合同编号
疏港大道东延线污水管道及钢富路
雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同
发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东
延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部
施工单位：班组负责人（）
二零一六年月
疏港大道东延线污水管道及钢富路
雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同
发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东
延线段和钢富路道路及排水工程目部
施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：）
根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程
2. 工程地点: 东海岛
第二条: 承包范围及工作内容
1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。
2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。
第三条: 承包方式及承包单价
采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。
1、各分项工程承包单价：
（1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥900元/座，1800×1100砖砌雨水检查井井深2.8m综合单价￥1300元/座，1800×1100砖砌雨水检查井井深5.7m综合单价￥3650元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深3.2m 综合单价￥1700元/座，2100×1100砖砌雨水检查井井深3.7m综合单价￥1800元/座，2700×2050砖砌雨水沉砂井井深3.2m综合单价￥1900元/座，3300×2480砖砌雨水沉砂井井深3.3m综合单价￥3450元/座，4000×2900砖砌雨水沉砂井井深3.7m综合单价￥4500元/座，上述单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、雨井井底平面或流槽施工、墙体砌砖、墙体批荡、路面井盖安装等。
（2）砼污水检查井：φ1000砼污水检查井井深3.7m综合单价￥2100元/座，φ1000砼污水检查井井深3.9m综合单价￥2300元/座，φ1000砼污水检查井井深4.3m综合单价￥2600元/座，φ1000砼污水检查井井深4.5m综合单价￥2700元/座，φ1000砼污水检查井井深4.7m综合单价￥2850元/座，φ1000砼污水检查井井深5m综合单价￥3000元/座，φ1250砼污水检查井井深4.7m综合单价￥3600元/座，φ1250砼污水检查井井深7.7m综合单价￥6000元/座，φ1500砼污水检查井井深5.4m综合单价￥3900元/座，φ1500砼污水检查井井深5.8m综合单价￥4200元/座，上述单价包括但不限于不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、钢筋混凝土墙身模板安装（包模板材料）钢筋制安及混凝土浇筑、井盖安装等。
（3）双箅偏沟式雨水口：综合单价￥ 322 元/座，该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。
（4）单箅平篦式雨水口：综合单价￥ 226 元/座，该单价包括但不限于平整开挖基坑、工作面内排水抽水、混凝土基础、墙体砌砖、墙体批荡、井盖安装等。
（5）安装DN300 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 22 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（6）安装DN400 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 32 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（7）安装DN500 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 38 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔
连接等。
（8）安装DN600 PE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管：综合单价￥ 45 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工、管道吊装安装、管道热熔连接等。
（9）安装DN600钢筋混凝土管：综合单价￥ 60 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN600钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（10）安装DN800钢筋混凝土管：综合单价￥ 85 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（11）安装DN1000钢筋混凝土管：综合单价￥ 145 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1000钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（12）安装DN1350钢筋混凝土管：综合单价￥ 145 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1350钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（13）安装DN1500钢筋混凝土管：综合单价￥ 160 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1500钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（14）安装DN1800钢筋混凝土管：综合单价￥ 190 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN1800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、180o混凝土基础、砂浆管带施工等。
（15）安装DN800钢筋混凝土管（内衬改性PVC）：综合单价￥ 80 元/m，该单价包括但不限于平整开挖沟底、工作面内排水抽水、基础碎石砂施工（如有）、DN800钢筋混凝土管吊装安装、橡胶圈接口施工、120o混凝土基础、砂浆管带施工等。
2. 以上单价为综合包干不变单价（不含税），已包含采用上述工作内容所产生的一切费用。因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进行了充分的了解，查看了施工图纸及熟悉了甲方的现场平面布置，乙方承诺不会以不熟悉施工现场、不了解水平运输情况、不能预先了解设计变更等任何理由而要求甲方另给予补工签证及经济补偿，不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。如因甲方原因造成返工，乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证，返工费用由甲方承担，否则返工费用由乙方承担。
3.如有超出第二条承包范围外的其他工程量，乙方必须在施工前上报分项单价与我司进行确认，特殊情况可先电话知会总部，最迟在开工后三天内补报手续，该类工程必须在完工时及时办理工程量签证并每月上报计量，否则，甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请，逾期提出的计量支付申请无效。
4. 如甲方需要采用按时计价的零星用工乙方必须积极配合，尤其是抢灾抢险用工必须
无条件服从。计时工单价：费用按每工日（9小时）工资100元计算，如需干技术活，费用按每工日（9小时）工资120元计算，乙方必须当天开具派工单并提请甲方相关部门给予审批签证，开具零星用工签证单，当天（最迟第二天）上交甲方财务部作为付款凭证。没有经当天签证的任何补工请求甲方一概不受理。
5.乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于乙方施工质量（或进度或管理）达不到甲方（或业主或监理）要求被甲方勒令退场的，视为乙方违约，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。
第四条: 计量、结算与支付方式
在每月底计量一次，本月完成的工程量经验收合格后，在下月中旬支付70%（遇到过春节可支付至80%），全部工程完成交工验收合格，由乙方提交结算单与甲方结算，经双方结算确认后三个月内付清余款。
第五条：甲方职责
1、乙方劳务工人进场后，甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
2、甲方负责提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底，提供必备的机具（若乙方遗失或损毁须照价赔偿）。
3、甲方为乙方工人提供临时宿舍居住含床架，提供厨房（不提供厨具），提供乙方人员生活中发生的用水用电，但乙方必须做到节约用水用电，如有浪费水电的情况甲方有权按情况严重程度作出相应的处罚。
4、甲方负责办理为乙方人员购买意外伤害保险。
5、甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训和考试，负责申报办理特种作业操作证（培训费、办证费由乙方承担）。
6、甲方负责按合同规定支付乙方工程款。
7、甲方负责对施工过程进行监督。凡因乙方组织管理不力、人力不足或技术水平低等原因而引致的工期拖延与质量问题，甲方有权调整承包范围并对乙方进行必要的经济处罚。
8、负责协调乙方和现场其他施工班组工作关系及各工种的配合工作。
9、甲方任务不足时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。
10、由于甲方施工管理人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。
11、负责加工厂内的标志标牌和操作规程安装工作，由乙方负责保管保护。
第六条：乙方职责
1、乙方须对进场施工的作业人员进行审查，保证其政治素质、身体素质和技术水平。作业人员应是18周岁至50周岁健康男性。乙方按规定将作业人员登记造册，并为其建立个人档案，个人档案应具备：
①、务工人员登记表（附照片）；②、本人有效身份证（复印件）；③、外出务工许可证（含技术等级）（原件）；④、流动人口计划生育证（原件）；⑤、特种作业人员操作证（原件）；⑥、管理和技术人员上岗证。
2、乙方须保证劳务人员的相对稳定，不得单方面随意调整人员，特别是管理和技术人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可向甲方出具书面调整意见，征得甲方同意可将队伍进行适当调整。
3、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，严格按施工图和国家、广东省现行有关工程施工操作规程及验收规范施工，接受甲方管理和监督，确保工程质量，如造成返工责任由乙方负责。在施工中应注意保护成品和半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。
4、乙方须对作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关施工及安全技术规范、规程和标准，严格遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
5、乙方人员施工时必须戴安全帽，高空作业必须戴安全带，不准穿拖鞋。乙方人员必须注意施工安全，若由于乙方人员责任造成的安全事故均由乙方自行负责。
6、乙方须确保自带材料和机具设备符合有关规范要求，否则引起的质量和安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。
7、积极主动与甲方及其他专业队伍作好施工配合，接受甲方的监督检查。
8、乙方必须与每个工人签劳务合同（一式三份，送甲方备案一份），合同中必须注明工钱的计算及发放办法，工伤事故的处理，规定每个工人必须接受本合同的约束。或将本合同要求每位工人联签。
9、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其他人员；否则一经发现，甲方有权终止本协议，并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地；如乙方被强制勒令退场，已完成的工作量的单价按本合同单价的70％结算，涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责；
10、乙方负责人须亲自进驻工地进行管理，每天在施工现场指挥施工，因事离岗必须事先向甲方生产负责人请假同意后方可离开。否则按擅自离岗处理，处罚200元/次。
11、乙方负责人须按时参加甲方组织的工作会议，凡未请假而未到会者，每次罚款100元；无论任何理由连续3次请假者，自第3次起每次罚款100元。
12、乙方须依照《中华人民共和国劳动法》及湛江市地方法规有关条文并尊重建筑业的行业特性做好本工种工人的管理工作、开展各种形式的思想教育，正确处理劳动权益与行业特性之间的矛盾，保证在整个施工过程中不发生任何职工投诉行为；凡发生本工种工人因劳动争议未经内部调解而乱投诉造成生产受到干扰或因内部工作关系没有理顺导致劳
动仲裁败诉者，每例罚款5000元。
13、乙方须根据甲方的需要，充分、及时、无条件落实对其它工种、工序的配合及特殊事件如抢险救灾、缺陷修复下的配合（如产生费用，可由甲方后补签证）。
14、乙方负责对领用甲方工具及材料进行保管工作，如有丢失按原价赔偿，如有操作不当造成损坏及故意损坏的按原价赔偿。
15、乙方负责对甲方提供的机械进行操作保养、维护工作，对设备必须专人专用，严禁违反操作。
16、如甲方工程进入正常施工时，乙方必须接到甲方通知5天内将所需人员增加，否则将按缺少的工人按每人每天100元扣除违约金。
第七条：工期管理
1、乙方须在 2016 年 2 月 1 日前完成全部任务(由甲方原因或不可抗力原因影响施工，则工期顺延)，进场施工作业人数不少于 40 人，否则乙方须按不够人数每人每天100元向甲方支付违约金。在乙方工作不能满足施工现场的流水作业时，甲方有权要求乙方按甲方满意的劳动力进行配置，如乙方在保证质量、进度和安全生产的情况下人员有富余，可书面向甲方汇报要求减员，经甲方书面同意后可适当减少人员。
2、乙方须按甲方进度计划表完成各节点施工任务，如由于乙方材料、作业人力不足或工人技术水平低或乙方管理松散，导致未按时完成各节点任务,将影响甲方工期进度目标，而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标时，甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或终止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。
3、在甲方同意的劳动力配置情况下，乙方须通过加强和提高劳动力操作技能、协助甲方优化安排工序和采取必要的赶工措施（如加班等）保证工序工期不发生延误；采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施（如防暑等）费用已包含在包干费用中。
4、乙方未经甲方同意不得擅自停工，否则每停工一天罚款2000元，连续停工三天视为乙方违约中途退场，已完工作结算按协议条款第四条第3点办理。
第八条：人员管理
1、进场前，乙方所有工人须交相片4张，身份证复印件二份，以便办理报户手续及上岗证；暂住证由甲方负责统一办理，费用由乙方及当事人承担；如乙方人员不办理暂住证或乙方人员在非作业区内被派出所查罚、或因无未婚证、节育证、计划生育等证件被处罚由乙方及当事人自行负责；
2、乙方须加强其工人的计划生育管理，不得容留或安排违反计划生育政策，未落实节育措施，政策外怀孕或未交清社会扶养费的人员居住、务工，否则，如甲方被有关部门处罚，则乙方需赔偿甲方由此造成的经济损失；
3、乙方以及乙方人员进场后，由甲方按实际人数及人员变动有弹性地安排宿舍；所有
住宿人员必须严格遵守职工宿舍的各项管理规定，诸如文明施工管理规定、卫生管理办法、安全防火管理规定及节约用水内部条例等；所有乙方的住宿人员须在乙方统一组织下服从甲方对宿舍的调整（如甲方认为有必要）；凡不服从各规定的具体条文者，按有关管理规定中约定的办法进行处罚或处理，如缺乏具体处罚规定的，按违背某条款10~100元/人·次的额度处罚；
4、乙方自行负责其工人的饮食安排，但必须保证炊事员身体健康和保证食品卫生，如引起疾患者，概由当事人负全部责任，如引起传染性疾疫的，甲方保留开除当事人或解除劳务合同关系附带追究乙方和当事人经济责任的权力；
5、乙方须教育本工种劳务工讲文明、讲礼貌，严禁在工地范围内起哄闹事、打架斗殴、偷盗财物；鉴于建筑业安全管理的特殊性，凡在生产区或生活区发现有违本规定者，甲方将严厉处理，给予当事人开除、责令退场并处500~2000元/例的罚款，对于首先动手的当事人或起哄的带头人加倍处罚，情节严重者扭送公安机关处理；
6、生活区或生产区凭证出入，凡不佩戴工作证或上岗证的人员，保安人员有权不准进入，退场前乙方须将工作证交回甲方，如丢失或不交，甲方将按每证50元标准从结算款中扣取；因工地条件所限，难以安排乙方工人亲友住宿，况且与工地无关人员将带来系列问题，故本工地禁止一切非施工人员留宿，特别是禁止留宿女性；违者每人次罚款50~100元；
7、乙方所有进场的工人不得私搭厨房或在宿舍使用电炉等电热设备；违者除没收器具外并处罚款500元；
8、乙方人员进场后屡次违背本合同条款约定事项，因犯同种错误屡次受罚、屡教不改，或屡次受罚、所犯错误情节严重，甲方保留责令乙方辞退当事人、强制退场的权力；
第九条：质量管理
1、在施工过程中必须严格执行国家和本工程所在省、市、区现行的施工规范及技术标准，如造成返工的按每例罚款300~1000元，且一切材料损失由乙方负责；
2、如果乙方施工质量或施工管理达不到业主、监理及甲方的要求，甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或终止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的合格工作量按本协议第四条第3点结算,乙方应无条件服从并配合甲方做好结算退场工作,否则甲方有权对乙方不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。
第十条：安全生产及安全事故处理
1、乙方所有作业人员须严格遵守国家、广东省、湛江市有关法律、法规及规定及甲方有关现场安全生产的有关规定，如违反安全生产操作规程和规定导致疾病、伤亡或伤及他人事故的一切责任及损失由乙方承担；同时甲方保留对乙方因乙方责任事故导致甲方受到本工程业主处罚金额进行分摊的权利；
2、乙方须遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《广东省建设工程高支模施工管理办法》及《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关条款；凡未遵守上述规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；
3、乙方使用的机械设备（无论乙方自带或甲方提供，办理进场验收和交接验收手续后视为乙方责任人）须满足现行《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》等要求；凡未遵守上述规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；
4、乙方须同时遵守甲方制定的《安全操作规程》，如相关条文与国家或省市标准有出入，以较严格的条文为准；凡未遵守本规定者，给予乙方或乙方所管理的工人50~150元/人次的罚款；凡罚款数额在不同条文有不同约定时，按不同约定的最低额为下限、最高额为上限由甲方裁量；
5、发生伤亡事故时，甲乙双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。
6、伤亡事故定性后，若属乙方责任，由乙方遵照有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方应协助乙方做好善后工作。
7、伤亡事故定性后，若属甲乙双方责任，由双方遵照有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理。
8、伤亡事故定性后，若属甲方或第三方责任，按法律程序裁定。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚，乙方不承担罚款。
9、特别约定：
1）乙方人员进入施工现场不戴安全帽或不系带则每人每次罚款50元；
2）乙方人员高空作业不戴或不正确佩戴安全带者，每人次罚款50元；
3）乙方人员赤脚作业、穿拖鞋作业，每人次罚款30元；
4）严禁从高处往下抛掷物件，违者每人罚款50元；造成其它损失，由乙方及责任人本人负责。
5）所有电动工具、机械、灯具等需专业电工搭接的，严禁非专业电工乱拉乱接，违者每人次罚款50元；造成安全用电及机械事故，一切责任及损失由乙方及相关责任人承担；
6）对于遵守安全生产规程施工造成的工伤事故，保险公司赔付额度以外的医药费在10000元内由乙方负责，10000元以上的由甲方承担50%，乙方承担50%；；
第十一条：文明施工管理
1、为保证本项目能达到双优工地的标准，乙方必须积极主动会同甲方严格管理、共同创造评审条件，乙方及乙方人员有义务严格遵守本工程文明施工的规定；
2、为实现文明施工达标，乙方及乙方人员须通过加强人的素质管理、通过员工的精神风貌来主动推动各项达标规定的落实，包括但不限于：
1）佩戴工作证、着装整洁规矩（不坦胸露乳、不穿拖鞋、戴安全帽）（违章者，罚款50元/人次）；
2）不在宿舍内乱接灯具和乱安插座（违章者，罚款100元/人次）；
3）保持清洁卫生，严禁随地大小便（违章者，罚款50~500元/人次）；
4）爱惜粮食，剩余饭菜倒在指定地点（违章者，罚款30元/人次）；
5）不准带家属或小孩进入施工区或留宿（违章者，罚款300~500元/人次）；
3、乙方人员须全力做好责任区域的总平面管理工作：
1）加工厂或料场(定期给加工厂内进行卫生打扫清理工作)；
2）现场工作面；
3）生活区宿舍。
4、乙方维持总平面管理的费用包含在包干工资中，甲方不予任何形式的补偿或签工。乙方必须按甲方指定堆料场精心规划，所堆放的材料必须堆放整齐，地面保持清洁，否则每次处罚款500~1000元。乙方在使用现场工作面时，必须做好分块、有序，并且每完一分项工程，剩余的物品必须立即清放回加工场所堆放整齐，实现“活完、料净、脚下清”的目标，乙方必须每天安排人员对生活区宿舍进行彻底的保洁工作，将安全帽、饭盒、洗刷用具在指定位置摆放整齐，否则每次检查处罚50~100元。
第十二条：技术管理
1、乙方派出的管理人员在甲方项目总工、技术员指导下负责编制本工程的材料计划；
2、乙方派出的管理人员必须严格按图纸要求（含设计变更、修改通知单）和甲方的施工部署（施工计划）进行施工，布置专人负责现场指挥施工、专人负责检验与检测、专人负责工序三检（自检、交接检、配合专检）和隐蔽验收；否则，按擅自离岗处理，处罚50元/人次；
3、乙方管理人员必须具备施工识图能力，否则，如造成返工，乙方需赔偿甲方材料损失费用。
4、乙方签订合同后，必须熟读甲方、业主和监理单位下发的各项指令、通知等文件，严格按文件来执行。
第十三条：劳资管理
1、本劳务分包合同为单价包干合同，包干单价已经包含乙方以及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量或必须加班而可能存在的加班工资；
2、乙方按阶段完成工程量（实际完成工作量）后编报结算书，经现场施工员和主管签字认可形象进度、质量，预算员审核数额；上述结算书经甲方负责人审批、乙方签字确认后作为双方结算依据；本项工作在15个工作日内完成；
3、乙方根据有效结算书向财务部门领取并填写付款申请；财务人员核对结算数额、借款数额后提出付款意见；本项工作须在3个工作日内完成；
4、乙方负责人须每月编制包含乙方负责人在内的工人劳动工资表，将会签后的工人劳动工资表会同质检员和安全员核对奖罚数额作为工资发放依据；本项工作须在2个工作日内完成；
5、乙方负责人凭财务签署过的付款申请和质安员核对过的工资表报甲方负责人签字审批后在甲方财务人员监督下（必要时）发放劳动工资；发放时必须由劳务工本人持有效身份证明签署后领取工资；工资表一式两份，原件留甲方财务部门备查。
第十四条：工序管理
1、为确保本工程拟订的工程质量、安全生产、文明施工的各项指标，甲方将组织乙方充分开展工艺和工序管理；乙方须会同甲方项目总工针对本工种各道工序提出并制定工序条件，如先导工序必须达到的标准、本道工序施工准备情况等；乙方必须充分配合甲方质检员、施工员进行关联工序的自检、交接检和专检，办理验收手续和工作面移交手续；
第十五条：材料管理
1、乙方根据甲方的施工部署和施工图要求分阶段、分部位提前15个工作日提交材料计划报甲方施工主管审核（核定在5个工作日内完成）；
2、乙方将施工主管审核后的材料计划签注材料进场时间要求后提交甲方材料部（在预定每批材料进场的5个工作日前）；甲方材料部须在预定的时间内安排进货；否则引起的工期延误由责任人承担；
3、乙方须就图纸变更提交材料计划的变更通知，甲方施工主管对该变更的审核须在2个工作日内完成，乙方提交甲方材料部的时间可以在采购时间的前一天；
4、严禁浪费材料，如材料损耗超过国家预算定额规定的损耗，超出部分材料由乙方负责赔偿给甲方；
第十六条：廉政条款
1、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害合同双方的正当利益，违反工程建设管理规章制度。
2、发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
3、甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的任何宴请和娱乐活动，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。如有此情况，乙方应立即向甲方领导汇报处理，一经查实，甲方将扣除该工作人员剩余的工资、奖金支付给乙方作为奖励。
4、乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券及贵重物品，不得宴请甲方工作人员及参加任何娱乐活动。否则，一经查实，甲方有权单方面终止分包合同，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。
5、乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报工程数量，或非法获取、变卖甲方的材料、设备等，否则，一经查实，甲方有权单方面终止分包合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权通过法院向乙方追究其法律责任。
6、乙方必须对其班组成员加强管理和教育，如经查实其班组成员有非法获取（包括偷窃、与甲方工作人员串通变卖等）甲方材料、设备的行为时，乙方须承担管理责任，每次
乙方向甲方赔偿人民币伍仟元。
第十七条: 合同文件组成
1、本合同条款。
2、现行有关施工及安全技术规范、规程、标准和有关文件。
3、有关施工图纸、设计变更和工作指令等。
4、施工过程中的有关会议纪要，甲方发的通知。
5、双方会签的甲方有关现场安全、质量、技术管理规定。
6、乙方身份证复印件。
7、业主、监理下发的有关文件、通知等。
第十八条: 其他
1、本合同签字盖章生效后，甲乙双方须共同遵守并执行本合同各项条款。如合同执行过程发生争议，双方应协商解决，若协商不能解决，任何一方可向湛江市仲裁委员会申请仲裁或直接向签约地人民法院起诉。
2、其他经双方合同规定职责人员签认的附件具有等同法律效力。本合同生效后，视为乙方及乙方人员或乙方新录用的人员自动并全面接受本合同条款有关约定，无论本合同条款以公示形式发布或者乙方人员联签方式发布，凡进入本工地超过3天或持有上岗证的乙方人员均视为接受本合同条款。如根据需要甲方委托劳务公司对乙方进行管理，乙方应按本合同条款重新与劳务公司签订合同。
3、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有等同法律效力。
4、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商签订补充协议。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约代表: 签约代表：
签约地点：签约日期：20 年月日
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
劳务有限公司 劳务分包内部承包合同 分包人：（以下简称甲方） 承建人：（以下简称乙方） 甲方分包工程项目，由乙方完成工程项目的劳务分包施工任务，该工程项目实行独立核算，自负盈亏。乙方在享受该工程项目分包合同甲方权利的同时，必须认真履行甲方应尽的义务，为确保工程质量和安全生产，如期如量完成分包的施工任务，进一步明确双方的责、权、利关系，秉着诚实守信，平等自愿，协商一致的原则，经双方协商签订本内部承包合同，供双方共同遵守执行。 第一条承包内容：。 1、工程地点：。 2、分包规模：。 第二条承包方式：利润包干。
乙方所承建的分包工程项目按劳务总金额1.5%上交甲方的利润，甲方每次按乙方完成分包工程的拨款金额的比例扣缴承包利润。本工程项目的一切税费均由乙方自理，甲方概不负责。 第三条承包范围及工程期限 1、公路改建（包括土石方、安全防护设施、排水工程、路面工程及涵洞工程等）。 2、合同工期：总日历天数（包含法定节假日）天。 ①开工日期：年月日 ②竣工日期：年月日 3、如遇下列情况：经建设单位或监理人代表签证认可，工期可以顺延。 ①工程部具备开工条件； ②建设单位未能按合同约定时间支付工程款； ③施工图纸设计变更及工程量增加； ④不可抗力因素或政策性调整。
第四条工程结算及工程支付 1、劳务酬金 ①酬金：据实结算。 ②工程量：以验收实际工程量为准。 2、酬金支付：按总包公司所付的劳务分包报酬，必须全部进入甲方帐号，由甲方按比例收取承包利润后，再由甲方财务依照乙方提供农民工工资发放名册列支，承包盈利全部归乙方享受，所有亏损由乙方承担。 3、完工结算：工程竣工后，经核定工程合格后，乙方所结收的全部劳务费按第二条规定办理。 第五条工程质量及安全 1、工程质量应当达到合格标准。乙方必须按照国家规定的施工规范和施工规程进行规范施工，质量标准以国家标准和行业规定的质量检验评定标准为依据，确保工程一次交验100%合格。因乙方原因打不到合格的质量标准，由乙方承担违约责任。 2、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，碎石接受
管道安装劳务分包合同 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规之规定，结合本工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关管道安装劳务工程事宜达成如下协议。 第一条工程概括 1、工程名称：榆林市第二毛纺织厂家属区供热工程一级官网。 2、工程地点：本官网工程位于榆林市新二路及航宇路至二毛家属院自二级官网。 3、承包内容：切割回收、管线安装工程。 4、承包方式：采取包工、包焊条锯片等一切辅助设备材料及发电设备的方式发包给乙方负责施工，甲方只负责吊车和发电用的柴油配备和供给，其余均有乙方负责。 第二条施工工期 本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期，乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工，并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。 第三条包干单价 1、焊接以每个焊接接口为单价（Φ为内径）Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 2、切割以每个切口为单价（Φ为内径））Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 3、除包干项目外，实际工程量以实际发生的数量为准，工程款按实际的工程量乘以包干价进行计算。 4、付款方式：每阶段完成以后，由乙方报送进度完成量，按工程进度的计量款后按完成量的70％支付进度款。余额款待工程竣工验收后7天内一次付清。 5、质量要求：乙方应按照《国家标准建筑建筑工程质量标准及检验评定表》中的规范要求组织施工，本工程的质量等级应达到合格标准。 第四条甲方的职责 1、甲方负责提供场内发电、水源、材料制作安装场地。 2、根据乙方提出的用料计划及时供应材料 3、甲方负责协调施工现场各分项工程交叉作业 4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。 5、如图纸或现场的尺寸进行变更及增减项目及时通知乙方 6、安装合同约定向乙方支付工程款 第五条乙方的职责 1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程中，并义务提供检验用的试件、样件。由乙方引起的质量问题，由乙方承担一切经济损失
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产
编号：QJ-HT-0879 企业内部承包合同章程文本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
企业内部承包合同章程文本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，用法律手段强化管理机制，提高经济效益，特制定本章程， 第二条企业内部承包合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的法律文件。 第三条订立承包合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第四条承包合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第二章基本条款
第五条承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第六条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。 第七条质量。质量是检验承包合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第八条期限。期限是对承包合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第九条价格。按照厂内规定核准的价格计算，签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格，进行控制结算。 厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。 第十条违约责任。在承包合同履行过程中，双方或一方不能全面履行合同，负有责任的一方应承担违约责任，按本条例规定处罚。没有违约责任条
安装工程劳务分包合同 甲方 _______________________________ （以下称“甲方”） 乙方： _______________________________ （以下称“乙方）为确保按期优质完成施工任务，明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家和地方有关法律、法规和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，经过劳务招标、议标、协商等程序，甲乙双方签订劳务分包合同，共同遵守执行。乙方将根据本合同（包括其中提到的所有文件及其附件）的规定，在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容，向甲方提供相应的服务，并在保修期内承担工程质量保修责任。 一、合同双方的协议 第1条工程概况 1.1 工程名称：________________________________________ 1.2 工程地点：________________________________________ 第2条工程承包范围、施工内容及承包方式 2.1 承包范围： 公寓式办公楼及地下室空调水系统、给排水系统 2.2施工内容：包括但不限于上述承包范围内管线、套管、洞口、箱、盒的预留预埋及其调整、修复、开槽补槽、墙面地面支模修复、防水的所有费用、制作安装、试验、调试、成品保护、验收、清理、移交、培训、业主及承包商所供设备材料的现场二次搬运、缺陷、修复、保修期内的保养维修及其它为完成本工程所需要的工作。乙方不得以施工范围或内容变更为由向甲方提出任何索赔要求；以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。注：甲方有权根据业主、总包
和实际工程需要对施工内容作相应调整，并且不涉及该合同综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费、优惠比例的增加。 2.3 承包方式： 以包综合人工费单价及指定乙方供应的辅材费、机械费优惠比例，包质量、包工期、包安全、包文明施工的方式承包，工程量按实结算。部分辅材如焊材等的采购厂家需要得到甲方、业主和顾问的认可。 第3条合同工期 3.1 开工日期：根据甲方与业主合同要求，暂定年月日进场； 3.2 完(竣)工日期：根据甲方与业主合同要求，2011年9月30日裙房商场不分具 备竣工条件，2012年4月30日所有工程具备竣工条件； 注：1、甲方有权根据业主、总包和实际工程需要对工期作相应调整，并且不涉及费用的增加。 2、合同竣工期限应包括星期天、老公假期及公众假期；改期限除第14条工期延误及第33条不可抗力外，不因暴风或恶劣天气延长。 第4条工程质量及安全文明施工 4.1 工程质量标准：一次性验收通过，达到《建设工程施工质量验收统一标准》及现行国家、地方和其它行业的规定，符合工程设计技术规范、图纸及地方政府部门对有关工程的最新要求，如以上要求有不一致的地方，以最高及最严格的要求为准，配合总承包单位确保宁波市“甬江杯”和上海市优质安装工程“申安杯”，争创浙江省“钱江杯”或更高奖项。 4.2 安全文明施工：事故死亡率为零，轻伤率w 1.5 %。，确保无重大安全事故，火灾事 故和恶性中毒事件，确保宁波市“文明施工工地”，争创浙江省“文明施工工地”。 4.3 环境工作目标： 1) 为实现本项目最终取得新加坡绿色建筑金奖( Green Mark Gold )的目标，施工总承包将满足Green Mark Gold 环保建筑认证体系以及凯德置地关于绿色施工要求。 2) 满足“国家绿色施工评价标准”要求。 3) 满足“中建绿色施工评价标准”。 4) 噪声排放达标，符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 5) 污水排放达标，生产及生活污水经沉淀后排放，达至V规定标准。 6）控制粉尘排放，施工现场道路硬化，办公区环境绿化，达至U现场目测五扬尘；达至U _______
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
劳务分包工程内部承包协议书 编号： _____________________ 劳务分包工程内部承包协议书工程名称：_____________________________________________
工程地点：______________________________________________ 深圳合田建设工程劳务有限公司印刷 劳务分包工程内部承包协议书 甲方：深圳合田建设工程劳务有限公司 乙方：__________________________________ 甲方将其从项目承包方（公司）承包的___________________ 项目劳务分包工程以统一单价计量的形式发包给乙方,为明确双方各自经济责任关系，确保工程能保质保量如期竣工，在平等互利的原则下，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条承包范围及工作内容 1、工程名称：______________________________________ 2、工程地点：______________________________________ 3、承包范围：工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式：包人工、包施工工具及耗材（如切割机、切割片、铲、锤、镐 等）、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、人工费用合同价：以经业主验收合格的实际工程量与工程承包方统一工价 表计算得出的金额为准。审定单价为双方确认的人工费报价，人工费用单价为一次 性包定（其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用），结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》（见附件一）中未有的项目，报甲方核定单价，现场办理人工费签证。 6、工期：____ 年___ 月___ 日开工，_____ 年—月 ____ 日竣工。总工期为 日历天（以实际进场日期开始计算）。
电气工程劳务分包合同 工程名称：__________________________________________________ 分包内容：__________________________________________________ 发包方：____________________________________________________ 承包方：____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理
电气工程劳务分包合同 发包方： ________________________________________________ （以下简称甲方） 承包方： ___________ （身份证号码：）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。 一、工程概况： 1、__________________________________________________________________ 工程名称： 2、__________________________________________________________________ 工程地点： 3、__________________________________________________________________ 承包范围： 4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、 2 条）。 2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容： （1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 （2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 （3）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容
甲方：________________________ 乙方：________________________ 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条工程造价：______________________________ 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。
2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理 1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求
【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 （专业：水电安装工程） 甲方（委托方）： 联系电话： 乙方（承包方）： 联系电话： 签订日期：年月日
水电安装工程劳务承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围： （1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。 （2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 （3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
合同编号 疏港大道东延线污水管道及钢富路雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位：钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部 施工单位：班组负责人（） 二零一六年月
疏港大道东延线污水管道及钢富路 雨（污）水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位（以下称甲方）：广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程目部 施工单位（以下称乙方）：班组负责人（，身份证号码：） 根据生产需要，甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛 第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围：疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨（污）水管道安装及雨（污）水检查井工程等（管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层，预制安装检查井中部混凝土井盖，安装雨水污水管道，安装上部井盖，包括全部设计变更部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容：包括但不限于：（1）平整开挖沟底；（2）工作面内排水抽水；（3）混凝土基础施工；（4）检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖；（5）混凝土井盖预制吊装；（6）PE管热熔连接；（7）管道基础碎石砂平整；（8）管道安装吊装、。 第三条: 承包方式及承包单价 采用甲方负责提供管材至现场，修整进管道路至管沟边，乙方负责在运输车上卸货并直接安装；甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价： （1）砖砌雨水检查井：φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价￥750元/座，φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价￥850元/座，φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方：家庭住址： 联系方式：身份证号码： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标 准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施 工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在 原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门 备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位 要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象 和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建 设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书 面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产 文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书(附后)。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同 和社会保险手续。
安装工程施工劳务分包合同 劳务发包人：（以下简称劳务发包人甲方）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工程基本情况 工程名称： 工程地点： 劳务作业内容：按图施工（消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作）。 二、合同价款 1、合同签约后，劳务承包人交保证金元整（小写：￥）给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。 2、本工程合同款采用下列方式计算。 3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。 4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角（￥4.8）。 5、劳务费包含：①工人工资；②劳务统筹费用；③劳动保护费用； ④管理费用；⑤各项保险费用；⑥监设费用；⑦文明施工及环保费用； ⑧利润、机械使用，折旧费等。 三、分包工作期限 按开工计算个月。 四、质量标准 工程质量：按国家现行规范要求。 五、图纸 劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。 六、材料、构配件供应 1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按
时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。 2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。 3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。 七、合同价款支付 采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。 八、双方责任 1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。 2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。 3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。 4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。 5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。 6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。 7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。 8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。 9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。 10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。 11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。 12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。 13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。 14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。 九、违约责任