钢结构制作安装合同
总承包方：
分包方：
2016 年月日
钢结构制作安装合同
甲方（总承包方）：
乙方（分包方）：吉林新世纪钢结构有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方通过考察，选定乙方为本工程钢结构制作安装承包方，乙方在甲方的管理下，按照甲方的管理模式进行制作、安装施工：本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程合作事宜通过友好协商，签订本劳务合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.1 工程名称：
#######公司厂区建设项目（一期）库房一（面积8814 平方米）、库房二（面积8814 平方米）
1.2 工程地点：###########
1.3 规划许可证文号
规划许可证批准号：
（见附件《规划许可证复印件》）
1.4 土地证文号：
土地证批准号：
（见附件《土地规划许可证复印件》）
1.5 施工图纸（见附件）
第二条承包方式及承包内容细则
2.1 承包方式：甲方带料，乙方负责加工、运输及安装。
2.1.1 除本合同明确约定由甲方提供的施工用原材料以外，其它加工辅料均由乙方负责，包括但不限于防锈漆、电焊条、焊药焊丝等。
2.2 承包内容：乙方承诺对甲方的设计图纸及施工要求全部知晓并认可，完全按图纸施工，包括但不限于如下范围及内容：
2.2.1 合同签订后，乙方根据施工图纸进行详细拆图，3 天内向甲方提供材料理论重量采购清单（其中包含加工损耗3%）。
2.2.2 钢结构制作：包括但不限于钢结构柱、梁、支撑、系杆、隅撑、拉条等钢结构构件的制作、主结构抛丸喷砂除锈、防锈漆喷涂（2 遍厚度不低于45um）。
2.2.3 钢结构的运输及装卸：包括装车、运输、吊卸至本合同工程项目乙方安装所需卸货地点。
2.2.4 钢结构的安装：包括但不限于钢结构构件的组装、吊装等及少量焊接。（安装所需的螺栓、螺母根据乙方所提材料计划由甲方提供）。
2.2.5 檩条安装：甲方根据乙方提供的檩条计划进行材料采购，运至施工现场，由乙方负责安装。
2.2.6 预埋地脚螺栓的安装: 包括但不限于地脚螺栓的就位、焊接固定等。（螺栓由甲方提供材料，乙方负责加工；地脚螺栓与钢筋网连接的边
角料由乙方承担。）
第三条合同价款及结算付款方式
3.1 本工程合同价款综合单价包死。
3.1.1 合同价款：
(1) 制作、运输及安装费为：1300元/吨(即制作费：850元/吨；装卸
及运费50元/吨；安装费400元/吨)
(2) 制作材料损耗按3%+算，以检斤为准。加工费以工程构件实际重
量的103%+价。
(3) 损耗超过3鸠外部分，由乙方承担，材料价格以甲方采购价格为
准。
(4) 檩条只计算安装费(即400元/吨)。
(5) 甲方需要发票时发生税金由甲方承担。
(6) 验收检查(第三方检测部分)费用由甲方承担。
3.2 付款方式：
乙方达到本合同约定的付款条件后，向甲方提出付款书面申请，
甲方或甲方委托的第三方查验工程量和质量合格后10天内给付乙方工程款。工程款汇入乙方指定账户。
收款单位：
开户行：
账号：
联系电话：
3.2.1 制作费及运费的支付：加工后构件运至甲方施工现场，
每达到200吨(检斤重量)结算一次，每次付至该批构件制作费及运
费总价的90%.。
322 安装费的支付：主次钢构安装完成后，甲方向乙方支付
安装总价款的70%工程完工后_15日甲方组织验收，如不组织验收视为合格，验收合格后支付工程安装总价款20%
3.2.3 剩余工程款在工程全部完工并验收合格后预留合同总价款的5%乍为质保金，质保期一年，余款10个工作日内全部付清。第四条施工前期工作
4.1 图纸
4.1.1 甲方向乙方免费提供施工图纸两套，乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
4.1.2 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，作为一个有经
验的承包单位，有义务指出甲方提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点，并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，在施工过程中因乙方未能发现图纸错漏而导致的一切变更不予增
加费用。
4.1.3 进场前由甲方组织乙方、设计院进行图纸会审并确认。确认后如再出现问题，全部责任由乙方承担。
4.2 临时设施
4.2.1 甲方提供总水源、总电源、临时用电电缆并配至二级箱。乙方施工用于二级箱及水源以外的的临时用电、用水的所有材料由乙方承担，乙方施工用水电费由甲方承担。
4.2.2 甲方不提供住宿，乙方自行解决，费用不另增加。
第五条甲方驻工地代表及其职责
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
5.1 甲方驻工地代表负责整个建设项目的全部工作，包括施工质量监督、工期、工序衔接、验收等。（本工程没有签证）
5.2 甲方代表有权要求乙方调离不称职的工作人员，乙方不执行的，甲方可暂停乙方施工。
5.3 甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方施工和解除合同，一切损失由乙方承担，。
5.4 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方拒收甲方的指令、甲方将以邮寄方式将书面指令邮寄给乙方驻工地代表，（书面指令寄至乙方代表通讯地址即刻生效，无论乙方代表是否签收。）甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后48 小时内，作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方。
5.5 甲方代表的撤换应当书面通知乙方，但不影响本合同的效力。
第六条乙方驻工地代表及其职责
姓名：身份证号：
通讯地址：
联系电话：
（个人信息不可更改，如需更改，须以书面方式通知甲方确认。）
6.1 乙方驻工地代表应为劳务分包的乙方或持有乙方授权委托文件的代理人。能代表乙方行使合同约定的权利、履行合同约定的义务，凡与乙方经济权利、义务有关的事项必须经乙方驻工地代表或由其授权的委托代理人书面确认，乙方驻工地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。
6.2 乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以书面形式移交甲方，办理签收。
6.3 乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系的情况下，可以采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向甲方代表提交书面报告。
6.4 乙方代表对甲方代表提出的要求持有异议，应在收到指令后的24 小时内提出书面报告，但不得以任何理由拒绝签收甲方的文件。
6.5 乙方代表易人须经甲方代表同意，后任继续承担前任应负的责任。
6.6 乙方代表的撤换不影响本合同的效力。
第七条甲方的权利和义务
7.1 组织与工程相适应的项目管理班子，设立相应职能岗位，
实施工程项目的全面组织与管理
7.2 负责对工程质量、工期、文明施工、计量检测、试验、化验的控制、监督和验收。
7.3 甲方负责督促乙方按会审后的图纸施工。统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工（中间交接）验收。
7.4 负责与施工、监理、设计等单位的沟通，协调现场工作的关系。
7.5 甲方有权对乙方的用工登记备案、劳资档案管理、劳务用工协议、工资的发放情况实施监督，有权在乙方拖欠工人工资时直接将应付的工人工资发给登记备案的工人，并按实际支付金额从乙方工程款中扣除。
7.6 乙方代表接到甲方代表要求调离人员的通知后，立即将该员调离现场，交回有关证件。未有甲方代表的书面许可，此人员不可再进入工地。
7.7 在甲方按合同约定支付劳务费的前提下，如果乙方不能及时支付工人工资、设备租赁费、材料费等费用，甲方可直接用劳务费支付以上费用，并按实际支付金额从乙方工程款中扣除。
第八条乙方的权利和义务
8.1 在甲方组织下，参与图纸会审、技术交底；严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准、施工方案组织施工。
8.2 遵守国家、当地政府的法律、法规、规范、操作规程及甲方下发的《施工现场管理制度》，做好安全生产和文明施工。按规定办理当地政府所规定的各项手续。接受甲方、监理及政府有关部门的管理、检查和监督，与现场各单位搞好协调配合。
8.3根据甲方要求，负责材料的试件、试块的取样、制作、保管、养护，并承担人工费用。
8.4 遵守甲方制定的《施工现场管理制度》。
8.5乙方给施工人员或其他人员、第三人的欠款条、借据等，均属个人或
单方行为，由此引起的一切责任由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。
8.62.2.7 乙方要成立该项目的管理团队，包括但不限于施工
员、技术员、质检员、测量员、安全员等管理人员。
乙方应保证现场管理人员、特种操作人员的证件真实有效并持证
上岗。
第九条工期及施工质量
9.1合同工期
库房一：钢结构构件_2016_年______ 月 _日开始进场并开始安装，
至_2016_年____ 月____ 日所有主次钢结构安装完毕。
库房二：钢结构构件_2016_年_______ 月______日开始进场并开始安装，至_2016_年____ 月____ 日所有主次钢结构安装完毕（见附件《施工进度计划附表》）
9.2 工期顺延
当不可抗力、规模扩大、标准提高、结构重大修改、承包范围调
整等对工期有实质性影响的情况发生时，事后3日内乙方以书面形式向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延或调整。甲乙双方互不承担责任。
9.3 工程质量标准：合格。
9.4 按国家验收规范与质量验收标准，工程质量达到合格以上。以建设单位、设计单位、质检单位、监理单位、施工单位共同验收为准。
9.5 本合同适用规范如下
9.5.1国家及地方现行《钢结构工程施工质量验收规范》。
9.5.2 国家、吉林省、长春市相关施工及验收规范。
第十条质量检查与工程验收
10.1制作质量检查：乙方在完成裁板、组装焊接、喷砂除锈、防锈漆喷涂等制作节点前，应首先自检，提前一天发消息即可，对各节点加工质量进行检查、检测，合格后方可进行下一道工序。不合格应立即整改。如甲方不及时验收视为合格。
10.2安装质量检查：钢结构构件运至施工现场，乙方在安装过程中，在完成主钢构、支撑、檩条、拉条等安装节点时，应首先自检，然后向甲方书面申请质检，甲方或甲方邀请第三方对各节点加工质量进行检查、检测，合格后方可进行下一道工序。不合格应立即整改。地脚螺栓安装除外。如构件存在质量问题，必须返厂整改，严禁现场动火处理，由此发生的费用、工期延误等责任由乙方承担。
10.3探伤检测：主钢构安装完成后，甲方委托第三方对钢结构
进行探伤检测。如探伤检测合格，检测费用由甲方承担；如探伤检测不合格，检测费用由乙方承担，并承担由此带来的一切损失。
10.5 交工验收：乙方承担任务全部完成，经初检达到约定的质量标准后，由甲方约请建设、设计、监理、质检站等单位验收，经验收合格。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，完成后再通知验收，直
到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。
10.5 甲方质量管理体系有关文件的要求对乙方同样适用，乙方承担由于违反有关规定所造成的一切后果。
第十一条安全施工
11.1 乙方严格按国家相关安全施工规范施工。
11.2 乙方对整个施工安全负有全部责任。
11.3 乙方必须对所有参与项目建设的人员办理保险。
11.4 应严格执行甲方、监理的有关安全施工指令，按国家有关规定严格采取有效的安全措施，落实到人。如在本工程中发生安全事故，应立即向甲方报告，一旦发生事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救，保护好事故现场。如需抢救伤者或必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
11.5 由于乙方自身原因发生的安全事故及造成第三方的伤亡事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担，甲方无任何连带责任。如乙方处理善后而影响甲方的社会信誉或导致甲
方必须支出一定费用、给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。
第十二条现场管理
12.1 乙方应严格执行当地建设、环保、环卫、消防等行政主管部门对现场管理的规定和甲方《施工现场管理制度》，确保施工现场管理达标，创造标化工地。
12.2 原材料、成品、半成品分类整齐堆放，分区、分类挂牌标识。
12.3 指定专人负责做页面材料、料具、工具、物品的清理、堆放，确保作业面的材料、料具、工具、物品堆（摆）放整齐，做到日清、工完场清，达到当地文明安全施工的要求。
12.4 指定专人负责道路、厕所、食堂、宿舍、生活区的垃圾清理、堆放、装车工作，保持有一个文明、卫生、整洁的生活环境。
12.5 做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。
12.6 乙方施工现场人员服装要统一，费用由乙方承担。做好自身责任区的治安保卫工作。
12.7 甲方企业职业健康安全和环境管理体系文件中各种要求对乙方同样具有约束力，乙方承担由于违反规定所造成的一切后果。
12.8 如乙方文明施工、标化工地达不到要求，应根据甲方或有关部门的要求进行整改，接受相应的处罚，承担全部责任。第十三条工程保修
13.1 工程质量保修范围和内容：乙方承担施工的范围和内容。
13.2 质量保修期：质量保修期一年，从工程实际竣工之日起算起。
13.3 质量保修责任：保修期间乙方必须在接到维修通知书起 3
日内派人修理，如果乙方接到通知未按时维修，甲方有权安排其他人员进行修理，费用从保修金内支付，不足部分由乙方支付。
13.4 质量保修金的支付：本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的5%
13.5 质量保修金的返还：甲方在质量保修期满后，将剩余的保修金无息返还乙方。
第十四条违约责任
14.1乙方未按三方（甲方，乙方，设计院）会审确定的施工设计方案组织施工，造成重大质量事故，经济损失10万元以上，甲方
可解除合同，乙方赔偿给甲方造成的经济损失。已经完成的工程量价款不予结算，并于3日内无条件撤出施工现场。
14.2 乙方由于劳动力严重不足，致使工程工期延误10天以上，且在5日内劳动力仍未能达到计划人数，甲方可另行组织人员完成乙方合同施工范围内的工作内容，甲方按乙方包干单价的二倍从乙方应得工程款内扣除，乙方还应就此承担给甲方造成的经济损失。
14.3乙方根据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，工期延误一天乙方应承担__________________ 元违约金。
乙方施工进度延误20天以上，采取补救措施仍达不到计划要求，视为乙方没有能力完成该项目施工，甲方有权解除合同，乙方 3
日内无条件撤离现场。已经完成的工程量价款不予结算，除赔偿给甲方造成的损失外，另处违约金5 万元。
14.4 不服从甲方管理，施工现场管理混乱，三次整改无明显改观，乙方按1 万元/ 次的标准向甲方缴纳违约金。
14.5 乙方有转包、再分包行为或无履约能力，乙方承担违约责任，甲方的一切损失由乙方承担。
14.6 由于乙方地脚螺栓安装有误，造成的钢结构无法安装给甲方造成的返工、工期延误等一切直接或间接损失由乙方承担。
14.7 由于乙方原因使工程质量达不到标准，乙方承担返工材料费及返工
费用，工期不予顺延，需外委检测的，其费用由乙方承担。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，按每一个分部扣除1万元工程款，同时甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的所有损失。因乙方原因导致工程质量最终达不到合格，除赔偿给甲方带来的损失外，乙方另承担工程总结算值的2%违约金。第十五条补充条款
如本合同需补充，甲乙双方另行商定。
第十六条争端解决以上条款发生争端甲乙双方协商解决，如果协商达不成一致意见，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
第十七条附则
17.1 所有附件都是本合同的组成部分，具有本合同同等法律效附件一：乙方营业执照复印件附件二：乙方法人身份证明复印件附件三：规划许可证复印件附件四：土地规划许可证复印件附件五：施工图纸附件五：《施工现场管理制度》附件五：甲乙双方确认的施工进度计划
本合同一式四份，双方各执两份，具有同等的法律效力，自双方
签字盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：年月日年月日
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 钢结构制作与安装合同范本 (2020新版) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
钢结构制作与安装合同范本(2020新版) 钢结构制作与安装合同范文一 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： (以实际验收面积为准)。 4、工程内容：钢结构制作安装 5、承包方式：包工包料 6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。 二、工程计价 1、单价：元/m(包括钢结构原材料、标准件、
2、工程总造价：。 三、工程质量 1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。 2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。 3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。 4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。 四、甲方权利、义务和责任 1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。 2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。 3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。 4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿
钢结构加工安装合同 钢平台施工合同 发包人：项目部_____________________________________ 承包人：施工班组_________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 亠、工程概况 1 、工程名称：**钢平台 2、工程地点：工地 3、工程内容： 4、质量标准：合格 5、工程工期：开工日期2012.5.31 竣工日期2012.6.20 合冋有效工期21 天。 二、工程造价及付款方式
1、工程总造价：450 ， 000.00 ________________________ （大写）人民币肆拾伍万元________________________ 2、其中钢平台制作费壹拾伍万元，安装费壹拾伍万元 钢平台拆除壹拾伍万元。 3、付款方式：主要构件制作完成后，_5_日内支付制作费的 80 % ；149米临时钢平台安装完成后，__5—日内支付安装费的80 % ;永久性钢平台安装完成后，_5—日内再支付安装
费的点也制作、安装费余款待制作氏装匚心全部检收制氣 主体封闭后一次性支付。 钢平台拆除视主体施工进度而定，拆除队伍进入施工现场后支付拆除工程款的20%,拆除结束.双方共同验收合格后一次性结清 余款口 4＞发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需 现金支付，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失o 三、双方责任 （一人发包方 K开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点鲁高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底舟 2.负责提供水电.仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平 S保证施工期间的使用需要。 3＞停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和 未安装的成品。 4、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。 （二人承包方 K按合同约定时间，组织施工人员进场。 2.确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。 3.委派驻工地代表攻曲更全权负责本工程。 四％工程质量及验收
钢结构库房施工合同书 发包单位：__________________________ （以下称甲方） 承包单位: ___________________________ （以下称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程地点： _________________________________________________ 二、工程名称： _________________________________________________ 三、工程面积： _________________________________________________ 四、承包方式： _________________________________________________ 五、工程造价： _________________________________________________ 六、工程期限：开工____________ 年___________ 月__________ 日 竣工___________ 年___________ 月__________ 日 注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。 七、结算方式： 1、工程进度款：施工量达到总量的%，甲方向乙方支付：_______________ 2、施工完毕验收合格后，甲方向乙方支付：— 3、工程质保金：，待质保期满后，无遗留问题，甲方向乙方支付结清余款，无息。 八、甲、乙双方责权： 1?乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。 2?乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方施 工质量及时验收。 3?材料、机具：乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。甲
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
钢结构加工制作制作安装合同书 2014年1月5日
钢结构制作安装合同 甲方：XX有限责任公司 乙方：XX公司 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称：XX有限责任公司钢化、XX生线项目----生产车间 2、工程地点：XXXXX 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。 上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆（所有钢结构表面，一底漆一面漆）、吊装、安装、配合验收。制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。 第三条、合同价款及计量 一、合同价格 1、钢结构（含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、 地脚螺栓）制作安装：1850元/吨（不含税）。 2、屋面瓦安装： 20元/m2（不含税） 3、墙面瓦安装： 10元/m2（不含税） 4、屋面及墙面收边：10元/m（不含税） 二、计量 1、钢结构按实际制作重量计算吨位； 2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量； 3、收边按实际安装米数计量； 4、料损按所有钢结构重量的3%计量； 5、边角余料按钢材重量的6%计量，归乙方所有，?不计费。 三、其他
1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。 2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价： （1）、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行； （2）、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。 第四条、施工工期 总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第五条、付款方式 1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方60000元，（大写：陆万元整）。 2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费20元，（大写：贰拾万元整）。 3、乙方在厂内制作完毕时甲方支付乙方：300000元，（大写：叁拾万元整）。 4、余款在工程完工后七天内付清。逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。 4、提供符合安全结构要求的图纸。 5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，
钢结构加工制作安装专业合同 承包方（甲方）： 分包方（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 4、工程技术条件：（详见图纸及规范要求）。 第二条分包范围和内容 图纸设计及图纸范围内的钢结构制作、安装的全部工作。 上述工作范围包括但不限于以下具体工作：材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护（小区道路、绿化、货运电梯、楼梯及施工通道）等。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 具体内容及要求见施工设计图纸。 第三条施工工期 总工期为天。 第四条结算方式 1、本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式，此综合单价包括分包范围内工程的主材、辅材料，构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费和利润等。 2、按照业主审定后的设计图纸施工、验收。 3、合同价暂定为：人民币元（大写：元整）。预算钢结构工程量为：9吨左右，综合单价为：元/吨。如有增减按此单价进行调整，竣工后按现场实际完成的收方工程量乘以综合单价结算，材料损耗及辅材均含在综合单价内。 第五条付款方式 1、双方签订合同后三日内日，甲方支付乙方预付款元（大写：元整）。
2、工程完工后，经业主、甲、乙叁方共同验收合格，余款在验收合格（扣除质量保修金后）一周日内付清。甲方扣除合同总价的5%（无息）作为质量保修金，质量保修金期为一年，保修期到后一周内付清质量保修金。 3、所有工程款项现金支付，乙方提供相应建安税票。 第六条双方责任 一、甲方责任 1、按本合同约定，及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与业主等方面的关系。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、根据现场施工进度和总工期的要求合理安排施工工作面，进行乙方的进度，质量，安全等工程管理。 二、乙方责任 1、乙方出具书面委托，指派为本工程的负责人，代表乙方全面负责本工程的施工管理工作。 2、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 3、必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。接受甲方、业主、监理现场代表的质量监督和管理，对提出的问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 4、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例、小区物业管理等规定，做到安全、文明施工，不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 5、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 6、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 7、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 8、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
合同编号：YT-FS-1333-11 钢结构厂房施工合同书范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构厂房施工合同书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容： 工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期： 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款： 工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算) 2、付款方式： 合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)，其余款
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
建筑钢结构制作安装合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：200 年月日 签订地点： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：钢结构及彩板工程制作、安装 1、结构：门式钢架结构 2、建筑面积：以实际测量为准。 3、层数、建筑高度：以实际测量为准。 第二条工程设计技术条件 一、工程技术要求： 1、根据承包方提供的由设计的图纸（图号: ；结
施）的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方约定的结果为准，进行钢结构制作安装。 第三条工程承包范围 一、承包范围：图纸范围内的所有钢构部分工程。 二、+0.000以上二层屋面钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。 三、本工程钢结构建筑面积：以实际测量为准。 四、本工程运输由承包方负责，运费包含在本合同造价内。 五、其它： 第四条工程造价 一、工程定价方式为固定合同价。 二、本工程合同价款为人民币元整（￥元整)，其组成详见报价单 附件；报价单为合同定价的依据。 三、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工 程安装费等。 第五条设计及其变更 一、本工程设计由承包方负责，承包方于本合同订立时向发包方提供完整的施工图，承包方严格按照图纸进行钢结构制作安装。 二、承包方应于本合同生效后三日内向发包方提交据以设计的全部资料，承包方应于合同签订后日内完成制作安装前期准备工作。
第六条工地代表、项目经理、监理 一、发包方工地代表 1、发包方派驻工地的工程师为1名。姓名为：。 2、发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。 二、承包方项目经理 1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识。项目经理必须常驻工地现场。 2、承包方派驻工地的项目经理姓名为：（进场前一周内明确人员） 3、原则上不更换项目经理；如有特殊情况确需更换项目经理的，承包方须提前7天书面通知发包方并必须经发包方同意。新委派的项目经理必须经甲方认可并具备相应知识。 第七条施工准备 一、承包方的施工准备工作 1、承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提 出书面会审纪要。 2、设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制 作加工。 3、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、 施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前5 天送交发包方。
钢结构加工安装合同
钢平台施工合同 发包人：项目部 承包人：施工班组 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： **钢平台 2、工程地点：工地 3、工程内容： 4、质量标准：合格 5、工程工期：开工日期 2012.5.31 竣工日期 2012.6.20 合同有效工期 21 天。 二、工程造价及付款方式 1、工程总造价： 450，000.00 （大写）人民币肆拾伍万元 2、其中钢平台制作费壹拾伍万元，安装费壹拾伍万元 钢平台拆除壹拾伍万元。 3、付款方式：主要构件制作完成后， 5 日内支付制作费的 80 %；149米临时钢平台安装完成后， 5 日内支付安装费的 80 %；永久性钢平台安装完成后， 5 日内再支付安装
4、
5、1、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准。 2、竣工验收以现行国家标准为依据。竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署验收证明书，工程移交发包方使用。发包人无正当理由不验收，视为合格。 五、设计变更 1、工程有设计变更时，发包人应提前天以书面形式通知承包人。增减工程量按照合同约定的单价据实调整。 2、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。 六、工期延误 1、未能提供图纸及开工条件；未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 2、工程量增加。 3、非承包人原因停水、停电造成停工。 4、不可抗力。 七、违约责任 1、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。 2、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。
钢结构厂房施工合同书 钢结构厂房施工合同书 发包单位：________________________ （以下称甲方） 承包单位: _________________________ （以下称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程地点：______________________________________________ 二、工程名称：_______________________________________________ 三、工程面积：_______________________________________________ 四、承包方式：_______________________________________________ 五、工程造价：_______________________________________________ 六、工程期限：开工__________ 年__________ 月__________ 日 竣工__________ 年__________ 月__________ 日注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。
结算方式：合同签订后甲方付乙方 __________________________ 作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的%，完工经验收后付清全款。 七、甲、乙双方责权： 1.乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。 2.钢构部分税收（地税）由 。 3?乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、 质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑钢结构制作安装合同(示范 合同)
建筑钢结构制作安装合同(示范合同)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 合同编号：_______________ 发包方（甲方）：______________________ 承包方（乙方）：______________________ 签订时间：______年______月_______日 签订地点：_________________________ （注：如仅为加工合同，名称最好定为《钢结构加工承揽合同》，如此则发包方改为定作方，承包方改为承揽方。） 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：__________________________________。 二、工程地点：__________________________________。 三、工程内容：__________________________________。
工程承包合同 发包人：（下称甲方） 承包人：（下称乙方） 经充分协商，办公楼（约×××m2）、钢结构厂房（约×××m2）工程项目由甲方委托给乙方承建，为明确双方责任，分工合作，互相配合，按时完成工程施工任务，根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》双方协商达成如下合同条款，共同信守执行。 第一条工程名称和地点 1、名称： 2、地点： 第二条工程承包内容和范围 1、承包方式：总包工不包料、包质量、包安全、包生活、包劳保、福利、包防暑降温、包住宿、包水电费。 2、承包范围：按双方约定的分项项目和×××市建筑设计院×××年××月份所出的建施图、结构图、防雷图、排污、排水图，厂房按甲方提供给乙方的图纸内容及说明进行施工。 （1）测量放线、基础开挖、打桩头、浇垫层、承台、地梁、回填压实、浇筑地埕，浇梁、板、柱（柱模拆模后要随即套塑料袋养护）、各层窗飘板、空调架、即所有砼及构件、内外砌筑、安门、批墙批板下、卫生间批下防水、外墙挂网、托地、填塞内外门窗框边缝，外墙批防水、贴饰面砖，天面托地、防水压光、隔热、浇细石混凝土，室内外排污排水，化粪池、水沟接到市政管；
（2）包搭临时设施、所有的临水、临电架设，包括所有的施工机械设备及工具、提升架包检测即一切手续； （3）模板包工包料、包铁钉、铁线，包模板所用的一切机械工具，主梁必须搭设火车路； （4）包钢筋分析制作、安装、焊接、包电渣压力焊，即包所用的一切机电机械工具； （5）包焊接所有的防雷； （6）包内外脚手架及安全挡板和安全网； （7）包工地的保卫看守工作； （8）包所有管洞的预埋。 3、钢结构厂房 （1）承包范围：泥木，铁基础、承台、地梁、±0.000以下砌砖，±0.000以上砼及砌砖至高度1米，室内回填后要机械压实至浇砼200厚的C20砼并压光分格灌缝并养护； （2）包内外排水； （3）包贴饰面砖。 第三条承包价格 1、办公楼按法定建筑面积×××元/㎡ 2、钢结构厂房按法定建筑面积×××元/㎡ 第四条付款方式 按月进度付××%，留××%工程款为保修金，半年期到付还，余款验收合格××个月内还清。
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
编号：_____________钢结构制作安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲方将钢结构工程的制作安装业务委托给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、全管架结构，普通灰色防锈底漆一遍。 二、价格： 1、工程量约平方，单价为元/平方。 2、合同总价暂定为：￥元，大写人民币（最终以四周滴水实际面积结算为准）。 三、安装制作范围：见实际样本房为准 四、工期要求： 1、工期：天。自签订合同打订金后开始计算工期。 2、工期顺延： 出现下列约定事由，且在乙方取得甲方签署的相关确认书后，乙方施工工期相应顺延： 1、甲方未按合同约定按期支付应付工程款； 2、甲方货场没有清理出来； 3、因停电；下雨而无法施工的原因； 4、不可抗力原因直接影响； 五、验收交付： 1、甲方有权委派代表在乙方工厂内全权负责构件的检测验收。若乙方交验不符合“质量要求”，
甲方有权立即通知乙方整改，其整改所产生的一切费用由乙方自行承担。 2、乙方加工好的钢构件经甲方验收合格后，方可吊装到屋顶上。 六、结算付款： 1、付款方试：乙方全部竣工后甲方一次性付给乙方全部工程款。 2、乙方在制作安装完成后，甲方必须在一个周之内付清全部工程。如超出一周未付，则每日按合同总额的百分之三收取场违约金、 七、甲方主要责任和义务： 1、提供相关的技术要求，及时解决制作中的技术协调问题。 2、在施工中，乙方实行包工包料，做到文明施工，安全第一，质量第一的原则，若在施工中出现一切安全事故，都与甲方无关，乙方应承担一切责任。 3、按合同约定的期限、准备好向乙方支付合同款项的工程款。 八、乙方主要责任和义务： 1、按合同约定组织人工、材料、设备等进行施工制作、交付成品，保证按工期履行本合同。 2、根据甲方提供的技术要求等施工，按照本合同约定的质量要求制作，确保钢构件成品质量合格。 九、违约责任 由于一方不履行或不完全履行合同约定义务，导致对方违背相关合同义务而违约，或给对方造成相应经济损失时，应由违约方承担全部赔偿经济责任。 十、未尽事宜： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。 十一、争议解决：
合同编号： 钢结构厂房劳务分包工程合同 工程名称： XXXXXXXXXXX项目 工程地点： 发包方： 承包方： 签定日期：
工程劳务分包合同 发包方（以下简称“甲方”）： 承包方（以下简称“乙方”）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、进度、环保、安全、服务等事宜，经甲乙双方协商一致，签定本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXX项目 1.2 工程地点： XXXXXX 1.3 承包的工程范围：建设改造厂区新建车间①、土建基础部分，②、主体钢结构框架部分（含1、厂内加工、2、现场安装），③、主体结构内外金属彩钢板现场加工安装。 1.4 承包的施工内容： ①、土建基础部分（含：基础放线开挖及回填、清理坑基础、打垫层、钢筋加工制作、绑扎、支模板、浇筑混凝土、垒墙抹灰、搭建脚手架、内外墙的抹灰、砂浆地面、打混凝土构造柱柱墩、安装地脚螺栓、上下排水管、抹灰、挖雨水井、砌井、打垫层等一切设施及相关联的配套施工用工具均由施工方负责）。 ②、主体钢结构框架部分（现场安装）。（含：大型吊装机械设备、现场物资搬运、装卸、房面及墙体檩条、拉条、水平支撑、柱间支撑、隅撑、排水槽、排水管、雨棚及大门安装、栓锚链接、焊链接等一切设施及相关联的配套施工用工具）均由施工方负责。施工应严格参照图纸、应符合现行国家钢结构施工验收规范标准）。 ③、主体结构内外金属彩钢板现场加工安装（含：安装屋面彩钢板+保温岩棉+反射气泡膜+钢丝网、屋面不锈钢换气球、外墙面彩钢板+保温岩棉+内墙面彩钢板、屋面排水槽、排水管、各门窗口女儿墙边缘包边角收口、焊接表面防腐处理，甲方彩涂板到达现场后、乙方负责吊运彩涂板卷材至现场专用压型机（注：乙方自备）场所进行板材压型加工。）一切设施及相关联的配套施工用工具）均由施工方负责。施工应严格参照图纸、应符合现行国家钢结构施工验收规范标准）。 1.5 承包方式：劳务费为单价包干（含现场必要的机械设备、电动工具、大小型工具、消耗品等一切相关费用）。
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
YF-ED-J5469 可按资料类型定义编号 钢结构制作安装合同实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
钢结构制作安装合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家 经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安 装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、 屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。 但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价：
工程总造价。00元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%作为到货款；即人民币：元整（。00元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00元）
施工合同书 甲方：XXXXX有限公司 乙方：XXX省XXX钢结构工程有限公司 经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容： 工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。 钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期： 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款： 工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算） 2、付款方式： 合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程
竣工6个月后一次付清。 3、工程验收： 施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。 三、甲方的义务和责任： 1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方； 2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系； 3、提供施工所需的水、电源。 四、乙方的义务的责任： 1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿； 2、在施工过程中，乙方应文明施工； 3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。 五、保修期： 钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。 六、违约责任： 1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失； 2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金； 3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。 七、违约解决方式： 经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。 八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。 甲方（代表）：乙方（代表）：