当前位置:文档之家› 建设工程联营施工协议书

建设工程联营施工协议书

建设工程联营施工协议书

协议双方:〔总包人名称〕(以下简称甲方)〔联营人名称〕(以下简称乙方)

依照甲方与(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程内容:

4.承包范围:

5.合同工期:开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总日历天数天。

6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

7.合同价款:元¥元

二、甲方驻工地代表

1.甲方驻工地代表姓名:职务:项目经理

三、乙方驻工地代表

1.乙方驻工地代表姓名:职务:项目经理

四、甲方责任

1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

五、乙方责任

1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到级文明工地标准。

9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

13.每月日向甲方(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的%,应缴税费由甲方代扣代缴。

2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月元,

且随甲方交缴额度的变化调整)。

7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地%的工程款(保证金)。

12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

七、乙方采购材料

1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

八、竣工验收及结算

1.工程竣工验收报告确认天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

九、质量保修

1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

2.保修金额为工程价款的%,满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

十、违约责任

1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,

另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

十一、争议

1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

十二、其它

1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

协议签订时间:年月日

协议签订地点:XXXXXX

甲方(盖章):乙方(盖章):

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

邮政编码:邮政编码:您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

土石方工程联营合同

土石方工程联营合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 时间:_______________________ 编号:FS-DY-88307 土石方工程联营合同 使用备注:该资料可用于合同内的权利人通过商量,得出需要共同认可的权利和职 责,并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改,使用时请详 I 细阅读内容。 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定, 为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,确保工程质量和任务的全面完成,

在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:土石方工程 2、工程地点: 3、工程内容:石方钻孔、爆破、装车、运输、平整场地、自然碾压等内容。 4、工程量:万立方米,以现场测量实际方量为准。 5、工程单价:运距五公里,单价为元/立方米含爆破,每 超壹公里,增加运费壹元/立方米。(税后价) 6、工程总造价:人民币约亿零佰万人民币。 第二条:工程工期 工程期限自201年月日至201年月日止,总工期一年时间(以业主开工通知书为准)。 第三条:工程质量 乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工,确保 工程质量。工程验收时,应按施工设计和国家验收规范和质 量评定标准执行,工程质量合格。

合作联营协议书范本

编号:_____________合作联营协议书范本 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:____________服饰有限公司 乙方:______________服装制造厂 甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议: 一、联营合作的条件 1.乙方以现有厂房____________平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用; 2.甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。 二、联营合作的组织机构 1.联营合作期间,甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人,本协议签订后______日内,由乙方负责办理工商变更登记,甲方予以协助; 2.联营合作期间,乙方的原法定代表人担任____________,负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作,甲方派专业人员协助、监督; 3.联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。 三、联营合作的方式 1.乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过; 2.上述第1款验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并

进行业务的培训; 3.甲方负责生产管理制度,岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制,乙方在生产管理过程中必须切实履行; 4.乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务; 5.乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。 四、联营合作的盈利和亏损的分配 1.扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方______%、乙方______%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担; 2.________________________________________________ 五、联营合作的期限 联营合作期从______年______月______日至______年 ______月______日共计______年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。 六、联营合作终止的财产处理 1.联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权; 2.除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方______%、乙方______%的比例对其它财产进行分割。 七、违约责任

大型商场联营合作合同协议书范本

大型商场联营合作合同协议书范本

编号:_____________ 大型商场联营合作合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本协议,以资共同信守。 第一条:位置 入驻柜位:楼。 第二条:经营范围 乙方经营品项为 第三条:合同期限 合同期共年,自年月日至年月 日(具体合同起始日以甲方开业日期为准)。 第四条:应付费用 1.乙方将以下列方式及金额与甲方结算应付费用。 乙方以每月保底销售额人民币的%向甲方支付经营利润作为固定费用,超出保底部分按%上交甲方作为浮动费用;乙方销售额未达保底销售额,甲方有权按保底销售额的合同百分比,从乙方销售额中直接抵扣作为应得收入;销售额不足抵扣甲方应得收入时,乙方应于7日内自动补足不足部分。 2.节日促销赞助费:(包括:店庆、元旦、春节、五一、中秋、国庆)共合计元,从 首批货款中扣除,作为商场促销宣传费用。为提高商场经营效益,甲方会根据不同时令、季节组织多种商场促销活动,乙方须积极主动地参与活动,不得无故推诿;乙方自行举办的促销活动由乙方自行负责,但活动方案须事先报甲方企划部门和营运管理部门,经确认

后方可执行。 3.开业赞助费元。 4.甲方向乙方收取设备折旧费元/年。 5.合同期间,乙方经营所发生的水、电、煤气、电话费、清洁费等费用均由乙方自行承担,若 由甲方代为乙方支付的,甲方按垫付额从乙方营业额中扣除。 6.本合同未明确之费用,如因乙方经营所增加的,均由乙方承担。 7.乙方需对一切应付未付款项,自乙方在接到甲方通知三日内以现金形式补交,若超过期限未 交费时,甲方将每天额外收取所欠金额的3%作为滞纳金。 8.合同期间,乙方自行负责保管所经营的商品,相应的保险责任等费用由乙方承担。 9.甲方对不可抗拒外力造成的乙方任何经济损失,不承担任何偿付责任。 10.其他费用: a、进场费元整,在合同签订时一次性付清。 b、销售扣点: C、 d、 第五条:保证金 1.乙方应于签约时向甲方支付约定金额作为合同保证金,合计人民币元,于合约期满, 双方解除联营合同,乙方完成撤柜离场手续后30天,甲方将此笔押金无息退还乙方。 2.甲方收到保证金时,将另立收据交乙方保存;退回保证金时,甲方需收回收据。 3.如因乙方违约,致使本合同终止,甲方有权没收全部保证金,以补偿因乙方违约而造成的甲 方的经济损失。 4.乙方同意于合同有效期内、到期或终止时,甲方有权从保证金中扣除乙方需承担的部分或全 部金额的金钱责任(含甲方的损失及乙方需承担的费用)。且乙方需保证于7日内补充被甲方扣除部分。 5.对于无法由保证金中抵扣的甲方任何损失,甲方于乙方无意做出任何赔偿回应时,甲方有权 选择单方面解除合同,并通过正当手段追索损失。

工程施工内部联营协议书

工程联营协议书 甲方: 乙方: 经双方友好协商,决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务,为使业务的顺利开展和正常运行,确保双方达到互惠互利的目的,为此双方特签订如下协议: 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料,并保证提供的资质和资料的真实有效,并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约,合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子,有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户,一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利,在业务上不横加干涉。(乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变)。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银

行账户,配齐工程所需的印章(业务章、合同章、财务专用章),甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权,乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配,甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目,经双方协议,甲方只收取管理费‰,管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行,乙方应按合同要求完成任务,组织全面施工管理,确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改,乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈,前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同,对承接的工程实行全方位的管理,独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任,甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构,制定出相应的管理条例和相关制度,确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规,任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失,由乙方承担责任。

项目工程联营合作协议书(完整版)

项目工程联营合作协议书 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就承接项目工程,经双方协商一致,达成条款如下: 1、甲方权利与义务 甲方负责向乙方提供真实有效的全套企业资料原件、扫描件(并每页加盖公章),保证乙方正常开展业务使用。 2、甲方向乙方下达承接该项目工程前期工作的法人授权委托书,所有费用由乙方组织实施,甲方积极配合。 3、该项目工程投标前,甲方须向乙方正式下达法人授权委托书和任命书,提供全套企业资质副本原件,公司公章、合同章、法人章及法人身份证扫描件正反面等全套合法有效的原件,中标后,由乙方与发包方签订工程合同。 4、协助乙方筹建工程项目部(指挥部),开立工程项目专用账号,所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管财务,协助乙方工作,工资由乙方支付。 5、公司管理费的提取:按所签合同总造价计算,乙方上交甲方千分之壹管理费(税后),管理费随工程进度款按比例支付。 6、甲方同意乙方自主经营,独立核算,自负盈亏。甲方不承担乙方在该项目工程中所发生的、涉及的所有债权债务以及造成的经济损失。 7、甲方不承担乙方在该项目施工过程中所发生的所有人员伤亡,安全事故的赔偿责任。 8、甲乙双方合作期间公司不得注销或解散。 二、权利与义务 乙方按照甲方与业务方的要求,工程合同签订后,积极努力开展工作,严格组织科学管理,依法经营,廉洁自律。 按期、如数缴纳管理费不拖、不欠。 经营方式:乙方自主经营,独立核算,自负盈亏。

抓安全、保质量、促生产、争创一流业绩。 乙方要求甲方,工程合同签订生效后,被授权人享有合法权利,甲方不得以任何理由更换被授权人。如需更换由乙方提出申请报批。 该项目工程款专款专用,甲方不得以任何理由截留、挪用工程款。 乙方不承担甲方其他工程的任何债权、债务和经济纠纷及其它连带法律责任。 该工程属乙方独有,乙方有不可置疑的决定权。 本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任,概由乙方承担全部责任。 三、财务管理 甲方协助乙方筹建工程项目部(指挥部),同时开立此工程项目专用账号,所有工程款均由此账户结算。甲方派驻一名财务人员共同监管此财务账户(加法人私人印章)协助乙方工作,甲方有权要求乙方及时支付人工费、材料费等一切工程相关的费用。 甲方在乙方不违反法律法规的前提下,不得干涉乙方资金的正行使用,否则由此造成的经济损失由甲方承担。 此账户开立后,在发包方(业主方)第一笔预付款没有到账之前,所有财务印章(财务专用章、法人私人印章)锁银行保险柜共同保管,不得启用。待业主方第一笔预付款到帐后正式移交乙方使用。乙方不得用公司的名义收取任何保证金、工程押金。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。 乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生人员伤亡事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。 本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税费的主体为甲方。乙方承担税、费缴纳

联营合同(详细版)

编号:QJ-HT-0442联营合同(详细版) The contract can effectively restrain the breach of contract, and can protect one's own legal rights to the greatest extent. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

联营合同(详细版) 说明:本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利。文档可以用来收藏、阅读、改编、打印(使用时请先阅读条款)。 订立合同单位: 甲方(单位名称):____。 经济性质:____所有制。 乙方(单位名称):____。 经济性质:____所有制。 (注:如有两个以上单位联营,依次称丙、丁……方。) 甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,经过充分的可行性研究和相互 协商,决定联合出资建立____公司,特订立本合同。 第一条联营宗旨、项目和范围 联营宗旨:____。 联营生产(经营)项目:____。

生产(经营)范围:____。 第二条联营企业名称___市(县)____公司(企业)。地址:____(所有制)联营。 核算方式:独立核算。 第三条联合出资方式、数额和投资期限 公司(或厂,下同)投资总额为人民币____元。 甲方投资额____元,占投资总额____%。 甲方以下列作为投资: 现金:____元; 厂房:____元,折旧率为每年____%。 机械设备:____元,折旧率为每年____%; 专用工具:____元,折旧率为每年____%; 原材料:____元; 土地征用补偿费:____元; 专利权:____元; 商标权:____元;

联营合作协议书详细版

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-BH-028973 联营合作协议书详细版

联营合作协议书详细版 甲方:××服饰有限公司 乙方:×××服装制造厂甲、乙双方本着互惠互利的原则,就甲方参与乙方经营生产达成如下协议: 一、联营合作的条件 1.乙方以现有厂房平方米以及设备投入供甲、乙双方合作使用; 2.甲方根据乙方经营生产的需要投入足额的流动资金,确保乙方正常生产,并提供承接乙方生产任务。 二、联营合作的组织机构 1.联营合作期间,甲方的法定代表人担任乙方的法定代表人,本协议签订后日内,由乙方负责办理工商变更登记,甲方予以协助; 2.联营合作期间,乙方的原法定代表人担任,负责工厂的生产、质检及内部的行政管理工作,甲方派专业人员协助、监督; 3.联营合作期间,工厂的财务人员由甲方派驻,负责工厂的成本核算、会计报表的编制等财务工作。 三、联营合作的方式 1.乙方按甲方认可的方案,完成厂房的装饰,设备的安装,由甲方验收通过;

2.上述第1款验收通过后,由甲方负责招聘生产人员,并进行业务的培训;3.甲方负责生产管理制度,岗位责任制度、员工奖惩制度、人事管理制度、生产流程表、工艺流程表等运作机制,乙方在生产管理过程中必须切实履行;4.乙方的生产任务由甲方负责提供、承接,未经甲方同意乙方不得擅自承接业务; 5.乙方负责工厂的日常生产和员工的日常管理。 四、联营合作的盈利和亏损的分配 1.扣除人工工资、水电、税赋等一切成本后的净利润按甲方%、乙方%的比例进行分配;如工厂亏损亦按上述比例进行分担; 2. 五、联营合作的期限 联营合作期从年月日至年月日共计年,联营合作期满后双方如需继续合作另行签订协议,甲方在同等条件下享有优先权。 六、联营合作终止的财产处理 1.联营合作终止后,乙方享有现有厂房、设备的财产所有权; 2.除第1次的财产外,甲、乙双方按甲方 %、乙方 %的比例对其它财产进行分割。 七、违约责任 1.任何一方擅自终止履行本协议,退出联营合作,应承担违约责任,由违约方向守约方支付违约金; 2.乙方擅自承接业务或拒绝生产甲方提供、承接的业务,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金;

工程施工联营协议书范本

工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致,甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工,为明确双方的义务和责任,特制定如下条款,共同遵守执行。 一、工程名称:。 二、工程地点:。 三、承包容:甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式: 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容,包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准,包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期: 工期以甲方与业主单位签订的合同为准,业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 (一)本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据,工程变更根

据投标时综合单价按实际工程量计算;乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书(含来往函件)的所有文件。 (二)工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包,具体承包价以甲方与业主结算价款为准,有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 (三)有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 (四)工程款支付:按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定,由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理,应当顺延。本项目开设独立银行账户,甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后,甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 (五)乙方按本协议的承包容施工完毕后,办理工程竣工手续,经业主、质检及等部门验收合格后,由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算,甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金: (一)管理费及企业所得税:按合同造价(暂定人民币元)×3.5%(其中管理费2%,合计人民币元整;企业所得税1.5%,合计人民币元整。),共计人民币元整,实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为:①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲

合伙型联营合同协议书格式样本样式协议

合伙型联营合同协议书格式样本样式协议 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

正文:合伙型联营合同合伙型联营合同 甲方(单位名称):__________________ 经济性质:____________________所有制 乙方(单位名称):__________________ 经济性质:____________________所有制(注:若有两个以上联营单位,依次称丙、丁……方。) 双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营______公司(企业),(以下简称公司)。特订立本协议。 第一条联营宗旨________________________________________

第二条联营企业的生产(经营)项目______________________ 第三条联营企业名称____市(县)____公司。 地址:____________________________________________。 隶属:____________________________________________。 经济性质:____(所有制)联营。 核算方式:共同经营,统一核算,共负盈亏。 第四条联营范围与经营方式__________________________________________。 第五条联合出资方式、数额和投资期限 公司投资总额为人民币____元。 甲方投资额:____元,占投资总额____%。

甲方以下列作为投资: 现金:____元; 厂房:____元,折旧率为每年________%;机械设备:__________元,折旧率为每年________% 专用工具:____元,折旧率为每年____%; 土地征用补偿费:____元; 专利权:____元; 商标权:____元; 技术成果:____元; 乙方投资额:(略……) 投资缴付日期:______________________ 第六条公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理调整协议有关分配比例的规定。

建筑工程联营合作协议合同

联营合作协议 甲方: 乙方: 签订时间:年月日 合作协议 甲方:XXXX 乙方: 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定,乙方申请甲方同意** 工程(以下简称本工程)项目双方合作,本着公平自愿原则,经协商,双方达成如下协议: 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则,依照有关法律、法规,恪尽职守,履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体,对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受,自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称: 2.2工程地点: 2.3建设单位: 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围:。 3.2本合同价为元;大写:。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准

4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准,控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时,由乙方负责办理延期竣工协议,否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期: 计划开工日期:年月日 计划竣工日期:年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准)。 4.3质量标准:质量目标:。 4.4技术目标:创新工艺工法,标准,专利项。 4.5绿色安全文明施工目标:创省(市)安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行,甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体,向工程建设单位履行总合作方义务,承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体,对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部(以下简称“项目部”),根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算,应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果,包括承担本合作协

建设工程联营施工协议书(示范文本)

建设工程联营施工协议书 协议双方:〔总包人名称〕(以下简称甲方) 〔联营人名称〕(以下简称乙方) 依照甲方与(以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程内容: 4.承包范围: 5.合同工期:开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总日历天数天。 6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。 7.合同价款:元¥元 二、甲方驻工地代表 1.甲方驻工地代表姓名:职务:项目经理 三、乙方驻工地代表 1.乙方驻工地代表姓名:职务:项目经理 四、甲方责任 1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。 2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。 3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。 5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。 五、乙方责任 1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。 2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。 3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。 4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。 5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。 6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。 7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

工程联营合作协议书

工程联营合作协议书 甲方; 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程量: 4、工程内容: 5、工程价格: 6、合同工期: 二、利润分配: 经双方协商另签合约 三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。 四、双方的权利和义务 A、甲方的权力和义务

1、全权委托先生负责签订《施工合同》,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。 2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。 B、乙方权利和义务 1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。 2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。 五、双方约定 1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲

(完整)煤炭联营合作协议书..

煤炭合作联营协议书 甲方:东宁联华能源有限公司 乙方:出资方 鉴于: 1、甲方拥有煤炭经营许可证,专业的煤炭运营团队,丰富的上下游客户资源并是华能集团燃料采购会员; 2、乙方拥有项目优势、较强的协调能力。 甲、乙、双方愿意利用各自优势和资源共同进行项目合作。经友好协商,达成如下合作协议,以共同遵守。 第一条合作范围 合作范围:从呼伦贝尔东明矿业有限公司、神华宝日希勒能源有限公司和西乌珠穆沁宝日胡硕煤炭有限公司等公司煤矿采购煤炭,通过铁路、航运、公路等运输方式,发运电煤到华能吉林发电有限公司九台电厂等电厂,赚取差价。 甲、乙双方愿意利用各自优势和资源共同进行项目合作。经友好协商,达成如下合作协议,以共同遵守。 第二条合作时间 自2010年10月起,至2015年9月止。合作期满后经双方一致同意,可另行签订协议合作。 第三条各方责任 甲方责任: 1、提供本合作项目所需的煤炭经营资质,为该项目顺利进行提供资源、订单及所需要的采购配套资金(不低于2000万)服务。 2、2010年10月份开始,合作期内每月采购并销售给电厂电煤30万吨以上。 甲方确保采购并销售给电厂上述数量的煤炭,并取得销售上述煤

炭所需铁路运力。甲方承诺合作期内每季度平均每月采购并销售电煤30万吨以上;如未能达到上述销售数量(不可抗力原因除外),甲方同意按未能实现的销售数量从利润分成中相应扣除。 3、甲方负责安排与华能吉林发电有限公司九台电厂等电厂签订每月供煤30万吨以上的供货合同。 (计划已报60列)贸易流程为:煤矿-东宁联华能源有限公司-电厂 4、甲方与煤矿签订每份采购合同均需乙方书面同意后方可签订,相关手续需由双方指定专职人员办理。 5、双方共同监控采购合同中所列煤炭的货权,每批货物均需双方核实铁路计划、航运计划,确定收货人为收货电厂,铁路大票、下水单由专职人员管理。 乙方责任: 1、为合作项目提供三百万元人民币(¥3000000.00)并于2010年10月10日前到东宁联华能源有限公司帐户,作为前期流动资金,并摊入成本。开户行:北京银行燕京支行,账号: 2、监督合作项目正常运行,监管财务帐户资金及货物流向。 第四条合作方式 1:按现代企业制度科学决策、运营,双方以东宁联华能源有限公司经营班底为基础,乙方派驻一名财务总监,合署办公,办公地点设在北京石景山路22号万商大厦(),其他人员聘用。 1、甲方与电厂签订购销合同,办理铁路运输手续。 3、乙方负责监控整个过程中资金流向和货物流向。 第五条利润分配和亏损分担 1、双方所合作项目按一个月为一核算周期,实行收益独立核算,利润计算方式:一个分配周期内的总收入-总支出(含资金利息)-税费= 净利润。收入和利润分配比例为:甲方占70%,乙方30%。 约定:

合伙型联营合同协议书一修订版

合伙型联营合同协议书 一 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

甲方(单位名称):____________________ 经济性质:____________________所有制乙方(单位名称):____________________经济性质:____________________所有制(注:若有两个以上联营单位,依次称丙、丁……方。) 双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,一致决定联合出资共同经营____________公司(企业),(以下简称公司)。特订立本协议。 第一条联营宗旨____________ 第二条联营企业的生产(经营)项目 ____________。 第三条联营企业名称____________市(县) ____________公司。地址:____________ 隶属:____________ 经济性质:____________(所有制)联营。核算方式:共同经营,统一核算,共负盈亏。 第四条联营范围与经营方式____________。 第五条联合出资方式、数额和投资期限公司投资总额为人民币____________元。甲方投资额: ____________元,占投资总额_______%。甲方以下列

作为投资:现金:____________元;厂房: ____________元,折旧率为每年_______%;机械设备:____________元,折旧率为每年 ____________%;专用工具:____________元,折旧率为每年________%;土地征用补偿费:____________元;专利权: ____________元;商标权:____________元;技术成果:____________元;乙方投资额:(略……)投资缴付日期:____________ 第六条公司资金增减由董事会决定,并报请联营成员协商,根据资金增减合理调整协议有关分配比例的规定。 第七条公司财产为全体联营成员所共有。任何一方不经全体联营成员一致通过,不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。 第八条联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让。 第九条联营成员的权利和义务甲方: ____________;乙方:____________。 第十条纳税、利润分配与风险承担公司所得,依法缴纳产品税、营业税后,由甲、乙双方在其所在地税

合作联营协议书范本精装版

( 协议范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 合作联营协议书范本精装版 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

合作联营协议书范本精装版 鼓舞士气,还(组织各班级观看电影,举行了内务考核评比等活动。在这次军训中,涌现了一批先进的个人和集体。其中有:梁*安等61名同学获得“军训先进个人”奖,08高职国际贸易1班等16个班级获得队列会操评比成绩优秀奖。)(自己改动)这一系列的成绩,与教官悉心的教导、同学们的刻苦训练是分不开的。让我们再次以热烈的掌声,对教官们表示衷心的感谢!对获奖的集体与个人表示热烈的祝贺! 同学们,短暂的军训生活虽然已经结束了,但军训的经历为你们今后的学习和生活打下了坚实的基础,一定会在你们今后的人生道路上烙下不灭的的印记!希望同学们进一步巩固和扩大军训成果,在即将开始的在校学习、生活期间,时 时处处按照军训时的标准来严格要求自己,把军训过程中练就的优良作风与铁的纪律永远保持下去,把军人的顽强刚毅与学者的

求真严谨结合起来,努力把自己铸造成为德才兼备、全面发展的人才。 同学们,从现在开始,你们将在___学院度过三年的大学生活。为使你们健康的成长发展,圆满完成学业,成为德、智、体、美全面发展的大学生,成为合格的社会主义事业的建设者和接班人,在这里,我代表学院向你们提出两项要求和希望:(结合实际写一点)谢谢大家! 篇五:军训结束领导讲话 尊敬的教官、全体同学们: 我校初一新生为期九天的军训胜利结束了。短短的九天来,参加军训的全体同学在各位教官和体育老师、班主任的精心组织,严格要求,认真指导下,顺利完成了预定的军训计划,达到了预期的目的,取得了可喜的成绩。在此,我谨代表学校党政领导向各位教官、全体老师表示衷心的感谢! 教官同志们,你们辛苦了!几天来,教官们起早贪黑,率先垂范,一丝不苟,挑战困难,奋发向上的军人风采给我们留下了极其

联营商户合作协议书(模板)

山庄店联营商户招商 合作协议书 甲方: 单位名称: 经营地址: 乙方: 姓名、居住地址、身份证号码联系电话、。 根据《合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方所属山庄店二楼商位与乙方进行联营合作一事达成如下协议,为明确双方权利、义务订立本合同。 第一条联营项目 1、甲方将位于的商位出租给乙方,但不收取租金。甲方以营业额提点的方式与乙方进行合作。 2、乙方自主经营项目,独立承担经济和法律责任。 3、未经甲方许可,乙方不得超过约定经营范围,否则承担违约

及相关责任。 第二条合作方式及扣点方式 1、合作期自年月日至年月日止;试合作期自年月日至年月日。 2、为保证甲方所提供场地、设施、设备完好,敦促乙方遵守甲方管理制度、合法经营等。乙方在进店经营前需向甲方一次性交纳保证金元,¥元。 3、乙方月营业额不得低于叁万元整。累计两个月达不到设定营业额,甲方有权单方终止合作,要求乙方在7个工作日内撤离,不承担任何补偿责任。 4、乙方未完成或刚好完成设定营业额任务,甲方将按设定营业额任务30%提点,如乙方超出设定营业额任务,则超出部分甲方按 20% 提点。(任务详见附表) 乙方试营业做活动期间,甲方按乙方实际营业额的提点,活动期结束后,甲方按30%提点,经过试合作期运营双方均认可合作,签订正式招商合作协议书。 第三条经营要求 1、乙方必须接收甲方店内的统一管理和各项要求。 2、乙方所经营的品种不能与一楼、二楼、三楼发生重复,相同

品种不得生产、经营。 3、乙方所有商品定价必须经过公司同意方可销售,不得私自改价。 4、乙方所经营品种必须符合国家食品安全规定,并单独办理相关执照。 5、乙方经营者要具备良好的经营和职业素养,本着对顾客、对生产、对公司负责的原则。 第四条结算方式 1、结算方式:乙方每日营业款由甲方统一收银,乙方不得私自收取,否则甲方有权扣除乙方所有保证金。甲方与乙方同为一个账期,扣除乙方使用费用后以转账或现金的形式与乙方结账。 2、甲方在月初给乙方结账时,按标准统一扣除乙方相关费用(水、电、汽、员工餐费等)。 第五条合同期满或终止 1、合同期满乙方如继续合作的,同等条件下享有优先权;若乙方不继续合作需提前两个月告知甲方,如不告知甲方就私自离开者,甲方将扣除乙方所有保证金。 2、在乙方交清水、电、汽费、员工餐费及其他相关费用;检查完场地、设备、设施后,甲方即可无息退还乙方保证金,并合同自然

工程内部联营协议书

资质挂靠协议书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关的行政法规,按照公正、公平、诚实守信的原则,甲、乙双方本着互惠互利,优势互补的方针,就工程双方达成共识,特订如下协议: 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程承包方式: 四、甲方的原则和制度: 1、甲乙双方达成联营合作关系,授权乙方以甲方资质及全套经营手续。A、承接受邀请招标或议标的工程项目;B、在总承包方下分包项目。对投标报建、备案的项目的甲方不予联营合作。 2、乙方要保证工程的真实性和业主方的各项手续齐全合法,资金到位。甲方不提供带资,垫资和预交押金。 3、乙方必须要具备自有工程施工的全套设备,经济实力和技术人员才能承接工程施工。并要做到文明施工,如发生质量和工伤事故均由乙方承担全部经济损失和法律责任。并赔偿甲方由此引起的任何损失。 五、联合经营方式、范围: 1、甲乙双方联合经营期间必须依法自主经营,内部实行独立核

算、自负盈亏的原则,照章纳税,工程资金专款专用。 2、甲方有权监督乙方工程施工质量、安全和施工的全部过程并监管财务资金动向,但不干预乙方内部管理,也不承担乙方因经营不善所造成的任何经济损失和法律责任。 3、联营项目之外的一切债权、债务均由乙方自行负责承担。乙方不得以甲方或工程项目的名义进行任何担保和反担保。 4、坚持质量第一的原则,严格执行国家各项行业的标准,建立质量保证体系,选派专业技术人员负责你,同时接受甲方的技术监督,随时向甲方技术负责人汇报项目质量、进度、安全等现场情况,遵守国家的法律和行业规定、服从甲方监督指导。 5、坚持安全生产,落实安全措施,做到预防为主,保证工程质量和全过程安全施工。 六、甲方权利、义务 1、在乙方签订施工合同后,甲方协助乙方成立工程项目部并提供手续帮助乙方在施工所在地设立银行临时账户,工程结束或临时账户到期时,乙方必须自行销户并将银行销户证明送回公司存档。 2、甲方如发现乙方违反国家政策、法律、法规以及甲方的各项规章制度及施工中出现重大事故及重大经济损失,甲方有权终止协议并追究乙方因此造成的经济损失和法律责任。 3、甲方视情况如有必要时可委派个别技术人员监查并协助乙方提供管理好工程的安全、质量等工程要求,工资由乙方按其工种所值标准承担。

土石方工程项目合作经营股权协议书

土石方工程项目合作经营股权协议书 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》有关规定,本着平等自愿、互惠互利的合作原则,就??????????石方工程项目合作事宜,经当事人双方协商一致,特制订如下协议,以便甲乙双方共同遵守执行。 第一条:合作概要 以诚信协作、优势互补、利益共享之共同理念,本协议双方自愿以股份合作方式,共同承揽经营土石方工程项目。甲方与平台方(发包方)签订施工合同及合作协议。工程内容、运距、深度、单价、工程款支付、工程计量等均以签订的施工合同内容为准。 第二条:项目承揽 ????乙方全面负责并主导承揽本工程项目,甲方提供合法的经营主体法律证书、相关资质和必要服务。甲方根据工作需要向乙方提供适时的协作与服务,必要时经营主体法人代表提供直接服务。 ????前期承揽本工程项目所产生的一切费用由乙方自行承担(需向建设单位或联营单位交纳的费用由甲方交纳),几年来乙方为本工程项目付出的人力、财力及艰辛的工作,属于乙方为本工程项目的股份投入资本金。 第三条:工程管理 ????甲乙双方约定工程项目以甲方为经营主体,对本合同所承揽的工程项目承包经营、独立施工。乙方除财务监管外,不参与工程项目相关的施工计划、合同、技术、质量、安全、人事管理等具体业务和事务。 ????甲方必须严格遵守国家相关法律、法规,科学组织工程管理和工程施工,采取一切有效措施确保施工合同顺利执行,并全部承担工程项目产生或涉及的所有法律责任,民事责任和经济责任。

第四条:股权分红分配 ??、乙方承接的工程,甲乙双方各做 ??,其整个工程项目的一切缴纳二金和规费全部由甲方缴纳,乙方 ??的工程由甲方施工管理。 ??、?甲方独立核算、自负盈亏、独立经营该工程项目,无论项目经营收益如何,甲方均按整个工程量的每立方人民币 元的固定比例,并按甲方签订的施工合同及施工联营协议书约定的 亿立方米工程总量计算分享金额为 亿元人民币的股权红利给乙方。本款为乙方合法的股权利益。在保障乙方股权红利的前提下,其余的项目经营收益全部归甲方所有。 ????甲方确认:乙方所得的股权红利为代扣代缴后的净收益,相关的所有税金(含个人所得税)由甲方依法缴纳并向乙方提供所缴纳的税务凭证。乙方所得红利为合法的收益。甲方支付给乙方的资金来源正当、干净合法。甲方对此资金承担全部经济和法律责任。 第五条:支付期限 ????甲方按下列方式及时向乙方全额支付股权红利,甲方在收到该工程第一批预付款后,二个工作日内向乙方支付预付款总金额的? ??,剩余的款项自开工之日起,甲方按施工进度的月计量每立方米人民币 元支付给乙方。 第六条:甲乙双方责任 ????甲方承担本协议所涉及工程项目的履约责任及其相关的法律责任和经济赔偿责任: ??? 甲方严格遵守国家相关法律法规,自觉缴纳本项目所涉及的各项规费、税费和配套款项,按时支付联营施工单位的工程款项和民工工资,防止不必要的经济纠纷产生; ????甲方收到工程款及时向乙方支付股权红利; ????甲方独立承担项目经营性亏损和相关经济赔偿责任;

相关主题