实用文案
文案大全
劳
务
施
工
承
包
合
同
发包方：
承包方：
日期：
《劳务施工承包合同》（包清工）
发包方（以下简称“甲方”）：
承包方（以下简称“乙方”）：
依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）部分劳务施工承包事宜协商达成一致，特订立本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设单位：
第二条承包方式及内容
1、承包方式：劳务分包（包清工、包现场文明施工、包工期、包安全、保质量、包机械、配合甲方及建设单位验收）
2、承包范围：甲方负责施工的工程，具体工程量以甲方和建设单位认可的施工图及实际施工量为准。
3、承包内容：（以下内容为可选项，请在□上打“√”）
□电缆铺设、看护：
□管道施工：□拉管；□顶管；□隧道；□管井（木工、钢筋工、小工）
□电气安装：□配电室基础；□支架安装
第三条承包价格
1、合同总价：暂定；
2、工程量及分项人工单价：
2.1工程量以甲方及建设单位最终审定的为准；
2.2 单价：□电缆铺设、看护：看护人工单价按元/日执行，电缆敷设按元/米执行；
□管道施工：定额人工单价按元/日执行；
□电气安装：定额人工单价按元/日执行；
以上工日均为综合工日，单价不予调整。
3、承包价格包含的内容：
承包价格包括乙方施工期间的人工费、机械费、管理费、利润、往返车旅费、加班费、办证费、工期奖、质量奖、材料场内运输费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工费用；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；
4、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第四条结算办法及付款方式
甲方不预付乙方劳务费用。工期在一月之内，待工程验收发电合格后，劳务费用一次性结算。工期超过一个月，可申请支付已完工程劳务费用的50%，已完工程量以现场工程师签认为依据。待工程验收发电合格后，剩余尾款一次性支付。
第五条工程工期
1．计划开工日期：_______年_______月_______日；
计划完工日期：_______年_______月_______日；
总日历天数为：_______天；
2．主要节点工期：___________________________________
3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括甲方单方新调整的进度计划）。
第六条工程质量标准
本工程应达到工程质量评定优良等级，具体标准如下：
1、电气安装工程符合《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002），《智能建筑工程施工质量验收规范》（GB50339-2001）要求；
2、电缆敷设、看护：___________________________________。合同期内电缆如有遗失、损坏，乙方需全额赔偿，并全权负责由此所造成的全部损失。电缆敷设数量需经甲方驻工地代表、甲方工程部经理及总经理签字认可。
3、管道施工：___________________________________
若乙方施工的工程质量无法达到验收标准，乙方应负责按照甲方的要求无条件整改或返工，所造成的整改或返工费用由均由乙方承担，工期不顺延。
第七条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1．本合同；
2．附件；
3．招投标文件（如有）；
4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范（如有）；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第八条标准规范
本合同适用标准规范：
1、《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）；
2、《智能建筑工程施工质量验收规范》（GB50339-2001）；
3、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市施工现场消防工作标准》、《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》；
4、《建筑安装工程施工及验收规范》
5、《建筑安装工程质量评定标准》
第九条甲方责任和义务
1、甲方委派为驻工地现场代表；
2、负责实施对工程质量、工期进度、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；对主要工序进行中间检查验收，参加隐蔽工程的验收；
3、开工前，甲方可向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明,并可向乙方进行现场交底；
4、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
6、及时提供按约定应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
7、按本合同约定，向乙方支付劳务承包费。
8、甲方负责施工用电接至二级配电柜(分箱)处，二级柜(分箱)到三级电箱之后的配电设备、灯具均由乙方负责，施工用水甲方负责提供至施工现场；甲方协助乙方安排施工人员的生活临时设施、用水、用电，费用应由乙方承担。
9、协助乙方办理施工及施工人员所涉的各种申请、批件，费用由乙方自理；
10、乙方在施工中因违约而须按合同约定向甲方支付违约金时，甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除；
11、施工过程中由于乙方原因出现质量问题、安全事故的，乙方应向甲方支付20000元/次的违约金（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除），并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
第十条乙方责任和义务
（一）通用条款
1、乙方应遵守国家政策和法律法规，对承包的劳务工程，无权再分包和转包；遵守建设单位和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作；
2、根据建设单位或甲方的计划要求（包括调整后的计划），组织、配备齐全各种施工机具，以及技术人员和施工作业人员，满足质量、安全、工期要求，对进场的施工作业人员进行日常质量、安全文明施工教育、检查和管理；
3、进场施工人员应具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果；
4、乙方委派为驻工地现场代表，乙方班组及作业人员必须服从甲方现场主管人员的调度指挥，若无正当理由不服从甲方现场主管人员的调度指挥，甲方有权予以清退；
5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款；
6、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% ；
7、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和建设单位有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
8、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
9、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
10、乙方应处理好其与进场务工人员之间的劳动关系，特别是务工人员的工资及人身安全问题。乙方应向甲方提供进场务工人员的花名册，并将月工资发放情况造册，如因发生因乙方与务工人员之间的纠纷影响甲方正常经营及工作的，包括技术人员、农民工等聚众工地、甲方营业场所、办公场所闹事等情况每次罚款20000元（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除）。如经核实因乙方欠工人报酬不按时支付而引起的，甲方有权先行支付乙方工人工资，并从乙方劳务承包费中直接扣除；
11、乙方应为进场施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；
12、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
（二）专用条款：
1、木工：
1.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
1.2铁丝、铁钉、PVC穿墙管、安全帽、笔墨线，包小型手动机具、圆盘锯、电线等辅助材乙方自备。乙方负责将所需用的主要材料及支架报计划给甲方项目部，以便组织材料；
1.3乙方要做到计划用料、科学管理，长料不短用，短料接长用，禁止采用一刀切的施工方法，板材的损耗率为2%。乙方领用甲方的对拉螺杆时，必须办理领用手续，螺母、蝴蝶扣、拉螺杆的损耗必须控制在2％以内，否则按市场价赔偿给甲方。
1.4支模时需拉水平线设置垂直控制线，确保横平竖直，位置正确，平整度和垂直度达到优良验收标准；必须达到稳固、平整、垂直、接槎严密、不漏浆、不涨模。
1.5出现走模、爆模、涨模、漏浆、平整度或垂直度不合格标的，乙方必须拆模后二小时内修凿平整，所用抹灰砂石材料费、人工费由乙方负责；乙方超时未处理的，甲方有权处理，并按所用抹灰砂石材料费、人工费的二倍处罚乙方；若因模板下沉、倾斜、胀摸、爆模造成砼质量事故的，按所损失的材料费双倍处罚。
1.6模板应进行设计并编号就位，保证周转使用在同一部位上。标准层二，三、四层模板制作完成后，禁止圆盘锯上板面。施工时应充分利用和节省材料，未经批准和甲方管理人员同意不得随便乱锯模板板材；
1.7所有结构预留的孔洞必须严格按图纸的位置和标高留置，要求每层安装墙柱模时都必须进行复核，保证孔洞位置准确；
1.8起模只能使用撬杠，不得使用钢管砸、撬；外界地须用手提锯开口，不得硬砸，如发现乙方工人有上述破坏行为，乙方损坏一块板须按十块板的价格向甲方赔偿，并以此类推；
1.9模板拆除必须有主管工长下达的拆模令方可拆模（不论任何部位）；拆模要按先后顺序，严禁乱拆。拆模后应把所有木料、铁件、钢管、碎模和杂物清理干净，经甲方检查合格后交由下道工序班组进行施工。每次拆模后必须将材料起钉，去掉砼渣，堆放整齐，废料清理到指定地点，最后一次拆模，所有木料、方木、铁件、钢管、碎模和杂物必须清理干净后搬运到甲方指定的场地按要求堆放整齐，保证施工现场无遗漏。否则甲方可派人清理，并按支出的人工费双倍处罚乙方；
1.10完工后模内（柱、梁、墙、板）必须干净无杂物，否则处以乙方每处1000元罚款，甲方有权从乙方的劳务承包费中直接扣除；
2、钢筋工
2.1按照设计图纸、施工规范、操作规程及施工方案的要求和下料单进行制作和绑扎；
2.2钢筋要按品种、规格、类别进行堆放，严防混杂，安装钢筋时操作地点要预先检查，保证安全可靠。钢筋的调直要有专人负责，钢筋加工机械操作有专人管理使用；
2.3按图或按甲方指定的间距绑扎钢筋，绑扎位置要正确、要牢固。绑扎前对铁锈严重的要除锈，在浇灌混凝土的过程中要检查整理，按规定做好梁柱板保护层垫块；
2.4坚持三检制度，做到自检、互检、交接检，责任到人；
2.5每个管井扎好后，剩余钢筋要随时收回料场，节约使用钢筋扎丝，做到厉行节约，精打细算，严禁浪费；
2.6在钢筋绑扎前，应先检查工作面的安全设施，做到安全施工，严禁违章作业；钢筋搭接长度、焊接长度应符合规范规定，焊缝平直，无夹渣，并除去氧化皮；
2.7顾全大局，团结协作，与木工、混凝土工加强配合。
第十一条环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行；
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用；
3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理；
4、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款；
5、乙方应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十二条材料、设备供应与管理
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的市场价格赔偿。
3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十三条验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应三日内向甲方提交自检报告，书面通知甲方进行验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，建设单位、监理单位等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方的相关损失，乙方不得以先期已经甲方验收为由减轻乙方责任。
2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以无偿配合。
第十四条工程保修
1、保修范围、期限：______________
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条保险
1、乙方负责人必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失，对未采取必要措施而扩大的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
第十六条合同履约保证金
1、乙方应于进场三日前向甲方缴纳合同履约保证金_______元；
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的损失；
3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求后，则甲方在一个月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十七条违约责任
1、甲方的违约责任：甲方不能按时支付劳务费时，应提前通知乙方。在建设单位结算后 30 日内仍不能支付劳务费的，双方未能协商新的解决办法的，乙方有权撤走其人员，并通过法律途径追回拖欠的劳务费。
2、乙方的违约责任：
2.1 乙方人员未按甲方要求进场施工，造成工期延误，按每延误一天 2000 元从劳务费中扣除。乙方在甲方通知后5日内仍未进场的，甲方可单方解除合同，并要求乙方支付违约金 2000 元；
乙方无故撤走部分或全部工人，并且因此造成影响的，甲方有权解除合同，拒付其所有的劳务费，并要求乙方支付违约金 5000 元；
2.2 乙方施工人员技能不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整的，甲方有权暂不安排施工任务，造成的窝工损失乙方自行承担；因此造成工期延误的，每延误一天按 2000 元的标准向甲方赔偿；
2.3 由于乙方责任造成质量事故和延误工期，其人工、工料等损失全部由乙方承担；
2.4.施工期间乙方不得以各种理由停工、闹事、故意拖延工期或借故不做。以上情节一经发现，乙方除负责赔偿由于乙方给甲方造成的各种损失外，工程人工费按实际完成的50%结算，乙方不得有任何异议且无条件退场；
施工期间，因乙方原因造成的哄闹、聚众等情形影响甲方的，甲方有权解除合同，并向乙方索要违约金 5000 元。
第十八条不可抗力
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定；
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方的驻工地现场代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施；
3、因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。
4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
第十九条合同解除
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方可以解除合同；
2、因建设单位原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按要求撤出施工场地；甲方在收到建设单位工程款后，按合同约定支付乙方已完工作的劳务承包费。
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务，劳务承包费价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格，且保修期满未发生质量问题的，本合同即告终止。
第二十一条争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
2．1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2．2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2．3人民法院判决解除合同。
第二十二条生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
第二十三条合同份数
本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
附件一：《安全生产协议书》
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表（签字）：授权代表（签字）：
合同签订日期：年月日合同签订地点：
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
建筑工程清包人工费承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》建设部《建筑法》以及其他相关法律法规，本着遵守国家法律公平、合理的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同，合同条款如下： 一、工程名称：区 二、工程地点： 三、开工骏工时间：2017年月日至2018年月日主体封顶交工。 四、承包价格：框架小高层每平米390元，砖混价格每平方290元（不含税）。 五、承包工程方式： 1、乙方主体承包，人工费和主体施工设备（钢管、方子、大板、塔吊、搅拌机）等施工用具和零部件。 设备材料能拿走的归乙方，拿不走的归甲方： 2、甲方提供主料：钢筋、水泥、碎石、河沙、砖、商硂及地下土方挖、运、回填，施工场地外围围挡和零工由甲方负责。 3、计算方式：按图纸建筑面积计算（实计量）。 4、建筑面积：大约伍万平方米。 六、结算方式及工程拨款方式：以现金结算。
1、开工后按工程进度付款基础封面付75%，每3层封顶付75%，剩余25% 每栋主体封顶付清全款。 2、砖混基础和山尖保温层算一层面积计算给乙方款，框架基础伐板和山尖保温层算一层面积计算给乙方款。 3、冬季防护，保温由甲方提供材料，乙方负责施工，工人工资由甲方负责开支。 七、质量与安全： 1、工程质量标准，现行的国家标准达到合格要求。 2、乙方必须严格按安全操作规程施工，如不按操作规程施工，发生安全事故由乙方承担民事责任。 八、甲方权利和义务： 1、甲方义务向乙方交付具备合同项目下作业幵工条件的施工场地。 2、甲方义务向乙方提供满足作业所需的材料，保证施工现场三通一平，保证水电供应，费用由甲方负责。 3、甲方义务向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。 4、甲方义务按合同约定，及时向乙方支付工程进款。 5、甲方义务及时提供给乙方原材料，如不及时到场造成乙方工人停工，所产生的费用出甲方负责赔偿付款给乙方。 九、乙方权利和义务 1、乙方应严格按照图纸组织工人投入工作，遵守法律法规，听从领导按排工作。 2、严格按照设计图纸及验收规范，精心组织施工，确保工程达到
工程施工劳务合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容： 施工范围： 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: ）本合同书及附件; ）协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; ）施工承包的招投标文件; ）公路工程标准施工招标文件（年版）及相应补充约定1 ）确定工程造价的工程预（结）算书； ）国家现行工程技术规范、标准、规程; ）图纸； ）甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期：日历天 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 正式开工日期：以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法：每延迟一天赔偿合同价款的％。,限额为合同价款的；
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由； 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级，工程一次交验合格率达到；达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的，并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内，向乙方提供施工图纸壹套（复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料（本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检（自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险（工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的増减无关； 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中； 用于支付已完工程的计量方法，工程量的确认以设计图纸;争值为准，具体应符合《公路工程标准施工招标文件》（年版）及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知；乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付； 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付：
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
劳务施工承包合同 欧阳学文 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期：
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范： ____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文
明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
工程施工合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为了搞好工程质量，确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容： 四、工程工期： 五、承包方式： 六、双方职责： 1、甲方职责： (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调，并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场，进行安全教育、培训，有记录、复印身份证，落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，按时供应到现场，通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的，甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费，生活费发放标准元/月/人(每月20~25
日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工，甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工（甲方不签证工期补偿），乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排，甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内，甲方应与乙方结算完毕，工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责： (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中，凡违章造成事故，一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生，每月清，当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审，确认“点工”数，隔月20日返馈给施工队，过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场，由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确，双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人，负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费，结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可，代表本施工队与甲方进行一切生产活动，经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定，不得擅自招用施工人员，如工程需要必须增加人员需经甲方同意，并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后，施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。
施工劳务合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
5、甲方负责提供乙方人员的临时住宿、食堂、工人吃饭自行解决。 6、甲方负责三级电箱拉到楼层，余下的辅材交付给乙方自己负责安排。 五、乙方责任： 1、施工现场应随做随清，甲方现场负责人每天口头或书面通知乙方 清理，乙方应无条件服从并在下班前1小时内清完，天天如此。否则甲方派人清理并做好用工记录、用工数量或价格通知乙方，在当月生活费中扣除，不须乙方签字认可。 2、甲方如发现乙方劳动力不足，内部管理混乱而造成工程进度太慢，经甲方指出而又无解决措施的，甲方有权终止合同，造成的全部损失由乙方自负。 3、因乙方原因中途提出退场的，按已完成承包范围内工程量的70% 结算，余下部分作为补偿甲方的损失。 六、工程质量标准：优质。 1、乙方承包范围内工作内容按合肥市优质质量标准施工和验收，如 不能满足上述要求，每发现一次罚款500元。 2、乙方严格按照施工图及施工规范精心组织施工，如施工质量达不 到设计及规范要求，致使监理与建设方要求停工整改，乙方自己承担拆除、重新施工的费用，工期不予顺延。 3、如因乙方施工质量不符合设计或施工规范要求，且整改不力或无 力整改的，甲方有权终止承包协议，所造成的损失由乙方负责。 4、工程质量以现场监理及建设方验收评定为准，验收前乙方必须自
检合格后方可报甲方、建设方、监理方验收。 七、安全文明施工 1、乙方进场后，乙方代表必须到甲方安全员处上报全体施工人员名单、身份证及照片，甲方代为办理施工居住暂住证。 2、乙方必须严格遵守工地的规章制度，遵守安全六大纪律，服从工地领导和安全员指挥，严禁违章操作、野蛮施工，如有违反，一切损失由乙方负责。 3、乙方施工人员严禁在工地内打架闹事，如与工地其他职工发生矛盾，由请项目部相关人员协调，协调不成，可报警请相关执法人员处理，施工过程中发现一次打架闹事，甲方有权从工程示中扣贰万元处罚，发生二次，双倍处罚，清理出工地，甲方有权终止合同，结算方式参照第五大条第3条。 4、工人进入工地必须戴安全帽、安全带。 5、工人的上下班安全自行负责，发生安全事故自行买单，造成伤害与甲方无关。 八、其他责任 1、乙方职工严禁在宿舍自备炊具烧饭，不准使用电饭锅、电磁炉、电水壶，每发现一次，除没收用具外，罚款200元。 2、乙方在施工工期严禁女眷进入施工现场，不允许小孩进入施工现场，否则甲方按100元/人进行罚款。 3、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料，保护好机械设备。
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：___________ 乙方：___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________
劳务施工承包合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期：年月日； 计划完工日期：年月日，总日历天数天; 2.主要节点工期： 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
施工劳务合同（样本） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定，结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利，义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及内容： 四、工程期限： （1）、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工，具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表（其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程），施工期间一切法定节假日均不予考虑。（2）、在本条一款规定的施工期间，乙方必须确保年月日工程完工，若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担，且工期延误一天罚款1000元，如非乙方原因造成的工程延期，经项目部及业主核实认可后，工期相应顺延.。 五、材料的供应及管理： (1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划，并交主管工长审核，经项目经理和公司领导签字同意后，由公司物资部门统一采购。
（2）、材料进场后，均由主管工长及仓库保管员对材料规格，数量及质量进行验收，主管工长根据分部分项工程的材料实际用量，另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。 （3）、乙方所领取的一切材料均自行保管（保管费已算在工程量的单价中），若因保管不善，使材料发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 六、工程质量及工程验收： （1）、工程必须达到五星级装修标准，如达不到该标准，工程劳务费按85%结算。 （2）、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。（3）、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部，项目部根据乙方通知的时间先进行验收，再通知监理单位验收；未经验收或验收不合格，乙方不得进行下一道工序的施工，直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格，项目部有权对乙方进行经济处罚，且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。 七、双方责任： （1）项目部对整个工程全过程进行管理和协调。 （2）根据图纸要求，业主要求及施工说明，项目部向乙方进行技术交底。（3）项目部在施工过程中对工程质量，安全，施工进度进行标准化管理，发现问题及时向乙方提出整改意见，并在规定的时间内整改完毕。 （4）乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求，一切行动听从指挥，发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃，索贿或虚报帐目，损公肥私等不法行为，违者一经查实严肃处理，
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
施工劳务承包合同标准范本 在施工之前，通常要签订施工劳务承包合同的。以下是由为大家精心整理的“施工劳务承包合同标准范本”，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。 施工劳务承包合同标准范本【一】 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_____________工程，地点在__________________________。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至
合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
基础圈梁工程分包合同 （包清工） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：王永全 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包基础圈梁施工工程，双方按照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况签订本合同。 第一条工程项目 1．1工程名称：基础圈梁施工 工程地点： 建筑面积：平方米 承包范围：采用包清工。 1．2 工期 （1）本工程工期按照甲方要求规定工期完成。 （2）工期延误。由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 A.甲方不能按协议条款的约定提供开工条件；
B.不可抗力； C.其他非乙方原因的停工。 1．3 质量等级合格。 1．4 合同价款：本合同为包清工，经甲乙双方确定综合单价为95元/米，工程总造价以竣工后实际收方为准（中间进度款按照图纸工程量计算的总价为依据）。 1．5 承包方式： （1）按定标价包人工，包工期，包质量，包安全。 （2）主要材料由甲方购买。 第二条图纸 甲方于合同签订后二天向乙方提供施工图纸 1 套。 第三条甲方责任 3．1工程开工前甲方协助乙方申请施工执照，办理乙方在施工现场的有关手续； 3．2 提供施工所需的场地； 3．3 向乙方移交施工场地原有水、电、热力、空调、消防、电讯等管道线路，并保证乙方施工工期间需要。
3．4 明确甲方工地代表为。 第四条乙方责任 4．1乙方向甲方提供工程进度表，乙方应按所提供工程进度表严格施工。 4．2 按甲方提供的施工图严格施工，如有工程变更需经甲方代表签字批准后施工。（甲方代表外人员签字无效。） 4 3 明确乙方工地负责人为王永全。 4．4 按协议条款的约定保护好建筑结构和相应管线、设备。 4．5 已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 4．6 保修期间由于施工原因造成质量问题，乙方接到甲方通知后两天内无条件保修。 第五条隐蔽工程和中间验收 5．1 工程达到中间验收或覆盖条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方，甲方验收认可后，即可进行隐蔽施工，同时提供隐蔽验收所需资料。 5．2 甲方验收不合格，乙方在限定时间内修改后，重新验收。 第六条竣工验收
编号：FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同（一） 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。 特别说明：签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位（下称业主）签订了工程承包合同，乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：
1.4劳务承包范围： 1.5劳务承包期限： 开工日期：_____年___月___日； 完工日期：_____年___月___日； 总日历工期：日。 经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； 2、甲方变更计划和设计而影响施工； 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； 4、临时停水停电一天以上； 5、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级：； 1.7合同价款：
本合同造价为人民币（大写）： 1.8乙方投入施工人数：人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.本合同； 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 3.中标通知书； 4.投标书和招标文件； 5.工程劳务量清单； 6.确定劳务报酬的工程预算书； 7.图纸； 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规； 3.2适用标准及规范： 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范； 3.2.2其他标准及规范；