建设工程场地地震安全性评价合同
工程名称:
工程地点：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》、《工程建设场地地震安全性评价管理暂行规定》及其他相关法律法规，结合本合同所涉及工程项目的具体情况，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方受甲方委托开展地震安全性评价工作。经双方协商一致，订立本合同。
第一条委托地震安全性评价所涉及工程建设项目概况
1.1 项目名称：
1.2 项目地点：
1.3 项目情况：
第二条工作内容及要求
2.1 严格按照《地震安全性评价管理条例》、《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）标准和要求，对上述工程建设项目进行地震安全性评价，编制评价报告。
2.2 负责将《地震安全性评价报告》及《抗震设防选址意见书》按本合同约定的日期报地震工作主管部门进行专家评审，并按照其要求进行修改，直到通过审查。
2.3 取得专家评审意见书和政府主管部门的审批文件。
2.4 评价报告应当满足评审及项目建设的要求。
2.5 其他工作内容及要求：
第三条委托方义务
3.1向受托方提供项目工程地质勘察资料和与工作有关的其他资料，并配合受托方做好现场考察工作。
3.2 按照合同约定向受托方支付费用。
3.3 指定履行本合同的项目联系人，并书面通知受托方。
第四条受托方义务
4.1 受托方必须具备《地震安全性评价资质管理办法》所规定的承担本建设项目地震安全性评价的资质，资质证书为。
4.2 负责按照本合同约定对本合同涉及的工程建设项目进行地震安全性评价，并提交相关评价报告、相应图表和资料。
4.3 负责按相关法律法规和审批部门的要求办理审查、审批手续，并在
日内取得正式批文。
4.4 受托方其他义务：
第五条提交成果时间
5.1 本合同签订后日内向委托方提交供评审的中间报告份，并取得相关审批部门认可。
5.2本合同签订后日内向委托方提交评价成果报告份，及政府地震主管部门出具的审查同意批准文件。
第六条费用及支付方式
6.1本次委托评价总包干费用为人民币元（大写：伍拾伍万元整）。包括交通、差旅、探槽、物探、样品分析测试、计算、专家评审、仪器设备使用、折旧、材料消耗、会务以及审查部门所收取的各种费用等。
6.2 双方约定以第种方式支付委托评估费：
（1）受托方完成委托工作内容，评价报告通过审查后日内，委托方向受托方支付全部委托评估费。
（2）委托方向受托方分期支付评估费：委托方提交中间报告日内，委托方向受托方支付人民币元。受托方完成委托工作内容，评价报告通过审查后日内，委托方向受托方支付余款人民币。
6.3 委托方付款前，受托方需向委托方提供按增值税适用税率 %开具的增值税专用发票。若因受托方提供发票不符合约定，委托方有权拒绝付款，若受托方提供发票致使委托方产生税务风险损失，受托方需承担因此带来的损害赔偿责任。
第七条违约责任
7.1委托方未按合同规定日期支付委托费，每超过一日应偿付本合同总价的逾期违约金。
7.2 受托方不具备相应资质的，委托方有权单方解除合同，并要求受托方承担合同金额
% 违约金。
7.3由于受托方原因造成评估报告不能按期通过评审或取得审查同意书, 每超过一日，应偿付委托方本合同总价千分之一的逾期违约金；逾期日仍未通过评审，委托方有权解除本合同，受托方应退回全部委托评价费用，所支付的违约金不足以支付给委托方造成的损失的，还应当赔偿不足的部分。
第八条不可抗力
8.1本合同所指不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的，足以致使本合同无法继续履行或不能完全履行的事件。
8.2受不可抗力影响的一方应在通知可能的情况下立即通知对方,并在不可抗力发生后日内向另一方送达相关部门提供的证明文件。
8.3不可抗力事件终止或消除后，受不可抗力影响的一方，应立即通知对方, 不可抗力事件终止或消除后日内向另一方送达相关部门提供的证明文件。
8.4 逾期履行合同的，不得以不可抗力为由免除其违约责任。
8.5 如果不可抗力的影响持续超过月，受不可抗力影响的一方应与对方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。
第九条合同的变更和解除
9.1 双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。
9.2 有下列情形之一者，可单方解除合同：
9.2.1因不可抗力，不能实现合同目的；
9.2.2在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
9.2.3一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
9.2.4一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
9.2.5 法律规定的其他情形。
9.3 解除合同方在解除合同时，应履行通知对方义务。
第十条廉洁经营
10.1 双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。
10.2 双方签署的廉洁经营协议、责任书、承诺书、声明书、保证书等均构成本合同的组成部分，应严格遵守，共同执行。
第十一条保密
受托方及其工作人员应当遵守执业准则和恪守职业道德，本合同以及委托方提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，受托方在面对第三方时均应保密。在未征得委托方同意前，不得以任何理由、任何方式向第三方扩散、转让、泄露或在刊物上发表。
第十二条争议的解决
12.1双方应当努力营造诚信和谐的合同关系，加强沟通，避免纠纷的发生。
12.2 不能避免的纠纷，在双方协商过程中和未达成一致意见时及之后的任何时间，除委托方明示暂停的外，受托方都有义务继续进行评价工作,不得因此停工、怠工。
12.3双方通过协商仍不能达成一致意见的，提交昆明市仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。
第十三条其他约定
13.1 本合同自合同签订之日起生效。
13.2 本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合
同具有同等效力。
13.3本合同一式份，委托方份，受托方份。
甲方名称：乙方名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：或或
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
场内平整施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 乙方：（以下简称乙方） 因沭阳天宇·天和花城施工需要，需在场内进行场地平整,乙方愿意承接本项目施工。为确保施工优质、安全、按时完成，明确双方职责,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致,订立本合同，望共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容：清理垃圾、平整场地、铲除地上所有树木并运至场外、地下障碍物的全面检查、破除等工作。?二、承包方式 采用包工包安全。 三、结算方式 按总价一次性包干。 四、合同工期 自乙方接到甲方发出的开工令为计算工期，工期2５天,如不能按期完成,工期每延期壹天，甲方按总造价的0．２%对乙方进行罚款。因甲方原因造成工期延误的工期顺延。 五、质量要求 1、由甲方划定施工范围,范围内的所有树木进行铲除(包括根部），并运送至小区场外，由乙方自行处理;施工中如发现有地下障碍物,应进行破碎处理，确保后期桩机可以施工。 2、划定范围内的场地进行平整，对低洼处应进行抽水和淤泥清理后方可回填,并保证密实度;场地平整度应符合要求。 3、晚上施工期间应加强扰民措施，确保居民无投诉。 4、以上质量要求一次性验收合格，如达不到要求返工所造成的一切责任及 经济损失均由乙方自负。
六、合同总工程款元，大写: 。乙方提供税务部门出具的正规发票给甲方，乙方完工经甲方验收合格后7天内一次性支付。 七、乙方职责 １、乙方按甲方要求确认后施工。 ２、乙方所有施工人员必须服从甲方现场管理人员的检查、监督,如施工质量不符合设计及规范要求,须无条件返工返修，其费用均有乙方自负。 3、乙方对所有进入现场施工作业人员要进行安全、文明教育,特殊工种必须持证上岗,严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关的法律法规，做到安全无事故。如乙方在施工时不论发生任何安全事故，其事故的责任和全部费用（包括医疗费、赔偿费、工资、补助费及其他等一切费用)均由乙方承担和支付，与甲方无涉。同时，如对甲方其他财产造成损失的，乙方应全额赔偿(包括购买、修复等）。 4、乙方必须按有关部门规定按月及时足额支付民工工资,因拖欠民工工资而引起的经济纠纷与治安事件均有乙方责任,并承担各种责任和费用。 八、其他及附件 1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时，可向沭阳县人民法院起诉或仲裁。 2、本合同经甲、乙双方签字之日起生效，待工程验收合格、结算、保修期满、尾款支付完毕后自动失效。 ３、本合同一式二份,甲方执一份，乙方执一份。 ?甲方: 乙方： 代表：代表: 年月日年月日
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 场地平整施工合同(标准版)
编号：FS-DY-62657 场地平整施工合同(标准版) 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，本着平等互利，遵照公平、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：_____ 2、工程地点：_____ 3、工程造价：平整土地____亩、单价____元/亩，合同金额：____元 4、开完工日期：_____年____月____日至_____年____月____日 二、权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。
2、监督乙方进行测量放线 3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。 （二）乙方的权利和义务 1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。 2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。 三、工程质量验收 1、工程竣工后由甲方组织验收。 2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面平整、符合要求。 四、结算方式： 在乙方机械到现场进行施工后____天，支付乙方____的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方____工程款，____个月后，如果未
甲方： 乙方： 根据国家法律及建筑行业标准的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过多次协商，就本工程施工事项，达成以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：场地平整。 2、工程地点： 3、施工范围：由甲方提供的施工图纸四周各外放米范围 4、工程内容：甲方所属整个电站场地的平整，按照自然地势，高地挖土，低洼地填土，填方区应分层回填、分层碾压。要求完成场地平整局部高差不超过±15cm，要求做到场地基本平整(斜平面)；乙方给甲方做彩门；电站的主路及环形辅路推平。 二、工程承包形式 甲方将该工程承包给乙方，由乙方组织施工机械、施工人员进行施工。乙方应做好安全生产，严禁违章作业。在施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。由于乙方原因造成停工，所造成的损失由乙方全部承担；由于甲方的原因造成停工，所造成的损失由甲方全部承担。 三、施工工期 年月日至年月日，工期为 天。超出工期一天扣除乙方工程总价款%。 四、质量标准 根据本工程的实际地形，按照工程质量验收规范及甲方的相关要求进行验收。
五、工程总价 本工程为包干价（燃油、材料、机械设备、施工人员费用、运输费用等）均由乙方负责。合计万元（元）。其中：油料款甲乙双方协商定为万元，其他费用 万元。若乙方节省油料未达到万元，余额归甲方所有；元至 万元之间归乙方所有；超过万元由乙方承担超出部分；超过万的由甲方承担超出部分。如果甲方要发票，则甲方承担%的税金。 六、付款方式 工程开工之后，年月日前付乙方万元，剩余工程款按照乙方施工进度逐步拨付。 七、违约责任 在施工过程中，甲乙方因故没有履行施工合同，另一方有权终止施工合同，并要求对方赔偿损失。 八、本合同双方未约定的，甲乙双方协商解决。 九、本合同经双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。 本合同一式两份双方各持一份。 甲方：乙方： 年月日
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 建设工程承包合同正式版
建设工程承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款 工程总价：人民币元整(￥元)。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方
支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元); 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整(￥元); 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就花城湖停车场扩改建项目场地平整工程施工事宜协商一致，订立本协议，以共同遵守。 一、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容： 停车场场地平整、停车场边线、分界线及主要停车线和交通标志的设置。 二、工程造价及工程付款方式： 2.1场地平整： 装载机：元／小时 挖掘机：元／小时 翻斗车：元／小时 平地机：元／小时 压路机：元／小时 2.2停车线和交通标志的设置： 设施设备由甲方采购，乙方负责安装施工。 人工工资：元／天 技工：元／天 普工：元／天 2.3工程付款方式： 工程预算总造价包括平整场地相关的工、料、机，管理费、利润、保险及地方税金费用。工程结
算时单价不变，以实际工程量为准 本协议签订，现场具备施工工作面后，乙方进场施工，甲方即支付万元给乙方作为预付款，之后每次结算按已经完成实际工作量的%支付，全部工程完工验收合格天内甲方一次性付清余款。 三、施工日期： 年月日开工至封冻，春节后复工，至 年月日之前完成。 四、技术质量要求 按设计图纸和现场甲方经理意见进行施工。 五、甲方责任 5.1负责与有关部门沟通好本项目的方案。 5.2负责组织工程量现场确认工作。 5.3货物的使用与保管在验收合格移交甲方后由甲方自行负责，但甲乙双方应做好相应的移交书面手续。 5.4负责按时支付工程款。（如未能按时付款，在宽限期内经催促仍未付款的，乙方有权拆除并回收所提供产品，不予退还预付款，且因此给乙方造成的其它经济损失由甲方负责赔偿。） 六、乙方责任 6.1乙方对甲方负责，按时保质保量完成本项目。 6.2本协议中，项目施工的安全防范所需的施工安全设施由乙方自行负责并对整个工程的施工安全负责。 6.3乙方应在本协议约定时间内完成所有施工，否则每延期一天应支付甲方已付工程款 的违约金。
建筑工程施工机械设备租赁合同 合同编号： 承租方（以下简称甲方）：巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司 出租方（以下简称乙方）：白志强（个体） 根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。 第一条设备名称、规格型号及数量 第二条工程名称及租赁地点 2.1 工程名称：内蒙古黄河干流水权盟市间转让河套灌区沈乌灌域试点工程一干下段、建设三分干、建设四分干渠系工程（建设四分干施工第五标段）； 2.2 工作内容：土方开挖； 2.3 租赁地点：包尔盖镇四分干五标。 第三条租赁时间及计算方法 3.1 租赁时间： 3.1.1 设备1：从年月日（设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始）至年月日（甲方通知乙方停止作业止），共计日
历天。 3.1.2 设备2：从年月日（设备抵达现场、经甲方验收合格并具备作业条件开始）至年月日（甲方通知乙方停止作业止），共计日历天。 3.2 双方约定按以下第 3.2.2 种方法计算： 3.2.1 按月计算：每月工作天数不少于天，每天不少于小时。实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。 3.2.2 按台班计算：每台班按 11 小时计算，每超过1小时，另外按小时计费，不再另计加班费。在租期内乙方随时听从甲方安排工作，满足甲方进度要求（含甲方赶工期间对租赁机械的工作时间要求）。 3.2.3 按小时计算。 3.2.4 依据合同约定的单价，根据实际完成的合格工程量据实计算。 3.2.5 乙方应将设备每天的使用情况报表送甲方现场负责人签字确认，实际租赁时间（或工程量）以甲方现场负责人确认的书面记录为准，如果使用情况未经确认，结算时不予考虑。 第四条租赁单价及付款方式 4.1 租赁单价： 4.1.1 按台班计价：挖掘机台班租金： 1300 元/台班；压路机租金： 1300 元/台班； 4.1.2 按量计价：单价：元/m3（如土方机械）。 4.1.3 设备的进出场运输及费用全部由出租方承担。 4.1.4 若租赁期间，因甲方原因停工，机械停滞期间的租赁费按元/天计算，乙方提供经甲方签证的相关资料后按实际停工天数予以结算。 4.2 租赁单价内容：
企业场地出租协议示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
企业场地出租协议示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方商定，甲方同意在其公司范围内出租场地 给乙方作为木材加工场地使用。为了明确双方的责权关 系，特制定以下合同条款： 一、位置和面积 位置定在甲方紧靠公司围墙边的空地内即大门口的右 旁，面积为3600平方米。 二、租赁年限及租金收取 （一）租赁年限暂定四年（即从20xx年12月日起至 20xx年12月日）场地租金按实际使用占地面积每月每平 方米壹元壹角（1.10元/平方米）计算，两年内不变。
（二）费用收取方式 1、自本合同签定之日起，乙方须先支付进场保证金3000元，并且在30天内向甲方预付第一期场地租金，超过30天乙方未交付给甲方第一期场地租金的，则视乙方违约，按违约条款处理。 2、一次性交清全年的，则免一个月租金，即仅收取11个月的租金。 3、按半年交付租金的，则全年优惠半个月租金。 4、按季度交付租金的，则无租金优惠。 三、其它费用的收取 1、每度电费及损耗按供电部门现时收的价格进行收取，即每度电费1.30元。如供电部门电价有调整，则相应进行调整。 2、每吨水费及损耗按供水部门现时收的价格进行收取，即每吨水费1.00元，如水厂水价有调整，则相应进行
发包人（全称）：______________________________ 承包人（全称）：______________________________ 发包人决定委托承包人承担___________场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：场地平整（含土方外运）工程 工程地点：______________________ 2、工程承包范围及要求 2.1本合同项目范围:__ _____与_______之间土方场地平整约___㎡及土方外运至甲方 指定地点约________m3。 2.2合同内容包含的图纸及设计变更。 3、合同工期 3.1_____年________月_____日开工，_____年________月_________日竣工交付。 3.2遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工。（2）政府行为，如征收、征用。 4、质量标准 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—____执行，工程验收合格率100％。
5、承包方式及合同价款 5.1本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）_________元整（￥:_________）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1本工程无预付款 6.2本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算)，结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）。 6.3质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给
电器产品买卖合同 合同编号： 甲方（供方）：山西苏宁电器有限公司签定地点：山西太原 乙方（需方）：签定时间：20080901 甲乙双方在公平自愿的基础上，经平等协商，就甲方向乙方供应电器等产品一事，达成如下协议。 第一条合同标的和价格 １、乙方同意向甲方购买，甲方同意向乙方出售电器商品（下称商品）。具体品牌、型号、数量、单价、总价等见附件《商品价格清单》。 ２、本合同总金额为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿人民币（￥＿＿＿＿元）。总金额中＿＿＿＿＿＿＿＿（包含或不包含）商品安装和质保期的服务费。 ３、本合同总金额均是现汇（电汇、现金、银行汇票、支票）完税价格。若乙方按银行承兑汇票形式支付货款，则乙方应向甲方补偿贴息。 ４、甲乙双方确认，本次交易不存在任何需向第三方支付的费用，包括中介，佣金等。 ５、《商品价格清单》中的商品单价有效期为本合同签订＿＿＿＿天；超过有效期，商品生产厂家的出厂价如上调，甲方有权相应上调未验收商品的供货价格。 第二条货款支付方式 １、合同签订后＿＿＿＿天内，乙方向甲方支付人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，该款冲抵最后一笔货款。 ２、货款的支付期限：在＿＿＿＿＿＿＿＿前支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；在＿＿＿＿＿＿＿＿前支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；在＿＿＿＿＿＿＿＿前支付＿＿＿＿＿＿＿＿元。 ３、乙方如通过银行转帐或汇款方式支付货款的，应支付后将相关银行转帐或汇款材料传真或复印给甲方业务经办人，并注明合同编号。 ４、甲方收取的所有的款项均需出具加盖甲方财务印章的收款收据。任何没有加盖甲方财务印章的收款收据或甲方经办人员个人出具的收条，均视为非甲方的收款，甲方一律不予认可。 ５、乙方如将现金直接交甲方的业务经办人员或将款项直接打入甲方业务经办人员的个人帐户，视为乙方与甲方业务经办人员个人之间的行为，与甲方无关。 第三条质量标准和包装 １、甲方保证合同商品是通过合法渠道进货的合格品。甲方所提供的产品，按照国家规定及厂家规定包装。 ２、甲方保证其销售给乙方的商品符合国家及生产厂家的质量标准和技术要求。 ３、甲方须按合同规定的合同商品规格向乙方供货。乙方负责合同商品接收后的保管工作。 4、检测：对于国家“三包”规定以及厂方或供方有免费退、换、维修承诺（有设定期限）的 商品，验收费用由需方承担；对于厂方或供方无免费退、换、维修承诺的商品，检验机构以
Xxx场地平整（含土方外运）工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人决定委托承包人承担xxx场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：xxx旁场地平整（含土方外运）工程 工程地点： 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。 3、合同工期 3.1 x 年x 月x 日开工，x 年x 月x 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1） 自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工；（2）政府行为，如征收、征用； 4、承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写）xxx元整（￥:xx）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。价格不受国家政策调价及市场价格的影响，即为固定不变价。
在合同执行期内，承包人应严格按发包人要求及时进行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后，承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%，（监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应比例的扣款）； 6.3 质量保证：5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管，且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后，经监理人及发包人认可后方可用于本工程。承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担，发包人不承担任何责任，也不支付差价。 8、施工质量及技术要求 8.1承包人负责本工程的负责人为xxx ，在工程施工过程中，承包人不得擅自更换负责人，若因特殊情况更换负责人，必须经监理及发包人认可。若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要，监理及发包人有权要求承包人撤换。承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。
XX市XX镇XX中学 生活区场地（道路）硬化建设施工合同 建设单位：XX市XX镇XX中学（法人白江红）（以下简称甲方） 承建单位：XX市第三建筑工程公司（法人石章银）（以下简称乙方） 为逐步建立农村中小学校舍维修改造的长效机制，不断改善办学条件，加 强学校校园环境建设，报经上级教育主管部门批准，学校拟在今年暑期对学生 生活区和教工生活区的场地(道路)进行硬化，并将该项工程委托给XX市第三建筑工程公司承建。为维护双方的权利和义务，确保工程质量、工程安全和工程 进度，经甲、乙双方协商，特订立本合同。合同经双方签字盖章后，具有法律 效力。具体内容如下： 一、工程概况： 1、工程名称：XX镇二中生活区场地（道路）硬化建设 2、工程地点：学校生活区 3、承包形式：包工包料 4、工程造价：壹拾叁万伍仟元整 5、工程工期：本工程自双方签订合同之日起至2011年8月25日前竣工验收，工期不考虑雨天。每延迟一天，罚款100.00元，以此类推。 二、工程范围及要求 （一）房屋拆迁 1、甲方将七间旧房屋（原学生寝室）委托给乙方进行拆迁并按要求对所拆材料进行堆放。 2、乙方将屋面拆下的青瓦及场地堆放的青瓦运送到原女生宿舍并条放成堆，不得散放。 3、所有木质檩条、旧瓦条和门窗等木质材料搬运到旧厨房的操作间内条放成堆。 4、将墙体砖、地面砖条放在学校生活区指定的地点。 5、乙方将所拆房屋的乱油毡、大水泥块、砖块等垃圾运送到学校外鱼池垃圾池。
6、在拆迁过程中的一切安全事故和外围事故均由乙方自行负责解决，甲方不负任何责任。 （二）场地平整 1、房屋拆迁后，将高出的泥土平整在生活区的操场上，其平面与学生公寓路面和学生食堂污水沟高度一致。 2、将场地上的砖块或垃圾清理干净，泥土平整于操场并进行充分碾压，多余的土运送到学校梧桐树场地，所差的土从教工生活区拖运。 3、学生宿舍的水泥路面清理必须与之相对应的路面高度一致。 （三）污水沟改造 1、学校将学生公寓前一条长约36米连接至学生食堂北边的污水沟进行改建，其高度与路面高度一致，内空宽度为：0.40m。学校提供该工程的红砖，施工方负责该工程的人工工资和其它材料。 2、施工方负责污水沟的疏通处理，污水沟加高处用240砖砌体。 3、污水沟内壁用水泥砂浆粉刷并收光；盖沟板两侧用分隔条隔断处理并用水泥砂浆刮糙。 4、盖沟板的规格为：1m×0.5m，内加φ6钢精2纵3横的加厚板。 5、将食堂前一条连接教工宿舍的约20m的污水沟进行疏通和加高，其要求与上相同。 （四）院墙加高、粉刷 1、学校将学生公寓西侧的院墙整体加高与学生食堂院墙相同的高度，学校提供该工程的红砖，其它材料和人工由乙方负责。 2、院墙完工后，将整体院墙进行粉刷刮糙、分格搓平。 （五）道路硬化 1、学生生活区主道（路面与南北路面高度一致）63m×3.2m×0.15m=30.24 m3 2、学生生活区大门外场地（连接主道）9m×12m×0.15m=16.2 m3 3、学生生活区公寓西至食堂道路（路面与南北路面高度一致）36m×3m×0.10m=10.8 m3 4、学生生活区食堂东道路（连接主道）13m×5m×0.15m=9.75 m3 7.5m×11m×0.12m=9.9 m3 5、学生生活区食堂南道路（与污水沟连接）20m×10m×0.10m=20 m3 6、教工生活区六单元南场地29.5m×12m×0.12m=42.48 m3 7、教工生活区六单元北场地29m×13.5m×0.12m=46.98 m3 8、教工生活区七单元北场地26m×3.2m×0.10m=8.32m3
场地平整工程施工合同 发包人：____________________________ 承包人：____________________________
签订日期：______ 年 ____ 月____ 日 发包人（全称）：___________________________________________ 承包人（全称）：___________________________________________ 发包人决定委托承包人承担____________________ 场地平整（含土方外运）工程的施工任务。根 据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方平等协商同意签订本合同。 1、工程概况 工程名称：场地平整（含土方外运）工程 工程地点：______________________________ 2、工程承包范围及要求 2.1 本合同项目范围：___________ 与_________ 之间土方场地平整约—貳及土方外运至甲方 指定地点约___________ m i o 2.2 合同内容包含的图纸及设计变更。 3、合同工期 3.1 ___ 年__________ 月_______ 日开工，______ 年__________ 月___________ 日竣工交付。 3.2 遇人力不可抗拒的因素，则工期顺延。可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工。（2）政府行为，如征收、征用。
4、 质量标准 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB5030— ______ 执行，工程验收合格率 100%。 5、 承包方式及合同价款 5.1 本合同采用总价包干承包方式，总包干金额为人民币（大写） _____________________________ 元整 （Y : ________ ）（不含税），该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、 拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工 路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费 及市场价 格的影响，即为固定不变价。在合同执行期内，承 包人应严格按发包人要求及时进 行施工。 5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化，由此引起 的费用不作调整，请在风险费中一并考虑，合同总价不作调整。 6、 付款方式 6.1 本工程无预付款 6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量 后，承包商开始办理付款 （即结算 ），结算付至总工程款的 95% （监理和发包人签字时 考虑其竣工 工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题，如有应给予相应 比例的扣款）。 6.3 质量保证： 5%质保金，质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留 问题时一次性支付给承包方。 若保修期满时尚需承包人完成剩余工作， 则发包方有权在 付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。 7、设备和物资供应 程周围各条道 用。价格不受国家政策调价
台风馆及地震馆项目合作协议 甲方：代表：(签字或盖章) 地址：电话： 乙方：代表：(签字或盖章) 地址：电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利及义务，本着公平、公正、公开的原则，经甲、乙双方协商一致，由甲方将公司内的协议场所承包给乙方经营，特订立本合同，具体内容如下： 第一条承包及用途地点 甲方将位承包给乙方修建台风馆及地震馆。并由乙方负责在此区域独家经营台风馆及地震馆。 第二条项目投入 1、由乙方负责设计项目方案，经甲方相关负责人审定后，乙方按照审核后方案全额投入修建及相关配套设施、设备。 2、乙方按照甲方发展的需要提供必要的装饰、装修及广告宣传。 3、乙方负责该项目的运营、人工成本及后续维护费用。 4、甲方负责提供经营场地、外部大棚的维护及前期水电的接入。第三条合同期限 合同期限为 5 年，自2018年 6月29 日至 2023 年 6月30日止。
第四条合作方式 1、由甲方提供经营场地，乙方负责该项目的投入，包括台风馆及地震馆。 2、经甲乙双方协商，仅在合同规定的5年期限内，甲方在正常的门票收入中提取一定的金额作为乙方的收入，具体方式方法附后。 3、合同期内，在未经甲方的允许下乙方不得作出破坏、拆除、出售、转让台风馆及地震馆等有损甲方利益的行为。 4、合同期满后，乙方拥有优先续约权，项目分成由甲乙双方协商解决。 第五条甲乙双方的权力及义务 1、甲方有权利对乙方的经营是否合法，是否遵守景区纪律和相关制度等进行监督、检查和处罚。 2、甲方拥有在景区内促卖相关票务的决定权，乙方应积极配合 3、甲方给乙方平等的经营条件，为乙方经营活动提供方便 4、甲方应根据合同要求，按时向乙方结算提成收入。 5、甲方保证在合同期内不得引入对乙方不利的相同项目 6、乙方在承包经营期产生的设备维护费由乙方自行承担，水电费由甲方安装水电表按实际使用量向乙方收取。 7、乙方对所经营的场地外架棚及土地只有使用权，没有所有权。 8、乙方在经营中必须严格遵守甲方的管理规章制度，接受甲方 相关部门的监督、检查，端正经营态度，文明经商，礼貌待客，维护景区形象。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 场地平整施工合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场 地内所有地上、地下障碍物；排除地面积水；铺筑临时道路等。场地平整施工合同书怎么写呢？以下是在小编为大家整理的场地平整施工合同书范文，感谢您的欣赏。 场地平整施工合同书范文篇一 甲方： 乙方： 依据〈〈中华人民共和国合同法》及〈〈建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路（拆迁房）项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和平整场地工程，签订本合同。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、平整场地达到工程 施工的要求等。 四、工程总价：本工程为包干价（材料、机械设备及运输费用）均乙方负责。合计人民币元整（元）。 五、承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工， 包括地上附着物拆除，清理和场地平整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。 六，施工期限：白本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。
七、结算方式：本工程平整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的 第一次工程款到后付清。 八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。 九、本合同一式二份，甲乙各执一份。白签订之日生效。 甲方： 法定代表人： 年月曰 乙方 乙方代表： 年月曰 场地平整施工合同书范文篇二 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据〈〈中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜，双方本着平等、白愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵 —、工程概况 工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城；工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内；工程内容：本工程用地平整，主要是高挖低填，余土白由外运到白选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4
出租人（甲方）： 承租人（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就场地租赁的有关事宜达成如下合同条款： 第一条场地基本情况 1.1场地位于，面积平方米。 1.2甲方保证具备合法的场地出租权。 第二条租赁用途 2.1乙方承租上述场地用于基站建设、放置通信设备，包括但不限于设立铁塔、抱杆、桅杆、拉线塔、走线架、防雷接地系统、搭建机房等。甲方允许乙方在租赁期间充分行使承租场地的使用权，但不得损害甲方利益。 第三条租赁期限 3.1场地租赁期自年月日至年月日，共计年。甲方应于年月日前将场地按约定条件交付给乙方。除本合同另有约定外，任何一方不得在租赁期内提前解除本合同。 3.2租赁期满或合同解除后，甲方有权收回场地。乙方继续承租的，应提前日向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订场地租赁合同。 第四条租金 4.1租金为元/月，年租金为元/年（含增值税及其他相关税费）。租金总计：人民币元整（大写：）。租金按每年支付一次结算，由甲方提供增值税专用发票（税金甲方自负），甲方于本合同签订之日起7日内将第一期租金发票交付给乙方，之后每一支付周期到期前7日内交付给乙方。乙方在收到发票后30日内支付租金。 4.2租赁期间，按照法律规定出租场地应当缴纳的各种税费由甲方负担。 4.3甲方的账户信息如下： 账户名称： 开户行： 账号： 甲方如需改变上述账户，应提前十五日书面通知乙方。如甲方未按本合同约定通知导致乙方逾期付款，乙方不承担任何违约责任，甲方应承担因此产生的一切费用。 4.4乙方开票信息： 单位名称：
信用代码（纳税识别号）： 开户行及银行账户信息： 联系电话： 第五条甲方责任 5.1甲方应为乙方人员进出租赁场地提供便利，并允许乙方于租赁期内在机房及平台进行相关设备、天线、馈线的增补、更新、维护抢修以及落实国家规定的电信基础设施共建共享政策。 5.2保证乙方基站机房的正常用电及设备工作接地。甲方无偿提供通信电缆、天馈线、电力电缆及其他相关设施进出租赁场地的条件和路径，甲方无偿提供防雷接地线的路由，空调室外机的安装位置。上述设施要经过相邻方的区域的，甲方参与协调。 5.3租用期内，如遇有基站所在建筑物施工、改造等引起乙方传输光缆、动力电引入电缆、天线等需同时进行改造时，甲方应提前_______个月以书面形式通知乙方，并为乙方提供新的路由、地点，同时配合乙方进行线路割接改造。 5.4租赁期内，如乙方基站所在建筑物整体出租、出让，甲方应保证使新的承租人或所有人继续履行此合同。 5.5甲方有义务协助乙方做好基站及相关设备的安全保卫工作，配合乙方维护基站的安全消防工作，未经乙方许可，任何人不得擅自动用乙方所安装的一切设备，除乙方人员外，甲方应禁止或限制他人进入租赁场地。甲方发现租赁场地内出现安全隐患时，应在第一时间内通知乙方处理。 5.6租赁期内租金按合同约定执行，甲方不得向乙方收取除租金以外的其它任何费用。甲方按合同收取乙方费用时，应向乙方及时提供符合国家税务规定的相应正规发票。 5.7甲方或场地的产权人如转让场地，须提前3个月通知乙方。在同等条件下，乙方有优先购买权。 第六条乙方责任 6.1乙方应按时向甲方支付租金。 6.2乙方人员凭证件进出甲方场地，爱护楼内各种设施； 6.3租赁期内，乙方有权在租赁场地内施工。乙方的施工包括基站的初始建设和以后的改造、维修。乙方应在施工前通知甲方；乙方应快速，安全的施工，尽量减少对甲方和相邻方的影响。 6.4乙方应提前向甲方告知电力设施的路线、位置并充分尊重甲方的意见。租赁期内，乙方有权调整线路、位置，乙方改变的，应提前通知甲方。 6.5乙方保证承租期间用房安全，不随意破坏房体承重结构和已有设施，不在租赁范围以外的地方堆放物品，设置障碍。 第七条场地维护维修及安保 7.1租赁期内，甲乙双方应共同保障场地及其附属物品、设备设施处于适用和安全的状态： 7.1.1对于场地及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗，乙方应及时通知
土方工程工程承包合同 发包方：江苏长江机械化基础工程有限公司（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx施工区土方工程施工事宜，达成如下条款，共同遵守。 第一条分包内容： 1.1工程名称：XX工程 1.2工程地点：XX地点 1.3承包范围：ZL2-ZL3区土方工程 ①场地的标高控制； ②土方挖填场地整平：场地回填土每500mm厚压实一次；场地整平误差控制在 ±100mm以内。 ③场地内临时施工道路； ④施工机械； ⑤土方来源； ⑥安全文明施工； 1.4质量标准：一次验收合格率100%，并达合格标准。 1.5合同工期：整个工期不能超过20天 第二条合同价款 2.1本工程根据承包范围工作内容按总价包干，工程量按现场实际测得的网格图计算实 际发生的回填土方立数及场地平整面积。总价包干包括承包范围内施工过程中发生的所有费 用。工程范围内不可预见障碍物所发生的费用包含在总价包干范围内，不再另行核算。 2.2土方工程工程量：ZL2区域：挖方（土方）工程量6031.4m3，填方（土方）工程量6031.4m3，机械削坡工程量347.3m3。ZL3区域：清理坡面积物工程量2163m3，削坡挖方（石方）工程量4871m3场地平整8800㎡。 2.3本价格包括承包人按发包方的要求完成ZL2-ZL3区域土方工程所需人工费、材料费、机械费、措施费及其调差、机械进出场费、渣土费、市容清洁费、排降水、利润、管理费、扰民费、税金等施工过程中发生的所有费用。 １
2.4本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动、政府文件或定额变更而调整，也不因施工人在报价时审阅甲方提供的文件、图纸资料失误而调整。 第三条技术要求及技术规范 1、质量标准：按国家、省、市相关施工技术、质量及安全等相关标准和规范执行，并一 次验收合格率100%。 2、满足甲方工期要求。 3、乙方回填土施工必须符合国家及省、市部门的法律法规。 4、乙方全权负责完成别墅区域回填土及场地平整工程完工后，通过甲方组织的竣工验收 工作，并向甲方提交相应的资料。 5、乙方回填土及场地整平施工期间必须采取消音降噪措施，不能影响附近居民的正常生活（此部分费用已包含在综合价中，结算时不作调整）。 第四条工程施工 1、进度计划： 1.1乙方应在开工前2日内，将施工方案和工程进度计划提交甲方，甲方应在2日内予 以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 1.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实 际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。 2、工程工期： ?乙方应当按甲方约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方 提出延期开工的理由和要求，获得甲方书面批准后方可延期。 ?甲方有权延迟或提前开工，开工日期以发包人正式书面通知日期为准，总工期不变。 ?甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲 方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成停工的，工期顺延；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生费用，工期不予顺延。 ?因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期应当顺延： ◆甲方未能按本合同的约定提供相应的图纸或开工条件； ◆本合同约定的不可抗力； ◆甲方书面同意工期顺延的其他情况。 ?乙方在本条2.4款情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。 甲方在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出异议的，视为同意顺延工期。 ２
土方机械施工合同书 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方职责和权力，经双方友好协商，订立本合同，供双方共同遵守执行。1工程项目概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 2施工机械情况 2.1履带式挖掘机：柳工GLG922D、斗容1.0m3、整机重量22吨、额定功率112KW。 2.2履带式推土机：柳工CLGB161LC、铲刀宽度 3.39m、工作质量17吨、额定功率120KW。 2.3单钢轮双驱压路机：江麓W2006DF、全液压20吨、前后双驱，可加装羊角碾。 2.4单钢轮压路机：江麓W2002F、全液压20吨、后驱。 2.5轮胎式装载机：龙工ZL50EX、斗容 3.0m3、整机重量16.8吨、额定功率162KW。3施工内容和工期 3.1乙方根据甲方工程项目部现场人员指定的位置和深度要求经行开挖、回填和压实施工。 3.2工期：个月；若超出个月，且最末一个月施工时间不足一个月，则超出的时间按实际使用天数计算，每天施工承包费以每个月30天数换算。 3.3设备数量及工期起止时间：《工程机械进场交付签收表》中甲方指定现场负责人签字确认进场设备数量和日期，至甲方通知退场且停止使用之日止。 4合同价款 4.1机械设备进退场费由甲方承担，每台机械进退场费人民币（大写）：进场费和退场费各占一半费用。
4.2下列施工承包费中不包括设备燃料油费用，燃料油由甲方负责供应。 4.2.1履带式挖掘机每台每月人民币（大写） 4.2.2履带式推土机每台每月人民币（大写） 4.2.3单钢轮双驱压路机每台每月人民币（大写） 4.2.4单钢轮压路机每台每月人民币（大写） 4.2.5轮胎式装载机每台每月人民币（大写） 4.3机械在施工期间，原则上每天工作不得超过8小时，每月累计不得超过240小时。如每月累计超过240小时，超出部分挖掘机、推土机按100元/小时；装载机、压路机按75元/小时另外计算施工费用。 5付款方式 5.1甲方与乙方每月8日前结算上个月工程款，甲方通知设备退场后，须在15天内付清双方确认该台机械施工的合同款。 5.2机械运至现场办好签收手续后，甲方支付当月施工进度款时一并支付给乙方机械的进场费，机械退场后，甲方支付给乙方机械的退场费。 5.3甲方以银行转账的方式支付给乙方施工承包款，银行账号为本合同落款中指定的账号。乙方有权要求甲方将部分款项的支付对象和支付方式进行调整，但必须提前通知甲方。 6甲方责任 6.1甲方指定为现场负责人，联系电话： 6.2提供机械停放场地。确保机械进退场道路通畅。 6.3甲方负责机械的燃料油及其费用。 6.4乙方机械与甲方其他机械或工程无任何财产关联，甲方无权将乙方机械转让、转租给第三人使用，也无权变卖或作抵押品。 6.5甲方为乙方的司机及设备维护人员免费提供床位及或伙食，床上用品由乙方自备。 6.6甲方人员不得操作乙方机械。 6.7甲方负责安排乙方机械的工作。甲方派技术人员现场指挥，确定施工放坡要求，指定堆土位置，并跟踪监控放坡和基底标高。若出现有可能违反操作规程或有隐患的事项，乙方司机有权停止操作并提出意见和建议。