STANDARD NEW-BUILDING CONTRACT ( SHANGHAI FORM ) CHINA MARITIME ARBITRATION COMMISSION (CMAC)
第一节船舶SECTION 1 VESSEL
第一条概述Article I Description
第二条船级、规范和规定Article II Classification, Rules and Regulations
第三条设计一设计合同的责任Article III Design-Liability in the Design Contract 第四条环境保护Article IV Environmental Protection
第二节财务SECTION 2 FINANCIAL
第五条合同价格和支付条件Article V Contract Price &Terms of Payment
第六条合同价格的调整Article VI Adjustment of the Contract Price
第七条税务和关税Article VII Taxes and Duties
第三节生产SECTION 3 PRODUCTION
第八条图纸的审批和认可Article VIII Approval and Acceptance of plans and Drawings
第九条监造和检验Article IX Supervision and Inspection
第十条分包Article X Subcontracting
第■—条买方供应品Article XI Buyer.s Supplies
第十二条修改、变更和加减账Article XII Modfications,Changes and Extras 第十三条试航Article XIII Sea Trials •
第四节交船SECTION 4 DELIVERY
第十四条交船和交船文件Article XIV Delivery and Delivery Documents
第十五条交船时间的推迟和延长(不可抗力)
Article XV Delays & Extension of Time for Delivery(Force Majeure)
第十六条产权和风险Article XVI Title and Risk •
第十七条船舶的拥有和驶离Article XVII Possession and Removal of Vessel
第十八条船舶登记Article XVIII Vessel Registration •
第十九条质量保证Article XIX Builder,s Gurantee of Quality
第二十条保修期和保证工程师Article XX Guarantee Period and Guarantee
Engineer
第五节法律SECTION 5 LEGAL
第二—条适用法律Article XXI Law Applicable
第二十二条买方违约Article XXII Buyer,s Default •
第二十三条建造方违约Article XXIII Builder,s Default
第二十四条合同转让Article XXIV Assignment of the Contract
第二十五条船舶留置和抵押Article XXV Lien and Mortgage of the Vessel
第二十六条争议解决和仲裁Article XXVI Dispute Resolution and Arbitration 第二十七条合同中止和终止Article XXVII Suspension and Termination 第二十八条保险Article XXVIII Insurance-
第二十九条专利、商标和版权Article XXIX Patents,Trademarks and Copyrights
II
第六节杂项SECTION 6 SUNDRY
第三十条通知和语言Article XXX Notice and Language
第三十一条选择权Article XXXI Option
第三十二条合同生效条件和日期Article XXXII Effective Conditions and Date of Contract 第三十三条完整的合同文件Article XXXIII Entire Agreement
ANNEXES
附件A建造方不可撤消的还款保函
ANNEX A Builders Irrevocable Letter of Refund Guarantee
附件B买方第二、第三、第四期不可撤消的付款保函
ANNEX B Buyers Irrevocable Letter of Guarantee on the Second, Third and Fourth Installments 附件C技术说明书ANNEX C Specification
附件 D 总布置图和肿剖面图ANNEX D General Arrangement and Midship Drawing
附件 E 厂商表ANNEX E Maker,s List -
附件F合同要素综合表（CMAC标准新造船合同简易版）
ANNEX F Comprehensive Table for the Contracts Element-
（船号:HULL NO:）