钻孔灌注桩施工合同
（示例）
发包单位：____________________
承包单位：____________________
日期：_____________________
钻孔灌注桩施工合同
发包单位：________________________________ （以下简称甲方）
承包单位：__________________ （ ___________ 下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同以下条款，以资双方共同遵守：
第1条工程概况：
1.1工程名称：钻孔灌注桩（抗浮桩）桩基工程
1.2工程地点：________________________________
1.3承包的工程内容和工程量：
①承包的工程内容：钻孔桩施工、灌注混凝土、钢筋笼加工及安装。
②工程量：桩径：0 mm，有效桩长，共根，合计：实桩延米工程量约：（米+1.0桩头）x 根= 米；实桩砼方量约：
米x（0.4 x 0.4 x 3.14 ）x _根= m 3;空桩延米量约：10.0米
x 191根二米；其结构详见设计图纸。最终结算的工程量以现场实际施工完成的工程量进行结算。
第2条工程承包范围：
钻孔灌注桩基工程桩及为完成工程桩的相关事务（甲方要求不打试桩），不包含泥浆清理外运、砼材料试验、桩基检测及相关的外界协调问题；甲方把施工用电架设到施工现场、随时为乙方开通施工便道及平整施工场地并提供施工用水水源等。
第3条承包方式：包工不包材料（不含钢筋原材料和商品混凝土）、包机械工具、包质量、包工期、包安全，即甲方购买商砼并运送至施工现场钻孔口及
购买钢筋运送到施工现场乙方指定位置。钻孔灌注砼
冲盈系数1.15，钢筋损耗率3%
第4条施工日期：
4.1开竣工日期：本工程自开工之日起总日历有效工期：共计_55日历天，
（在每天24小时连续施工情况下（由于甲方原因、不可抗力等非乙方原因造成停工、工效降低时工期顺延）；因甲方原因造成工期顺延超过3天时，甲方应按照有关规定向乙方给予一定的经济补偿。
第5条工程质量：
乙方严格按照国家现行的桩基工程施工验收规范及工程施工图
纸要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
第6条合同价款及支付：
6.1工程价款：本桩基工程按固定合同单价包死：实桩按砼立方数：
元/m3,空桩实桩砼约』3,实桩合同价款预计—元。空桩工程合同总价款
为—（大写：—），含乙方提供税票。若有设计变更时，工程合同价
款则依实际施工工程量相应据实增减。
6.2工程款支付：
1 ）、合同签订后3日内甲方向乙方支付贰万元作为定金，定金可冲抵最后
一次合同价款
2 ）、钻孔灌注桩工程完成50%寸甲方向乙方支付 _万元整，全
部完工时甲方向乙方支付至完成本工程合同价款总工程款的90%桩
基检测合格后十天内余款一次结清。
第7条合同价款的调整：
合同价款的调整：合同订立后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况
之一可作调整：
1、甲方代表或监理工程师确认的工程量增加；
2、甲方代表或监理工程师确认设计变更或工程洽商；
3、一周内非乙方原因造成停水、停电或甲方原因造成停工累计超过8小时；
4、合同约定的其它增加或调整；
5、其它政策性调整。
乙方在上述情况发生10日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方代表，甲方在收到乙方通知后5日内应给予书面答复，否则视为同意。
第8条图纸、资料：
甲方提供施工现场工程地质勘察资料、工程施工图纸、总平面图及地下管网线路资料、空中线路资料及周边建筑物资料等，并保证资料真实准确，若甲方没有提供或因提供的资料不准确造成延误等问题，责任由甲方处理并承担因此造成的经济损失，工期相应顺延。
第9条甲方责任：
9.1负责办理施工准建手续及场地的征地、拆迁、清除地上地下障碍物，负责协
调周边的各种关系，并在开工后负责解决以上事项的遗
留问题。
9.2将施工所需水、电线路接至施工现场双方指定地点，并保证施工进出场道路
的畅通及施工区域场地平整坚实；乙方所用水、电费用均由甲方承担。
9.3开通施工场地与外地连接道路，满足施工运输的需要，随时为乙方施工开
通便道并保证施工期间畅通及设备顺利进退场；按乙方要求及时提供合格的商砼、钢筋并及时把泥浆清理出场。
9.4将水准点与坐标控制点和安全技术交底以书面形式交给乙方，并进行现场交
验。
9.5甲方负责提供并将施工用商砼、钢筋等主材料运送至现场乙方指定地点，如
因商砼、钢筋未及时运送至现场或因其质量问题造成的一切后果及损失均由甲方负责；砼材料试验费用由甲方负责。
9.6甲方应在现场派驻现场代表，全权代表甲方监督检查工程质量、进度、工程
中间验收和隐蔽工程验收。
9.7甲方在工程施工完毕后，负责及时组织委托有关单位进行桩基检测及验收。
第10 条乙方责任：
10.1严格按施工图纸、技术规范、施工说明、设计变更通知单和国家现行的桩
基工程施工验收规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量。如发生问题，应及时处理并采取补救措施。
10.2组织施工机械、施工人员、管理人员进出场，做好施工准备工作，做到安
全文明生产。
10.3做好施工原始记录，隐蔽工程记录，做好有关资料收集和整理，
竣工资料一式三套工程完工后移交给甲方。
10.4接受监理公司监理，服从甲方指令和工地管理。
10.5按设计要求施工，保证桩长、桩位、桩径的偏差在施工验收规范的允许偏
差范围之内，否则，由乙方负责免费维修并赔偿甲方因此造成的一切损失。
钢筋试验费由乙方负责。
10.6如因施工原因造成的断桩或桩深不够，其损失由乙方负责并无
偿处理；如因开挖原因造成的断桩由甲方负责。
第11 条质量与验收：
桩 基 工 程 施 工 分 包 合 同 （旋挖灌注桩） 甲方：龙元建设集团股份有限公司乙方：杭州华峰地基基础工程有限公司 年月日
桩基工程施工分包合同（灌注桩） 总包人（甲方）：龙元建设集团股份有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：传真： 分包人（乙方）：杭州华峰地基基础工程有限公司 联系地址：邮编： 联系电话：许金富传真： 鉴于杭州天溪湖住宅一期工程项目（以下简称“本项目”）为杭州富 春江旅游度假区开发有限公司（工程建设单位方）建设开发的项目，甲方为 本项目的施工总承包单位，并已经与工程建设单位方签订了施工总承包合同， 现甲方将本项目的桩基工程分包给乙方，由乙方负责施工，乙方在本签订本合 同之前，已经非常熟悉本工程处于甲方承包工程的关键线路上，并充分了解甲 方就工程质量、工期、安全等向建设单位所承担的违约责任。现依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工事项协商一致，订 立本合同，以共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：杭州天溪湖住宅一期工程 工程地点：杭州市桐庐县分水镇 工程范围及专业分包内容： 旋挖桩桩基工程施工：施工图中的桩基础工程，包含且不限于：定位放线、旋挖桩成孔所有的施工工艺（泥浆护壁、打拔钢护筒）、钢筋笼制作和安装、砼浇灌及振捣、负责砼浇灌前及浇灌过程中对钢筋笼的保护、负责灌注过程中对砼超灌量的控制、负责剔凿桩顶浮浆及找毛、负责涉及桩基础工程的相关预埋及检测、参与基础工程竣工验收并对桩基础工程验收质量负责等涉及与桩基施工有关的内容，同时负责资料的编制及收集整理（包括施工打桩的原始记录）混凝土试块制作、施工所使用的吊车、施工场地修整所用的挖机，施工所用的钢护筒，税金。
建设工程施工合同协议二 发包人(全称)：__________________ 承包人(全称)：__________________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：___________________________。 2.工程地点：___________________________。 3.工程立项批准文号：__________________。 4.资金来源：___________________________。 5.工程内容：___________________________。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围： _____________________________________________。
二、合同工期 计划开工日期：_________年_________月_________日。 计划竣工日期：_________年_________月_________日。 工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合___________________________标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写__________________) (￥_________元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写__________________) (￥_________元); (3)专业工程暂估价金额：
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
桩基工程施工合同 LBA—94—001 合同编号： 合同生效日期年月日 工程项目 总包单位 分包单位
山东省工商行政管理局备案 桩基工程施工合同 订立合同单位（以下简称甲方） （以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 甲方在拟建，该基础工程采用桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。 3.承包范围： 第二条工程造价与承包方式 1.工程预算总值： 2.承包方式：
第三条工期 开工定于年月日 竣工定于年月日 对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延； 1.工程量变化或设计变更； 2.非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时； 3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工； 4.不可抗拒的外界因素。 第四条材料供应 第五条结算方式 1．合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的作为乙方进场及备料的费用款； 2.工程完工，甲方支付给乙方工程款到工程总造价的； 3.桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。 第六条双方责任 甲方责任 1．施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2．将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。 3．开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4．向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5．协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 乙方责任 1．按甲方代表的要求，完成桩基的施工。
钻孔灌注桩施工合同 甲方:泸州市花园房地产开发有限公司 乙方: 工程施工需要，甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程施工，为了明确各自的权利及义务，双方经过充分协商，自愿达成一致，协议如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围:钻孔、混凝土(搅拌、运输、灌注、)、钢筋笼 (制作、安装、转运、吊装)、试块制作、桩位放线等工作内容， 包工不包料，所有检测由乙方负责，费用由甲方承担(由乙方原 因造成的重复检测，检测费用由乙方负责)。 四、工程工期: 五、单价、付款及结算方式: 1、钻孔灌注桩单价按:0.8—0.9米直径按380元/米，1.2米直径按450元/米，桩位数量及大小按图纸数量及大小，每桩按实际米数结算(堪岩深度也按以上单价，如有设计变更，按变更计算桩的大小及数量)。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。 2、乙方负责桩头的凿打，并达到规范要求，甲方按每桩支付50元/桩. 2、付款办法:按月进度款60,支付，余款在全部基础验收合格后 15日内一次性付清。 六、甲方责任: 1、乙方进场前，做好场地的三通一平(水、电、路通，场地平整)，确保乙方钻机能顺利进场。
2、提供合格真实的桩基施工图及控制点、线及高程，工程地质勘查报告、地 下隐蔽物及保护措施等相关质料。 3、甲方派为驻工地代表，负责现场签证及桩位复检，并协调解决施工中遇到 的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系。 4、甲方只提供砂、石、水泥、钢筋、水、一级配电箱、混凝土配合比，其余 由乙方负责，甲方保证乙方连续作业所需材料，如不能满足乙方需要，则承担乙方 机械窝工费5000元/天(自然及人力不可抗拒因素除外)。 5、甲方现场提供供水和用电接口需求及水电费用，其余由乙方负责。 6、甲方协助乙方解决工人住宿(费用由乙方自理)。 7、甲方负责办理相关施工和行政审批手续。 七、乙方责任: 1、根据施工要求，保证质量，按甲方要求的工期完成。 2、甲方做好桩位的放线定点工作，乙方进行复核，甲方技术员需到场确认桩 位后方可开钻，乙方承担轴线及桩位的移位责任，承担由于桩移位、轴线偏移、检 测不合格等引起的补桩、材料及复检费用。 3、乙方负责在施工期间的安全及成孔的管理责任，防止安全事故的发生，否 则发生安全事故由乙方负责。 4、乙方服从甲方管理严格按照操作规程进行作业，确保施工安全。 5、进场人员不得违反甲方的现场安全管理制度。 八、质量标准: 1、按现行有关规范规定要求进行施工。 2、桩位偏差控制在?5厘米，标高偏差控制在50—70厘米。 3、乙方严格按照甲方提供的混凝土配合比进行混泥土的搅拌。九、违约责任:
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天 开工日期：_____年_____月_____日 竣工日期：_____年_____月_____日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所给予的涵义： 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方同意的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方托付具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方托付的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价治理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价治理部门。 9.工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 12.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种收费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中差不多发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：依照合同发生的手写、打印、复写、印刷的
桩基础施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称: 第二条、工程地点: 第三条、工程内容: 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m 桩基##根、直径1.8m桩基###根（合计###根）。 2、工作内容 1）钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准：
按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工, 直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除岀场。 I 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价______ 元/mb （建议单价&&元 /m3） 七、双方责任： ? （一）甲方责任： 1、所有关于木工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监
建设工程施工合同协议条 款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程施工合同协议条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程施工合同协议条款 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容：
承包范围： １．２开工日期： 竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第２条合同文件及解释顺序。 第３条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第４条图纸。 ４．１图纸提供日期
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程施工合同填写范例 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程施工合同填写范例 篇一：建设工程施工合同填写范本（供参考）_secret 建设工程施工合同 ［示范文本］ 建设工程施工合同填写范本（供参考） 编制单位：xx市招标投标中心 二00八年六月 说明 1、本范本供承（发）包双方合同签订时参考。 2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》［示范文本（gF-1999-0201 ）］规定。 34 、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容，则参照通用条款执行。 5、合同签订的口径应与招标文件一致，招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。 6、各单位在填写过程中发现问题，请及时与我们联系。 联系电话:
合同主要条款及附件 第一部分协议书格式 （简称甲方） 承包人（全称）：填写承包人名称（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：填写工程项目的详细名称 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：填写立项批准文号 资金来源：填写资金来源（如：财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等） 二、工程承包范围 承包范围：填写项目承包的具体范围 三、合同工期 开工日期：某年某月某日（以开工报告为准）竣工日期: 某年某月某日 合同工期总日历天数：填写总工期日历天数（应与中标
钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。
4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 2．2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3．3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定：/
3、图纸 3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套 3．2发包人对图纸的保密要求：/ 使用国外图纸的要求及费用承担：/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4．1监理单位委派的工程师 姓名：王晓江职务：总监理工程师 发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4．2发包人派驻的工程师 姓名：吕汉亭职务：工程师 职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4．3不实行监理的，工程师的职权：无
5、项目经理 姓名：赵军文职务：项目经理 6、发包人工作 6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书 面形式提供承包人
合同编号：YT-FS-1042-88 桩基工程合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桩基工程合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： (打桩方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：桩基工程 4、工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间年月日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。因甲方原因造成的延期开工、
中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。 3、合同总价：本合同打桩总价为，如需增减3.1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3.1款所列单价以实际发生的数量计算总价。 4、工程款的支付方法 a. 本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%,计元。 b.桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计元，累计支付至打桩款的95%。 c. 打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满一年后付清。 d.每次甲方付款前7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款
旋挖钻孔灌注桩基础工程 施工合同 工程名称：“正安家园”西区 工程地点：靖边县文化路以南16米，教堂巷以西141米发包方：陕西正安房地产开发有限责任公司 承包方： 日期：年月日
甲方：陕西正安房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 甲方将靖边县“正安家园”西区2#楼工程中旋挖机钻孔灌注桩工程，分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：“正安家园”西区 二、工程地点：靖边县文化路以南16米、教堂巷以西141米 三、质量标准： 1、工程质量等级：合格，工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》（JGJ94-2008）和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。 2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求，在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员和监理共同参加检查沉渣厚度，确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高；确保桩的动测、超声波检测合格等。（注：若因混凝土标号灌注有误所造成桩芯砼的密度不符合要求，因钻孔施工造成塌孔夹渣和孔洞，质量不合格产生费用由乙方负责，与甲方无关）。 3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求，造成返工及加桩等产生的费用，由乙方负责。 4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工，如未按甲方要求深度进行施工，造成不能满足设计要求时，必须进行返工处理，并且乙方承担全部责任。 5、本工程在施工过程中，若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成，甲方将组织相关人员、机械设备、耗材进场施工，因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。 6、乙方为了保证能够满足合同工期要求，必须保证贰台旋挖机进场并保持正常
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
建设工程施工合同填写范本 ［示范文本］
第一部分协议书格式 发包人（全称）：填写发包人名称（简称甲方） 承包人（全称）：填写承包人名称（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：填写工程项目的详细名称 工程地点：填写工程所在地详细地址 工程内容：填写工程的结构、层数及建筑面积等 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：填写立项批准文号 资金来源：填写资金来源（如：财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等） 二、工程承包范围 承包范围：填写项目承包的具体范围 三、合同工期 开工日期：某年某月某日（以开工报告为准） 竣工日期：某年某月某日 合同工期总日历天数：填写总工期日历天数（应与中标通知书确定的天数相同）天 四、质量标准 工程质量标准：填写工程质量要求：合格（争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等，其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同）。 五、合同价款 金额（大写）：填写合同总金额（应与中标金额相同）元（人民币）￥：填写合同总金额（应与中标金额相同） 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书
３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．施工图纸 ８．工程量清单 ９．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与招标文件及备案合同有实质性违背除外） 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：某年某月某日 合同订立地点：填写合同订立的具体地点 本合同双方约定双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：发包人详细地址住所：承包人详细地址 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：法定代表人或委托代表人的电话号码电话：法定代表人或委托代表人的电话号码 传真：法定代表人或委托代表人的传真号码传真：法定代表人或委托代表人的传真号码 开户银行：发包人的开户银行名称开户银行：承包人的开户银行名称 账号：发包人的开户银行帐号账号：承包人的开户银行帐号 邮政编码：发包人所在地的邮政编码邮政编码：承包人所在地的邮政编码 管理部门备案意见：备案部门（章） 经办人：（签名或盖章）：年月日 第二部分通用条款
最新钻孔灌注桩施工合同范本5篇施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。以下是小编整理的钻孔灌注桩施工合同范本5篇,欢迎阅读参考! 钻孔灌注桩施工合同范本(1) 甲方: (身份证号: ) 乙方: 乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据《中华人民共和国经济合同法》等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议: 一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式 1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。 2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。 3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔网设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。 4、合同价:直径∮90规格钻孔,包干价18元/米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整) 5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。 二、合同期限 1、合同期限从2015年月日起至2015年月日止。 2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。 (1)业主认可的工期延误; (2)乙方原因造成的工期延误。 3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并按计划进行施工。 三、甲乙双方责任 (一)甲方的主要职责 1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。
2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。 3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。 (二)乙方的主要职责 1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。 2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。 3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令 甲方限期整改直到满足要求为止。 四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。 五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 钻孔灌注桩施工合同范本(2) 甲方: 乙方: 甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程,为了确保优质安全的完成施工任务,本着平等、自愿、公开和诚信的原则,甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。 2、工程地点: 宜都市枝城镇梁家畈村。 3、工程质量标准:按业主、监理、项目部的要求执行。 二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法
建设工程施工专业分包合同 项目名称： 签订日期：2012年10月25日签订地点：
建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)： 工程分包人(以下简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、工程专业分包内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：。 工程内容：。 2、分包工作期限 2.1开始工作日期： 2012 年 11 月 10 日，结束工作日期： 2013 年 1 月 9 日，总日历工作天数为： 60 天。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 3、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：合格。 4、合同价款 4.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。
4.2本工程的设备购置一览表（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 4.3本合同设备单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、设备装卸费、燃油等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5、甲方的权利、义务 5.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 5.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。 5.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 5.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 5.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 5.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 5.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 5.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 5.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。 5.10经乙方向甲方书面授权，代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
2020年建设工程施工合同样本(合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020459
2020年建设工程施工合同样本(合同示范 文本) 【篇一】 发包人(全称)：____ 承包人(全称)：____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1。工程名称：_____。 2。工程地点：_____。 3。工程立项批准文号：____。 4。资金来源：_____。
5。工程内容：_____。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6。工程承包范围： _________。 二、合同工期 计划开工日期：_____年_____月_____日。 计划竣工日期：_____年_____月_____日。 工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_____标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为： 人民币(大写_____)(￥_____元)； 其中： (1)安全文明施工费：