开工日期:

竣工日期: 总日历日期: 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言: 3.2适用法律法规: 3.3适用标准、规范: 第四条图纸。 4.1图纸提供日期: 4.2图纸提供套数: 4.3图纸特殊保密要求和费用: 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单: 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果

有): 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求: 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点: 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间: 7.5办理证件、批件的名称和完成时间: 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求: 7.7会审图纸和设计交底的时间: 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 第八条乙方工作 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求: 8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:

建设工程承包合同范本正式版

YOUR LOGO 建设工程承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建设工程承包合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为________年____月____日开工,至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙

方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元) 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元) 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

煤矿建筑工程承包合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K6408 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 煤矿建筑工程承包合同范本标准版本

煤矿建筑工程承包合同范本标准版 本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 煤矿建筑安装工程承包合同 合同编号:________ 工程名称:__________ 工程编号:__________ 工程类别:__________ 发包方(简称甲方):_________ 承包方(简称乙方):_________ 签订时间:______________ 签订地点:______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安

装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:____________ 二、工程地点:____________ 三、资金来源:____________ 四、承包范围、工程内容:________ 1.承包范围:___________ 2.工程内容(详见附表1-1、1-2):_________ 3.其它:______________ 五、合同价款 1.合同总价款:__________万元。 2.合同价款的计价依据 (1)____年以________文颁发的预算定额(统一基价);

(2)____年以________文颁发的费用标准; (3)____年以________文批复的人工费单价; (4)____年以________地区预算价格; (5)其它:_____________ 第二条双方责任 一、甲方责任 1.办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物资料。 2.办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。 3.____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修,安排好现场排水沟流向。(“四通一

建筑工程承包合同

建筑工程承包合同 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲方在XXXXXX建房屋一栋,建筑总面积约XXX 平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同: 一、承包方式 采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸,乙方负责包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后

墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算 四、付款方式 完成第一层砖砌并倒制好楼面付XXXX元,完成第二至五层均付款XXXX元,经验收合格后付款。 五、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 六、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 七、工期要求主体工程工期为*****个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在*****年*****月*****日前完成主体工程,完工时间

不能超过*****天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 八、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,约定本合同的质量保修期如下: 1、屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为X年。 2、电线、排水管道,设备安装为X年保修期,期满后,付清工程建筑剩余XX% 九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。 甲方签字(章):乙方签字(章):

建设工程承包合同书样板

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

建设工程承包合同书样板 发包方:____________ 承包方:____________ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:____________ 第一章合同一般规范 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方):____________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):____________甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):____________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):____________乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:____________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:____________工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:____________甲方委托的具备相应资质等

级的设计单位。 8.工程造价管理部门:____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:____________国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:____________协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:____________在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:____________甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:____________协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:____________协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:____________协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:____________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:____________经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

2018建设工程施工合同示范文本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工 工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____________________________________ 工程地点:____________________________________ 工程内容:____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围

煤矿井巷工程掘进合同

编号:JLGSLGMK2011年0003号井巷工程施工合同书 建设单位(甲方):沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司柳沟煤矿施工单位(乙方): 2011年1月

根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国矿山安全法?及其他有关法律、行政法规等的有关规定,结合沈阳煤业集团山西晋辽矿业有限公司煤矿生产的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成一致,订立本合同。 第一条工程概况 以甲方安排的施工图为准 第二条工程单价确定原则 ⒈直接工程费 ⑴人工费及调差: 按(2007基价)定额计取,其中: ①井下直接工单价:按(2007基价)58.32元/工计算,按83.57-58.32=25.25元/工调差。风镐落岩按放炮落岩的1.5倍计算,震动炮配合风镐落岩按放炮落岩的1.35倍计算。 ②井下辅助工单价:按(2007基价)47.75元/工计算,按70.89-47.75=23.14 元/工调差。 ③地面辅助工单价:按(2007基价)27.91元/工计算,按45.08-27.91=17.17 元/工调差。 ⑵材料费 以预算直接工程费中的材料费为基数不调差,一般支护按100%参与取费,工字钢(U形钢)乘0.7系数后参与取费,钢轨乘0.35系数后参与取费。 ⑶机械使用费: ①风镐、风煤钻、凿岩机、风动锚杆机由乙方自备。煤电钻由甲方采购,乙方严禁自购,只能向甲方领取,在结算中全额扣除,以上设备不调差。 ②硐室按机械使用费的80%参与取费,其它巷道按机械使用费的60%参与取费,机械使用费不计入总额。 ③自备机械的一类费用(设备折旧费、大修费、经修费)直接加入总额,不调差。

建设工程承包合同范本

编号:________ 建设工程承包合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共7 页

建设工程承包合同范本 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。 第2 页共7 页

四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元) 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元) 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标

建设工程总承包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设工程总承包合同

编号:FS-DY-20414 建设工程总承包合同 协议书 发包人(全称):_____有限公司 承包人(全称):_____集团有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 工程内容:土建、装饰、机电安装及室外附属工程 工程立项批准文号:____ 资金来源:自筹 承包范围:______

二、工程承包范围 承包范围: 1 除地下室钢筋混凝土结构工程外,土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中: 1.1 土建施工承包范围为____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。 1.2 机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程,待发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围。 2 凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。 3 工程师指令经发包人同意的其他项目。 发包人如有正当理由时,保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。 三、合同工期:

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同范本 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 二、工程地点: 三、工程期限: 1、本合同总工期为年月日开工,至年月 日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。

四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价作为预付款,即人民币元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价的款项,即人民币元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务

煤矿井巷工程施工合同

井巷工程施工合同 发包方: __________________________________ (简称甲方) 承包方:_________________________________ (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规之规定,结合本工程的具体情况,本着平等、自愿、公平的原则,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:郏县景昇煤业有限公司技改工程项目井巷工 程。 2 .工程地点:郏县黄道镇景家洼村 3.工程内容:掘进、支护及交付使用前的日常维修等。 二、合同工程量及工期: 1.工程量 井巷工程量6389m (其中岩巷1671m 半煤巷4718m,巷道规格、长度、支护方式等见甲方工程设计图)、铺轨2600m (其中双轨1800m)。(井巷工程清单附后)。 如遇设计更改,以实际变更为准。 2.工期 本工程总工期为30个月,从年月日前开工,至 年月日前竣工。 三、承包方式 包工包料方式,井下施工用轨道、提升系统、压风机、局扇、风水管

路、监测监控系统、施工用电、后勤服务等实行甲方有偿提供(相关协议另行签订)。 四、工程质量及验收标准严格按甲方工程设计图施工。单项工程质量验收按《贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》二级标准进行验收。 五、合同价款 1. 取费标准 根据验收合格的工程量,按中国煤炭建设协会2008年1月 1 日颁发的《煤炭建设井巷工程定额(2007 统一基价)》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额(2007 统一基价)》二期工程下浮10%进行取费,大临设施费按50%取费。 2. 主材调差主材(钢材、炸材、水泥、砂石、锚杆、锚网)按双方合同签订前一次性核准的市场价格作为材料价格调差结算依据,合同期内不论市场行情是否发生变化,均不再作调整。 3.人工费不予调差。 六、结算及付款方式 1.结算 (1)乙方根据验收合格(二级标准)的工程量,在次月5日前将相关资料报送甲方有关单位及分管领导审批,达到合格的工程量方可结算,不合格部分整改合格予以结算(整改费用由乙方自行负责)。

建设工程施工总承包合同书

建设工程施工总承包合同书 合同编号:施合字()号 建设单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,特订立本施工合同,以供双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称: 工程项目:一栋17层住宅楼约10000㎡;一座裙楼约5000㎡;地下室约为5000㎡(建筑面积以竣工验收为准)。 工程地点: 二、承包范围及承包方式 1、工程采用包工、包料、包工期、包安全、包质量。 2、工程承包范围 全部工程,(除土方工程和电梯工程外其余所有工程全部总承包,包括公共部位二次装修)。 三、工程工期 1、开工日期:2015年月日,有效工程工期为365天,以开工令,正式进场算起;若因甲方原因导致停工或缓建时间达到一个月,甲方应无条件全部退还合同履约保证金,并赔偿乙方的一切损失,合同继续生效。 2、乙方履约保证金进双方控制账后,甲方确保两个月内乙方进场施工。否则甲

方支付按履约金到账之日起每天交纳千分之五的违约金。 四、工程总造价:概算价格约为人民币伍仟万元(5000万元)左右。以竣工验收实际决算金额为准。 五、结算依据 1、根据发包人提供的设计文件和施工图计价。本合同工程价款按2013年《建设工程工程量淸单计价规范》(GB 50500—2013)执行;所用定额为2006年《湖南省建设工程消耗量标准》,(2006年《湖南省建设工程消耗量标准》中没有的定额子目,双方另行协商确定);费率按湖南省建设工程现行费率文件标准计取;工程相关费用及税金(劳保基金计入结算造价)计算工程造价。 2、本合同价款调整按湖南省建设行政主管部门或授权的工程造价部门、机构发布的政策性文件调整;材料价格按长沙市建设工程造价管理站公布的信息价和市场推荐价为准,如果信息价没有参照的主材则由发包人提供样板,价格经双方签字确认作为结算依据;施工过程中已完成的工程量和价格经发包人确认作为结算依据;材料常规检测、工程检测费用按文件办理,该项目不下浮。 3、人工费按湖南省建设工程现行人工费调整文件标准中最高与最低工资的平均值执行。即(湘建价[2014]112号文件结合湖南省住房和城乡建设厅颁发的同时期建筑工程类定价及长沙市建筑市场价格指导文件)。 4、本项目外的零星项目必须由甲方现场代表、监理、施工单位乙方共同签字,一周内报甲方负责人签字认可方能有效。 六、付款办法 1、正负零工程完成后,甲方支付工程款贰佰万元(200万元)。乙方在完成商业裙楼主体施工后,甲方支付已完工程量估价的70%;

相关主题