建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件
文件编号：RHD-QB-K2258 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 房屋拆除施工合同标准 版本
房屋拆除施工合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包人(全称)：(甲方)_________ 承包人(全称)：(乙方)_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称：_________ 工程地点：_________ 第二条：发包方式、合同价款及承包范围 2.1发包方式：_________
2.2合同价款：_________ 人民币大写：(____________) 2.3承包范围： 第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力： 第四条：合同价款支付： 4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式： 4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式： 4.3、付款采用银行汇票或电汇。 4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。 第五条工期
具体开工时间：日期：_________ 第六条工程质量及技术要求 6.1乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。 6.2拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。 6.3拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。 第七条施工安全 7.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 7.2乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工
拆除工程协议书 发包方：灵石县翠峰镇南头村委（以下简称甲方） 承包方：山西国祥东源矿山建筑工程有限公司灵石分公司 （以下简称乙方）甲方沟南村因地灾害沉陷，需对旧村进行拆除，乙方有意承揽，依照《合同法》及其他有关法律、行政法规规定，双方在遵循平等自愿和诚信为原则的基础上，经甲、乙双方共同协商，签订本协议。 一、工程概况 工程名称：灵石县翠峰镇沟南村地质灾害避让搬迁拆迁工程工程地点：灵石县翠峰镇沟南村 工程内容：乙方严格按照甲方要求对沟南村旧村涉及的64户村民的房屋、院落、围墙、大门、柴火房、走廊、水泥硬化地面等的拆除，并将工程垃圾清倒，并进行地面平整。 二、承包方式大包（包工、机具、燃油等） 三、工程承包范围：沟南村64户签订拆迁协议的拆迁户的旧村建筑物及走廊、水泥硬化地面。 四、合同工期 从2017年5月28日至2017年6月28日，为期一个月。
五、工程价款及结算方式： 1、工程价款： 工程预算总价为：叁拾万零伍仟伍佰叁拾玖元零叁分(￥305539.03元) 2、结算方式： 整个工程全部由乙方垫支施工，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，施工场地平整好后，由甲方组织各级验收部门验收合格后，按财政规定评审价拔款要求开取税票，拔付清工程款。 六、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关资料。 2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。 3、甲方指定工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方 1、乙方严格按甲方提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全施工、并按期完成任务。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋拆除合同
编号：FS-DY-20744 房屋拆除合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议： 第一条：工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 第二条：承包范围 一、范围内 所有建筑物：（拆除范围详见附图） 二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0
第三条：工程工期 一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日 二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物%，两个月内交付乙方总拆除建筑物的%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第四条：合同价款、工程款支付及结算 一、方向甲方支付元/㎡。 二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。 三、当工程进行到%，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。 第五条：甲乙方工作职责 一、甲方责任： 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、配合乙方做好各方面协调工作。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
拆除工程协议书 发包人：北京市长丰源房屋拆除有限责任公司 承包人：身份证号： 为一进步加强企业部管理工作、使施工现场有一个正常的生产、经营、安全管理的工作秩序，确保进场各单位各项工作有人抓，分项工作有人管，责任到人落到实处，本着“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁管理、谁负责的基本原则”，根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及《北京市房屋拆迁现场管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实手心的原则，双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作容 1、工程名称：西黄城根工地 2、工程概况：本次拆除工程为西黄城根正式房屋及附属违章建筑。 3、工作容：房屋拆除及旧物回收。 第二条作业人员 承包人根据工程需要，合理安排参施人员，保证工程顺利进行。 第三条合同工期 根据拆迁指挥部的通知进场施工，并随拆迁进度拆除施工。 第四条合同价款 1、合同拆除围：以发包人给的拆房单为准。 2、合同价款为：拆除建筑物残值由承包人收回，承包人向发包人交纳建筑物残值8 元 /㎡，暂估拆除面积为3000 ㎡；拆除面积格按照拆房单面积计算（面积为暂估面积），最后结算以实际拆除房屋面积计算。
3、本合同价款的确定：经过招投标确定，由承、发包双协商一致确认。 4、本合同价款为固定单价，在约定的风险围合同价款不再调整。 5、施工现场如发生搭设围挡、配合洒水车降尘等零星用工，发包不再支付费用。 6、因不可抗力及拆迁进度等原因造成的停、窝工发包人不承担任经济补偿。 第五条合同价款的结算和付款 1、根据拆迁单位下发拆除通知单，由发包人现场负责人共同确定拆除面积，并由双共同确 认，以此作为拆除面积的结算依据。 2、承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业容， 并取得有效的书面完工签证单据。 3、合同价款的结算支付：协议签订后，一次性交齐。 4、拆除工程结束后，承包人向发包人递交完整的拆除资料，发包人在收到决算资料后，给 予确认并办理决算手续。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全 生产的法律法规及各项规定，格按安全标准组织施工。 2、发生重大伤亡及其他安全事故，承、发包双应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢 救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3、承包人对拆除围的安全问题负责，并承担所有经济责任，协议签订后承包人向发包人一 次性交纳安全保证金人民币10万元，如有安全问题发生，发包人可以先用此资金，救助伤者及采取安全措施，无需承包人认可。如无安全问题发生完工后一次性退出承包人。第七条文明环保措施 1、发包人、承包人应格执行北京市人民政府颁发的“北京市拆除施工现场管理暂行规定”，
甲方： 乙方： 为确保工程安全顺利施工，经双方友好协商签订此协议，甲乙双方就我公司的楼墙体的拆除达成如下协议： 一﹑拆除范围 拆除范围：层至层室内的墙体的门洞开凿。（工程量以甲方最终核定的为准） 二﹑拆除费用﹑支付方式及工程期 1.经双方商定，拆除费用总金额为元（大写元整）。 2.经甲方及监理验收合格后一次性付款。 3.施工总工期为天。 三﹑施工细则及施工原则 1﹑施工细则： （1）量：确保安全，按期拆除，文明施工，环保施工。 （2）安全：拆除时乙方必须由专人负责安全，并在拆除范围内安放安全标志及安全绳。因为没有按安全防护措施进行施工，所造成的一切安全事故，均由施工方负责。 （3）明施工：施工过程中，以控制降低噪音，粉尘为主，重点解决扰民防尘问题。 2﹑施工原则：先上后下，先里后外，先非承重结构的拆除方法。 四﹑施工前的准备工作： 1﹑进行详细的书面技术交底，提供原建筑物的图纸（及地质资料），切断和封堵通往被拆除区域内的一切水﹑电﹑通风等线路及各种管道。 2﹑撤出所需要的设备及物资，施工开始后，非现场施工人员不得进入现场，以防安全事故的发
生。 3﹑在施工现场，乙方在拆除前准备防尘措施。 4﹑组织施工有关人员商讨，研究，编制施工组织设计。 5﹑根据现场情况及工程安排，准备必要机械设备，材料，人员等进场，并提前做好关键口的安全标记及指挥。 6﹑拆除施工中必须采取降尘措施，施工现场采取低噪音﹑低粉尘的施工方法。 7﹑集中堆放的渣土要覆盖绿网并洒水，防止产生扬尘并及时清运出场。 五﹑安全技术措施： 1﹑在拆除作业前，应检查水﹑电管线情况确定全部切断后方可施工。 2﹑电动机械和电动工具必须有漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。 3﹑施工人员进行拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架和其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽，手套，安全带等个人防护用品。 4﹑拆除墙体时，严禁采用掏掘和推倒的方法并采取相应的保护措施。 5﹑拆下的物料应及时清理，按品种﹑类别堆放在平整的地面上，高度应符合安全规定，并留有一定的间距，防止倒塌伤人。 6﹑拆除堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火要配有一定的消防器材，以防万一。 7﹑施工现场严禁无关人员的出入，严禁吸烟。 六﹑文明施工管理 拆除工程施工时，设专人向拆除部位洒水降尘。 七﹑墙体拆除后，并将垃圾运至到公司指定地点。 八﹑合同签订后工程不得转包。
建筑物拆除合同书范本 发包方： 承包方： 甲方将自有房屋秦金路房邑拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。 2、拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。 3、注意；施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： （1）双方商定项目总金额： _________ 元 2、结算方式： （1）自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平，一次性付清工程款。 三、施工日期： 1、本合同工程定于2012年—月—日开工，于2012年—月—日竣工。 2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权力： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地 下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、配合乙方对施工人员进行安全教育。 4、甲方指定 _______ 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。 5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施 确保施工中万无一失；并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担，。 6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 7、乙方指定_______ 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。 五、违约责任： 1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。 2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉 六、其他： 1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商
协议编号：LX-FS-A68035 建设工程房屋拆迁合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程房屋拆迁合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 订立合同双方： 建设单位，____，以下简称甲方; 拆迁户(单位)，_____市(县)____区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_____，以下简称乙方。 根据____ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。 一，乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房____幢____间，共____平方米〈原住房面积的数量，
私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。 二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029710 建设工程施工合同示范文本Model text of construction contract
建设工程施工合同示范文本(2020 版) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。承包范围：承包方式： 2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)： 3. 定额工期总天数：天 4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级：
6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。金额(大写)： 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下： 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期：年月日 2. 甲方提供图纸套数： 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：
拆除工程合同书新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
拆除工程合同书新完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范
围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为()元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。 四、双方责任及权力 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项
拆除工程合同范本 拆除工程合同书范文1 甲方： 乙方： 甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议： 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。 2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。 3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。 二、工程价款： 经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。 三、施工日期： 本合同工程定于20XX年7月26日开工，于20XX年8月8日竣工。 四、双方责任及权力
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。 3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。 乙方： 1、负责编制施工方案，制定安全环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。 5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。 6、乙方指定( )为工程项目负责人。 五、违约责任： 违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。 六、其它： 本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字
编号：_______________ 房屋拆除承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：
乙方： 甲方根据规划要求决定拆除位于_______________________________ 的住宅楼一栋，为确保拆除工程顺利 完成，经甲、乙双方协商一致，现就拆除工程相关事宜约定如下： 一、工程拆除内容： 甲方位于__________________________ 住宅楼一栋，拆除总面积约_________________ 平方米。由此产生的 所有垃圾全部清理完毕，达到场地平整符合规划、市政要求，做到工完场清。 二、工程费用本次采取一次性包干的承包方式，合同总价为：________ 元（人工、机械、管理、安全措施 费用以及税费、政府部门办理手续、垃圾清运费、拆除工程过程中所发生的一切措施费用均包含在内）。 三、工期期限： 工期为_____________ 个日历天数。每拖延一天工期罚款 __________________ 元。遇天气等原因经甲方签 证后工期可以顺延。 四、付款方式：拆除工程开工后，经甲方查验拆除工程过半并经甲方签证认可后支付合同总价款50%；建筑垃圾 清运完毕，场地平整达到规划、市政要求，甲方验收合格，一次性付清尾款。 五、双方责任和权利义务 甲方责任： 1、负责提供施工期间用水、用电（水电费由乙方按实结算）。 2、甲方为乙方的拆除工作提供便利，并委托甲方代表协调双方工作，行使甲方权利 3、甲方有权对施工进行检查、监督。有权制止不安全的施工行为，并有权要求乙方停工。 4、甲方在其能力所及范围内尽可能为乙方从事本协议内的工作提供便利条件。 5、甲方指定一名代表并授予足够的权利。该甲方代表将统一行使本约定项下的甲方权利，并在约定履行过程中负责与乙方协调。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
拆除工程安全协议书 拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。下面学习啦小编给大家带来拆除工程安全协议书，供大家参考! 拆除工程安全协议书范文一甲方：华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方：江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方承包本合同项下甲方的工程，甲乙双方就安全生产事项经协商一致，订立本合同。 1、词语定义： 下列词语具有本条所赋予的定义： 1.1 甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.工程：指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义
务不符合约定所应承担的责任。 、工程概况： .1工程名称：煤烟囱拆除工程; .2工程地点：甲方厂区内; .3工程范围和内容： 序号分项工程工程内容计量单位工程量 1烟囱拆除工程烟囱高度50m，底部直径4.38m，顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1 .4施工安全风险： .4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; .4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; .4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 .5风险防范措施： .5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如：安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等，现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; .5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备
拆除工程合同书范文 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条拆除范围 拆除工程地点：_______市_______区______________。 第二条质量标准 1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(详见附图)，附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填)，并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。（以上部分请自行修改） 2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。 第三条工期 1、施工总工期：15日历天 (从合同签订之日算起) 2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。 第四条合同金额 拆除项目成交价为￥___________元（大写________________圆整）。 第五条支付方式 该工程是通过_______________有限公司(以下简称组织交易机构)公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。 第六条履约保证金 1、人民币_____万元(包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等)，乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。 2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。
拆除房屋施工合同范本4篇 合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。下面是整理的拆除房屋施工合同，希望对大家有帮助！ 拆除房屋施工合同范本1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方在西横街有一至三层多栋旧房需要拆除，经双方共同协商，甲方现将房屋拆除工程发包给乙方施工，现就有关事项达成如下合同： 一、拆除范围及要求： 1、xx县西横街号至号旧房需要全部拆除。 2、清运整过拆除的建筑垃圾，平原地面。 3、砌筑拆除旧房前面的围墙，长约32米，高约2米，墙体为“18”眠墙(不含粉刷)。 4、自进场起，年月日至年月日完工。 二、拆除费用： 整过房屋拆除的建筑材料归乙方自行处理，砌固围墙，清运建筑垃圾，甲方另补乙方人工费、清运费围墙等工资款叁万玖仟元整(￥39000.00元)。 三、甲方责任： 1、甲方必须切断各户进户水电、外场通讯、煤气管道。
2、派一至二名工作人员监督，乙方施工及过往行人、车辆。 3、处理好相邻关系。 四、乙方责任 1、乙方在施工中做到安全文明施工。 2、拆除的建筑材料统一堆放，不得阻碍交通。 3、在实际施工中发生一切安全事故由乙方自负。 五、付款方式 整过房屋拆除完毕，甲方预付乙方元，工程全部完工后，余款一次性结清(无税票)。 六、此合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。 此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 年月日 拆除房屋施工合同范本2 甲方 乙方 因涉及到xx工程需要拆除。拆除工作由乙方负责根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下： 一、乙方必须认真贯彻国家，地方市和上级劳动
建设工程施工合同 建设工程施工合同（示范文本）》 修订工作课题组 2010. 12 第一部分协议书 发包人：(全称) ___________________________________________
承包人：(全称) ___________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1 ?工程名称：____________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________ 工程地点： 3 .工程承包范围 承包范围：《______________________________________________ 工程》施工图及招标清单 上所包含的全部内容_______ 。 4 .计划工期 计划开工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日 计划竣工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日 计划工期总日历天数_____________ 天。 5. 质量标准 工程质量标准：_____________ 合格_____________ 6. 计价方式与签约合同价格 本合同采用计价方式为_按实际工程量收方计算__________ 金额：_______________________________________________ 万元人民币 ￥：(小写) _____________________________ (最终以审计报告为准) 7 .组成合同的文件 7.1组成本合同的文件包括： (1)合同协议书及合同附件； (2)中标通知书(如果有)； (3)投标函及投标函附录(如果有)； (4 )专用合同条款； (5 )通用合同条款； (6)技术标准和要求； (7)图纸； (8)已标价工程量清单(如果有)； (9 )其他合同文件。 7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
拆除和清运工程合同书 这是一篇由网络搜集整理的关于拆除和清运工程合同书范本的文档，希望对你能有帮助。 承包方：（以下简称乙方） 甲方将拆迁项目中所涉及的部分建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经共同协商，一致同意签订本协议。 一、施工内容及工程量： 1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。 2、工程数量：拆除标准：拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。 3、注意：施工中拆下的各类废旧材料归甲方所有，均由甲方自行处理。 二、工程价款及结算方式： 1、工程价款： （1）双方商定：笨工程单价为元/㎡。 （2）项目总金额：（元） 2、结算方式： （1）自签订合同开工日，甲方只付工程款的30%（元）； （2）乙方完成全部拆除清运工作后2个工作日内，甲方一次性支付工程尾款。 三、施工日期： 1、本合同工程定于2011年5月21日开工，于2011年6月15日竣工。
2、因不可抗力或天气影响的因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。 四、双方责任及权利： 甲方： 1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交代清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。 2、负责协调切断通往北拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。 3、负责通知乙方领取拆房单 4、尽量保证向乙方所交房屋的完整性，维护乙方的合法利益。 5、配合乙方对施工人员进行安全教育。 6、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。 乙方： 1、负责编织施工方案，制定安全、环保措施。 2、积极配合甲方的工作。 3、认真贯彻执行国家及北京市有关部门对建筑施工提出的`各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。 4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。 5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失；对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。
编号：_____________拆除工程委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下称甲方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 受托方（以下称乙方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据____________市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条拆除范围 1.1拆除工程地点 万年花城项目地块 1.2拆除工程范围（四至）
第二条拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。 第四条乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。