工程承包合同
甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲，乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：10KV 变配电工程承包范围：包括设计图纸送审、方案报批、增容、工程勘察，土建施工、变压器及高低压开关柜及电缆和布管布线（不含后出线部分），设备基础、室内外电缆沟施工，设备的安装、调试（验收并送电）等所有变配电工程，设备材料的采购供货及施工。
承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包送电等，设计审图、申请用电、设备生产、施工安装、交接送电等一站式交钥匙工程。
工期：合同签订后180 个工作日内完成承包范围内的所有工作（包括但不限于供电方案的审批、增容、设备生产、安装、验收、送电等）。供电公司按定额收取的
4500KVA增容费和多回路供电容量费（万元），由甲方向供电公司直接支付，其相关手续乙方办理，时间均包括在工期内。
工程质量标准：按照国家及电力系统有关高低压配电工程施工验收规范、标准要求组织验收并验收合格，正常供电。
二、合同价款及付款方式
工程总价：人民币3080000元（大写叁佰零捌拾万元整），系固定总价。总价包含设计审图费、材料设备费、人工费、机械费、室内必备的防护设备、措施费、安全防护及文明施工费、界面交接与配合费、成品保护费、耗损费、高低温作业费、抢工措施费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、验收费（含本项目验收的一切费用及专用变压器的负控器、包办理开通永久用电各项手续等一切与本工程相关的费用）、保护费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，施工垃圾外运、施工噪音环保措施费、设备（材料）的检测费、试验费、运输费、装卸费用（包括装卸及到达施工现场就位）、安装、调试、质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。除本合同明确约定可调整的情形以及应由甲方承担的费用外，合同总价不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它一
切因素（包括但不限于图纸和清单漏项以及图纸和清单与现场施工的偏差产生的
风险和增加的费用）而作调整
付款方式：合同签定后，乙方需在2个月时间内提供符合附件图纸要求并经甲方认可的电力公司正式供电方案（不设开关站，变电站设地下一层），甲方
支付合同总价的10%?付款；甲方须提前4个月（工期届满前）支付10%勺材料款（若甲方支付迟延则工期相应顺延，但乙方必须在甲方支付10%勺材料款的4
个月内完成合同约定的所有工作内容）；主要设备材料送至现场后甲方支付合同总价的40%本工程通过电力公司验收并送电后，甲方支付合同总价35%余款
5%乍质保金，质保期满后无息支付乙方。
三、工程验收要求
一次验收合格。
进场施工过程中，乙方及时按照程序要求，通知供电部门及甲方验收，待通过竣工验收合格后交付给甲方前，提供符合当地政府备案要求的四份竣工图及竣工资料。
乙方必须保证按合同中约定的材料、设备的规格、型号、品牌（详见合同附件，附件二与附件三不一致的，以附件三为准）必须按设计图纸且满足国家标准以及当地电力管理部门规定的要求，并承诺按此进行采购材料；若有设计变更应先征得甲方书面认可。在现场施工安装必须满足工程质量验收规范及供电验收的要求；如乙方没有到达质量要求，按照合同相关规定处罚，造成的一切损失由乙方负责。工程用所有设备材料，其质量必须按合同约定及符合国家标准。乙方对设备及材料质量负责。
工程未按合同要求完成或验收不合格，则乙方必须无条件返工，直至达到合同要求及验收标准为止，由此产生的费用及逾期竣工的违约责任均由乙方承担。
四、双方的职责及义务
甲方的责任及义务
本合同签订之日，甲方已向乙方进行施工现场交底。
甲方指派__________为工地联系人，联系电话： _____________ O
甲方负责协调乙方与建筑施工总包方的配合。乙方应服从甲方及配合总包的管理程序，参加甲方综合管网协调会议，加强与甲方及各施工单位的沟通交流。
甲方应及时按合同约定付款，不能无故拖欠施工单位工程款，若因甲方原因拖欠工程款，则按本合同6-2款执行处罚。
乙方的责任及义务
负责按附件图纸向电力公司报批供电方案，提供符合附件图纸要求并经甲方认可的电力公司正式供电方案（不设开关站，变电站设地下一层），根据供电局批复的施工图纸进行施工及验收，并在供电局批复后三天内提供三套完整的施工图给甲方确认并备案。
参加甲方组织的施工图纸说明及现场交底，在进场前20天拟定施工方案和进度计划表，送甲方审批。乙方负责对照现场实体和图纸绘制详细的施工竣工图并通过竣工备案。凡是需要变更的，必须经甲方书面同意后方可施工，否则由此产生后果及损失由乙方自行承担。
乙方指派_________ 为工地代表，联系电话: ______________ 。工地代表要服
从甲方管理，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事
务。乙方必须参加相关工地会议及各类验收会议。
严格执行施工规范，严格按照施工图纸或制作说明施工；做好质量检查记录，并按照施工程序申报书面的工程验收资料。
施工前，乙方应对现场尺寸进行检查，必须现场进行放样并报甲方验收，方可进行下道工序施工，否则由此产生后果及损失由乙方自行承担。施工中与参与现场施工的所有单位保持密切配合，做好成品保护工作，遇到矛盾应及时沟通、协调。
乙方负责本工程验收等方面的书面报批资料手续，并保证约定时间内通过验
收及通电，在工程竣工验收合格交付使用之前的工程成品保护及清理工作由乙方负责。
乙方在隐蔽工程覆盖以前，应当书面通知甲方进行验收，否则甲方有权要求乙方拆除后续施工进行验收，合格与否均由乙方承担相关费用。
在施工过程中乙方必须保护好甲方现场各项隐蔽工程、配套管线及设施，如
有损坏，一切损失及后果由乙方承担。
如遇地震、水灾等自然和其它不可抗拒力因素而造成的合同延期和延误外，其他原因工期一律不顺延，每延迟一天，应按本共同6-1款执行。
施工结束后，由乙方向甲方提供竣工图及竣工资料肆套，并由乙方向供电管理部门申请验收。
乙方负责协调解决施工过程中可能出现的外部矛盾，以及协调与供电公司等相关部门的工作联系，甲方做好协助工作。
乙方按有关部门要求办理永久供电开通手续。同时，乙方在办妥有关永久供电开通手续后，送电之日起15个日历日内把完整的永久供电有关竣工验收资料及批文复印件、原件交给甲方。
乙方在施工过程中所需要的施工用水、电由乙方负责向总包支付有关费用，甲方负责协调。乙方如未能在规定时间缴纳而造成停水、停电时，乙方承担由此所产生的一切费用和经济损失，工期不予顺延。乙方所拖欠的水、电费及滞纳金，甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。
乙方所需场地必须经甲方代表核批后方能使用。工程验收后10 个日历日内，乙方应将施工场地，清理干净退还甲方，余泥垃圾运出本工程场地外，由此产生的费用由乙方承担。若逾期未清场，甲方有权强行清场，由此所发生的费用由乙方承担并在乙方工程款扣除。
乙方所有材料进场必需服从甲方统一安排，乙方搭设临时仓库需经甲方书面批准后方可搭设，费用由乙方负责。乙方所属人员不得在本项目场地范围内住宿。
对于乙方雇用的工人或其他相关人员受到的由乙方原因造成的人身损害或其他财产损失，应由乙方自行负责处理，并由乙方承担损害赔偿等经济、法律责任。乙方应保障并持续保障甲方不因此而承担任何责任，且保障甲方不负担涉及这类损害与赔偿或与此
有关的索赔及其它费用。
乙方应按《上海市城市建设档案管理暂行办法》的规定，在工程施工过程中及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作。乙方在工程竣工验收后15 个日历日内，向甲方提交一式四套完整的工程档案原件。
若发生乙方拖欠相关人员报酬的情况，甲方有权在应支付给乙方的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至乙方付清应当支付的款项为止。
五、安全文明施工乙方制定完善施工安全措施，确保安全施工。若发生安全事故责任与甲方无关，均由乙方负责。
乙方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发有关安全生产的方针、政策，严格执行劳动保护法规、法令、条例、电业安全生产工作规程及电力建设安全施工管理规定。
六、违约责任乙方必须在合同约定时间内完成项目工程，每延误一天，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金，从工程款中扣除。
甲方不能按时付款的，延期五个工作日以上，乙方应对甲方进行书面催告，甲方收到乙方书面催告后七个工作日内无正当理由仍不付款的，每延误一天，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金。
乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退场。
逾期退场的，每日向甲方支付违约金5万元。双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算已完成并验收合格部分工程款，但甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而造成比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方负责赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。
1、乙方逾期完成工程超过二十天或未经甲方许可累计停工超过十日的；
2、在施工过程中，乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令整改逾期达7 日；
3.工程验收不合格。
乙方不能对设备设置运行权限。否则，视为乙方根本性违约。此种情形下，甲方有权要求乙方每次支付本合同总价10%的违约金并清除运行权限。
如因乙方原因造成工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，应按给甲方造成的实际损失进行赔偿。
乙方未经甲方书面同意，擅自将本工程转包或进行挂靠或联营等任何形式的分包，一经发现，甲方有权单方面解除本合同，乙方除应退还甲方已支付款项外，还应支付本合同总造价的20％的违约金及工期延误的相关费用。
七、特别约定
甲方要求的设计变更、增加工程量以及甲方的检验和验收必须由甲方书面加盖公章确认，否则甲方一律不予认可。设计变更减少的工程量，按实结算。
若乙方逾期超过二十天仍未取得甲方认可的供电公司正式供电方案的，则须按合同总价的10%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。
若供电公司要求甲方就配电房放在地下室一事上出具承诺函，甲方应按供电公司的要求予以配合。
八、乙方特别承诺乙方已知晓其完成本合同下工作及履行相关义务需知晓的所有相关情况，并确认所有相关情况不妨碍乙方完成本合同下工作及履行相关义务。若在合同履行过程中，前述相关情况客观上妨碍了乙方完成本合同下工作及履行相关义务，则乙方自动放弃其作为抗辩免责事由。
若乙方的投标报价中有小数点、单价、单位搞错或统计有误等导致合同价计算错误情况，视作对甲方的主动让利，乙方不以此为由要求得到增加费用或提出贴补，如若提出类似要求，甲方可视其违约。
乙方承诺：无论在什么情况下，乙方相关人员不得到甲方、工程所在地或其他地点进行上访、闹事、静坐或以其他任何形式损害甲方形象、声誉，否则应向甲方支付违约金10 万元/次，若给甲方造成的经济损失超过10 万元，则乙方还须承担不足部分，甲方可从结算款中直接扣除。
九、质量保证及维保服务工程质量保证期为三年（自南洋电缆集团大厦竣工验收合格之日起计）。售后服务承诺：24小时全天候抢修，接到用户通知后 2 小时内至现场。乙方若未能兑现售后服务承诺或解决质量问题，则甲方有权委托有资质的第三方完成，由此发生的费用全部由乙方承担，乙方另须按发生的全部费用的
30剜甲方支付违约金。甲方委托第三方和确定及支付第三方相关费用无须事先得到乙方批准。
十、争议及纠纷的处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决。
协商调解解决不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方盖章后成立。未尽事宜另行协商。
十二、合同附件
附件一：廉洁协议（1页）
附件二：报价表（30页）
附件三：
附件四：主要元器件品牌表（1页）答疑、问卷、回复（8页）
附件五：图纸目录及图纸（1页）
合同及附件组成文件之间若有矛盾，以时间在后的为准
编号：_______________ 变电站运行维护承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对其拥有的变电站（KW进行运行、维护、生
产管理等事宜达成如下协议，共同遵守。 一、委托运行、维护保养管理方式： 1、甲方对该电站享有全部法人财产权，是本变电站的企业法人，甲方同意通过承运方式委托乙 方负责该变电站的运行、维护保养管理等工作。 2、根据本变配电站的运行特点，甲方确定劳动定员人数和工作内容，由乙方选派合格人员组建变电站安全运行部，具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。 二、乙方承包工作范围及期限 1、除该电站（KW设备大修（遵照《发电企业设备检修导则DL/T838 —2003》《电站 设备检修管理导则DL/1066 —2007》中规定的A、B级大修）、年检、预试、技术改造以外的所有 安全文明生产管理工作（包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、 生产运行日常管理工作等）。 本变配电站的送岀线路，生产用房、宿舍维修（护）由甲方负责。 2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。 3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件（不包括设备更换）单件价值在 元以下和需要的消耗性材料（含透平油等）由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需 使用装置性设备备品备件单件价值在元以上的，乙方提岀计划报批后由甲方提供。 4、属乙方承包工作范围内的变配电站建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作。需外送有 关资质单位定期检查项目和安全定检项目（不含安全器具等工器具项目）的费用不在本承包费用 之列。 5、对大修、年检、预试、技术改造工作，乙方根据设备运行工况、检修周期提岀计划并编制项 目方案报甲方审定；甲方确定施工单位，签订承包合同，乙方要积极配合甲方及施工单位做好安 全措施、质量监督和其他辅助工作。 6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成，生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料，涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。 7、承包期限：年月日至年月日
承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题 建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。依据建设工程施工合同，承包人应当完成发包人交给的施工任务，发包人应当按照约定提供必要施工条件并支付工程价款。建设工程施工合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。本文以承包人的视角讨论在签订建设工程施工合同时应当注意的问题，提醒承包人应当充分认识并积极行使法律所赋予的合法权益。 下面结合建设部和国家工商行政管理局1999年修订的《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，说明承包人在签订建设工程施工合同时应当注意的问题。 一、签订建设工程施工合同之前应当注意的事项。 在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下，承包人与之签订合同，其合法权益才能得到最大限度的保障。在实践中，经常会有一些不法分子利用承包人急于取得工程的心理，编造一些虚假信息，伪造审批文件，从事诈骗活动。因此，如不对工程情况进行仔细、详尽地了解，则有可能掉入陷阱，产生巨大的经济损失。 对发包人主要了解以下三个方面，第一发包人的主体资格，即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格，是否具有签订和缔约资格。根据我国法律的有关规定，建设工程施工合同的缔约当事人均应为法人或其他
经济组织，自然人不能成为建设工程施工合同的当事人。第二工程是否是依法批准的合法项目，相关手续是否齐全，如建设用地是否批准?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等等。第三发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 在签订合同之前，审查发包人的资信情况是一项重要的准备，为将来合同能够全面履行奠定一个良好基础。 二、签订建设工程施工合同时应当注意的事项 1、仔细阅读《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，掌握相关的法律、法规。 《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)，由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四部分组成。签订合同时仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 2、合同价款应当明确约定。 (1) 填写《协议书》中“合同价款”，应当根据工程是属于招标工程，还是议标工程？招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是签约双方共同约定的条款，第一要双方协商，第二要明确。暂定价、暂估价、概算价均不能作为合同价款，约而不定的价款也不能作为合同价款。 (3)填写合同“通用条款”第23条“合同价款及调整”时应当按照其所
建设工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款
1、工程总价：人民币元整（￥元）。工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准（以每平方米13元（结算单价：每平方13元计算） 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3．如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整（￥元）； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作，并告知乙方参加验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
电气施工承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商，甲方将黔西县洪水镇洪箐砖厂配电安装的施工任务承包给乙方，并达成以下协议条款，双方遵照执行。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3工程内容：新建10KV线路及新装变压器安装工程。 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围：黔西县洪水镇洪箐砖厂新建10KV线路0.9KM及新装S13-250KVA变压器1台安装工程，导线采用JKLYJ-210KV-70高压绝缘线（质量要求：变压器用全铜芯装置，线质要求达国标）及此线路所需设备（按供电局新标准要求安装，变压器安装之前乙方要折芯让甲方检查是否铜芯，变压器厂家徐川胜阳）。青苗赔偿由甲方负责。
2.2承包方式：包工包料（干包） 2.3机具供应：施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期：以供电局开工报告为准，工期30天-40天，包括达火通电，保证甲方能用，如遇自然灾害或人力不可抗拒的因素工期应顺延。 四、工程质量 4.1工程质量标准：按供电局最新标准要求合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同价格：整个工程的全部材料及供电设备、设计、制图、安装、报批达火通电含所有一切费用共计人民币大写 元整（小写：元）。 六：付款方式 合同签订乙方进场开始施工，甲方看见材料后，预付乙方（小写：元）预付款，工程开工后，余款在工程结束经供电局验收合格通电后，甲方试用三天，整套线路设备没有问题，甲方一次性支付乙方至总工程款尾款
建设工程承包合同（五） 甲方：________________ 乙方：________________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况 1．1 工程名称：________________ 工程地点：______________________ 工程内容：______________________ 承包范围：______________________ 1．2 开工日期：________________ 竣工日期：______________________ 总日历日期：____________________ 1．3 质量等级：________________ 1．4 合同价款：________________ 第二条合同文件及解释顺序 __________________________________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 3．1 合同语言：_________________________ 3．2 适用法律法规：_____________________ 3．3 适用标准、规范：___________________
第四条图纸 4．1 图纸提供日期：_________________________ 4．2 图纸提供套数：_________________________ 4．3 图纸特殊保密要求和费用：_______________ 第五条甲方驻工地代表 5．1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________________________ 5．2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：____________ 第六条乙方驻工地代表 ______________________________________ 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任： 第七条甲方工作 7．1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求： _________________________________________ 7．2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _____________________ 7．3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _____________________ 7．4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：___________________________ 7．5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________________________________ 7．6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：___________________________ 7．7 会审图纸和设计交底的时间：_______________________________________ 7．8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________________________
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（合同编号：）施工合同
发包人： 承包人： 年月
变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 最终规模：主变容量：终期2 X63MVA，本期2 >63MVA。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2 x（ 2 X5+7 ） Mvar考虑，本期装设2 x（ 2X5+7） Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。
建设工程承包合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011954
建设工程承包合同修订版 建设工程承包合同协议条款 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下 协议。 第一条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： １．２开工日期：
竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第四条图纸。 ４．１图纸提供日期： ４．２图纸提供套数： ４．３图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 ５．１甲方驻工地代表及委派人员名单： ５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果
有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 ７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求： ７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： ７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： ７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间： ７．５办理证件、批件的名称和完成时间： ７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： ７．７会审图纸和设计交底的时间： ７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求： 第八条乙方工作 ８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求： ８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：
电气工程合同样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-017998
电气工程合同样本(示范合同) 电气工程合同范文1 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx 元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工
xxxx220KV变电站工程分包合同 发包方： xxxx电力建设有限公司(以下简称“甲方”) 分包方：刘志华以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及当地政府制定的有关规定，甲方拟将xxxx220KV变电站工程委托乙方承包施工，为明确甲、乙双方在本工程项目中的权利和义务，在平等互利的原则基础上，经双方协商签订本合同，共同遵守。 一、工程名称及施工范围： xxxx220KV变电站工程施工范围：见工程量清单 即甲方与xx省送变电建设公司签订该项目合同的全部施工范围。 二、工程地址：南昌 三、计划施工时间：2016年03月15日-2016年07月01日 四、承包方式： 4.1总包：包安全、包质量、包工期、包材料、包工、包施工车辆、临 建、差旅、伙食、包水电、包现场接待等。 五、工程总承包价款及付款方式： 1、合同价暂定1158632.64元，采用固定单价不变合同，结算工程量具体按甲方与业主方xx省送变电建设公司公司结算工程量计算，合同价含税。 2、工程款支付方式：本合同无预付款，甲方收到业主方（xx省送变电建设公司）支付的工程款及乙方提交的收据、无拖欠农民工工资承诺书、合格的发票，资料无异议后，于7个工作日内向乙方支付相应部分工程款。 3、在施工过程中或即使工程竣工验收合格后，若甲方未收到业主xx省送变电建设公司支付的工程款，甲方无须向乙方支付工程款，对此乙方无条件同
意，乙方不得据此不支付该工程的农民工工资、材料供应商或台班费等应属于乙方支付的全部费用，且乙方完全同意放弃对甲方的法律追索权，甲方可配合乙方向业主或建设方依法追讨其应付工程款，但费用由乙方负责，若乙方违反该项目规定，所造成的全部经济损失或法律责任由乙方负责，除此外，乙方还应每次向甲方支付为违约金，违约金的金额由甲方根据乙方违约的实际情形予以确定，金额的幅度为5万元以上，但不超过10万元，乙方对甲方收取违约金的行为无异议，允许甲方在对乙方的应付款项中直接扣取。 六、甲方责任： 按时提供本合同外出施工许可证，但乙方需提前4个工作日通知甲方。 七、乙方责任： 1、工程安全：严格按照《电业安全工作规程》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行施工，乙方的安全由乙方全部负责。 2、乙方服从业主、监理的施工领导，按时完成业主、监理的工作计划。 3、乙方熟悉施工图纸，及时提出图纸会审意见，必须严格按图施工。 4、乙方在合同期间发生的全部安全生产事故产生的赔偿责任全部由乙 方承担，包括乙方雇请人员的人身损害、设备故障、交通事故、以及对外造成全部赔偿事故等。 5、乙方需为其施工人员配置安全带、安全帽、防护镜等劳动防护用品。 八、工程质量及验收要求： 乙方须遵照国家有关施工验收规范和质量检验标准进行施工，确保工程质量及进度。 九、违约责任 1、未经甲方同意，乙方在工程施工过程中因自身原因提前离场的，甲方有
建设工程施工合同订立过程中，通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出，从合同法角度分析，招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺，所以，依据合同法，中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念，或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定，所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作，维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同（范本）》（GF-1999-0201）签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同（范本）》（以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力，签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合，更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款，以避免因发包人自身原因，致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求，在签订此条款时，可以约定“合格，力争获奖”，以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价，若合同为可调价格合同，在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
建筑工程承包合同 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方在XXXXXX建房屋一栋，建筑总面积约XXX 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同： 一、承包方式 采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后
墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算 四、付款方式 完成第一层砖砌并倒制好楼面付XXXX元，完成第二至五层均付款XXXX元，经验收合格后付款。 五、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 六、注意安全 文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 七、工期要求主体工程工期为*****个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在*****年*****月*****日前完成主体工程，完工时间
不能超过*****天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 八、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，约定本合同的质量保修期如下： 1、屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为X年。 2、电线、排水管道，设备安装为X年保修期，期满后，付清工程建筑剩余XX% 九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)：乙方签字(章):
电气工程施工合同新示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
电气工程施工合同新示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包 价为xx元/m2，订立以下协议：一、合同双方：甲方： _____ 乙方：_____二、承包内容：电气工程，包括电照、 电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、 避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电 气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权 力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现 材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划， 按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施 工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免
GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月
合同书 第一部分协议书 发包人：XXXX矿业有限责任公司 承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KV A 3台；变压器SCB9-800／6 800KV A干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书
工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。
4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？
编号：________ 建设工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共7 页
建设工程承包合同范本 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。 第2 页共7 页
四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元） 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元） 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标
电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点:
签订日期:
建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和 国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到 文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 工程概况及承包内容和价格： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安 装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋 、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸 要求的内容 。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预 埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格: 元/m 2 （含临电）（按建筑面积计算）。 1.6承包方式: 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、 划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、 包质量、包工期、包文明施工 。 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取 工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪 用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、 施工技术交底、安 全 交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划 供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权 从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 1.2 1.3 1.4 工程名称: 工程地点: 工程结构: 承包工作内容: 兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 框架结构 建筑面积约5万M 2。（以实际面积为准）
变配电安装工程合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守。 第一条工程主要内容： 1、工程名称： _______________ 变配电安装及一户一表安装工程。 2、承包方式：包工包辅料。 3、工程内容： （1）土建：箱式变电站基础施工。 （2）高压电力安装： ①制作____ 接地极网及调试。 ②安装_______ （箱变编号）箱变的安装调试，敷设____ 条（规 格）电缆，制作______ 个高压电缆头，做________ 条电缆的耐压试验，安装_____ 只电缆故障寻址仪及测试。并按供电局的“继保动作定值”对箱 变执行“反时限”和“速断”测试及接火。 ③低压一户一表安装：对____ #箱变供区的低压电缆及一户一表工 程进行安装和调试，低压电缆头的制作及电缆试验。 第二条工期： 合同工期总日历天数为 _____ 日。以甲方_______________ 之日起开始计算工期，竣工日期以乙方完成全部安装任务并经_____ 供电局验收合格，
取得“接电通知单”之日止。因遇不可抗力及因甲方原因（以签证为准）影响施工的工期应给予顺延。等待_________ 供电局安排停电接火时间不计在工 期内。 第三条工程预算造价及工程款的结付方式： 1、本项目套用的定额及取费类别:本项目预结算依据省年《全国统一安装工程预算定额^_估价表》和《费用定额》以及定额站有关调整文件，高压的变配电工程按类取费，低压的一户一表安装工程按类取费，土建依据《全国统一建筑工程预算定额估价表》按类取费。本项目实行单价承包，以实际工程量结算。 2、预算总造价为________________________ 。丫： _____________________________________________ 元。 其中设备基础及电缆井的土建工程为_________________ 兀；厢变安装工程 为___________ 元；一户一表工程为 __________ 元。 3、工程预付款及进度款的支付：甲方在合同签订后七天内，向乙方支 付预算总造价40%的预付款（Y ______ 元）;设备及材料安装完毕（不含高 压接火和低压挂表）后七个工作日内甲方向乙方支付预算总价30%的工程进度款（Y ___ 元）。 4、结算审核及结算款的支付：本项目通过____ 供电局验收，取得“接电单”，并实现高压接火之日起三个工作日内乙方向甲方提交结算书，甲方在收到结算书之日起算七个工作日内审核完毕。在实现低压挂表送电后七个工作日内，甲方向乙方一次性结付工程余款（1%的维修保证金除外）。在本项目实现高压接火后，出现确因甲方方面的原因导致暂不能配出低压表， 不能实现低压配表送电超过十五天时甲方应给予乙方结付工程结算款。
工程承包合同例文 Project contract example 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程承包合同例文 前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（甲方）________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话 ____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方（乙方）________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话 ____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________
二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ________元，其中：人工费________元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;