当前位置:文档之家› 劳务分包合同解除协议书

劳务分包合同解除协议书

劳务分包合同解除协议书

篇一:解除劳务分包合同协议

解除合同协议书

甲方:XXX工程有限公司

乙方:XXX劳务有限责任公司

鉴于:

1、20XX年月日,甲乙双方签订了XXX装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。

2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致,现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。

现经甲、乙双方友好协商,就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议:

一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。

二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中,甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用,未发生农民工工资拖欠行为。

三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后,甲、乙双方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。

四、本协议一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之

日起生效。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日

篇二:劳务承包合同解除协议

篇一:解除劳务分包合同协议

解除合同协议书

甲方:xxx工程有限公司

乙方:xxx劳务有限责任公司

鉴于:

1、20XX年月日,甲乙双方签订了xxx装修工程《建设工程施工劳务分包合同》。

2、由于甲乙双方就工人单价问题无法达成一致,现双方协商一致同意解除《建设工程施工劳务分包合同》。

现经甲、乙双方友好协商,就解除《建设工程施工劳务分包合同》达成如下协议:

一、双方一致同意自本协议签订之日起《建设工程施工劳务分包合同》解除。

二、《建设工程施工劳务分包合同》履行过程中,甲方没有拖欠任何应向乙方支付的款项及费用,未发生农民工工资

拖欠行为。

三、《建设工程施工劳务分包合同》解除后,甲、乙双

方互不承担任何违约、赔偿、补偿责任。

四、本协议一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

委托代理人:委托代理人:

年月日年月日篇二:某劳务队承包合同解除与出场结算协议_secret

****劳务队承包合同解除与出场结

算协议

发包单位:

承包单位:

根据发、承包双方的努力合作,现已将上庭苑1-2#栋承包范围内的砼主体工作全部完毕,因各自单位的工作需要,就原承包合同关系予以解除,并就合同解除前后工作与结算事宜特签定如下协议条款。

一、劳务承包合同解除关系与其他事项

1、经双方确定将二零零六年十月三十一日签定的工程承包施工合同书于二零零七年九月二十日正式终止。终止后与原合同单位和个人无任何合同关系。

2、在二零零七年九月二十日以前从事上庭苑项目施工的各分项班组的工资结算工作承包人必须遵守劳务承包合

同支付规定。并在发包人于二零零七年九月二十日签字宣布合同终止后二天内与各分项班组算清工资应付数额与结欠

金额并在发包人与承包人结付工资尾款时由承包人通知所

有参加上庭苑项目施工的班组一同在场领款发放,切实做到专款专用,确保本项目的工资一分不欠。

3、承包人在与发包人结清上庭苑项目工资时,必须组织参加该项目的各分项承包班组到场说明合同解除理由,并经各班组在结算单上签字认可后,发包人方可发放结算余额,但承包人和各项承包班组在本协议书上签字后,应将该做未完的工作按发包人要求如期完成,并无任何理由再向发包人追加任何费用。

二、出场结算范围与结算方案:

1、凡属原承包合同范围中的施工内容均按二零零七年九月二十日以前已做未完或已包未完工程(除1、2#栋屋顶以上构架、楼梯间、电梯机房等砼浇捣与拆模及拆模后的所有材料清运装车外)部分,均属一次性终止合同承包关系,直接由发包人另行安排。

2、结算方案:

a、承包人应收部分金额

1、○按原合同扣减水电工资13元/㎡和扣减屋顶以下各

分项班组应做未完协定金额壹拾万

元整后,其工资计算方法为下式:1、2#栋建筑面积共

计40282㎡,单价按123元/㎡,其计价金额列式40282×123=4954686元。

2、合同以外签证单据共壹拾伍分,金额为元具体详○

签证附件。

3、○一栋西头基础及二栋整栋基础因图纸变更,协商补偿劳务工资及机械费用共壹拾陆万元整。

1+○2+○3**劳务队应收部分金额共=○

伍万玖千玖百三拾七元伍角)

b、发包人应扣部分金额

1、扣回承包人已支金额。○

2、扣回1、2#栋屋顶以下应做未完协商款100000元。○

3、扣回施红卫植筋工资8755元。○

4、扣回承包人在发包人仓库领料款___________元,详双方认○

可证明。

5、扣回施工中业主、监理、项目部等罚款____________元。发○

12345 包人扣回部分金额共=○+○+○+○+○

=_____________________________元。收支两抵,发包人还应付给承包人____________________________元。

三、其它:

1、塔吊班组、水电班组、架工班组所有借支由各班组

签字认可后,由承包人提供给发包人,所有参于上庭苑分项施工的班组合同承包人必须提供给发包人。

2、本协议由发包人、劳务公司签字、盖章,承包人、各劳务班组共同签字生效,以上各方签字后,承包人所有债务及责任均与发包人无关。

发包人签字(盖章):劳务公司签字(盖章):

承包人签字:劳务班组签字:

20XX年9月20日篇三:劳务服务承包合同

劳务服务承包合同

男方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司甲方:中国工商银行股份有限公司庆阳分行

单位地址:庆阳市西峰区西大街23号

联系电话:0934——8271233

负责人:许国军

乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术服务有限公司

单位地址:庆阳市西峰区长庆大道40号

联系电话:0934——8613312

法定代表人:闫惠荣

第一章总则

第一条为了保障甲方后勤劳务服务工作,乙方为甲方提

供后勤劳务保障的有偿服务。根据《中华人民共和国劳动

合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务服务承包合同:第二章承包合同内容

第二条乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务(包括甲方县

支行及点的后勤劳务服务)。

第三条为甲方提供劳务服务的范围及内容。

(一)负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。

(二)负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。

(三)负责提供甲方所需炊事劳务服务。

(四)负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。

(五)负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。(六)负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。

第三章服务费用和结算方式

第四条劳务承包费用标准

根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务服务承包费(以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单),劳务服务承包费用含:劳务人员工资、单位承

担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙

方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保

险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一

劳务分包合同

项目劳务分包合同 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 二、承包的范围及承包方式 (一)承包范围:甲方要求乙方完成之所有零星项目,承包内容如下(以下描述仅是概括性的,并不仅限于以下内容,乙方应全面了解工程的实际范围,并承担其所有的风险)。 包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程中甲方要求乙方完成之所有零星项目工作内容。 (二)承包方式:所需的计时(工)人工,包安全包文明施工; 三、合同工期: 工程合同工期总日历天数天,拟从年月日开始施工,至年月日完工。如未具体约定合同工期,乙方施工进度必须满足甲方的进度要求,否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日(公历)前进驻施工现场,否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的,工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定综合单价合同,工程暂定总价:¥(大写元); 2、劳务分包综合单价:详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于: 3.1固定综合单价包含所需的人工费、材料费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式:包人工、包施工所用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工,包保险、包管理费、包利润、税金等全部费用;

3.1.2. 按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府规定的工人应得的工资、奖金、补贴、加班费、赶工(抢工)费,及各种保险、证件办理费开支等; 3.1.3. 各种材料的制作、搬运、转运、安装、检验试验、安装后的检测、检验等费用和相应所有损耗、样品的一切直接、间接等全部费用,以及施工机械及设备等进出场费、安拆费、修理费、保管费等,现场施工人员及材料、设备的保险费用及工伤事故处理费; 3.1. 4.本合同范围内的工作或与本合同有关的其他工作所需的检查、待检、测量及放线等造成的配合、等待等耗费的时间,超高增加费、降效费、垃圾清理及运出工地、成品保护、与甲方另外的分包队伍及业主指定分包的配合;含各种材料转运(倒运)、装卸,工完场清;含开工、竣工及施工过程中,甲方举办的各种仪式、迎接上级领导检查所进行的清扫、排队等所需的费用。 3.1.5. 因业主原因造成而甲方又未获得索赔的窝工及设备闲置费; 3.1.6. 综合固定单价不因市场价格波动等各种风险或其他原因而变动,结算按合同综合固定单价计算; 3.1.7. 按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进出场工作证、平安卡及施工形象费用等; 3.1.8. 夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费及因工期需要而必须发生的赶工措施费等; 3.1.9. 根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用; 3.2. 单价约定:如本合同执行过程中发生合同外的工程项目,单价按照当地定额中相应的类似项目的各分项综合单价与甲方投标类似项目的综合单价换算(下浮20%)计价,工程量按实计量,且不超过业主给甲方审定的工程量。 3.3 本合同工程不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作,否则一律不予签工。 4、特殊情况需要签单的,能计算工程量的按实际工程量计算,不能计算工程量的,按《零星合同》执行。 4.1属于乙方的合同范围内工作。若由其它施工单位或个人代其完成,不论数量或金额的多少均从当月应付乙方工程款中扣除,并另加收该数量或金额的 20 %作为甲方管理费用。 以上单价:⑴已包含但不仅限于承包范围及内容所要发生的费用,在合同承包范围及承包方式未变更的情况下,此单价一律不作调整;⑵已包含于本合同但乙方存在不明确时,经项目部确认属于乙方需完成的签证工作内容;⑶合同单价中已包含乙方的社会保险费、社保、医保、法定节假日、夜间施工费、管理费、利润等。 五、履约保证金: 为确保工程质量、进度、安全达到要求,确保合同严格执行,让工程施工顺利开展。乙方在合同签订当天向甲方一次性交纳履约保证金元(大写:元整人民币)。

劳务分包合同(零工)

劳务分包合同 甲方(总承包方): 乙方(分包方): 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则,双方就本工程施工合作事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、分包工程名称: 3、工程地点: 4、分包内容(范围):零工。 5、工程承包形式:全费用单价合同。 6、质量等级:合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收;质量评定部门:现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算,单价零工:2元/平方米。结算按实际为准。 2.付款方式:甲方承诺按照工程的进度情况付款,付款比例为已完工程实际造价的95%,优先考虑甲方的资金情况,若资金紧张可随时延缓支付,最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面:乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设

备的检测和使用安全,甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面:乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理,并对施工现场及质量负责。 四、工地代表: 1、甲方委派同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作: 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度,并对工程质量、安全进行监督,实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费,根据工程进度及时提供材料。 5、⑴甲方有权对施工违法、违纪违规等(质量、安全、工期)行为进行罚款; ⑵甲方书面通知乙方整改,三日后未见成效,甲方有权随时高价引进施工队伍,所有费用由乙方承担; 六、乙方工作: 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度,按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成; 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工

建设地工程施工劳务分包规定合同(2017的修订版)

合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称: 承包人: 劳务分包人: 签订地点: 签订日期:年月日

建设工程施工劳务分包合同 承包人: 劳务分包人: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1. 劳务分包作业概况 总包(或专业分包)工程名称: 劳务作业地点: 劳务分包作业范围及内容: 。 2. 劳务分包作业期限 计划开始日期:年月日 计划完工日期:年月日 作业总日历天数为:天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。 3. 劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,并符合总(分)包合同有关质量的约定。 4. 劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币元(RBM:)。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价,具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外,不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同及其附件; (2)履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件; (3)中标通知书(如果有); (4)投标函及其附录(如果有); (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工作量清单或预算书(如果有); (8)本工程施工总承包合同及补充合同(协议); (9)本工程施工专业承(分)包合同及补充合同(协议)。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准;地方政府及国家没有规定的,按承包人指定的规范、标准执行;工程施工期间,如果有新版的规范和标准颁布,原则上应执行新版的规范和标准,仍需执行非最新版本规范和标准的,需征承包人同意;新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。 7. 承包人 7.1 提供总(分)包合同 承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件,但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。 7.2 提供劳务作业现场和劳务作业条件 7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。 7.2.2 承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件,包括: (1)将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内; (2)向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件; (3)向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料;

劳务合同终止协议

劳务合同终止协议 篇一:劳务合同终止协议 金堂怡静湖二期1#2#7#楼工程项目 “劳务施工合同”终止协议书 施工总包单位:成都威达建设工程股份有限公司(甲方)项目负责人:刘世荣 劳务施工单位:成都诚挚劳务有限公司(乙方)项目负责人:冯利学 由于业主成都金堂发展投资有限公司(以下简称“成金发展”)实行内部股权改革,未按合同约定拨付工程款,造成工程自XX年春节后停工至今。施工单位与劳务公司未能就复工达成一致意见,双方在成金发展的协调下,经协商同意终止“劳务施工合同”,并就相关善后工作达成一致意见,签订本协议书。一合同终止 甲乙双方终止于XX年3月1日签订的“劳务施工合同”(以下简称“主合同”),终止双方于XX年10月1日签订的“补充协议”。二价款结算(一)价款结算原则结算总价款=主合同价款+补充协议价款+停工损失+保证金-已付工程款-扣款罚款(二)主合同价款结算:元207元/m2× m2= 元(结算单价207元/m2,建筑面积见“附件一”)说明:建筑面积按最新“国家建筑面积计算规则”计算,未完成顶板浇筑的部分不计算面积。

(三)补充协议价款结算:元 1、分项计价工程:元(分项工程量、单价、总价款见“附件二”) 2、1#2#楼单价增加价款结算:元(增加单价:10元/m2,面积见“附件三”)(四)停工损失 1、停工损失计算时限:XX年2月6日—XX年11月14日(管理后勤班子时限另计) 1 / 3 (五)扣款罚款:元(扣款、罚款详见附件四)三结算价款支付方式 1、结算总价款分次支付,由乙方提供劳务发票和租赁票据,具体时间及比例由成金发展监督落实。 2、由于木工班组需要完成胀模剔打或扣除剔打费用,木工班组所差费用可在乙方与班组完善手续后由甲方代支。 3、租赁材料由甲乙双方清点数量后移交甲方,移交后的租赁费由甲方支付。 4、为保证民工工资支付到位,支付结算款时,由乙方项目负责人通知劳务班组负责人到项目部完善手续,班组领取后的剩余部分按本条第1款约定的分期期限由劳务公司项目负责人领取。四现场清理及移交 1、双方签订本协议次日(月日),乙方必须安排人员来现场与甲方人员及其他方人员进行材料清理或移交,该项工作在天内完成。(删除) 1、乙方必须安排落实班组在月日前完成各楼层渣土、

劳务合同管理制度

劳务合同管理制度 篇一:劳务分包合同管理制度 劳务分包合同管理制度 为防范市场风险与法律风险,提高企业经济效益,减少因合同签订、履行过程中的纠纷,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规,结合我公司实际情况,特制定本管理制度。公司坚持以本制度来规范公司的合同管理行为,保证全面履行劳务分包合同。 一、劳务分包合同的订立 第一条劳务作业发包时,发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。建设单位

不得直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 第二条劳务作业招标发包的,发包人、承包人应当在中标通知书发出后30日内订立劳务分包合同;劳务作业直接发包的,发包人、承包人应当在承包人进入施工现场前依法订立劳务分包合同。 劳务分包合同订立后,除依法变更外,发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第三条劳务分包合同应当采用书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖企业公章,不得使用分公司、项目经理部印章。 第四条劳务分包合同应当明确以下主要内容: (一)发包人、承包人的单位全称; (二)工程名称、工程地点、劳务作业承包范围及内容、质量标准、劳务分包合同价款;

(三)合同工期以及调整的要求; (四)劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施; (五)劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序; (六)劳务作业内容变更、洽商的形式和要求; (七)施工现场及劳务作业人员的管理要求; (八)临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿,根据双方施工现场管理约定进行罚款的标准和确认程序,材料保管责任; (九)劳务作业验收的条件及程序; (十)违约责任; (十一)争议的解决方式; (十二)发包人、承包人联系方式,以及发包人的项目经理,承包人的项目负责人的相关信息; (十三)其他应当在劳务分包合同中明确约定的内容。

教师劳务合同

教师劳务合同 聘用企业:_________ 受聘人:_________ 依据《_________》和《_________》文件精神及有关人事政策、法规,经_________人民政府常务会研究决定,在教育系统试行新教师任用协议制。聘用企业与受聘人员按照自愿、平等的原则,签订此任用协议书并一同履行如下条款。 一、聘用企业聘用受聘人员为_________学校教师,从事_________学校教育教学工作,聘用期限为三年,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止。 二、在聘用协议期内,受聘人员享受公办教师一切待遇,聘用协议一经解除,即终止聘用期内的一切待遇。 三、聘用期内,受聘人员按照聘用企业制定的岗位职责履行义务,完成_________学校教育教学工作任务目标。 四、受聘人员在聘期内不得到其它学校应聘,否则视为自行终止协议。聘用协议期满,根据检测情况和被聘教师个人意愿,可以在原聘用企业续签协议,也可到县内缺编的其它农村中小学应聘。 五、聘用协议期内,受聘人员出现下列情形之一者,聘用企业可以解除聘用协议。 1、不能按时完成工作任务目标,给学校工作造成严重

损失的; 2、不服从聘用企业工作部署的; 3、严重失职,对学校利益造成重大损害的; 4、不能认真履行本岗位职责,违反工作纪律或其它规章制度,品行不端,师德修养差经教育仍不改正,在校内及社会上影响很坏者; 5、年度检测不通过的; 6、被依法行政拘留、刑事拘留或劳动教养的; 7、患病或非因公负伤,医疗期满仍不能从事原工作,又不服从另行部署适当工作的; 8、受聘人连续旷工15天或一年内累计旷工30天以上的; 9、fl功习练者。 六、下列情形之一者,受聘人员可以规定聘用企业解除聘用协议。 1、聘用企业不能履行聘用协议; 2、经聘用企业同意,受聘人员升学、应征入伍、调出绥中县教育系统到其他企业工作。 七、聘用双方都应认真履行协议约定,任何一方违反协议约定,都要承担违约责任,造成经济损失的,应按现实损失承担经济赔偿。 八、此协议一式四份,聘用企业、受聘人、县教育局、

(完整版)北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本(BF—2009—0208)

(BF―2009―0208) 合同编号: 北京市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月

第一部分协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人) 劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、分包合同内容: 2.1本合同分包范围: 2.2本合同劳务作业内容: 3、工程地点: 建筑面积:

4、合同价款总额元(人民币), 大写元。 5、分包工作期限 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历天数为:天 6、劳务作业人数:人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款; (6)标准、规范及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单; (8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 8、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间:年月日 合同订立地点: 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 联系电话:联系电话: 第二部分通用条款 9、发包人权利和义务:

9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

铝灰处理劳务分包合同模板

编号:GR-WR-33908 铝灰处理劳务分包合同模 板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

铝灰处理劳务分包合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 铝灰处理劳务分包合同 承包商(简称甲方): 分包人(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与承包人已经签订总承包合同,承包人和分包人双方就分包事项经协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:新疆神*铝业公司铝灰处理工程 2、工程地点:新疆神火煤电*限公司院内 3、工程内容及范围: (1)该工程所需设备由甲方与发包商协商解决,按照甲方与发包商的约定的工艺进行施工; (2)除尘系统按照倒灰房+球磨机出料口+提升机顶部+振动筛顶部设置吸尘罩(外配简易风量调节阀)进行收尘,收

尘气体经风管入双筒旋风除尘器和布袋除尘后,尾气经烟筒排空; (3)乙方处理的铝灰应达到标准; (4)乙方将处理后的铝颗粒和筛下的铝灰分类包装,按照指定地点摆放; (5)乙方负责辖区内的卫生打扫工作; (6)结算方式和结算价格:。 结算方式:按规定,由甲乙双方联合进行过磅验收,以铝颗粒实际过磅净重为准作为结算数量: 结算价格:。 二、承包方式: 甲方负责铝灰处理工作人员、材料工器具、劳保及施工人员的食宿,乙方工作人员的意外险由乙方负责。 三、铝灰的质量验收: 铝灰质量如达不到双方约定的标准,乙方可进行返工清理。 四、结算方式: 每月底根据乙方实际交付的数量进行结算

标准版劳务分包合同书完整版

编号:_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》(以下简称为“总合同”)的条款及本工程施工具体情况, 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿;平等协商一致,达 成以下合同条款:并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点,其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准,在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求: 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准,(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222-95》精心组织施工;规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸(含修改及变更),甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理,确保分部分项工程95%合格,工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期: 竣工日期: 合同工期: 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误,每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币¥1000元,并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围: 五、分包方式:包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币¥万元)

学校委托培训劳务合同范本

学校委托培训劳务合同范 本

劳动合同与劳务合同是极易混淆的两种合同,两者都是以人的劳动为给付标的的合同。劳动合同依劳动法第16条规定“劳动者与用人单位确立劳动关系,明确双方权利义务的协议”。而劳务合同通常意义上是指雇佣合同。 学校委托培训劳务合同范本 培训单位:____学院(或学校),以下简称甲方; 委托培训单位:____,以下简称乙方; 学生:____,以下简称丙方。 为了开辟人才培训的渠道,加速智力开发,保证受培人员的质量,明确培训各方的责任,为社会主义现代化建设提供更多更好的人才,经甲、乙、丙三方协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条甲方对丙方的授课内容,应按照教育部对同类本科生(或大专、中专生)所规定(部属学校按其系统的有关规定)的科目、学时安排,不得降低对丙方的要求。甲方对丙方在校期间的德、智、体发展情况,应于每学期末向乙方作一次详细介绍。 第二条甲方如发现丙方有违反校纪校规的行为,应及时与乙方取得联系,共同研究处理办法,丙方在期末思想品德评为“差”等、学期内有三门功课不及格,一年之内有两门功课补考不及格者,甲方有权劝其退学或取消其学籍。 第三条甲方负责丙方奖学金的评定和发放。奖学金每学期评定一次、分一、二、三等,具体评定和发放方法、标准,按甲方的统一规定办理。 第四条乙方承担丙方在校学习期间的全部学费和奖学金费。学费每人每学期__元,奖学金每人每学期__元,其它费用每人每学期__元。丙方的以上费用,乙方应于每学期学生报到时直接汇到甲方,或由丙方带交给甲方。 第五条乙方应按规定发给丙方工资(标准工资加地区生活费补贴,不发奖金)和其它福利待遇,丙方如在甲方食宿,乙方按规定每天补助丙方生活费__元(如国家有新规定,按新规定执行),向甲方支付丙方的寄宿费和代伙费。丙方节假日回家的来回路费,乙方按规定给予报销。 丙方如不在甲方食宿,其家离甲方两公里以上,乙方应按国家规定按月发给交通费补贴。 第六条乙方要加强对丙方的管理和教育,要经常了解丙方的学习和思想品

劳务分包合同零工

劳务 甲方(总承包方): 乙方(分包方): 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则,双方就本工程施工合作事项协商一致,签订本合同。 —、工程概况: 1、工程名称:_______________________________________________ 2、分包工程名称:____________________ 3、工程地点:______________ 4、分包内容(范围):零工。 5、工程承包形式:全费用单价合同。 6、质量等级:合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收;质量评定部门:现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算,单价零工:2元/平方米。结算按实际为 准。 2.付款方式:甲方承诺按照工程的进度情况付款,付款比例为已完工程实际造价的95%优先考虑甲方的资金情况,若资金紧张可随时延缓支付,最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面:乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全,甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面:乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理,并对施工现场及质

量负责。 四、工地代表: 1、甲方委派—同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派_同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作: 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度,并对工程质量、安全进行监督,实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费,根据工程进度及时提供材料。 5、(1)甲方有权对施工违法、违纪违规等(质量、安全、工期)行为进行罚款; ⑵甲方书面通知乙方整改,三日后未见成效,甲方有权随时高价引进施工队伍,所有费用由乙方承担; 六、乙方工作: 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度,按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成; 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工 程相关的特种作业人员,持证上岗 3、按照相应的工程施工规范、标准进行严谨、科学施工,对不按施工工艺施工,且达不到验收标准的,应限期停工整改,否则进行退场处理。 4、乙方必须全面负责施工内容范围内的卫生清理、质量维修。现场物料要堆放整齐,按照文明现场施工的有关规定标准,做到文明施工、绿色施工。高温天气施工应做好

解除劳务合同协议书范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K6896 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 解除劳务合同协议书范 本标准版本

解除劳务合同协议书范本标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方(派遣单位)名称: 住所: 法定代表人(委托代理人): 联系电话: 乙方(用工单位)名称: 住所: 法定代表人(委托代理人): 联系电话: 四川省劳动和社会保障厅印制 根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定,甲乙双方经过平等协商,订立本协议,并承诺

共同遵守。 一、劳务派遣合同期限 甲方按照乙方要求从xx年xx月xx日起派遣名劳务人员到乙方工作,派遣期至xx年xx月xx日止。 二、劳务人员的派遣与变更 (一)乙方要求甲方派遣的劳务人员必须符合以下条件: (二)甲方负责按照上述条件组织派遣劳务人员。派遣的劳务人员一经确定,甲乙双方应拟订《劳务派遣人员清单及岗位》,并签字、盖章作为本协议的附件。甲乙双方按照本协议约定对被派遣的劳务人员进行变更的,要相应修改《劳务派遣人员清单及岗位》,并须经双方签字、盖章认可。 三、劳务费用标准及结算

(一)劳务费用标准:乙方按照每人每月元标准向甲方支付劳务费用,劳务费用包括应支付甲方派遣的劳务人员的工资、应缴纳的各项社会保险费及其他费用。 (二)结算时间和方式:乙方每月日前以银行转帐方式将本月劳务费用一次性支付到甲方帐户。 四、甲方的权利和义务 (一)乙方如有违反本协议、拖欠各类应付费用以及违反劳动保障政策损害劳务派遣人员合法权益行为的,甲方可依法向乙方交涉,要求乙方继续履行义务并按实际损失的情况向乙方索赔。 (二)甲方可以采取多种形式了解乙方使用劳务派遣人员的情况,乙方应予以配合;甲方应配合乙方做好劳务派遣人员的管理工作,协助乙方教育劳务派遣人员遵守相关法律、法规和乙方依法制定的规章制

劳务分包规定合同51873

工程劳务承包合同 合同编号: 发包方:(以下简称“甲方”) 承包方:(以下简称“乙方”) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方就乙方为工程施工提供劳务一事,经双方协商签订本合同。 一、乙方情况说明 : 号: 户籍所在地: 二、工程承包围及工程总造价 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包围: 4、承包方式:单价承包。(包工和施工小型机具,包质量、包安全生产、文明施工及隐含风险在的费用总和)。 单价一览表 三、合同期限及进度 1、工期:本合同自双方签字盖章之日起,以乙方完成甲方施工任务终止时间。 2、进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。 3、暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。 四、劳务人员基本素质要求 1、年龄在20-55岁之间。 2、身体健康,能吃苦耐劳,作风正派,无犯罪前科。 3、从事高空作业、井下作业等人员,不得有恐高症、心脏病等疾病。

4、电工、钢筋工、机械操作等特种作业人员必须持有相关部门颁发的书。 五、劳务结算及支付方式 1、本工程劳务费用实行按月或一定进度节点验工计价、竣工末次计价的方法结算付款。 2、甲方经现场验收合格确定数量及金额后,与乙方开具结算凭证,乙方凭甲方的凭证提供等额的3%增值税专用发票。 3、财务支付流程:甲方公司将对乙方帐目审批后进入报批资金使用计划,待资金使用批示下达后,甲方将通知乙方至甲方公司领款。按照当月月底前帐目入账,下月月中前支付予乙方。劳务费支付于下列账户,户名,账号,开户行。 4、合同项目完工后,甲方负责对乙方进行末次验工计价,双方签认《结算协议》,办理退场手续。甲方根据项目资金实际情况及合同约定,决定一次或分期支付余款,不计利息。 六、甲方的权利和义务 l、负责审核、监督乙方特殊工种岗位人员的岗位证书及工作技能;负责对乙方劳务作业人员进行岗前培训,并在施工前对乙方劳务人员进行技术交底和安全教育,让乙方劳务人员熟悉掌握有关操作规程、操作技术及必要的安全知识。 2、监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规进行文明施工和安全生产。 3、根据实际情况,调整并下达施工进度计划,可对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。 七、乙方的权利和义务 1、乙方同意在签订承包合同前,向甲方缴纳人民币壹万元的履约保证金。如因乙方未支付劳务人员工资引起的纠纷,造成的一切后果由乙方负责和承担,甲方有权从未付劳务款或履约保证金中直接扣除与乙方应当支付而未支付工资相对应的钱款。 2、乙方必须具备与本工程相对应的流动资金,有从事同类工程施工的施工经验,具有组织同类工程施工的熟练技术工人和施工机械设备的能力。技术工人为具有相应书、上岗证书的劳务人员。按法规规定,乙方投入本工程的设备、机具需检测标定的,必须检测标定且在有效期。如甲方认定乙方所进资源不能满足要求,甲方有权要求乙方限期整改;否则,甲方有权直接解除劳务承包合同,已进场的人员、机具设备,乙方负责清退并自行承担费用。 3、严格执行国家有关用工政策,按时支付劳务工人的工资,进场时向甲方报送全部人员、复印件,严禁与施工无关人员进、住施工现场,否则由乙方每次向甲方支付违约金1000元。

工程分包合同终止协议书

工程劳务分包合同终止协议书 甲方:安徽金力防雷工程技术有限公司(以下简称甲方) 乙方:合肥开创广告工程有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方于2017年12月21日签订了《达棒山风电场风机及箱变接地工程分包合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程分包合同解除事项协商一致,达成以下协议。 一、甲乙双方自愿同意解除“原分包合同中所有分包的施工项目”。 二、甲乙双方的关联文件及对本工程所签订的涉及到双方义务各项合同、还包括在执行中双 方所担保的责任项目(未施工的64台风机及箱变接地施工)同时解除。 三、解除合同签订后,施工单位应无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料(包括但 不限于已施工7台风机的材料质量证明文件、施工过程资料、第三方检测合格报告等)。 四、本工程乙方已施工7台风机主接地网,但箱变接地分项工程因工序问题未进行施工。经 双方友好协商后,甲方按原合同单台风机及箱变接地施工费用17500元价格和乙方进行结算(需按原合同规定扣除5%质保金,质保期满后再进行支付),共计¥:122500元(壹拾贰万贰仟伍佰元整),乙方负责在规定时间内对已施工的7台风机剩余接地部分进行施工,满足国标及使用要求。 五、乙方在现场施工期间产生的一切费用及债务问题自行解决。 六、乙方施工完7台风机所有接地施工,并开具该项目增值税专用发票(3%)到甲方后15 个工作日内,甲方支付乙方工程结算款¥:116375元(壹拾壹万陆仟叁佰柒拾伍元整)。

劳务分包合同备案填写要求word资料29页

关于印发《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合 同管理暂行办法》的通知 各区(县)建委、各区(县)工商分局、各省驻京建管处、各集 团(总公司)、各有关单位: 现将《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》印发给你们,请依照执行。 附件:北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管 理暂行办法 北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局 二○○九年八月十七日 北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂 行办法 第一章总则 第一条为了加强本市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包活动的监督管理,规范劳务分包行为,维护建筑市场秩序以及劳务分包合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(建设部令第124号)等有关法律法规的规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同(以下简称劳务分包合同)的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督管理,适用本办法。

本办法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而 签订的协议。 劳务作业发包人(以下简称发包人)是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业;劳务作业承包人(以下简称承包人)是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳 务分包企业。 第三条市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门(以下简称市住房城乡建设委)负责本市劳务分包合同的统一监督管理。 区县建设行政主管部门(以下简称区县建委)按照属地管理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督管理。第四条相关行业协会应当发挥行业组织的自律职能,制定企业信用标准,归集企业信用信息,促进信用产品的使用。 第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时,发包人、承包人应当依法订立劳 务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。

建设工程劳务分包合同纠纷案

建设工程劳务分包合同纠纷案 原告:某劳务公司 被告:某建筑工程公司 代理人:蔡俊杰律师 案由:建设工程劳务分包合同 受案单位:北京市朝阳区人民法院 案情简介: 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同,由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万,工期150天,自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因,直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议,在工地所在地建委的协调下,双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议,被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元,对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后,原告起诉被告,要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元,支付赶工费20万元,并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决,判决被告支付原告利息5000元,驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员: 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案,本律师接受被告的委托,出庭参与诉讼,为履行代理人职责,现根据事实和法律,发表以下代理意见,请合议庭采纳。 总的代理意见:

原告请求的多项费用,在共同委托评估公司所作的评估报告中,已作了评估;且在结款时,双方已在支票根上共同签字,明确劳务费用已全部结清;原告的诉讼请求没有事实和法律根据,应当予以驳回。 具体意见如下: 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 (1)被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务,已将劳务费支付给了原告。 (2)原告在领取最后一笔款时,在支票根已签字言明:“按双方协议,全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项,都已结清了,不再有任何纠纷。 (3)在2006年12月30日的《协议书》中,双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日,也只有十几天的时间,哪里来的2268400元的违约金。 (4)在2006年12月30日的《协议书》中,确定付款日期的同时,未约定违约金,无违约金条款。 2、按照旧合同,原告该项主张也无事实根据 (1)起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书,被告从未收到过; 第二、即使根据合同,双方也无关于默认结算书的约定: 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下:“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为:工程承包人确认结算资料后,14日内付款。 第三、实际上,双方共同委托求实公司鉴定的行为,已表明之前双方未有结算确认,否则还要委托鉴定作什么? 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书,即说明原告所说的确认不成立。 (2)、索赔没有根据

幕墙工程劳务分包合同标准版

幕墙工程劳务分包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法规,以及甲方与业主签订的工程施工总承 包合同(以下简称主合同),甲方将 标段中幕墙工程分包给乙方施工。为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则,就本合同事宜,经协商一致达成如下条款:1 工程概况 1.1分包工程名称: 1.2分包工程地点: 1.3分包工程承包范围: 1.3.1承包范围为包括幕墙加工、

装卸制作、安装及相关联部位的收边收口等内容(含测量放线、埋件安装、材料装/运输、各种试验、检测的人工配合、材料的加工、制作、安装、注胶、成品保护保养、维修等所必须的各项工作),若因乙方施工的进度、质量以及材料计划的下达时间等不能满足施工总进度要求,乙方必须承担相关责任与损失,且乙方必须在甲方允许时间内达到甲方节点进度要求;否则,甲方有权减少乙方承包的工程量,若连续两次未达到甲方节点进度要求,甲方有权解除合同将乙方清除 出场; 1.3.2乙方的承包范围还包括成品码放、现场局部脚手架架板的固定与转移、施工过程中影响安装的局部主体剔凿及处理、甲方要求的与其他第三方的交叉收口作业、电焊作业的成品保护与火灾防范等。 1.4分包工程工作内容:详见附件一《工程量清单》 1.5承包方式: 1.5.1乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量,即包人工、包质量、包工期、包施工安装工具、包安全施工、包文明施工、包工程验收、包现场管理费、包现场材料卸车及转运费(包括现场内的水平、垂直运输的一、二、三次或因工作需要的其它多次转运)、包甲方采购材料到施工现场领料后的保管、包现场仓库的搭设、包配合甲方幕墙各种试验、检验人工费、包夜班抢工加班费、包春节或其它法定节假日加班费、包高温费、防寒费、劳保费、社保费、人身意外保险费用等按国家规定应由劳务人员享有的福利待遇、包施工机具、设备及

相关主题