当前位置:文档之家› 工程招标文件-合同专用条款

工程招标文件-合同专用条款

合同专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:(1 )本合同协议书;(2)中标通知书;(3 )明确双方权利和义务的会议纪要及协议;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)投标文件及其附件;(7 )招标文件、工程量清单及其附件;(8 )标准、规范及有关技术文件;(9)招标图纸(包括设计补充及变更);

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。

3.3适用标准规范

适用标准规范的名称:按国家和地方现行的标准、规范执行。

发包人提供标准、规范的时间:不采用

国内没有相应标准、规范时的约定:另行商定

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前一周内提供全套施工图陆

套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。

发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作

它用,并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果,发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任,若损失难以计算,则承包人向发包人公司按合同价款的1%

支付违约金。

使用国外图纸的要求及费用承担:无

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名:

发包人委托的职权:①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。②、对本工程合同、工程资料进行管理;③、对安全进行监督;④、协调好各种关系。

需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)涉及到工程造价的签证;(2)设计变更或工程变更;(3)开工令、竣工令、复工令;(4 )工期顺延

5.3发包人派驻的工程师

姓名:

职权:主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证

认可。

5.6不实行监理的,工程师的职权:/

7.项目经理

姓名:

职权:项目经理或项目副经理需熟悉施工投标组织设计,应参与过施工组

织设计编制。负责组织本工程的质量、安全、环保等全面施工管理并依法承担相应责任;

招标文件中有而合同里面没有

竭诚为您提供优质文档/双击可除招标文件中有而合同里面没有 篇一:施工合同与招标文件不一致时如何处理 施工合同与招标文件不一致时如何处理在工程建设的 日常活动中,我们会经常遇到工程进入施工或结算程序后发现施工合同与招标文件不一致的情况,到底是按合同协议执行还是按照招标文件执行,各方说法并不一致,但真正的结论只有一个。我的认识是:按照招标文件执行。原因如下:《中华人民共和国招标投标法》第二十七条规定:“投标人 应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。”第四十一条规定:“中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能 够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。”第四十六条规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”第五十九条

招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。以上条文说明,施工合同的内容不得背离招标文件的实质性条款,否则就触犯了招标投标法的强制性规定,就是无效条款或无效合同。或许有人认为,在建设部和国家工商总局的《建设工程施工合同》示范文本关于“合同文件的组成部分”中没有招标文件部分,但作为建设工程施工合同与一般工程合同不同,有其特殊的程序,既招投标程序,根据我国立法法的有关规定,特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定,新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定。招标投标法开始执行时间晚于合同法,且作为特别规定,招投标法的有关要求与合同法不一致时应以招标投标法为准。在实际实践过程中,我国不少地方的招投标管理办法中,已把施工合同与招标文件不一致的情况作为作为日常监督的重点。 施工合同文件解释顺序 在施工合同文件中约定解释顺序为“合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)本合同专用条款;(3)发包人与承包人在关工程的洽商、变更等协议或文件;(4)中标通知书(5)询标纪要;(6)招标文件及补充;(7)投标书及其附件;(8)本合同通用条款;”。但是如果在履行合同

工程招标文件--合同专用条款(标准版)

合同专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)明确双方权利和义务的会议纪要及协议;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)投标文件及其附件;(7)招标文件、工程量清单及其附件;(8)标准、规范及有关技术文件;(9)招标图纸(包括设计补充及变更); 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用/ 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。 3.3适用标准规范 适用标准规范的名称:按国家和地方现行的标准、规范执行。 发包人提供标准、规范的时间:不采用 国内没有相应标准、规范时的约定:另行商定 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前一周内提供全套施工图陆

套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。 发包人对图纸的保密要求:未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作它用,并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果,发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任,若损失难以计算,则承包人向发包人公司按合同价款的1%支付违约金。 使用国外图纸的要求及费用承担:无 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名: 发包人委托的职权:①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。 ②、对本工程合同、工程资料进行管理;③、对安全进行监督;④、协调好各种关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权:(1)涉及到工程造价的签证;(2)设计变更或工程变更;(3)开工令、竣工令、复工令;(4)工期顺延 5.3发包人派驻的工程师 姓名: 职权:主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。 5.6不实行监理的,工程师的职权:/ 7.项目经理

万科施工招标合同示范文件四

第一章施工合同书 建设单位(简称甲方): 施工单位(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程(工程名称),并通过200 年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币(大写) 万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标,双方达成以下协议: 第一条:合同组成和解释顺序: 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明,除施工合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下: ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺(如有); ②.施工合同协议书; ③.施工合同文件; ④.双方核对完成的工程预决算书; ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件; ⑥.承诺书(确认函)及外来文、册(确认函); ⑦.工程建设标准强制性条文; ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、 标准和其他有关技术资料、技术说明; ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要; ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单;廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章,表示其对该页的全部内容认同。第二条:施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条:建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第三条:合同份数 3.1. 本合同正本一式二份,甲、乙方各执一份,副本一式八份,甲、乙方各执四份,均具有相同法律效力。

招标文件合同范本

招标文件合同范本 中国海洋石油总公司集团采办部 招标中心

2005年 目录 第一编工程类招标文件范本 (1) 第二编服务类招标文件范本 (23) 第三编合同范本 (50) 工程建设合同范本 (51) 服务合同范本 (77) 国内物资买卖合同范本 (90) 廉洁备忘录 (105)

第一编工程类招标文件范本

海洋石油总公司招标书(工程类自行邀请招标中文模版) ——注释 (1)—斜体字为更改项,由各项目在编制招标文件时取舍、修改; (2)—售标书款仅用于支付编制标书的费用,如采用出售的方式,应出具正式发票;(3)—简述项目情况、介绍工作范围,各项目自行编写; (4)—要求投标人必须做出响应的条款应以*号或其它方式明确标记; (5)—为在开启价格标前确认投标人所报工作范围是否符合招标书要求,建议在技术投标书中要求投标人增加不含价格的分项价格表; (6)—如预测市场价格变动将有利于招标人,可采用非固定价方式; (7)—在总公司供应商管理系统成熟以前,标的额较高的项目,为保证本公司的利益,建议以投标保函或者现金的形式收取投标保证金;按照国家发展改革委 员会联合建设部、铁道部等多个部委于2003年3月8号联合下发的30号令, 即《工程建设项目施工招标投标办法》,投标保证金一般不得超过投标总价 的百分之二,但最高不得超过八十万元人民币。 (8)—对于开标,各项目根据各自要求制定,或不对开标做出说明; (9)—调整原则各项目自定,但需在招标文件中明示; (10)—委托招标机构代理的招标项目才能收取中标服务费,收取标准不能超过国家规定的相关标准。

项目招标书 招标号:* * * * * *

战略合作框架协议(国企)

战略合作框架协议(国企) 甲方: 乙方:浙江省围海建设集团股份有限公司 鉴于: 一、甲方为国有重要骨干中央企业,拥有等资质,具有独立的对外经济合作经营资格,其资质水平达到了国家建筑施工行业的顶级水平。 二、乙方为水利行业的上市企业,具有较强的投资融资和工程建设能力。且拥有水利水电工程施工总承包一级,建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包一级,港口与航道施工总承包二级,地基技术处理专业承包一级等营业资质,公司业务范围主要为海洋工程、水利工程、水土治理工程、环境修复、市政园林等。公司依靠自身技术优势,能为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务,其中获得国家专利及省部级工法三十余项,部分工程技术已达到国内领先、国际先进水平。 据此本着优势互补、互利共赢和自愿、平等、公平、诚信的原则,甲乙双方经充分友好协商,并依据《中华人民共和国合同法》等法律法规及其他政策规定达成合作协议如下: 第一章合作宗旨 1、本着优势互补,互信互利,共同发展,长期合作的原则,提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益; 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、促进市场开拓;

3、充分发挥双方资质及投融资能力优势,优势互补,提高竞争力,共同进行市场开拓; 4、本协议为双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。 第二章合作方式 2.1甲乙双方在既定项目上,针对项目要求的资质开展优势互补合作,甲方同意优先与乙方合作。 2.2甲乙双方同意在既定项目的施工技术力量上开展合作,甲方同意在项目上优先与乙方合作。 2.3甲乙双方同意对于需要投融资的既定项目开展合作,甲方或乙方共同引入相关金融机构作为战略融资合作伙伴,共同负责项目的具体投资建设和实施。 2.4甲乙双方同意对于项目的合作包括且不限于PPP、EPC等。 2.5针对工程施工类项目,双方合作的基本方式为:对于项目前期工作任务分配及相关费用,甲乙双方结合项目另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议)。若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式,由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的 %左右。 2.6针对政府-企业合作(Public-Private-Partnership, PPP)项目,双方合作的基本原则为:甲乙双方依据项目需要成立联合体,共同推进项目落地,对于涉及项目投融资及投资公司股权事宜,原则上由甲乙双方共同解决,具体依据项目特性另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议)。对于项目前期工作任务分配及相关费用,甲乙双方结合项目另行约定,若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式,由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的 %左右。 第三章保密条款 3.1未经书面允许,双方需对合作中涉及到的对方的技术机密和商业机密负有保

招标代理合同(国家版)

GF-2005-0215 建设工程招标代理合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局

工程建设项目招标代理协议书 委托人: 受托人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 地点: 规模: 招标规模: 总投资额: 二、委托人委托受托人为 工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的 招标代理工作。 三、合同价款 代理报酬为人民币元。 四、组成本合同的文件: 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件; 2、本合同协议书; 3、本合同专用条款; 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。 七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。 八、合同订立 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 九、合同生效 本合同双方约定后生效。 委托人(盖章):受托人(盖章): 法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章): 授权代理人(签字或盖章):授权代理人(签字或盖章): 单位地址:单位地址: 邮政编码:邮政编码: 联系电话:联系电话: 传真:传真: 电子信箱:电子信箱: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号:

第一部分通用条款 一、词语定义和适用法律 1、词语定义 下列词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义: l.1 招标代理合同:委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人,实施招标活动签订的委托合同, l.2通用条款:是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立,通用于各类工程建设项目招标代理的条款。 1.3专用条款:是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定,结合具体工程建设项目招标代理的实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 l.4委托人:指在合同中约定的,具有建设项目招标委托主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 受托人:指在合同中约定的,被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.6 招标代理项目负责人:指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。 1.7 工程建设项目:指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。 1.8 招标代理业务:委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。 1.9 附加服务:指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。 1.10 代理报酬:委托人和受托人在合同中约定的,受托人按照约定应收取的代理报酬总额。 1.11 图纸:指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

水利水电工程施工合同招标文件示范文本

水利水电工程施工合同招标文件示范文本

编目 上册 水利水利土建工程施工合同条件GF-2000 水利水电工程施工招标文件 下册 水利水电工程施工合同技术条款

目录 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 (23) 1 词语涵义 (23) 1.1 有关合同双方和监理人的词语 (23) 1.2 有关合同组成文件的词语 (23) 1.3 有关工程和设备的词语 (23) 1.4 有关工期的词语 (24) 1.5 有关合同价格和费用的词语 (24) 1.6 其它词语 (24) 二、合同文件 (24) 2语言又字和法律 (24) 2.1 语言文字 (24) 2.2 法律、法规和规章 (24) 3合同文件的优先顺序 (24) 三、双方的一般义务和责任 (25) 4 发包人的一般义务和责任 (25) 4.1 遵守法律、法规和规章 (25) 4.2 发布开工通知 (25) 4.3 安排监理人及时进点实施监理 (25) 4.4 提供施工用地 (25) 4.5 提供部分施工准备工程 (25)

4.7 办理保险 (25) 4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (25) 4.9 及时提供图纸 (25) 4.10 支付合同价款 (26) 4.11 统一管理工程的文明施工 (26) 4.12 治安保卫和施工安全 (26) 4.13 环境保护 (26) 4.14 组织工程验收 (26) 4.15 其它一般义务和责任 (26) 5 承包人的一般义务和责任 (26) 5.1 遵守法律、法规和规章 (26) 5.2 提交履约担保证件式 (26) 5.3 及时进点施工 (26) 5.4 执行监理人的指示,按时完成各项承包工作 (26) 5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (26) 5.6 办理保险 (27) 5.7 又明施工 (27) 5.8 保证工程质量 (27) 5.9 保证工程施工和人员的安全 (27) 5.10 环境保护 (27) 5.11 避免施工对公众利益的损害 (27)

招标文件合同文件范本

第四章合同条款及格式 GF-1999-0201 建设工程施工合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

第一节协议书 第一部分协议书 发包人(全称):_______________________________________ 承包人(全称):_______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_________________________________________________________________________________ 工程地点: _________________________________________________________________________________ 工程内容: _________________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: _______________________________________ 资金来源: _______________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围: _______________________________________________________________________________ 三、合同工期 开工日期: ________________________________________ 竣工日期: ________________________________________ 合同工期总日历天数 _____________________ 天。 四、质量标准 工程质量标准:______________________________________________ 五、合同价款 金额(大写): ______________________________________________ 元(人民币) ¥: ____________________________________________ 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

劳务分包合同(国企文本)

合同编号:()□□□□□工程施工劳务分包合同 年月日

工程施工劳务分包合同 工程承包人(全称): 劳务分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订工程总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 1.1 资质证书号码: 1.2 发证机关: 1.3 资质专业及等级: 1.4 复审时间及有效期: 2、分包工程名称 3、分包工程地点 4、劳务分包工程范围 5、工期要求 开工时间:年月日, 竣工时间:年月日,总日历工作天数为:天。

6、合同价款 本劳务分包工程合同价款(暂估):大写:人民币元, 小写:人民币元。 7、结算方式:双方约定本合同采用以下计价方式。 7.1 固定总价计价方式:劳务分包价款共计元。固定总价的工作内容包括: 。 7.2建筑面积综合单价计价方式:按劳务分包人实际完成的建筑面积(建筑面积按国家标准GB/T50353-2005计算规则执行),平方米单价综合单价为元/平方米;其中:辅材元/平方米,小型机具元/平方米。综合单价的工作内容包括: 。 7.3工程量综合单价计价方式:按劳务分包人实际完成各种工程实物量分别计价。综合单价分别为: 7.3.1 砼:元/立方米,综合单价工作内容: 。 7.3.2 模板:,综合单价工作内容: 。 7.3.3 钢筋: , 综合单价工作内容: 。 7.3.4 脚手架:,综合单价工作内容: 。 7.3.5 砌体:,综合单价工作内容: 。 7.3.6 其它劳务项目单价及工作范围:

工程建设招标投标合同(合同示范文本)

The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 工程建设招标投标合同(合同示 范文本)

工程建设招标投标合同(合同示范文本)说明:本合同书具有维护社会稳定,促进经济发展的作用,所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情,如果一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印(使用时请先阅读条款)。 协议书附录 条款内容条款号 定义l 项目名称是1(a) ______ 责任期限17 ______ 计算起自______ 赔偿的限额18.1 ______ 服务开始22 ______ 完成______ 支付的时间31(b) 当地货币____42____ 天 外币____56____ 天 对过期应付款项 商定的补偿每天____%

协议书规定的货币32 支付的货币 协议书中货币的汇率____ 协议书的语言36 主导语言汉语/英语 协议书遵循的法律工程所在国或地区的法律业务总部所在地37 ______ 通知 业主的地址______ 邮政编码______ 电话号码______ 传真电话号码______ 监理工程师的地址______ 邮政编码______ 电传号码______ 传真电话号码______ 仲裁规则______ XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

建设工程合同证据

篇一:浅谈建设工程施工合同纠纷证据收集 浅谈建设工程施工合同纠纷证据收集 【信息时间:2012/5/7 阅读次数: 298】【我要打印】【关闭】 建设工程施工合同纠纷分六大块:第一,施工合同主体纠纷;第二,施工合同工期纠纷;第三,施工合同工程款的纠纷;第四,施工合同质量纠纷;第五,施工合同变更和解除纠纷;第六,建设工程分包合同纠纷。 一、招标前双方签订的合同,单方出具的承诺书 招标前双方签订的合同,单方出具的承诺书等文件,一个招投标的合同纠纷要找招标前双方签订的合同、单方出具承诺书,这很重要。我国招投标不规范,因市场门槛低了,很多施工单位竞争很激烈,一些建筑承包商为了承揽工程,想出各种各样的办法,有的未招先定,提前将合同签下来,这个合同将来是可以利用的。招标前签订的合同、承诺,严格来说,都是无效的,因为只有经过招投标专家评审过滤下来的,最后签中标合同,这些文件才是有效的,但这些文件有什么好处? 我们做的建设工程案件,头两年所遇到的案件中,70%—80%在招标前都会签乱七八糟的合同、单方承诺。为什么要将这些收集下来?有两个好处:第一,如果代表发包人,可用来威慑承包商。第二,对成规模的发包商、大发包商也有威慑力。将这套东西提交仲裁庭或者法院时,就不断地跟仲裁庭或者法院说,我们之间实际履行的是这个合同,是招投标前签订的合同。为什么?因为招投标最后中标的价格,往往是比较高的,如果能举出这个证据来证明发包人和承包人双方在这个过程中,在招投标前或招投标后,是串通投标的过程,按照《招投标法》的规定,有6项中标无效的情形,这是其中一项。如果有足够的证据证明为串通投标,一般不会将合同认定为有效,因这很难经得住二审的检验。 二、招标文件 招标文件要注意招标图纸、答疑文件、招标补充文件,招标过程中的甲方通知,承包前发包人提供的参考资料和现场资料、现场勘探记录。 招标图纸很重要,因为招标图纸将来是工程结算价款是否发生了变更洽商的重要基础文件。我在做实务施工过程中,有招标图纸丢掉的,有招标图纸不全的问题,这给我们带来很大的麻烦,我们试图通过其他的程序解决招标图纸缺陷的问题。 答疑文件。我在某一个案子中,其中就援引了答疑文件中对我们有利的地方,不断地向仲裁庭灌输我的观点,答疑文件很重要,相当于补充文件。招标补充文件有的会直接发。承包前发包人提供的参考资料和现场资料,现场勘探记录,在招投标办公室是没有的。前面一般都有。 三、投标及其附件 包括投标承诺书、投标预算、工程报价单、施工组织设计。 发包人会要求承包商单独出具投保承诺书,甚至这种投保承诺书有让利等内容,如果中了标,保证让利多少钱,这种投标承诺在实务当中比较常见。 投标预算。一旦中标后,投标预算是将来结算工程价款的锁定,投标预算很重要。 工程报价单。工程报价单类似于投标预算。 施工组织设计。主要是对承包人或者潜在的承包人,如果要干这个工程,会用多长时间,会用什么样的技术手段把这工程保质保量按期完成的一个计划,所以叫施工组织设计。这个文件也很重要,但这个文件很厚,一般的律师看起来比较费劲。 四、中标通知书、中标预算书、中标施工组织设计、中标承诺书原来只有中标通知书,后来为何将中标预算书、中标施工组织设计、中标承诺书放进去?大家已经做涉外工程时,这跟国内有一些差异。国外的工程在很多时候,在中标前,业主和潜在的承包人可以谈判、商量。给业主投标预算,投标施工组织设计,往往不是最后敲定下来的。国内既然做了一个投标预

招标文件合同专用条款

第三部分专用条款 以下各专用条款与第二部分通用条款互相参照解释,若专用条款与通用条款有所抵触,应以专用条款解释为准。 一、词语定义及合同文件 2.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:执行《通用条款》第 2.1条。 3.语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用/ 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》等。 本合同同时适用国家与工程所在地的有关建筑质量安全、环境保护等方面的 法律、法规、规章。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001。 施工图中涉及的其他相关施工及验收标准、规范。 发包人提供标准、规范的时间:承包人自备,发包人无需提供并无需承担费用。 国内没有相应标准、规范时的约定:按生产企业在技术监督局备案并经监理工程师和发包人同意的标准。 4.图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前发包人向承包人提供全套施工图肆套;其中叁套用于竣工图。(提供的图纸数量不满足要求时,承包人可向发包人申请加晒图纸,费用由承包人承担。) 承包人应在图纸提供后7天内,将其认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、遗漏或不足,以书面形式呈报监理工程师和发包人。 发包人对其向承包人提供的图纸的保密要求:承包人对所有图纸和工程文件负有保密义务,不得任意扩大接触和使用范围,不得泄露给与本工程无关的其他人员。发包人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的,应承担损失赔偿等法律责

招标文件主要合同条款

招标文件主要合同条款 一、现场人员管理 1.按本合同进行施工组织,如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等,必须提前15天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件,并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。 2. 乙方项目部管理人员应为投标时所报人员且不得擅自更换,在所辖工程或分项工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均需在职在岗,且不得兼任其他项目任何职务。如有特殊情况应报甲方同意,并支付5000元/人罚款。未经甲方同意擅自更换,支付5000(10000)元/人罚款。乙方所更换人员必须满足本岗位各项要求且为本单位正式职工。 3.乙方以下人员,经甲方提出后,必须在24小时调离本工程围,否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元;同时,乙方应在3天用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 3.1.甲方确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等; . .

3.2.不能积极配合监理及甲方正常工作者; 3.3.违反甲方或乙方工地现场管理规定者; 3.4.无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证); 3.5.与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者; 3.6.与本工程施工无关的人员。 4.未经甲方许可,本工程禁止任何不属于乙方之人员(甲方、甲方授权人员除外,甲方及甲方授权人员均配带工作牌)以任何名义进入乙方施工现场。 二、工程施工质量管理 1.工程质量:本工程的具体质量要求详见本合同专用条款及相关附件。 2.乙方承包围的各分部分项工程,按设计图纸、设计变更、规规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求进行施工和验收。如未达到此标准,乙方应采取措施在规定工期进行整改。如规定时间整改仍达不到要求,乙方须向甲方支付相当于上述不合格工作围对应合同价款作为违约金;甲方有权委托第三方完成上述工作容,发生的所有费用(另加20%的管理费)由乙方承担,甲方在支付乙方的工程款项中扣除。 3.检查和返工 3.1乙方应认真按照标准、规和设计图纸要求以及甲方、监 . .

工程建设招标投标合同模板范本文件

工程建设招标投标合同 (土地工程施工监理服务协议书条件) 定义及解释 l定义 下列措辞和用语,除上下又另有要求者外,应具有如下所给予的涵义: (a)“项目”是指协议书附录中指定的并为之建筑的工程。 (b)“服务”是指监理工程师依照协议书所履行的服务,包

括正常服务、附加服务和额外服务。 (c)“工程”是相为完成项目所实施的永久工程(包括提供给业主的物品和设备)。 (d)“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和同意的受让人。 (e)“监理工程师”是指本协议书中所指的,作为一个独立的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法 继承人和同意的受让人(f)“一方”和“各方”是指业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。 (g)“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件A(监理服务范围)、附件B(业主提供的人员、

设备、设施和其他人员的服务)、附件(C)(酬劳和支付)、中标函和正式协议书。 (g)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时刻段。 (i)“月”是指依照阳历从一个月份中任何一天开始的一个月的时刻段。 (j)“当地货币”(LC)是指项目所在国的货币,“外币”(FC)是指任何其它的货币。 (k)“商定的补偿”是指协议书附录中规定的依照协议书应支付的额外款项。 (l)“适用法律”是指工程所在国或地区公布并生效的具有

法律效力的法律和其他文件。 2解释 (a)本协议书中的标题不作为其内容的部分。 (b)单数包含复数含义,阳性包含阴性含义。视上下文需要而定,反之亦然。 (C)假如协议书中的规定之间产生矛盾,按时刻顺序以最后编写的为准。 监理工程师的义务 3服务范围

战略合作框架协议国企

战略合作框架协议(国企) 甲方: 乙方:浙江省围海建设集团股份有限公司 鉴于: 一、甲方为国有重要骨干中央企业,拥有等资质,具有独立的对外经济合作经营资格,其资质水平达到了国家建筑施工行业的顶级水平。 二、乙方为水利行业的上市企业,具有较强的投资融资和工程建设能力。且拥有水利水电工程施工总承包一级,建筑工程施工总承包一级,市政公用工程施工总承包一级,港口与航道施工总承包二级,地基技术处理专业承包一级等营业资质,公司业务范围主要为海洋工程、水利工程、水土治理工程、环境修复、市政园林等.公司依靠自身技术优势,能为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务,其中获得国家专利及省部级工法三十余项,部分工程技术已达到国内领先、国际先进水平。 据此本着优势互补、互利共赢和自愿、平等、公平、诚信的原则,甲乙双方经充分友好协商,并依据《中华人民共和国合同法》等法律法规及其他政策规定达成合作协议如下: 第一章合作宗旨 1、本着优势互补,互信互利,共同发展,长期合作的原则,提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益; 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、促进市场开拓;

3、充分发挥双方资质及投融资能力优势,优势互补,提高竞争力,共同进行市场开拓; 4、本协议为双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。 第二章合作方式 2。1甲乙双方在既定项目上,针对项目要求的资质开展优势互补合作,甲方同意优先与乙方合作。 2。2甲乙双方同意在既定项目的施工技术力量上开展合作,甲方同意在项目上优先与乙方合作. 2.3甲乙双方同意对于需要投融资的既定项目开展合作,甲方或乙方共同引入相关金融机构作为战略融资合作伙伴,共同负责项目的具体投资建设和实施。 2。4甲乙双方同意对于项目的合作包括且不限于PPP、EPC等。 2.5针对工程施工类项目,双方合作的基本方式为:对于项目前期工作任务分配及相关费用,甲乙双方结合项目另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议).若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式,由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的%左右。 2.6针对政府-企业合作(Public-Private-Partnership, PPP)项目,双方合作的基本原则为:甲乙双方依据项目需要成立联合体,共同推进项目落地,对于涉及项目投融资及投资公司股权事宜,原则上由甲乙双方共同解决,具体依据项目特性另行约定(针对项目一事一议,签订标前协议)。对于项目前期工作任务分配及相关费用,甲乙双方结合项目另行约定,若项目中标,考虑乙方的贡献度和上市公司的特殊性,甲方同意依照专业分包、劳务分包或其他等分包形式,由乙方或乙方子公司等承建中标项目工程总额的%左右。 第三章保密条款 3.1未经书面允许,双方需对合作中涉及到的对方的技术机密和商业机密负有保

建设工程招标代理合同示范文本

建设工程招标代理合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

建设工程招标代理合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共 和国合同法》及其它有关法律、法规、规章,__________ (以下简称委托人)与__________(以下简称代理人)就 __________(工程名称)__________的招标事宜,经充分协 商,达成一致意见,特订立本合同。 一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工 程”)概况 1.工程地点:____________ 2.工程项目审批文件:___________ 3.资金来源:____________ 4.工程规模:____________ 5.总投资额:____________

二、委托代理范围 1.委托代理招标内容(有委托的在□中打√,并说明具体内容,无委托的在□中打×): □勘察? □设计,具体包括:______________ □施工,具体包括:______________ □监理,具体包括:______________ □设备,具体包括:______________ □材料,具体包括:______________ 2.委托代理范围内单项合同估算价: 3.委托代理的事项(有委托的在□中打√,无委托的在□中打×): □代拟发包方案; □发布招标公告(发出投标邀请书); □编制资格预审文件;

招标文件合同文件范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 招标文件合同文件范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

第四章合同条款及格式 建设工程施工合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

第一节协议书 第一部分协议书 发包人(全称):_______________________________________ 承包人(全称):_______________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: ________________________________________________________________________________ 工程地点: ________________________________________________________________________________ 工程内容: ________________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:________________________________________ 资金来源: _______________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围: _______________________________________________________________________________ 三、合同工期 开工日期: _______________________________________ 竣工日期: _______________________________________ 合同工期总日历夭数天。 四、质量标准 工程质量标准: __________________________________________ 五、合同价款 金额(大写):元(人民币) ¥ : 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

中材国际签华润水泥5.8亿总承包合同

Chi na Buil ding Materi al Res ources Communicati on 1月25日,集团出席甘肃省与央企合作发展座谈会。甘肃省人民政府副省长石军、副秘书长建民,37家中央企业和甘肃省14个地州市主要负责人出席座谈会。中材股份副总裁余明清和祁连山董事长脱利成出席会议,脱利成作为中央在甘企业的代表作了重点发言。 脱利成在发言中说,祁连山近年来在中材集团和甘肃省委、省政府的正确领导和大力支持下,实现了新的跨越式发展。“十二五”期间,随着新一轮西部大开发战略的实施和国家经济建设重点向中西部倾斜,在 国家一系列重大政策的支持下,甘 肃省委、省政府依据甘肃经济社会 的阶段性特征,提出了“跨越式发 展”的总体目标,制定了“中心带 动、两翼齐飞、组团发展、整体推 进”的区域发展战略。未来一个时 期,甘肃省必将实现新的跨越式发 展。难得的发展机遇,甘肃省委、 省政府对央企在甘肃投资发展前所 未有的高度重视和大力支持,为央 企在甘肃实现大发展创造了条件、 搭建了平台、营造了环境。将会有 更多的央企、更大的投资项目落户 甘肃,实现自身更大的发展。 脱利成表示,祁连山将抢抓机 遇,进一步加快发展步伐,努力朝着 “十二五”末产能超过4500万吨的战 略目标迈进,践行中材集团水泥产业 的西部扩张战略,为地方经济和社会 发展做出新的更大的贡献。 座谈会期间,脱利成先后与天 水市、武威市、张掖市、酒泉市、 甘南州等市州领导进行座谈,对公 司今后的发展进行了交流。 摘自《中材集团网站》 中材集团出席甘肃省 近日,中国中材国际工程股份有限公司天津分公司与华润水泥控股有限公司在北京签署了山西长治日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目工程总承包合同,合同金额暂定为5.8128亿元。这是中材国际天津分公司成立后承接的第一个工程大单,也是华润水泥第一个水泥工程总承包项目。 中国水泥协会副会长曾学敏、集团总经理刘志江、华润集团副总经理兼华润水泥控股有限公司董事长周俊卿出席签字仪式。中材国际总裁武守富,中材国际天津分公司董事长宋寿顺,常务副总经理童来苟,副总经理隋明洁、石稳龙;华润水泥执行董事兼总经理周龙山,华润水泥山西大区负责人邱苏浩,副总经理王丽玲参加签字仪式。童来苟和邱苏浩代表双方在协议上签字。 据悉,本次签约项目合同范围包括石灰石破碎至水泥成品出厂的一条完整的4500t/d熟料水泥生产线的设计、供货、施工及调试至达标达产。 曾学敏在仪式上致辞。她说,华 润水泥是我国水泥行业近几年成长起 来的耀眼的、闪亮的新星,中材国际 天津分公司是我国水泥技术装备、工 程总承包、余热发电技术的发源地, 为中国水泥工业发展做出了卓越的贡 献,双方合作必定相得益彰。 周龙山在讲话中说,长治生产线 项目是华润水泥山西发展战略的重要 一步,同时也是华润水泥第一次探索 水泥生产线工程总承包模式。他表示 对项目合作充满信心,相信天津分公 司一定会把长治项目打造成全国水泥 行业样板工程。武守富在讲话中表 示,中材国际天津分公司是由公司 内最优质的资源——天津水泥院和 中材建设的业务和相关资产、人员 合并而成。中材国际天津分公司的 成立,实现了中材国际内部优势资 源的强强联合和互补整合,进一步 提高了公司从事水泥工程承包业务 的功能和实力,这也标志着中材国 际为业主服务的能力将提升到一个 新的水平。华润水泥将第一个水泥 生产线工程总承包项目交给中材国 际最强的项目实施板块——中材国 际天津分公司,是对中材国际巨大的 支持和信任。中材国际一定把华润水 泥长治项目建成一个高质量、技术先 进、环保绿色的现代化工厂。 据了解,中材国际是目前全球最 大的水泥技术装备与工程全产业链服务 商,国际市场占有率连续三年稳居全球 第一,国内市场占有率达90%以上。在 外拓市场内抓整合的努力下,中材国际 的经营业绩不断攀升,并通过运用自主 研发的技术向更广泛的环保产业发展。 华润水泥采购总监王军祥、战略 发展总监余忠良、并购管理总监曾繁 荣、市场总监纪友红、运营总监张应 中、总经理助理吴昶,营运部技术总 监赵国东、项目总监韩俊飞,长治项 目总经理李作庆;中材国际天津分公 司技术研发中心常务副主任胡芝娟等 参加了签约仪式。 摘自《中材国际网站》中材国际 签华润水泥5.8亿总承包合同与 2China ui lding aterial esourcesCommuni cation 3B M R

相关主题