高级中学项目扩大劳务分包合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX高级中学项目扩大劳务分包事项达成一致意见，订立本合同。
第一条工程概况
1
2、工程地点：
3、建筑面积：教学楼（图纸所示面积20320M2），连通其他建筑物的连廊（由项目部现场指定，按江苏省工程造价计价管理规定确定）
4、承包范围：土建扩大劳务，不含安装、防水、保温、油漆、涂料、门窗、吊顶、栏杆、扶手、彩色耐磨地坪面层，以及卫生间除砌筑、贴砖外的分项工程（详见承包人报价的工程量清单及图纸）
5、承包方式：包人工，包进度、包安全、包质量、包文明施工、包机械，包辅材，包周材，包工程验收
第二条承包工作内容：
1、包瓦、木、钢筋分项工程。
（1）瓦工承包内容包含：所有构件砼、后浇带、吊塔基础、模板支撑和脚手架基础等砼浇筑，二次结构及其他零星砌筑，楼面，墙面顶棚抹灰，块料地坪、地砖踢脚线镶贴，内外墙砖镶贴，水沟、电缆沟、集水坑施工，设备基础施工，配合其他专业的补洞、补槽、灌缝、收口等（不含水电安装工程管道吊模、补洞补槽），所有结构工程质量检试验，及其他；包干材料有：除混凝土、砂浆、砌块、防水材料、保温材料、墙地砖、油漆、涂料、钢筋网、玻纤网格布等除构成工程实体外的所有辅材和周材。
（2）木工承包内容包含：所有混凝土结构模板及支撑的安拆，内外脚手架、施工马道、斜道、安全网、密目网的安拆，洞口临边防护栏杆和盖板施工，物料
提升架安拆，竖井洞、吊装洞预埋木盒制安，设备安装平台施工，安全通道、安全展示廊、物料堆场、钢筋加工棚、木作加工棚、消防器材架等，企业标识、工程标牌、宣传标语等张挂，现场临时设施和防护油漆分色，后砌墙、构造柱植筋，配合其他专业施工，及其他；包干材料有：本分包工作范围内的所有材料。
（3）钢筋承包内容包含：所有主体和其他混凝土构件的钢筋制作、安装、连接，钢板止水带安装，配合其他专业施工，及其他；包干材料有：除钢筋主材外的所有材料，包含并不限于绑扎钢丝、直螺纹套筒、垫块、马凳等。
2、包措施项目，包含并不限土方开挖、场地清理、土方外运、垂直运输、季节性施工、材料进出场和二次搬运、现场照明、工程降水、基坑支护、安全防护、环境保护、现场文明施工等措施；有关措施项目，乙方必须无条件执行项目施工方案，并符合甲方关于现场安全防护、文明施工标准图集要求，及甲方CI 管理要求。办公区活动房防台风钢管加固由乙方搭设，并承担人工和材料租金。
3、包承包范围内材料采供，包周转材料供应；乙方保证进场材料质量合格，甲方对材质、规格型号进行验收，对于不合格用材，甲方有权拒绝其进场使用。
4、包门窗、栏杆、扶手、保温、油漆、吊顶、铝合金隔断、墙饰面、卫生间装修等施工配合，及其他业主、甲方指定的配合工作。
5、包施工机械和工器具，包括并不限于塔吊、垂直货梯、搅拌机、砂浆机、切割机等机械，及各类小型机具和手动工具；包各类施工机械操作工（必须持有上岗证书）。甲方已签订塔吊租赁合同，乙方无条件认可并承担相关费用，所发生的塔吊租赁费（含安装、拆卸费用），以及由甲方前期投入的塔吊基础工程人工费、地脚螺栓材料费等在本合同价款中按实扣减。
6、包不少于5名配合总包项目部管理人员，包括并不限于测量放线、施工技术管理、质量控制管理、安全文明管理、劳务用工管理等。
7、包材料节约，包工程质量，包安全生产，包文明施工，包成品保护，包工程工期，包工程收尾，包工程验收，包劳务工资按时发放，包乙供材料货款及时支付，包一切风险费用。
8、包劳务人食宿。工人代伙由乙方自行安排；工人住宿集装箱由甲方提供，向乙方收取租金7元/天.只，每个集装箱住宿不少于6人。
9、包垂直运输及其他大型施工设备的安装、验收、拆卸、进出场。
10、上述包干工作内容依据施工图纸、施工组织设计、技术方案，凡图纸、方案反映的承包人工作内容，承包人必须无条件完成。
11、本分包工程无变更签证。
第三条工期要求
2、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案；乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则将按相关合同条款给予罚款。
3、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
4
满足本工程工期要求）；上述节点工期每延误1天，甲方向乙方执行罚金10000元。
第四条质量要求
1、本工程质量目标是，创江苏省优质工程“扬子杯”，争创“鲁班奖”或“国优”工程。
2、乙方必须严格按照国家规范施工，确保承包范围内的分部分项检验批质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格等级，并要求所有工序一次成活；凡不符合国家验收规范及甲方要求的，甲方有权令其返工，返工后仍达不到要求的，甲方另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的2倍从乙方合同价款中扣除。
3、甲方或建设和监理方在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须无条件执行，对拒不执行或整改不及时或整改后仍达不到质量要求的按2000元/次罚款；对于质监站对本项目的质量检查与验收，必须做到一次通过，否则乙方承包由此产生的相关罚款，同时承担由此造成的甲方其他损失。
第五条安全文明施工要求
1、本工程实行标化工地管理；安全文明施工目标是，确保创省级文明工地。
2、乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须登记造册，办理工作卡及信息卡，并进行安全教育和安全技术交底，严格遵守甲方制定的各项安全生产规章制度。
3、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业人员配备足够的安全帽、安全带等安全保护用品，做好作业人员人身安全防护工作。
4、乙方应指派足够的安全专职管理人员，全面维护安全管理工作，及处理人身安全事故。
5、由于乙方原因造成自身或他人安全事故，由乙方负责，并承担事故一切损失，同时应在第一时间通知甲方。
6、乙方在施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐有序；乙方应及时清理废料和建筑垃圾，运至甲方指定的现场地点。
7、乙方严禁劳务工违章作业、野蛮施工，及打架、骂人等不文明行为，发现一次罚款200元。
8、乙方应严格本合同附件的有关管理规定。
9、乙方必须每日(雨雪天除外)派人对现场施工区域道路和生活区进行清理打扫，保持场地清洁，并承担生活垃圾外运处理费用。
第六条工程管理
1、甲方向乙方提供施工图纸、技术方案，负责总包管理，乙方在甲方的管理和监督下开展工作；甲方指定总包项目部负责人：吴枫。
2、乙方委派具有相应资格的专职人员参与甲方总包项目部管理，包括现场施工总管1人、专职施工员不少于1人、专职质检员不少于1人、专职安全员不少于1人、专职材料员不少于1人；乙方还应视自身施工管理需求，配备木工工长不少1人、钢筋工长不少于1人、砼工长不少于1人、砌体工长不少于1人、装饰装修工长不少于1人；乙方指定项目负责人：李新元；上述人员由乙方在工程开工前向甲方报备，由甲方进行资格审查；乙方派驻的专业安全员及特种作业人员压证上岗；乙方向甲方报备人员应与现场到位人员相符，否则处罚500元/人罚款，并无条件纠正。
3、乙方对工程测量、钢筋下料表及所有材料计划、技术交底、按图施工、
工期管理、质量、安全文明施工等管理负责，接受甲方总包项目部的管理、监督和协调。
4、乙方安排1名后勤人员，负责现场人员、物料进出，及办理出入证，管理劳务工资、食宿等。
5、若乙方有班组、个人不服从甲方总包项目部的现场管理，甲方总包项目部有权要求乙方在24小时内调离任何班组或个人，若乙方不能执行，则处以2000元/日罚款。
6、乙方所有小班组、劳务工的劳务合同，及其进出场，应在甲方总包项目部备案；
7、乙方必须按月发放劳务工生活费及其五险一金，安排专人制表，每人一卡，实发到人，留存原始发放记录并报甲方留存；若因乙方劳务工资发放不及时，导致劳务工对甲方、建设单位人员围堵、谩骂等过激行为，以及发生向有关政府部门上访的，甲方有权对乙方处以每次10000元罚款，并有权另委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
8、乙方与材料供应商签订的材料采购及材料租赁合同应在项目部备案。
9、乙方包甲供材料节约，混凝土按图计算量损耗控制在2%以内，钢筋损耗控制在1%以内，砌体损耗率控制在1.5%以内，水泥、砂、石根据设计图纸及现场实际配合比控制在2%以内，墙、地砖损耗率控制在3%以内，其他材料控制在2%以内。达不到节约目标要求视为材料超用，乙方应承担材料超用部分价款。
10、钢筋及其他甲供材料，由乙方在施工前7天提交要料计划，报甲方审核；需要建设单位认质认价的材料，乙方应在±0完成前向甲方提交要料计划；材料进场后，乙方派专人与甲方共同负责材料的质量、数量验收和交接，双方签字确认。
11、水电接驳，甲方将电接至现场二级配电箱，二级配电箱后所有电线、电缆、配电设备均由乙方承担；水接驳点为建设方提供的接驳点，往现场各施工场所的水源均由乙方承担。
第七条分包价款、结算和支付
1、本分包工程为固定总价合同，无变更签证费用。工程量按施工图所示面
积20320M2不作调整；/M2不作调整。此固定总价，仅在PC隔墙免抹灰时，允许调减。
2、本分包工程暂按施工图纸所示面积，计算合同总价10932160元（不含税），最终结算依据国家现行规范计算面积，按实调整；本分包工程税率3%，含税总价11260125元（乙方开票的增值税附加税、乙方自身的税负及管理费，由乙方自行承担）。本工程内隔墙设计采用PC构件，若建设单位指令改为免抹灰，则减少的工程量按11元/M2在合同总价中核减，本工程PC隔墙抹灰工程量依据江苏省工程造价计价管理规定按实计量，按应抹灰面积扣减该部分工程造价。
3、工程进度款的支付。工程进度款按节点支付，工程主体完成至±0付至
扣减变更工程量价款、违约金、罚金、甲供材超额损耗等费用，及乙方原因造成的甲方损失费用；付款前，乙方需向甲方开据劳务增值税专用发票，以及由甲方总包项目部审批的工程量核定单和进度款支付申请。
4、工程最终结算：2019年6月30日前，甲乙双方进行最终结算，工程最终结算依据经甲方审定的工程结算报告；工程最终结算，甲方向乙方支付至工程决算价的95%；扣5%留作质保金，工程竣工交付1年后付3%，工程竣工交付2年后一次付清，质保金不计利息。
5、连廊工程，由甲方现场指定，综合单价按 XXX 元/M2执行，其建筑面积依据江苏省工程造价计价管理规定确定，其支付、开票、结算等按上述相关条款执行。
第八条履约保证金
1、本合同签订之日起3
中：进度保证金占，文明施
工保证金占%（乙方必须派专人对现场路面、楼面、生活区进行保洁、除尘等工作）。
2、履约保证金的返还须同时具备以下条件：
（1）工程整体交工；
（2）本合同约定应由乙方提供的主要周材（含3套模板）、施工设备等全
部进场；
（3）乙方向甲方申报的劳务工人全部进场，并经甲方总包项目部进行身份证实名核验符合率不低于80%（其中特殊工种人员符合率必须达100%，本地人占比不得高于5%）；
（4）甲方总包项目部认为乙方有能力全面履行本合同约定的各项义务。
3、履约保证金在工程交工后，由甲方一次性返还给乙方，不计利息。
4、若乙方不能履约，甲方有权没收履约保证金，并不免除本合同约定的其他乙方违约责任。
第九条双方权责
1、甲方权责：
（1），为履行本合同代表，负责签发，或授权签发各类指令和文件；甲方如更换项目经理，应提前10天以书面形式通知乙方。
（2）在开工前，向乙方提供一套图纸。
（3）根据施工图及设计说明，在施工前向乙方进行技术、安全、质量、交底。
（4）根据经审核的乙方要料计划，组织甲供材料采供。
（5）负责对乙方进行指导、监督、检查和考核，及提出整改意见。
（6）对乙方在施工过程中的违规违章、违约等行为，责令限期改正。
（7）对乙方完成的工作组织中间验收和竣工验收。
（8）按本合同约定，向乙方支付分包工程价款。
（9）在认为乙方委派项目管理人员不称职时，有权要求乙方更换。
（10）在认为乙方不能够履行本合同规定的责任和义务，有权另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
（11）向乙方提供办公、工人住宿用集装箱（由乙方租赁使用，租金7元/天.只）；提供施工二级配电、施工用水接驳点，并承担工程水电费用。
2、乙方权责：
（1）乙方委托为履行本合同代表，负责签署乙方
相关文件资料；乙方如更换项目负责人，应提前10天以书面形式通知甲方，并事先征得甲方同意。
（2）严格执行甲方规章制度，服从甲方指令，自觉接受甲方的监督管理。
（3）全面履行本合同约定的责任和义务。
（4）严格按照设计图纸、施工规范，及技术方案，精心施工，确保质量。
（5）科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。
（6）加强安全教育，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；加强对施工人员的环境、职业健康教育，努力营造环保、健康、安全的施工现场，符合甲方的一体化体系管理要求。
（7）加强与其它施工队组的相互协作、配合，服从总包方的统一协调管理。
（8）施工人员进场之前，向甲方递交人员花名册、身份证、工伤保险等复印件备案，并在接受甲方安全三级教育后上岗；如需变动人员，须事先向甲方总包项目部报备。
（9）节约材料，降低损耗，严格执行甲方总包项目部的限额领料规定，并妥善保管、合理使用。
（10）乙供机具、材料及其他设施，按甲方总包项目部要求统一堆放，并符合标化工地管理要求；因自身保管不善、使用不当发生的毁损和灭失，由乙方自行负责。
（11）做好工程周围建筑物、构筑物和地下管线，及已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏或灭失的，由乙方承担由此造成的一切经济损失。
（12）严格按甲方总包项目部的要求做好施工资料的归集、保管工作，及时向甲方移交。
（13）依法、规范用工，乙方必须与所有劳务工签订用工协议，协议签订后送甲方备案，按甲方规定及时发放劳务工工资和五险一金。
（14）负责因自身原因造成的安全事故处理，承担一切责任及损失。
（15）严禁以任何形式，使用甲方及其项目部名义对外进行经济活动，乙方在分包工程期间发生的一切债权债务均自行处理并承担责任。
（16）做好进场人员教育工作，严禁打架斗殴、盗窃、赌博、吸毒、嫖娼等各种违反社会管理秩序的行为，如有发生，乙方应严肃处理，予以辞退或调离。
（17）加强对施工人员生活区的管理，开展文明、卫生宿舍的创建活动，严禁所属人员在宿舍使用大功率电器，及在宿舍煮饭。
（18）乙方为全体施工人员购买意外伤害团体险，并承担相关费用。
第十条违约责任
1、当发生下列情形之一时，甲方应承担违约责任；
（1）不按合同约定向乙方支付劳务报酬；
（2）不履行合同约定义务的其他情况。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）延误合同节点工期；
（2）施工质量、安全文明施工不符合合同要求；
（3）将本工程转包，或再分包给他人；
（4）不按合同规定发放劳务工资及五险一金；
（5）其他损害本工程实施，及损害甲方利益的情形。
第十一条合同解除
1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同；因不可抗力致本合同无法履行，或因建设单位原因致工程停建、缓建，双方可协商解除合同。
2、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任，及由此造成的损失：
（1）乙方明确表示，或者以行为表明不履行本合同主要义务；
（2）乙方没有达到本合同规定的节点工期目标；
（3）乙方已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复；
（4）乙方将本工程转包，或再分包给他人。
（5）乙方工人发生群体性事件，并不能有效处置，平息事态。
3、甲方具有下列情形之一的，乙方有权解除合同：
（1）未按约定支付劳务报酬；
（2）甲供主要材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；
（3）不履行合同约定的协助义务。
4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程，及剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出作业场地。
第十二条争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解，或寻求调解；若和解、调解不成，双方约定向扬州市仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地法院提起诉讼。
第十三条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十四条本合同内容若与甲方发布的招标文件不一致的，以本合同为准。
第十五条本合同一式四份，甲方和乙方各执两份，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人或代表：负责人或代表：
年月日年月日
附件一：质量、进度与安全文明生产管理规定
1. 承包人必须遵守江苏省建设厅及淮安市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。
2. 承包人进场后必须签署并遵守《华建工程施工现场管理规定》和有关安全文明管理规定与办法。严格遵守施工现场总平面规划，服从监理和发包人的统一管理指挥。如出现违规情况或下列现象，发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次扣款1000元。累计3次扣款后，每次扣款5000元。
2.1. 由发包人或监理方组织，对各承包人每月进行一次检查评比，对于各承包人工地现场及生活区内安全文明施工管理较差的，发包人及监理有权要求承包人进行整改，并通报批评。如发生二次责令整改的情况，对承包人处以10000元违约金；
2.2. 严禁在施工现场焚烧垃圾，发现一次，按承包人违约论处，发包人有权对承包人处以违约金；
2.3. 进入施工现场的施工人员必须带安全帽及胸卡、标志牌，发现一人次未佩带者按违反约定处理，承包人则按50元/人向发包人支付违约金，一天发现3人次处以200 元的违约金；
2.4. 承包人施工人员不得有打架斗殴、偷窃行为，发现一次，发包人有权对承包人处以违约金500--5000元/人次；
2.5. 发生火灾一次，发包人除追究承包人责任外，还要对承包人处以违约金2000元/次；
2.6. 发现非现场施工人员进入现场，每发现一人次承包人向发包人支付200 元的违约金；
2.7. 只允许在办公区域和生活区域吸烟，发现在施工区域吸烟者一人次承包人向发包人支付人民币100元；
2.8. 施工现场不得随地大小便，发现一人次承包人向发包人支付300元违约金。
3. 若发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。承包人应积极采取抢救措施，发生的费用由责任方承担，并承担起事故责任。
4. 施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。
5. 承包人应严格执行《盐城市容环境卫生管理条例》。承包人如违反上述规定，被市容管理部门发现并处理一次，按承包人违约论处，发包人有权对承包人处以违约金。
6. 承包人需严格执行有关部门对施工噪音及施工时间的规定。为防止民扰事件，承包人需在现场设立专门部门及专职人员接待投诉，并主动与周围居委会、居民协调、谈判处理相关问题，不得将上述工作推给总包人，尽量避免夜间进行高噪音施工，否则一切后果由承包人自行承担。
7. 承包人由于场地原因需外租场地解决工人住宿、材料加工堆放的
外租场地费用及由此引发的相关交通费用均不再计取。
8. 承包人需每天清扫施工现场，保持整洁，清除施工垃圾，遵守发包人发出的有关清理现场的指示，否则发包人可另行雇人进行处理，由此发生的费用由承包人负责。
9. 承包人需接受进入现场的实际情况，并需自费消除前施工队伍可能遗留在现场的任何垃圾·。
10. 承包人如有以下不文明施工行为，每次处以违约金500元/次：
（1）工地现场有人住宿；（2）发现消防栓水被擅自使用；（3）房间内有大便（承包人每层未提供临时厕所设施）；（4）未戴安全帽进入施工现场；（5）工作牌制度实行后，发现工人未佩戴工作牌；11. 在建工程内部不提供制作场地和仓库，如果发包人发现后未及时撤出，承包人按每天（和每处）支付违约金，违约金为5000元/天；
12. 承包人及时安排清运楼层建筑垃圾至地面建筑垃圾池，建筑垃圾池按砼地坪及四周围墙考虑设置，且定期转运建筑垃圾池内垃圾；如果每周（次）文明施工检查，发现楼层、建筑垃圾池内及通道口有建筑垃圾，按每次由承包人支付违约金，违约金为500元/次；
13、屋面板、卫生间、地下室顶板等部位防水层施工前，先完成穿楼板洞口封堵，然后进行蓄水试验，并提供发包人、监理单位签字认可的隐蔽验收单，如果未提供蓄水试验隐蔽验收单就擅自作防水层，按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为1000元/处、次；
15.电梯井道墙、外墙等抹灰隐蔽前，应提前封堵好墙上预留孔、线槽等并提供工序报验单给监理验收签字，否则按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为500元/次、处；
16.止水坎应与楼面砼一起浇筑，否则需按施工缝工艺要求进行凿毛、接浆等处理，否则按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为1000元/次、处；
17.竣工验收（含专项验收）时，发现未按施工规范或设计图纸施工以及不符合相关验收标准内容，承包人除承担返工损失费用外，按整改项（或每处）由承包人支付违约金，违约金为10000元/次、处；
18.主体封顶5个月后，总包单位应已自查工程不再有渗漏点，如果发包人或监理检查仍发现渗漏点（包括外窗渗漏），承包人除及时整改外，按发现点数由承包人支付违约金，违约金为1000元/点；
附件二、质量、安全文明施工违规处罚表
合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同
合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日
市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
劳务分包合同 甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、分包工程名称： 3、工程地点： 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%，优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设
备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、⑴甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成； 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037830 劳务分包协议书范本(2020
劳务分包协议书范本(2020版) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），
中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产
建设工程劳务分包合同纠纷案 原告：某劳务公司 被告：某建筑工程公司 代理人：蔡俊杰律师 案由：建设工程劳务分包合同 受案单位：北京市朝阳区人民法院 案情简介： 原告与被告于2005年6月签订建设工程施工劳务分包合同，由原告分包被告总承包的某工地主体结构土建工程。总价320万，工期150天，自2005年6月30日至2005年11月17日。因原告方面的原因，直至2006年5月工程尚未完工。2006年5月底被告向原告发出解除合同通知。双方就此发生争议，在工地所在地建委的协调下，双方委托鉴定机构对工程进行了鉴定。2006年12月双方达成协议，被告同意报告的评定于2007年1月向原告支付工程款3522597.51元，对双方仍有争议的事项同意再行协商。随后被告按照该约定向原告完工程款。在收到被告支付工程款后，原告起诉被告，要求被告按原建设工程施工劳务分包合同承担逾期付款利息7.6万元及违约金226.84万元，支付赶工费20万元，并赔偿误工费、租赁损失等费用70万元。法院经审理于2007年12月4日作出判决，判决被告支付原告利息5000元，驳回了原告的其他诉讼请求。 代理词 尊敬的审判长、审判员： 贵院受理的原告某劳务公司诉被告某建筑工程公司建设工程劳务分包合同纠纷一案，本律师接受被告的委托，出庭参与诉讼，为履行代理人职责，现根据事实和法律，发表以下代理意见，请合议庭采纳。 总的代理意见：
原告请求的多项费用，在共同委托评估公司所作的评估报告中，已作了评估；且在结款时，双方已在支票根上共同签字，明确劳务费用已全部结清；原告的诉讼请求没有事实和法律根据，应当予以驳回。 具体意见如下： 一、原告请求逾期付款利息76291元及违约金2268400不能成立 1、被告无逾期付款的情况 （1）被告已按双方2006年12月30日达成的新《协议书》履行了自己的义务，已将劳务费支付给了原告。 （2）原告在领取最后一笔款时，在支票根已签字言明：“按双方协议，全部结清劳务费。”从中可以看出双方关于该项劳务的所有款项，都已结清了，不再有任何纠纷。 （3）在2006年12月30日的《协议书》中，双方明确结算款的付款时间为2007年1月20日前。即使按照原告主张的付款时间2007年2月8日，也只有十几天的时间，哪里来的2268400元的违约金。 （4）在2006年12月30日的《协议书》中，确定付款日期的同时，未约定违约金，无违约金条款。 2、按照旧合同，原告该项主张也无事实根据 （1）起算点没有根据 第一、原告主张送达的结算书，被告从未收到过； 第二、即使根据合同，双方也无关于默认结算书的约定： 《建设工程施工劳务分包合同》关于结算涉及的第24.2原文如下：“工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。” 该条文明确规定付款的日期为：工程承包人确认结算资料后，14日内付款。 第三、实际上，双方共同委托求实公司鉴定的行为，已表明之前双方未有结算确认，否则还要委托鉴定作什么？ 第四、鉴定机构也未采纳原告所谓的结算书，即说明原告所说的确认不成立。 （2）、索赔没有根据
泥水分项工程承包合同 发包人(下称甲方)： 身份证号码: 承包人(下称乙方)： 身份证号码: 根据平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就泥水工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包方式、范围及要求： 1、承包方式：包工、包辅材、包一切泥水机械[搅拌机、斗车等]、包工期、包质量、包安全、包劳保雨具、包运输工具、包文明施工。 2、承包范围：必须完成定额包括的全部内容，才能按合同单价结算。包括但不限于以下内容： （1）完成设计院设计的X厂区二期施工图纸甲方指定内容的泥水分项工程；包括一切变更图纸内容所涉及的泥水工程等。 （2）工地围墙内的水平及垂直运输，工完场清等。 3、承包要求：
（1）砌体工程（砖胎模）：砂浆制作（包括泡石灰、添加外加剂）、运输；砌体材料的湿水、场内运输、堆码；砌体施工、安放与砌体工程有关的预制构件、预埋木砖、预留孔洞、施工洞口的填补；砌筑前测量放线工作（招标人只提供轴线）；施工完毕的工作场所工完场清。 （2）每层（每段）的工作完成后经现场施工员验收合格并签隐蔽工程验收单后，方可作为工程量结算凭证。无验收单，实际又施工的按80%结算。 （3）施工中途不能以任何理由提出增加费用，如在施工期间认为工价太低而影响工程进度和质量，将视为自动退场，所做工程量结算付80%工程款，所扣20%工程款作为后续班组施工补贴。 三、质量要求 1、乙方保证本专业工种的各施工质量一次性验收达到合格标准，达到规范规定的指标。 2、施工前要熟悉施工图纸及有关资料，了解各分项工程的设计及施工规范 要求，对工人进行技术交底，把关键的技术要点及技术措施全面灌输给施工工人。 3、质量须先自检互检，符合标准后通知施工员、质安员检查，合格后方可 进行下一工序施工。 4、服从上级质检人员的检查，对整改意见及时整改。项目部对分项工程或分时间段进行质量检查，若达不到规范要求应立即整改；若整改二次后还达不到质量要求，则表示乙方自动放弃后续工作，对已完成工程量按80%结帐。 四、工期 1、年月日～年月日前完成全部指定工作。（具体按照甲方进度计划实施）
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
劳务 甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 —、工程概况： 1、工程名称：_______________________________________________ 2、分包工程名称：____________________ 3、工程地点：______________ 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为 准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备 1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质
量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派—同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派_同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、（1）甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成； 2、配备齐全工地负责人、施工、技术、质检、安全等现场人员以及本工 程相关的特种作业人员，持证上岗 3、按照相应的工程施工规范、标准进行严谨、科学施工，对不按施工工艺施工，且达不到验收标准的，应限期停工整改，否则进行退场处理。 4、乙方必须全面负责施工内容范围内的卫生清理、质量维修。现场物料要堆放整齐，按照文明现场施工的有关规定标准，做到文明施工、绿色施工。高温天气施工应做好
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
水电工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 工程地点： 二、承包工程工期： 本施工工期______日天，超过半年，每平方加一元计算。 三、承包方式： 包清工、包质量、包工期、包安全、包文明施工劳务包干，包综 合管理、施工管理，甲方提供全部施工辅材，如（焊条、封口胶、钢 丝、铁丝、钉子、胶带等等），乙方提供施工工具（如电焊机、切割 机等）。 四、工程承包范围： 按设计图纸内给水、排水、建筑电器的劳务、消防系统及电梯、 弱电排管不穿线、不穿电缆。 五、承包单价： 按建筑面积计算，18层为_____元/㎡包干。如有工程变更带来 的总价工程量，甲乙双方协商解决变更工资。本合同质量保修为造价 1 的3%，保修期为一年。 六、付款方式： 1、高层建筑面积五层，小高层建筑面积四层乘以单价30%计算， 到封顶为止。
2、二次配管施工阶段，完成安装面积乘以单价的30%计算。 3、电器安装阶段，安装完成面积乘以单价30%计算。 4、工程完工，付至总造价的98%，余款保修结束后30日内结清。 七、质量标准和质量要求及目标： 1、乙方保证就承包工程的施工要求，严格执行国家及地方有关 标准，因施工质量造成的损失返工，全部由乙方承担。 2、质量要求及目标：合格。 八、甲方责任： 1、甲方按合同约定及时拨付工人工资。 2、甲方及时安排材料进场，以满足乙方的施工要求（甲方不提 供施工工具）。 3、甲方应及时解决工程中出现的各种问题，确保乙方的顺利施 工。 九、乙方责任： 1、乙方必须无条件保证每天24小时的连续施工。
劳务分包合同样本 合同范文推荐范文 ·软件开发合同书范本模板·劳工合同书样本劳动合同书怎么填写·2016年最新房屋买卖协议书范本模板·租房通用版合同模板·2016年最新个人租房合同怎么写格式租房合同范本模板·员工劳动合同终止声明书怎么写格式要求范本·家庭装修合同书怎么写格式范本·汽车抵押借款合同范本 合同范文相关范文 ·快递承包合同范本·劳务分包合同·车位租
赁合同范本·工程施工合同书·家庭装修合同·围墙施工承包协议书·同居协议书·办公室租赁合同 合同范文 劳务分包合同样本 2017-01-09 查阅次数：0次发布人：poster
更多 document.getElementById(“bdshell_js”).src = ““ + new Date().getHours(); /*300*250，创建于2014-07-31*/ var cpro_id = “u1454772”;
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 篇一:模板工程l劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 合同编号: [2013]04号 工程承包人: (简称甲方)。
劳务分包人: (简称乙方)。 甲方现将(工程名称)1#、2#、3#、7#、8#、11#住宅楼及1#车库中所有模板加工、安装工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及现场文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信原则,经甲乙双方充分协商,达成一致并签订本合同。 第一条工程地址:嘉陵区畅丰车桥旁。 第二条承包内容及范围
劳务分包合同 甲方：哈尔滨长城建筑集团股份有限公司四分公司第三项目部 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将新洲园林生态住宅B区DN-3工程委托给乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。一、工程概况： 工程名称：新洲园林生态住宅B区DN-3（五栋） 工程地点：哈尔滨利民开发区临近恒星路 工程情况：本工程为主体二层双拼别墅，斜屋面，基础条基下夯砂，室内回填采用中砂夯实。 二、承包范围及方式 1.承包内容： 按施工图纸中基础分部、主体分部的所有钢筋、模板、脚手架、砌筑、混凝土、杂工等项目与设计变更单的所有工作内容。并负责相关的费用内容如下：施工用材料(钢筋、木材、模板、脚手架用材料等)
的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、焊接、场区范围内全部水平垂直运输（包括因现场场地等原因情况可能发生的材料两次人工运输）、涉及基础、主体工程的垂直运输（甲方提供垂直运输机械设备）、落地清理、废料堆码、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等全部人工费等等。 2.承包方式： 包人工、包质量（省优）、包工期、包安全生产、文明施工、包砂浆或砼垫块、试块的制作。 3．无论本工程单体中材料的多少、材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 4.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术、质量、安全要求；规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。 5.除甲方现场项目部管理人员的指挥错误，引起返工所发生的费用给予增补外，由乙方施工错误造成的损失将不与计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2007年5月15日进场施工；2007年6月20日基础工程施工完毕、室内回填完毕；2007年8月10日主体封顶。确
2020年水电劳务分包合同范本 水电工班组劳务分包 协议书 工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）为 了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国 合同 法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。 一、劳务分包工作对象 1、工程名称： 2、工程地点： 3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具） 二、工程分包项目： 1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。 2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根
给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1 米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空 开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部 分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一 次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。 3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带 和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。 三、合同价格 １、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有 临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积按 照元/m结算。 ２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理 费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方 在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医 疗卫生等费用。 四、质量及工期 １、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据 该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结 合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件
合同条款专用部分 1．一般规定 1.1 词语定义 1.1.16 区段 1.3 书面形式 1.3.4 承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 劳务分包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址： （1）传真号码：邮政编码： （2）邮寄地址： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 5．技术标准和要求 5.1 除执行总承包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准，其他约定：6．图纸 6.1 图纸 6.1.1 承包人应当向劳务分包人提供图纸的日期及图纸套数： （1）提供时间： （2）提供套数： 8．承包人 8.1 承包人义务 8.1.14 其他义务： 8.2 承包人代表 8.2.1 承包人委派常驻现场的代表为： 承包人项目经理姓名： 承包人安全员姓名： 9．劳务分包人 9.1 劳务分包人义务 9.1.14 应履行其他义务： 9.2 劳务分包人代表 9.2.1 劳务分包人委派常驻现场的代表为： 班组长姓名： 11．工程暂停 11.2 工程暂停的责任 11.2.2 具体约定： 12．工程质量 12.1 双方关于分包工程质量标准的约定： 12.3 质量目标及相关创优目标约定： 13. 安全文明施工 13.6 安全处罚： 13.7 安全协议执行： 13.11 承包人提供的防护用品： 劳务分包人配备的防护用品： 13.14 安全保证金 本分包工程的安全保证金的额度
支付时间 14. 合同价款 14.1 本合同价款采用种方式确定。 （1）采用第14.1条第（1）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日； ，单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包含 （2）采用专用条款14.1第（2）种方式计价的，综合工日单价为元/工日，共工日。 本分包合同价款内容包括：。 其他补充： 1、因承包人的原因造成连续停工7天（含7天）以下的，承包人不予补偿停工费用；连续停工7天以上的，双方根据实际情况约定标准，按元/人?天给予停工补偿。 2、因劳务分包人原因造成承包人提供的施工机械和工器具损坏或丢失，劳务分包人需按市场价赔偿承包人的损失。 16. 合同价款的支付 16.1 承包人向劳务分包人支付劳务分包费用的时间和方式： 17．劳务分包结算 17.2 报酬发放保证金 报酬发放保证金的额度 支付时间 17.4 尾款 尾款的额度 支付时间 20．保险 20.5 保险其他约定： 22．争议 22.1 争议解决方式 22.1.1 本劳务分包工程的争议解决方式约定采用如下第种方式： （1）向仲裁委员会申请仲裁； （2）向人民法院起诉。 补充条款： 1、专业分包人需要履行的国家电网公司制度文件、规程标准目录
杂工劳务协作合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为坚决贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，贯彻落实国家颁发的《安全生产法》和国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》，明确各自双方在安全生产上的权利、义务和应承担的安全责任，确保现场施工安全、施工质量和进度，现甲、乙双方经友好协商，就二O 一四年度甲方委托乙方进行装卸、运输、电缆敷设及挖杆塘等杂工劳务有关事宜达成合同，具体内容如下： 一、安全方面： 1、乙方在进场作业前，甲方应对乙方进场作业人员进行现场施工安全技术交底。乙方应认真组织进场作业人员学习有关电力行业安全生产的规定、学习《电力安全工作规定》和甲方制定的工程施工组织设计。甲方应设立一到二名现场安全管理和安全监护人员，加强对本工程乙方进场作业劳务人员的安全管理、现场监护和监督。 2、乙方进场作业时作业人员必须自备合格的安全工器具，戴好安全帽，身穿工作服和工作鞋，手戴劳动保护手套，严格按有关规程施工，严禁违章作业、违章指挥和野蛮施工。 3、甲方在现场加强对乙方劳务人员的安全监督及考核，乙方应服从甲方的检查和指导，甲方有权纠正乙方危害安全的错误行为，确保现场的安全。 4、乙方必须按每个工程的工作任务、内容范围组织人员施工，并承担施工人员的所有安全、经济责任。应严格执行工程制定的施工“三措”，如乙方人员超越规定工作范围，不执行施工“三措”，违章作业、野蛮施工造成的事故及后果，其责任均由乙方自行负责解决，甲方概不负责。 5、设备装卸、运输应规范作业，严禁野蛮作业。应设专人监护，确保人员和设备安全。 6、不得碰伤、损伤设备，若发生人身意外和设备损坏事故，一切损失和后果由乙方承担，与甲方无关。 7、乙方安全的劳务人员应具备下列条件： （1）年龄不得超过55岁 （2）从事装卸、运输的人员应有国家相关部门颁发的相关资质