建筑工程施工承包合同书
（植筋工程）
发包方：中建二局二公司威海分公司
承包方：杨海燕施工队
工程名称: 华能威海电厂望海园小区工程
合同编号： WH（华能）—（双包）—07 签订日期： 2007 年月日
建筑工程施工承包合同书
发包方：中国建筑二局二公司威海分公司（以下简称甲方）
承包方：杨海燕施工队（以下简称乙方）
根据施工需要，甲方决定由乙方承包望海园小区华能电厂1#、2#、3#楼植筋工程施工。依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程协商一致，签订本合同，以资双方共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称：望海园小区华能电厂1#、2#、3#楼工程。
2、工程地点：威海青岛中路。
3、建筑面积：3m2 。
4、结构类型：钢筋砼框剪结构。
第二条承包范围及工作内容
1、承包范围：构造柱、门过梁、窗台压顶梁、墙体拉结筋等植筋。
2、工作内容：钢筋下料、钻孔、清孔、灌胶、种植钢筋等全部工作内容。
3、除以上相关的工作内容外的下述工作内容，均被理解为承包范围内工作内容：
①施工期间承包范围内工完场清、现场文明施工费用；
②交叉作业人工降效费用；
③因超高发生的人工降效费用；
④因乙方责任造成质量问题发生整改费用；
⑤施工期间乙方为满足本合同工期要求而必须采取措施的费用；
第三条承包方式
包人工、包材料（不含钢筋）、包工期、包质量、包安全、包文明施工的综合承包方式。
第四条合同价格
1、工程造价：合同造价暂定30140.00元（大写叁万零壹佰肆拾元）。实行闭口综合包干单价，结算时综合单价不作调整（具体详见工程量清单）。
2、综合单价包括施工人员劳务费、机械费、材料费（不含钢筋）、施工管理费、利润、营业税等全部费用，最终结算工程量以现场实际种植数量为准。
3、上缴地方政府有关费用和营业税、定编费由甲方代扣代缴或乙方提供结算发票。
第五条工期期限
1、开、竣工日期：
①开工日期：具体开工时间以甲方项目部书面通知为准；
②竣工日期：具体竣工时间以甲方项目部工期计划为准。
2、按合同约定工期完成不奖，因乙方原因工期延误，工期违约金按500元/天计算，从乙方结算款中扣除；
非乙方原因工期延误，乙方办理工期签认，工期顺延。
第六条工程质量标准及质量检验
1、质量等级标准：依据国家行业标准《钢筋砼结构加固技术规范》、《砼结构后锚固技术规程》验评标准，工程质量达到验收评定合格标准，合格率100%。满足《砼结构后锚固技术规程》技术要求。
2、质量检验
①材料检验：植筋胶必须采用专用结构胶。
②工程完工由高区检测站依据《砼结构后锚固技术规程》中有关条文进行抗拉拔实验检测。
③达到约定质量标准不奖，达不到约定质量标准，乙方必须返修达到标准，并承担返修费用和承担质量违约金，每发生一项不合格返修处，质量违约金按100~500元/处计算，由甲方项目部根据具体情况确定，从乙方结算款中扣除。
第七条工程进度款支付及工程结算
1、本工程不支付预付款，按月进度支付工程款；
2、工程月进度款支付：根据甲方项目签认形象及乙方实际完成工作量，每月20日由乙方编制月度劳务结算书一式四份报分公司经营科审核，领导审批后作为月度劳务费，月度劳务费按70%支付。
3、合同内容全部完成，乙方按要求编报结算书，5日内甲方审核会签后作为工程结算造价，工程结算造价支付至85%，余款结算后一年内付清。
4、工程量计算按甲方实际验收量。
5、甲方向乙方支付工程款时，必须由本合同确认的乙方代表签字，否则甲方有权拒付。
第八条甲方职责
1、甲方工地代表：匡家祥（电话：），履行合同约定甲方权利和职责。
2、甲方工作
①甲方对工程质量、安全、工期、文明施工及现场管理进行全面的监督和检查工作；
②负责对乙方人员进行严格的进场质量、安全教育；
③甲方负责对建设单位和监理单位的协调工作；
④甲方负责协调现场施工，提供乙方施工电、垂直运输机械；
第九条乙方职责
1、乙方工地代表：杨海燕（电话：），履行合同约定乙方的权利和职责。
2、乙方工作
①乙方负责按工期和合同要求标准组织施工；
②乙方组织全体人员参加进场质量、安全教育，并作好记录工作；
③乙方必须提供材料材质证明、检验报告和样品；
④乙方购买的材料必须跟样品一致，否则，造成的一切责任均由乙方承担；
⑤乙方必须服从甲方的管理，为减少不必要的损失，乙方对外统称为甲方的施工队伍。
⑥食宿自理。
第十条文明施工
按威海市规定的安全及文明施工标准施工；
第十一条安全生产
1、甲方应组织乙方学习，并向乙方宣传、讲解国家有关安全生产的方针政策、法规和法令的权利和义务，乙方必须贯彻执行国家及上级有关安全生产的法规和条例，认真执行安全操作规程，严格按照甲方施工组织设计和施工方案、安全生产措施和规定进行操作，服从指挥，确保安全无事故。
2、乙方设置1名专职安全员。
3、乙方须认真制定有关措施和制度，并报甲方项目部监督：
①安全生产责任制；
②安全操作规程；
③特种作业人员操作许可证；
④危险作业操作管理规程等。
4、由乙方自备的机具、工具，使用前认真检查，确认完好、安全、可靠。如在使用过程中机具、工具因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任和费用。
5、乙方进场后，及时建立安全保证体系；建立与施工相适应的安全机构和专职的安全管理人员，并接受甲方主管机构的管理和监督。
6、发现存在安全隐患的情况下，甲方主管部门有权先令乙方停工整改，乙方必须在整改完毕经检查合格后，方可继续施工。
7、乙方负责人和专职安全员要积极参加甲方召开的安全生产有关会议，配合甲方落实安全生产的规章制度和条例，乙方所有进场人员劳动保护用品要配备齐全，实行强制性佩戴，不佩戴者甲方有权给予处罚。乙方的特殊工程作业人员一定要持证上岗，凡无安全操作合格证的特殊工和作业人员一经查出，甲方将对乙方进行重罚，乙方须无条件接受。
7、若发生重大安全事故，按国家安全法和建筑工程安全生产条例规定办理。
第十二条违约
1、违约处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿；如非乙方违约造成工期延误，经甲方确认工期顺延；乙方违约，工期不得顺延。
2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须支付合同价款10 %违约金。
3、如乙方违约，视情节，除乙方承担违约责任和经济损失费、违约金外，甲方有权终止合同，将乙方清退出场。
第十三条其他
1、施工区域如乙方发生打架、斗殴、盗窃等事件而损害甲方形象，不论任何原因，每发生一起，甲方对乙方按违约处理，扣乙方违约金2000元，由此而引起的一切费用（包括外部罚款）及造成的法律刑事责任由乙方承担。
2、甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先进行协商，协商达不成一致时，可请威海仲裁委员会仲裁。
第十四条合同的生效与终止
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效，至办理完
工程竣工验收、竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
第十五条合同份数
合同正本一式2份，甲、乙双方各持 1份。副本一式4份，具有同等效力。
甲方：中建二局二公司威海分公司乙方：杨海燕施工队
法定代表或授权委托人：法定代表或授权委托人：
项目经理：
2007年月日附表一：
植筋工程量清单
植筋承包合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ___ 年 _____ 月 ____ 日 编号 号：
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施 工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下合同 条款： 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称：项目施工。 建设地点：市。 建筑面积：m2 结构类型：。 层数：层 二、质量要求: 合格,经检测达不到合格按合同价款的％支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金，累计计算。 四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体 拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 六、合同价款：按实结算
植筋规格（mm单价（元/个）植筋规格（mm单价（元/个）$ 6.5$ 18 $ 8$ 20 $ 10$ 22 $ 12$ 25 $ 14$ 28 $ 16 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护 费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险 费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现 场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求 等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成， 无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%以后按完成 进度付款%余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价％的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除（如遇国 家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件 后送甲方备案，工资表人员必须与经过备案的花名册上人员一致)后送甲方，由甲方财务人员根
编号：_____________植筋合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：_ 乙方：_ 经双方友好协商，甲方将工程的植筋工作分包给乙方施工。为明确甲乙双方在合作施工过程中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律、法规，本着自愿、公平、诚实信用的合作原则，签订以下协议书： 一、工程名称：_ 二、承包工作内容： 构造柱钢筋、砌体拉结筋、窗台钢筋、过梁钢筋、其他植筋工作。 三、承包方式： 包工包料，（钢筋、电源由甲方提供）其余均由乙方负责。 四、工程质量： 1、所有植筋均应经拉拔试验合格，拉结长度、植筋深度均应符合设计要求及规范规定。 2、所有植筋部位须按照甲方指令和技术交底进行施工（打孔、清孔、涂胶、除锈、植筋），乙方不得擅自做主任意修改。 3、植筋部位的各个点必须保持在同一面、同一线上、不能偏出构件。 五、承包价格： 价格组成：钻孔用机械工具、植筋胶，植筋人工费等。
六、甲乙双方职责： 1、甲方职责： （1）提供乙方职工的住宿宿舍； （2）提供植筋施工用电电源，提供植筋施工用脚手架或人字梯； （3）对乙方进行植筋施工书面技术交底和施工进度交底； （4）各层结构墙体上全部弹好建筑标高控制线和楼面平面定位线； （5）将所植筋用钢筋及时提供； （6）及时组织对植筋的拉拔试验。 2、乙方职责： （1）根据甲方要求及时组织施工人员进场，确保工期,未按甲方的进度完成任务，承担一切费用。（2）乙方进入施工现场服从甲方管理人员的管理，并执行甲方的各项规章制度。有事必须提前通知甲方，不能随意停工，如有上述行为，每发生一次将处罚款元整。 （3）按照甲方书面的技术交底和结构墙体上建筑标高控制线及楼面平面定位线进行植筋工作，未按图纸或未按技术交底施工，发生一切费用你班组承担。 （4）按照甲方进度要求完成植筋工作。 （5）按照协议质量要求完成植筋工作。 （6）所有植筋拉拔试验必须合格。如拉拔试验不合格，承担其一切经济损失。 （7）材料计划：乙方必须提前天上报所植钢筋材料计划。 （8）做好工完场清工作，剩余拉结筋及时清理利用，否则发生费用你班组承担； 七、工程款结算： 1、工程量签认：按照甲方技术人员现场验收签认的工程量确认单为准； 2、工程量结算：已签认单中各植筋直径数量分别计算合价； 3、工程款支付：按照完成量的总价的 %已现金支付，全部工程完成办理结算后一个月内全部以现金结清。 八、协议份数：
编号：_____________植筋承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称：项目施工。 建设地点：市。 建筑面积：m2， 结构类型：。 层数：层 二、质量要求：合格,经检测达不到合格按合同价款的%支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金,累计计算。 四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
六、合同价款：按实结算 1、包干单价： 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%，以后按完成进度付款%，余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价%的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件
植筋工程施工合同 甲方：惠州市东江物业开发有限公司乙方：深圳市固特建筑加固科技有限公司由惠州市东江物业开发有限公司投资新建的“东江明珠花园” 1#2#楼工程，为满足裙楼的使用功能，在裙楼南向增加外挑工程。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方协商，甲方同意将本工程的植筋分项工程委托给乙方包工包料（其中不含钢筋、脚手架、施工用水、试验费用），为保证工程质量，明确双方责任，特订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：惠州市东江明珠花园1#2#楼。 2、工程地点：麦地东路 1 号。 3、承包内容：1#2#楼裙楼北面增加工程植筋植筋。 4、工期：二十天（从甲方通知进场之日起计算工期）。 二、承包形式及合同价款 1、本合同为包干价（不含钢筋、脚手架、施工用水、抗拨试验费，如发生则由甲方按实承担）。 2、工程量以实际完成的植筋数量来结算工程价款。 3、结构胶名称：土0.000以下采用国产胶（上海诚果），其它采用喜利得（RL500）。 4、本工程承包范围外的甲方设计变更或其它增加工程，本合同涉及到的可参照本合同单价执行，无参照的可按有关定额或甲方确认单价执行。 5、植筋价格见《1#2#楼北面植筋数量及价格统计表》。 三、工程款支付方式本工程工期短，不作预付款，由乙方垫资支付材料费，工程完工经有关单位验收合格后十五天内一次性付清。 四、甲方的责任 1、负责提供外脚手架。 2、提供施工临时水电驳接位置，电费由乙承担。 3、负责组织图纸会审及技术交底，指派专业工程师现场协调工作 4、向施工单位提供施工图纸壹份。
鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼工程 二次结构植筋施工协议 总包方（甲方）：河南广正建筑工程有限公司 施工方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本协议。 第一条承包范围及内容： 承包范围：施工图纸内所有二次结构植筋工程。 内容：植筋胶购买、墙体打孔、打胶植筋等所有工序。 第二条合同日期 合同工期：随填充墙工期，不得影响砌筑工期。若因乙方原因致使砌筑工期延误，每延误一天对乙方处以500元罚款。 第三条合同造价及支付 1 、乙方须按本合同规定的工期、质量等级要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，不再计取任何费用，一次包死不再调整，工程量按植筋数量结算。 2、综合单价： 本合同结算单价：根据现场实际完成植筋个数0.6元/根。 3、工程款支付： 一至三层全部植筋完毕支付实际已完成工程量的60%。工程全部植筋完毕支付实际已完成工程量的60%。工程全部砌筑完成后支付全部工程款。 第四条工程质量 本工程质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。且必须通过拉拔实验并合格。若无法通过拉拔实验，产生的一切返工、误工及材料损失全部由乙方承担。 第五条甲方责任 1、提供夜间照明，如乙方需要可提供住宿。
2、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 3、甲方提供乙方施工所需的植筋位置及直径大小。 4、在施工期间提供乙方施工用电源，在甲方支付工程款时不扣除乙方施工用电费。 第六条乙方责任 1、乙方负责植筋胶的购买并自备施工工具。 2、工人进场后必须对施工人员进行安全教育，要求必须正确佩戴安全帽，检查时发现有未带安全帽现象时将对其进行处罚100元/人/次；提升机吊篮严禁人员上下，发现每次100元的处罚。 3、在施工过程中，乙方如违反规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，如乙方不配合甲方将另安排人员进行施工，费用由乙方承担。 4、乙方打孔完成后必须严格清理吹灰，未清理或清理不彻底的不予计算工程量。每层超过十个对乙方处以200/次的罚款。 第七条违约责任 1、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。 2、若乙方违约中途退场，对乙方已完成并经过甲方验收的工程量依照本协议价格的70%进行结算。 第八条其他条约 本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。自双方法定代表或委托代理人签字后生效。自所剩余款付完后自动失效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人： 地址：地址： 签约地点：签约日期：
砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
合同编号：__________植筋合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
植筋合同（一） 甲方： 乙方： 依照我国相关法律法规，甲方现将本建筑楼主体的钢筋植筋施工承包给乙方，具体协议如下： 第一条工程概况 工程名称：___________ 工程地点：___________ 第二条工程承包范围 承包范围：_________ 第三条合同工期：______ 第四条质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 第五条各种型号钢筋植筋的约定单价： 第六条付款： 第七条双方工作 1、甲方指令钢筋班组按植筋要求下料并分组堆放；乙方积极配合甲方的总体统筹安排，确保质量、进度，切实做到安全文明施工。
2、甲方提供水平与垂直运输机械及脚手架，乙方严格按照甲方施工员的定位线施工。乙方在施工中，植入墙体内钢筋的长度必须满足设计要求。 第八条结算 乙方每施工完一层楼或一个阶段后，即申请甲方验收签证，以此作为结算依据。 以上协议，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，至结算后失效。 甲方签字：乙方签字： 年月日 植筋合同（二） 发包单位（甲方）：西安市建筑工程总公司文景小区项目部五分部 施工单位（乙方）：陕西银河钻切加固有限责任公司 一、工程名称：西安文景小区34#35#高层住宅楼 二、工程地点：凤城九路 三、结构概况：剪力墙结构 四、承包范围及内容：植筋、钻孔 五、承包单价： 六、结算办法： 按月工程进度的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。
植筋施工承包协议书 甲方： 乙方： 现就植筋施工，经双方慎重协商，达成如下协议： 一、施工技术要求 种植各种规格钢筋，砼强度C30，粘度材料为高强度树脂水泥。其质量标准：拉拔力满足国家标准设计值要求。 二、施工质量要求标准 以国家资质检测部门现场实验为准。实验费：合格由甲方支付，不合格由乙方支付并赔偿甲方损失，数量上每天现场验收，由双方人员共同清点植筋数量。如由乙方原因造成的重复植筋，费用由乙方承担。 三、植筋总量、合同价款 本工程预计植筋总数约为：45000根，总合同金额约为：31500元。（实际结算金额以施工现场甲乙双方共同确认的植筋数量及此数量钢筋型号在本合同中约定的单价为依据计算所得）。 四、施工价格
五、付款方式 甲方应根据乙方植筋数量计算，按所有二次结构砌体工程施工完毕结算植筋合同总金额的50%，余于年底前支付完，以现金方式支付乙方劳务费，乙方需开具正式劳务发票，乙方支付500元质量保证金。 六、施工期限 从工程要植筋到所有植筋工程结束为止。 七、甲方责任 1、甲方负责提供乙方施工人员在施工中的安全措施。 2、负责提供乙方所需的电源、水源等。 3、负责准备好植筋的成品钢筋，清理好现场杂物，并在植筋部位做好标识。 4、甲方做好准备工作后，提前两天通知乙方施工，否则耽误甲方砌墙的责任由甲方负责。 八、乙方责任 1、遵守甲方有关安全生产等方面的规章制度。 2、应按照双方的质量标准进行施工，要在甲方安排的合理工期内完成植筋的工作。 3、如发生意外人身事故，由甲方原因造成的一切损失由甲方赔偿。由乙方自身原因造成的则由乙方自己负责。 4、其他施工工具、胶泥等乙方自备。 九、违约责任 1、乙方在双方议定的工期内未完成任务而影响甲方的工程进度所造成的误工，应赔偿甲方施工人员50%的误工损失。 2、甲方在双方议定的日期内由于变更等原因所造成的停工，责任由甲方负责，并赔偿乙方施工人员50%的误工损失。 3、本协议经双方签字后，即受法律保护，任何一方如单方面解
YOUR LOGO 植筋合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
植筋合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 植筋合同（一） 甲方： 乙方： 依照我国相关法律法规，甲方现将本建筑楼主体的钢筋植筋施工承包给乙方，具体协议如下： 第一条工程概况 工程名称：___________ 工程地点：___________ 第二条工程承包范围 承包范围：_________ 第三条合同工期：______ 第四条质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 第五条各种型号钢筋植筋的约定单价： 第六条付款： 第七条双方工作 1、甲方指令钢筋班组按植筋要求下料并分组堆放；乙方积极配合甲方的总体统筹安排，确保质量、进度，切实做到安全文明施工。
2、甲方提供水平与垂直运输机械及脚手架，乙方严格按照甲方施工员的定位线施工。乙方在施工中，植入墙体内钢筋的长度必须满足设计要求。 第八条结算 乙方每施工完一层楼或一个阶段后，即申请甲方验收签证，以此作为结算依据。 以上协议，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，至结算后失效。 甲方签字：乙方签字： xx年xx月xx日 植筋合同（二） 发包单位（甲方）：西安市建筑工程总公司文景小区项目部五分部 施工单位（乙方）：陕西银河钻切加固有限责任公司 一、工程名称：西安文景小区34#35#高层住宅楼 二、工程地点：凤城九路 三、结构概况：剪力墙结构 四、承包范围及内容：植筋、钻孔 五、承包单价： 六、结算办法： 按月工程进度的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。
甲方：_ 乙方：_ 依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及当地人民政府的有关法律、法规、遵循平等、互利、公平的原则，双方就本建筑工程分项承包事项，订立本合同。 一、承包范围：。 二、承包内容：框架柱墙砌砖植筋。 三、承包方式：包清工（乙方带植筋胶）。按实际发生接头数量，以元/根进行结算。 四、付款方式：按每月完成产值的%给付人工费（付款时间以甲方进度款到位为准、付款时带工人发放工资表）。 五、工期：按土建进行（配合土建）。 六、质量要求：达到国家有关验收规范合格标准。乙方按规定做拉拔实验，第一次试验费用由甲方负责，如不合格试验费用由乙方承担。 七、乙方负责材料、设备进场和材料质量。甲方负责工人宿舍及现场电源安排。乙方必须按图纸和规范施工，如发生返工，甲方以材料的倍罚款。 八、安全方面：
1、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。 2、甲方负责提供安全生产防护设施的所需材料，乙方应对本施工范围内的机械设备、安全设施、工用具经常检查，发现隐患及时整改或向项目部安全员汇报。 3、在施工过程中发现有违章操作和野蛮施工，按甲方规定进行处罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行处罚（每人次罚款元）或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。 九、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按 %结算，余款作为甲方停工损失费用。 十、本合同签订后，乙方不允许转包，如果发生，甲方不负责乙方的任何费用。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不承担。 甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约，向对方赔偿5%的违约金（合同价款）。 本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。 本合同一式份，甲、乙双方各执份。 甲方： 乙方： 年月日
合同编号：YT-FS-1392-33 砌体分包合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、
包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付
植筋工程施工合同 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程具体情况,甲、乙双方就就有关植筋工程经过友好协商一致同意按下列条款签定本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 二、工程内容及价格： 植钢筋工程：对本工程所有需要种植钢筋的部位进行种植。 价格：所有种植钢筋不分规格，全部按照0.55元/根计算，此价格包含试验及检测等费用。数量以现场施工人员签字为准。 三、工期： 本合同工程施工周期为自进场施工之日起天（如遇雨雪天确实影响工期相应后顺延）。 四、工程质量： 乙方严格按照有关规范和慧鱼工艺要求施工，工程质量应达到优良，即：（1）锚固深度达到合同要求；（2）拉拔试验达到设计拉力，钢筋无移位或被拔出。 五、竣工验收 施工结束后，乙方应接受甲方委托单位的拉拔试验检查。若出现不合格情况，乙方立即查明原因，并无条件返工，并承担再次抽检的费用。 六、双方责任 1、甲方责任： （1）提供工程施工图或放线标示植筋位置、直径。 （2）提供合同规定的各种植筋用合格成品钢筋。 （3）提供施工所需的水、电条件。 （4）协调处理施工过程中出现的其他问题。 （5）按合同条款及时支付工程款。
2、乙方责任： （1）按合同规定工期完工。 （2）按格按照合同要求及有关规范进行施工，保证工程质量，严格遵 守工地的安全操作规程、服从甲方的统一管理。如因乙方原因发 生安全事故，其一切责任由乙方承担。 （3）使用与合同规定的品质、性能、标准一致的材料。 （4）按要求提供有关竣工文件，如产品合格证、质量保证书、国家检 测报告等。 （5）承担因乙方原因所造成损失的责任和费用。 七、付款方式 工程开始时先预付材料30％ 其余待砌体工程竣工后半月内一次性全部付清。 八、违约责任 按《中华人民共和国经济合同法》，双方有分歧时可协商解决或向人民法院提出诉讼。 九、未尽适宜双方协商解决 本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。 本合同一式四份，甲、乙双方各两份。 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 委托代理人：委托代理人： 合同签定时间年月日 合同签定地点
2020 砌体分包合同范本文档Contract Template
砌体分包合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 砌体分包合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、
包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价
植筋合同书最新范文 施工协议书 发包单位(甲方): 施工单位(乙方): 一、工程名称: 二、工程地点: 三、结构概况:框架剪力墙结构 四、承包范围及内容:植筋，二期I标: 五、承包单价: 规格单位(元/根) 备注 φ6.5 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ18 φ20 φ22 φ25 六、质量控制及结算办法: 以国家资质检测部门现场实验为准。实验费:合格由甲方支付， 不合格由乙方支付，并赔偿甲方损失。数量上每天现场验收，由双方
人员共同清点植筋数量。如由甲方返工造成的重复植筋，费用由甲方承担，乙方造成的重复植筋，费用由乙方承担。 植筋工程完工后一个月内按完成工程量的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。 七、甲、乙方的责任范围 1、甲方的责任 (1)、提供电源、水源、施工用支架、宿舍等。 (2)、负责提供施工图纸、设计变更，并组织进行技术交底。 (3)、负责准备好植筋的成品钢筋，清理好现场杂物，并在植筋 部位做好标识。 (4)、甲方做好准备工作后，提前2天通知乙方施工，否则耽误 甲方砌墙的责任由甲方负责。 2、乙方的责任 (1)遵照执行项目部安排的工作计划，并按时完成。 (2)自备施工用的器具、电线，符合工程设计及国家规范要求的植筋胶;施工过程中必须规范用电，服从项目部的有关安全管理方面管理。 (3)在施工中必须服从甲方现场负责人的合理调度。所有进场施工人员必须无条件服从本项目部管理规章制度。 (4)应严格按照规范施工，对验收不合格的部分乙方应无偿返工。若因植筋不合格造成质量事故时，乙方赔偿甲方相应的经济损失。 (5)乙方严格按施工规范和安全操作规程进行施工作业，服从甲方人员管理，如因违章操作造成人身安全事故，应由乙方自负其责。 八、违约
植筋工程施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
植筋工程施工合同 甲方：惠州市东江物业开发有限公司 乙方：深圳市固特建筑加固科技有限公司 由惠州市东江物业开发有限公司投资新建的“东江明珠花园”1#2#楼工程，为满足裙楼的使用功能，在裙楼南向增加外挑工程。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方协商，甲方同意将本工程的植筋分项工程委托给乙方包工包料（其中不含钢筋、脚手架、施工用水、试验费用），为保证工程质量，明确双方责任，特订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：惠州市东江明珠花园1#2#楼。 2、工程地点：麦地东路1号。 3、承包内容：1#2#楼裙楼北面增加工程植筋植筋。 4、工期：二十天（从甲方通知进场之日起计算工期）。 二、承包形式及合同价款 1、本合同为包干价（不含钢筋、脚手架、施工用水、抗拨试验费，如发生则由甲方按实承担）。 2、工程量以实际完成的植筋数量来结算工程价款。 3、结构胶名称：±0.000以下采用国产胶（上海诚果），其它采用喜利得（RE—500）。 4、本工程承包范围外的甲方设计变更或其它增加工程，本合同涉及到的可参照本合同单价执行，无参照的可按有关定额或甲方确认单价执行。 5、植筋价格见《1#2#楼北面植筋数量及价格统计表》。 三、工程款支付方式
本工程工期短，不作预付款，由乙方垫资支付材料费，工程完工经有关单位验收合格后十五天内一次性付清。 四、甲方的责任 1、负责提供外脚手架。 2、提供施工临时水电驳接位置，电费由乙承担。 3、负责组织图纸会审及技术交底，指派专业工程师现场协调工作。 4、向施工单位提供施工图纸壹份。 5、负责组织隐蔽工程验收，对乙方的工程质量、进度及安全进行监督。 6、协调安排施工现场各分包单位的工序搭接，负责移交土建施工单位，协调解决土建施工单位按植筋要求进行钢筋制作。 五、乙方责任 1、按甲方通知的时间进场施工，提供合法的施工许可证及相关资料。 2、按甲方要求编制施工组织设计及技术方案，报监理及甲方审批，严格按设计图纸及相关规范施工，配合好其它兄弟单位的施工，做好工地的成品保护工作，对施工人员自身的安全及行为负责。 3、乙方采购的植筋胶（喜利得RE-500），必须一次性进场，经监理及甲方现场代表验收合格后方可投入本工程使用。 4、在施工过程中的工序流程：钻孔深度→清孔→注胶的饱满程度→植筋深度等工序必须经监理及甲方现场工程师验收确认后，方可进行下道工序施工。 5、工程完工后，乙方的施工成果必须经监理、甲方现场工程师及相关部门验收，并取得书面认可。 6、在施工现场内乙方施工人员应服从监理及甲方工程师指挥，工程所需加工场地、施工设施、工程材料的周转仓库和现
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 （砌体植筋工程） 工程名称： 发包单位：五洋建设集团股份有限公司（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）日期：年月日
目录 一、工程概况： (3) 二、承包形式、范围及施工依据 (3) 三、工期： (3) 四、合同单价、工程总价及付款方式： (4) 五、质量标准及验收依据： (5) 六、双方权利、责任和义务 (6) 七、违约责任： (7) 八、工程索赔 (8) 九、合同效力与期限： (9) 十、争议： (9) 附件一安全生产协议 (10) 附件二施工现场临时用电安全管理协议书 (13) 附件三乙方相关资料 (16)
砌体植筋工程分包合同 发包单位：（以下简称甲方） 甲方委托人：联系电话： 承包单位：（以下简称乙方） 乙方委托人：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、<<中华人民共和国建筑法>>和《建筑安装工程承包合同条例》工程所在地有关基本建设和施工管理等规定，经甲、乙双方商定，甲方将五洋世茂台商蓝色海湾项目砌体植筋工程的施工任务委托乙方施工。为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、协商一致、互惠互利原则，特签订该合同条款，以便双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点： 二、承包形式、范围及施工依据 1、承包范围及施工依据：施工图、图纸会审、技术交底、设计变更所包含的及甲方要求施工的本工程全部植筋工程；工程根据现行建筑工程相关分项工程验收规范，现行建筑工程质量检验评定标准，以及其工程所在地地方相关规定施工。 2、承包形式： 2.1、本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工（钢筋及钢筋制作甲方提供）。 2.2、工程单价一次性包干的承包形式承包，单价在合同期内不予调整。 2.3、按照工程项目一次性承包施工过程的管理原则，由乙方单项工程执总承包，乙方作为工地负责人，负责对该单项工程施工过程的实施。 三、工期： 1、开工日期：年月日
植筋施工合同 甲方：（以下简称甲方） 甲方：（以下简称乙方） 经协商，甲方将http://biz.doczj.com/doc/aa18993962.html,/ 项目中的植筋工程交由乙方施工，双方协议如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 二、合同价格 1.以上价格币种为人民币，不含税，工程总价按实际工作量结算； 2.植筋单价已包括乙方自备的电锤、电线、配电箱、安全帽、等工具及 钢筋植筋胶（国产锚固剂）的材料费用； 3.乙方施工用电产生的费用由甲方负责； 三、双方责任： 1、乙方责任 （1）根据甲方及上表所列的内容、规格、数量进行施工； （2）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；
（3）按质按量定期完工； （4）工程完工5天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过； 2、甲方责任 （1）负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿； （2）组织有关单位进行验收； （3）按期支付工程款； （4）甲方负责编制施工进度计划，协调监理、总包的关系，负责提供技术支持； 四、付款条件及方式 1、进度款按每月完成工程量的60%支付%40给乙方，乙方每月29日向甲方提交当月工程进度产值清单，经甲方核定后支付； 2、甲方不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，已方可停止施工，由甲方承担违约责任； 3、工程完工甲方验收后，办理完结算手续，当日支付余下30%给乙方； 4、人员退场后一个月之内支付余下的最后30%； 五、其它事项： 1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行； 2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效； 3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整； 4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定； 6、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按《中华人民共和国合同法》执行； 7、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼； 甲方签字：乙方签字： 电话：电话： 日期：日期：
万和花园工程 植筋工程劳务分包施工合同 工程名称：万和花园工程植筋工作 发包方(简称甲方): 云南工程建设总承包公司直管工程管理部承包方（简称乙方）：杨刚 合同签定日期： 2012年 6月 29日 合同签定地点：云南工程建设总承包公司直管工程管理部办公室
劳务分包施工合同条款 发包方(简称甲方): 云南工程建设总承包公司直管工程项目管理部 承包方(简称乙方): 杨刚（身份证号码：422431************） 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为云投万和花园项目（合）字第2011-018号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款： 一、工程概况 建设单位名称：云南省城市建设投资有限公司万和花园工程建设指挥部 工程名称：万和花园项目施工。 建设地点：昆明市前卫镇太河社区，东南接太和社区城中村，西临清水河、北接前卫西路。 建筑面积：121109.9 m2， 结构类型：框-剪结构。 层数：-1～3/8层 二、质量要求：合格,经检测达不到合格按合同价款的5%支付违约金。 三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按200元/天支付违约金,累计计算。 四、承包范围及工作内容：万和花园施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。 五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 六、合同价款：按实结算。
1、包干单价： 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的80%，以后按完成进度付款70%，余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价1%的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由
- 精品文档- 植筋工程分包合同 甲方：成都东升兴旺建设有限公司乙方：四川中耀建设特种工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业规章，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致意见，签订本工程钢筋植筋分项工程分包合同，双方共同遵守。 一、工程名称：和裕?欧景三期 二、工程地址：金堂县三星镇 三、承包栋号3# 楼、4# 楼 四、承包工作内容： 乙方负责植筋的全过程所包含的工作内容，即：人工、机具、钻孔、植筋所使用的材料，不包括钢筋制作。 五、工程质量 1、钢筋植入深度满足相关规范、规程、标准规定要求，抗拉拔力必须满足标准要求。拉拔测试费用用乙方自负，检测单位由甲方指定。 2、构造墒拉筋0 6.5 0 10以上钻孔深度为10d深度。如甲方 巡食，抽点发现不合格者一次性罚款1000元。 3、结构植筋、钻孔深度严格按照最新施工规范要求进行施工，胶质材料严格按照结构胶进行填缝施工。 4、施工过程中，应严格按照施工图纸和甲方所确定的部位、孔位、 - 精品文档- 规格正确安装植筋。若甲方钢筋不能满足乙方工作需要，而影响工程进度，造
成工期延误由甲方自行负责。 5、施工过程中，自觉接受建设、监理、甲方的质量检查，对植筋安装按甲方的施工进度施工，确保工程进度。若因乙方进度缓慢影响甲方总体进度计划，由此造成的工期延误：延误一天将罚款500?1000 元／天，以此类推。因人为而影响下道工序施工者，甲方有权请乙方退场，工程款不予结算。 六、安全生产、文明施工 1 、乙方工作人员进入施工现场必须按甲方技术交底要求上，正确佩戴安全帽，高空作业人员必须栓安全带。施工中未进行安全防护，每人次按100 元对班组进行罚款处理，乙方施工中由于自身原因造成安全事故由乙方负责。 2、施工临时用电，必须由专业电工搭设、接电，严禁私自乱拉、乱接电源。必须搞好班组的配合协调工作，搞好团结，相互谅解，发扬互助友爱精神，严禁打架斗殴、偷窃、赌博，严禁野蛮施工，违者返款1000?5000 元，工人住宿由乙方自行解决。 3、乙方不得使用无手续人员，不得使用18 周岁以下和55 周岁以上的人员作业，做好职工的安全教育和新工人入场的安全生产教育。不得带小孩和家属以及无关人员进入施工现场。所有进场人员必须购买人身意外保险，否则不能进入施工现场作业，如甲方发现，一次性罚款乙方1000元/ 人，在工程款中扣 除。如操施人员未购买保险者，造成的一切安全赔偿，由乙方公司承担。 -精品文档- 七、植筋单价