合同订立原则
平等原则：
根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。
自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权
利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。
公平原则：
根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
增值税发票能否证明买卖合同成立
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。那么在买卖过程中，增值税发票能够作为买卖合同成立的证明呢？本文以案例形式分析了增值税发票对买卖合同成立的证明力，仅供参考。
【基本案情】
上诉人（原审原告）慈溪市宏佳毛绒厂（以下简称宏佳毛绒厂）。
被上诉人（原审被告）上海翔达纺织品有限公司（以下简称翔达公司）。
一审法院查明：宏佳毛绒厂诉称，宏佳毛绒厂、翔达公司系毛绒
买卖关系，翔达公司向宏佳毛绒厂购买毛绒，共计人民币150,000元（含税价格）。2008年9月25日，宏佳毛绒厂为翔达公司的购货行为开具增值税专用发票两份。翔达公司则辩称，不同意宏佳毛绒厂的诉讼请求。双方之间不存在买卖合同关系，翔达公司从未收到过宏佳毛绒厂的货物，宏佳毛绒厂应当向上海韵思商贸有限公司（以下简称韵思公司）催讨货款，宏佳毛绒厂与韵思公司之间才存在买卖合同关系。据此，一审法院认定翔达公司所述属实。
【法院裁判】
一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，宏佳毛绒厂为证明双方之间的买卖关系及货款金额，提供了两份增值税发票。而翔达公司抗辩双方之间不存在买卖关系，接受发票是因为韵思公司欠翔达公司发票而直接由宏佳毛绒厂向翔达公司开具，并提供了宏佳毛绒厂与韵思公司的《送货单》、韵思公司的《承诺书》等证据，证明宏佳毛绒厂与韵思公司之间的买卖关系。增值税发票作为一种结算凭证，在无其他证据的情况下，可以作为对方已收货的依据。但是在本案中，翔达公司对双方之间的买卖关系提出异议并提供了相应的证据，而宏佳毛绒厂除了两份增值税发票，再无其他证据证明双方之间存在真实的交易关系。故宏佳毛绒厂提供的证据不足以证明其主张，依法应承担不利后果。据此判决驳回宏佳毛绒厂的诉讼请求。
宏佳毛绒厂不服一审判决，提出上诉称，增值税发票作为一种结算凭证，可以作为双方买卖关系成立以及对方已收货的依据。韵思公司出具的《承诺书》中所述的内容不真实，同时亦无证据证实韵思公司收到了宏佳毛绒厂的货物。据此，原审判决认定事实和适用法律均存在错误，请求依法撤销原审判决，改判支持宏佳毛绒厂的原审全部诉讼请求。
翔达公司辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
翔达公司确认，因韵思公司处于歇业状态，故翔达公司接受韵思公司的委托，收取由宏佳毛绒厂开具的增值税发票二张，并进行了抵扣。韵思公司对此已出具《承诺书》，承诺承担相应的付款责任。
二审法院认为，依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条之规定，主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任。宏佳毛绒厂请求权的基础是本案双方当事人形成买卖合同关系。然而宏佳毛绒厂并未提交双方的买卖合同、翔达公司收货的凭证以及翔达公司对应付款的凭证，而仅以宏佳毛绒厂开具给翔达公司的增值税发票作为唯一证据。显然，宏佳毛绒厂的举证尚不充分，本院无法确信宏佳毛绒厂与翔达公司之间存在买卖合同关系。相反，翔达公司认为实际与宏佳毛绒厂发生买卖关系的当事人应为韵思公司，并提供了韵思公司的《承诺书》以及宏佳毛绒厂另开具给韵思公司的增值税发票。翔达公司的上述举证在一定程度上又削弱了宏佳毛绒厂的证明事项。综上，翔达公司的举证证明力在民事诉讼证据的盖然性上已经超过宏佳毛绒厂。据此，宏佳毛绒厂的上诉请求，因无新的事实和证据予以佐证，本院不予支持。一审判决认定事实和适用法律正确，二审法院依法予以维持。判决驳回上诉，维持原判。
【解说】
增值税发票作为结算凭证，可以作为证明买卖合同成立的证据，但仅有增值税发票，并不能排除增值税发票的开具与现实交易相分离的可能。本案中，被告翔达公司以宏佳毛绒厂与韵思公司的送货单、韵思公司的承诺书及宏佳毛绒厂另开具给韵思公司的增值税发票，否定宏佳毛绒厂与翔达公司之间成立买卖合同关系，在证明力上明显大于宏佳毛绒厂提供的增值税发票对买卖合同成立的证明力，故宏佳毛绒厂主张其与翔达公司之间存在买卖合同并据此主张价款的诉讼请求不能得到法院的支持。
【法律链接】
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款“当事人之间没有书面合同，一方以送货单、收货单、结算单、发票等主张存在买卖合同关系，人民法院应当结合当事人之间的交易方式、交易习惯以及其他相关证据，对买卖合同是否成立作出认定。”
希望以上案例分析对您了解增值税发票能否证明买卖合同成立的问题有所帮助，如还有疑问，可免费咨询在线律师。
●开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ●购买方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票： (1)购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出； (2)购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程 购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-2所示。 图1-2购买方申请开具流程 (1)购买方提交申请单 若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。 (2)购买方税务机关开具通知单 购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。 (3)购买方将通知单交予销售方 购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。 (4)销售方开具红字专用发票 销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ●销售方申请开具 1、开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： (1)因开票有误购买方拒收； (2)因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。 图1-3销售方申请开具流程
电子发票应用服务合同 甲方：乙方：成都金税电子技术有限公司 项目联系人：项目联系人： 联系方式：联系方式： 通讯地址：通讯地址：成都市高华横街33号成都A区A座18楼 电话：电 为确保甲方正确和安全开具增值税电子普通发票（简称电子发票），根据《中华人民共和国合同法》、《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》、《会计档案管理办法》和《四川省国家税务局关于加快推行增值税电子普通发票的通告》等相关规定，甲、乙双方经过平等协商，就乙方向甲方提供电子发票开具软件技术维护服务等事宜签订本合同： 第一条、合同内容： 1、乙方向甲方提供电子发票服务包括：电子发票的开通服务、电子发票版式文 件的生成服务、电子发票的存储服务（存储时间不低于10年）及电子发票的 交付服务（推送）。 2、电子发票服务收费标准：每套盘元/年，甲方需在每年月日 前完成缴费。 3、乙方在服务期限内向甲方提供份/年的电子发票服务。 4、在服务期间内，甲方开票总量未用完时，服务到期后则自动清零；若开票总 量用完，乙方按照每套盘200元/千张向甲方收取套餐外电子发票服务费。 第二条、费用及支付： 1、合同总金额： 0 元（大写：零 元整）。 2、合同签订后，甲方一次性支付给乙方，乙方收到款项后3个工作日内开具发 票给甲方。 3、乙方账户信息如下： 开户名称：成都金税电子技术有限公司 开户银行：农业银行成都青羊支行 第三条、甲方的权利和义务 1、甲方需自行准备符合电子发票开具条件的硬件环境和软件环境。 2、甲方需准备税控盘并按时缴纳税控盘服务费。 3、甲方需按照其主管税局的要求完成电子发票的票种核定工作。 4、甲方需按时缴纳电子发票服务服务费。 第四条、乙方权利和义务 1、乙方负责电子发票平台的运维工作。 2、乙方开通技术服务热线负责甲方的咨询工作。 3、乙方负责甲方的培训和上门服务工作。 4、若甲方欠费，乙方可不再提供任何服务。 第五条、争议解决
电子商务综合运营平台 合作协议 甲方法定名称：_ 地址： 乙方法定名称： 地址：
根据《中华人民国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，达成以下协议： 一、合作容 鉴于甲方在开展跨境电子商务运营项目的优势地位和乙方在跨境电商综合运营系统平台领域多年的专业技术平台优势，双方本着公平友好、互惠双赢的原则，对甲方主导运营的（以下简称“运营平台”）的部署、实施和运行维护工作达成以下合作容： ●乙方根据双方商定的跨境电子商务综合运营业务操作流程，为甲方提供《运营 平台》实施，部署，培训，数据联调，数据通讯服务。 ●乙方提供如下系统： ?协同工作平台 ?跨境电商仓储平台 ?数据交换系统 ?基础支撑系统 ?手持端操作系统 并根据业务的不断扩展与甲方共同升级该平台。 ●甲方提供该平台所需硬件网络环境，并根据业务增长进行升级配套。 ●乙方成立项目小组，对甲方运营平台实施安装调试等服务，并灵活的根据甲方 的要求，或甲方客户及监管部门的要求，在平台运行初期和大促期间实行24 小时服务。 ●双方采用按照运营平台电商订单申报数为基准进行费用结算。（以电商订单的 申报数为准，其他业务环节的单据不作为结算依据） 二、甲方的权利义务 1.甲方应组织安排相关人员、协调各个部门协助乙方做好流程整理和数据对接 工作，包括：向乙方项目组人员全面介绍项目实施所需要的业务操作情况、 管理情况及相关要求，向乙方项目组提供项目实施所需要的相关资料和文档。 2.甲方应对乙方提交的交付物及时进行审核并提出反馈意见，直到最后确认无
误。 3.甲方应负责与相关客户和监管部门进行协调沟通，协助乙方完成数据联调服 务。 4.甲方应按照项目进度要求及时搭建好系统实施部署所需的运行环境（包括服 务器、操作系统、数据库、网络等）和硬件网络环境。 5.如甲方需要使用“第三方服务集成”的容，所涉及的第三方服务费用或第三 方软件费用由甲方另行支付，具体费用甲乙双方另行协商。 6.如需驻场服务，甲方需负责向乙方人员提供必要的工作场所和开发环境（不 含乙方工作电脑），乙方人员工作用电脑由乙方自行提供。 三、乙方的权利义务 1.乙方应根据《运营平台》的实际运作流程完成平台的需求调研、需求分析、 开发设计、实施、上线、培训、运行保障工作，并确保项目质量。 2.乙方应组织必要的人力资源，按照项目计划完成项目开发实施工作容。如因 甲方要求改变需求或其他原因导致工期延误的，工期应按照甲方确认的延误 期间作相应顺延。如因乙方原因造成项目延误，乙方应承担相关责任。 3.乙方对甲方为项目实施目的提供给乙方的所有资料，应妥善保管和保存，不 得以任何形式提供给任何第三方或用于非本项目其它目的。 4.乙方应向甲方系统相关使用人员提供必要的持续培训，以确保甲方相关人员 对系统的管理、使用。 5.甲乙双方一致同意项目履行过程中产生的会议纪要和往来是合同的重要组 成部分，具有法律效力。 6.甲方在地区由乙方免费提供平台后续的升级改造。如甲方在其他地区开展业 务，乙方收取不高于本协议的实施费用。 四、计费方式及支付方式 本合同经过双方协商，计费方式由两部分组成，一部分为系统实施费，一部分 按甲方在本系统平台中当月协同平台的电商订单量进行计费。
开发票协议书 篇一：委托代开普通发票协议书 附件： 委托代开普通发票协议书税字（）第号 甲方：乙方： (委托单位）（受托单位） 地址：地址： 乙方纳税人识别号： 为加强普通发票管理，保障国家税收收入，甲、乙双方经协商达成以下委托 代开普通发票协议。 一、鉴于甲乙双方已经签订委托代征税款协议，甲方依据《中华人民共和国 税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，同时委托乙方为其代征范围内纳税人代开普通发票。 二、乙方代开普通发票时，应遵守如下规定： 1.代开范围:为在内，办理了税务登记证件的纳税人、无证户纳税人、和零散税收纳税人（增值税一般纳税人除外）代开普通。 2．代开普通发票种类：深圳市国家税务局通用机打发票、或乙方经深圳市国
家税局局批准印制的企业衔头通用机打发票。 3.代开期限:年月日——年月日 4.代开普通发票时，应同时征收发票开具金额所对应的税款。 三、乙方应安装使用甲方所提供的专业市场发票开票软件，为代征范围内纳税 人代开普通发票，不得收取税款和发票工本费之外的其他费用。四、乙方应于每月终了后10日内向甲方上传发票开具数据，乙方应保证发票 开票数据的真实性和完整性。 五、乙方为代征范围内纳税人申报纳税时，应核对其核定销售额与发票开具金 额“孰高”。代征范围内纳税人申请代开发票金额未超过核定销售额的，按核定销售额申报，其代开发票金额超过核定销售额的，按照代开发票金额申报。代征范围内纳税人到税务机关代开增值税专用发票和普通发票所产生的预缴税款，不计入受托代征单位的委托代征申报范围。 六、甲方应及时向乙方提供代开普通发票必须的税收票证。乙方应当按照税务 机关的票证管理规定，领取、使用、保管、报缴有关凭证。 七、乙方应按《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具发票，严禁为代 征范围内纳税人或他人违法代开普通发票。甲方有权随时检查乙方代
发票、合同管理制度 一、目的 根据目前公司合同、发票的管理状况，为了进一步规范公司各类合同、发票的管理，特制定本管理制度。 二、适用范围 总部及各分公司 三、发票及收据的管理 1、发票的管理： （1）建立发票购买、发放、使用、作废、回款的发票管理台账，及时登记，以备查录。（2）发票的使用必须符合国家规定。 （3）发票必须在财务保存，并由财务人员开具。 （4）发票项目必须填写完整，不得向任何人提供无收款单位及金额的发票。 （5）业务人员凭合同或收据到财务部门开具发票，发票所载客户与合同中所载客户及实际付款的客户单位名称必须一致，如不一致必须附上付款单位签章的代付款及委托开发票证明，否则所造成的税金损失由业务人员承担，开具发票后在此合同上注明“发票已开”字样。收据换发票，需同时交回收据。 （6）如需先开具发票后收款，业务人员填写《先开发票后收款申请》，并经总裁（或营销总监）签字同意后方可开具。业务人员收款后需及时交回合同款项并取回《先开发票后收款申请》，财务人员在此申请上注明“款项收回”字样。若未将《先开发票后收款申
请》取回，则视同款项未收回处理。 （7）未足额收到发票开具的款项，将发票交予客户时，需由客户在发票回执表上签字加盖公章，并开具欠条，加盖客户财务章。 (8) 若因合同不成功等原因款项未收回，一周内须将发票交回财务进行作废处理，原则上不能跨月，如未交回，按发票遗失处理。 （9）如有特殊情况，对领出的发票，跨月申请作废的，对经办业务人员给予发票金额10％的处罚。 （10）发票视同现金管理，如丢失发票，视情况对责任人进行处理，原则上需按票面金额将款项交至财务部，经由总裁审批处理决定。 2、收据的管理 （1）收据的管理视同发票管理，建立收据管理台账，由公司财务部门统一进行。（2）对外开具的收据需加盖财务专用章，收据必需注明业务人员姓名、合同号、客户名称及金额，一式三联，一联由业务人员交客户，一联财务做为入账依据，一联随同合同统一保管。 3、发票回执 业务人员在借出发票当月盘点日前必须将有客户盖章（公章或合同章）及接收人员签字之回执（格式见附件二）交回给公司财务，如无法按时交回符合规定的发票回执则视同发票遗失，办理相关责任承担手续。 四、合同管理
购销合同 买方（以下简称甲方）： 卖方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。 一、采购产品名称，数量，价格规定 甲方向乙方采购部分电子产品详见采购清单，含普税价为：XXXX 元； （大写：XXXX ）。 二、商品交付与验收 （一）交付方式：送货上门；送货时间：合同签定后15 日内； 送货地址： XXXXXX 运费由乙方承担。 （二）验收方式：由甲乙双方共同验收。 乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，通电调试，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经甲方确认后，验收完毕。 三、货款结算 协议签署后，产品到货后，甲方向乙方支付全部货款同时乙方应该提供收款凭证给甲方。 收款单位信息 收款方户名： 开户行名称： 开户行账号：
四、商品售后服务 乙方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向甲方提供质量保证和售后服务；办公设备按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。 1、电子产品送货上门后，乙方应派专业技术人员为甲方提供技术支持，直至全部正常使用方可离开。 2、所有电子配件按电子配置清单质保时间质保，在规定时间内如有质量问题，进行24小时内免费更换。 3、本产品为正品行货，全国联保，质量问题15天包换，1年包修，终身有偿维护。 五、乙方承诺 1．所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。 2．商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。 六、甲方须知 开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。 七、违约责任 1．乙方不按机器保修卡的规定进行保修，甲方有权要求乙方进行保修，情节严重，甲方有权追究乙方所带来的损失。 2．甲方无故拒收商品的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方所受损失。 八、争议解决方式 合同履行中若发生争议，由双方协商解决。 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。 卖方（签章）：买方（签章）： 经办人：经办人： 联系电话：联系电话： 签署时间：签署时间：
发票合同范本 篇一：委托代开普通发票协议书 附件： 委托代开普通发票协议书税字（）第号 甲方：乙方： (委托单位）（受托单位） 地址：地址： 乙方纳税人识别号： 为加强普通发票管理，保障国家税收收入，甲、乙双方经协商达成以下委托 代开普通发票协议。 一、鉴于甲乙双方已经签订委托代征税款协议，甲方依据《中华人民共和国 税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，同时委托乙方为其代征范围内纳税人代开普通发票。 二、乙方代开普通发票时，应遵守如下规定： 1.代开范围:为在内，办理了税务登记证件的纳税人、无证户纳税人、和零散税收纳税人（增值税一般纳税人除外）代开普通。 2．代开普通发票种类：深圳市国家税务局通用机打发票、或乙方经深圳市国
家税局局批准印制的企业衔头通用机打发票。 3.代开期限:年月日——年月日 4.代开普通发票时，应同时征收发票开具金额所对应的税款。 三、乙方应安装使用甲方所提供的专业市场发票开票软件，为代征范围内纳税 人代开普通发票，不得收取税款和发票工本费之外的其他费用。四、乙方应于每月终了后10日内向甲方上传发票开具数据，乙方应保证发票 开票数据的真实性和完整性。 五、乙方为代征范围内纳税人申报纳税时，应核对其核定销售额与发票开具金 额“孰高”。代征范围内纳税人申请代开发票金额未超过核定销售额的，按核定销售额申报，其代开发票金额超过核定销售额的，按照代开发票金额申报。代征范围内纳税人到税务机关代开增值税专用发票和普通发票所产生的预缴税款，不计入受托代征单位的委托代征申报范围。 六、甲方应及时向乙方提供代开普通发票必须的税收票证。乙方应当按照税务 机关的票证管理规定，领取、使用、保管、报缴有关凭证。 七、乙方应按《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具发票，严禁为代 征范围内纳税人或他人违法代开普通发票。甲方有权随时检查乙方代
专票填写最新要求示意图 2018-07-24 09:05:17来源：xiaochenshuiwu 1.企业经营地址和注册地址不一致,开具增值税专用发票时应按照税务登记证（统一社会信用代码证）上的地址开具。 2.增值税专用发票写的是“开户行及账号”，所以开具增值税专用发票时应填写企业基本开户行及账号。 3.销售方开具发票时，应如实开具与实际经营业务相符的发票，购买方取得发票时，不得要求变更品名和金额，也就是说卖啥开啥，不得变更，比如提供的是住宿费，开具“旅游服务”的发票。 4.严格按照《商品和服务税收分类与编码》开具发票，采用新系统开具的发票不能”办公用品”、“材料一批”、“礼品”出现这样的笼统开具行为，比如《商品和服务税收分类与编码》中有一个明细类别是“纸制文具及办公用品”，因此，发票摘要写“纸制文具及办公用品”是符合规范的，但是只写“办公用品”是不符合规范的。 5.发票上的单价数量，按相关税法规定发票信息需要依次据实填写，销售货物，需要将单价、数量、金额体现在发票上；如果属于服务劳务，确实没有单位数量的可以不体现。 6.由于开票时有限额，销售货物不能一次性全开，分开开具发票时，会出现数量是小数，比如“0. 4台”，只要分开开具的发票数量总额是与实际销售数量相符即可。
7.增值税专用发票开票人的填写，税务上没有要求，但建议最好如实填写开票人员姓名，特别是收到一些相对企业来说大额的增值税专用发票，开票人最好不要是“管理员”，顺便提醒一下取得一些新成立商贸企业（查当地工商局网站就知道是不是新成立的）开具的大额增值税专用发票，且开票人是“管理员”，要特别提高警惕。 8.增值税发票“开票人”和“复核”能否是同一个人，税务上没有要求，但是从内控管理的角度，“开票人”和“复核”应该不是同一个人，特别是收到一些相对企业来说大额的增值税专用发票，“开票人”和“复核”最好不要是同一个人。 9.成品油专用发票在发票的左上角有“成品油”三个字。 以上仅供参考，大家可以留言建议，如当地税务部门有不同管理要求，按照其要求执行！
附件1 兵器装备集团财务有限责任公司 电子商业汇票业务服务协议 甲方： 法定代表人/负责人： 通讯地址： 乙方（盖章）：兵器装备集团财务有限责任公司 法定代表人/负责人：崔云江 通讯地址：北京市海淀区车道沟10号院中国兵器装备集团大楼5层
鉴于乙方作为中国人民银行电子商业汇票系统（英文简称ECDS,以下简称ECDS的接入行，利用ECDS及乙方内部系统为客户提供电子商业汇票业务服务；甲方为实现便捷、高效的支付结算目的，向乙方申请通过乙方办理电子商业汇票业务。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国电子签名法》、《票据管理实施办法》、《中国人民银行电子商业汇票系统业务管理办法》、《中国人民银行电子商业汇票系统管理办法》、《中国人民银行电子商业汇票业务处理手续》以及中国人民银行发布的关于电子商业汇票的规范性文件（以上法律、法规、规章和规范性文件统称“电子商业汇票制度”），甲乙双方本着平等互利的原则，经协商，达成如下协议： 第一章总则 第一条甲乙双方均遵循电子商业汇票制度。 第二条定义 （一）本协议中对电子商业汇票、中国人民银行电子商业汇票系统（以下简称" ECDS"）、系统参与者、业务参与者、签章和各类业务的定义依照电子商业汇票制度的规定。 （二）内部系统的定义，是指乙方开发设计和运营管理，专门为客户提供电子商业汇票及相关配套服务的兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）电子商业汇票业务处理系统。 （三）本协议中电子商业汇票业务是指甲方根据国家有关法律法规和乙方相关业务规定，通过乙方内部系统处理电子商业汇票的相关
业务。 第三条甲方开展电子商业汇票业务应遵循如下基本原则： （一）电子商业汇票的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则； （二）电子商业汇票的签发、取得和转让，应当具有真实的交易关系或债权债务关系； （三）电子商业汇票的取得，必须给付对价。但因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。 第四条电子商业汇票业务信息的保管 电子商业汇票业务信息存放于ECDS，并以ECDS中记录为准。 甲方可按规定通过乙方汇票管理系统查询有关电子商业汇票业务信息。 第二章基本规定 第五条甲方申请开办本协议项下的电子商业汇票业务，应在乙方开立人民币结算账户，并向乙方提交《兵器装备集团财务有限责任公司电子商业汇票业务申请表》（以下称《申请表》），并提交真实、合法、有效的《营业执照》、《组织机构代码证》等材料。 乙方应按照甲方在《申请表》中填写的内容，经审查后在内部系统中设臵相关的信息，自年月日起为甲方开通电子商业汇票业务功能。 第六条甲方需变更《申请表》中相关内容的，应重新提交《申请表》，自乙方审核同意之日起，变更内容生效。
合同编号：YT-FS-6912-86 发票购销合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
发票购销合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方： (以下简称甲方) 需方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量; 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按现行国标。 三、交(提)货地点、方式：需方公司仓库，供方于合同指定交货日、交货地点一次性全批量交清货物，货物途中运输费、保险费等费用由供方承担。 四、运输方式及到达港：供方代送。 五、合理损耗及计算方式：按国标、理计 六、验收标准、方法及提出异议期限：提货时需
方派人员验收。 七、结算方式及期限：款到发货 八、违约责任： (一)供方不交货或需方中途退货的该货款的20%偿付违约金; (二)逾期交(提)货或延期付款的，每天按该货款的3%偿付违约金; (三)其他;按《中华人民共和国合同法》相关条款办理。 九、其他约定事项：未尽事宜，双方协商解决。 附注: 1、本合同依法签订，既具有法律效力，双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。 因故需要变更或解除合同，应经双方协商，依法另立协议。 2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方盖章生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
增值税发票开具指南 前言 为了进一步优化纳税服务，方便纳税人全面掌握发票政策、规范发票开具，国家税务总局对相关税收政策进行归纳整理，编写了《增值税发票开具指南》，供纳税人参考。本指南适用通过增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）开具的增值税发票，包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票。未尽事项按有关规定执行。 第一章增值税发票种类 第一节增值税专用发票 增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为三联版和六联版两种。基本联次为三联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为抵扣联，是购买方扣税凭证；第三联为发票联，是购买方记账凭证。其他联次用途，由纳税人自行确定。纳税人办理产权过户手续需要使用发票的，可以使用增值税专用发票第六联。
第二节增值税普通发票 一、增值税普通发票（折叠票） 增值税普通发票（折叠票）由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为两联版和五联版两种。基本联次为两联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为发票联，是购买方记账凭证。其他联次用途，由纳税人自行确定。纳税人办理产权过 户手续需要使用发票的，可以使用增值税普通发票第三联。
二、增值税普通发票（卷票） 增值税普通发票（卷票）分为两种规格：57mm×177.8mm、 76mm×177.8mm，均为单联。
自2017年7月1日起，纳税人可按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则要求，书面向国税机关要求使用印有本单位名称的增值税普通发票（卷票），国税机关按规定确认印有该单位名称发票的种类和数量。纳税人通过新系统开具印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）。印有本单位名称的增值税普通发票（卷票），由税务总局统一招标采购的增值税普通发票（卷票）中标厂商印制，其式样、规格、联次和防伪措施等与原有增值税普通发票（卷票）一致，并加印企业发票专用章。使用印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）的企业，按照《国家税务总局财政部关于冠名发票印制费结算问题的通知》（税总发〔2013〕53号）规定，与发票印制企业直接结算印制费用。 三、增值税电子普通发票
电子发票服务平台服务协议书 协议编号：BW-FWZS201612070001 xxxx市xxxxx有限公司 广东百望九赋电子有限公司二零一六年十二月七日
本协议由以下双方共同签署： 甲方：广东百望九赋电子有限公司 乙方：xx市xxxxxxxxxxx有限公司 依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，经协商一致，双方就电子发票服务平台服务（以下称平台）有关事项签订服务协议： 第一条服务及条件 1.甲方向乙方提供平台使用服务，具体功能以平台实际提供功能为准。 2.甲方负责开发和维护平台各项功能，并提供工作日8小时工作时间内的技术支持。 3.乙方应对平台用户名、登陆密码等信息采取保密措施，承担保密义务和责任。 4.乙方应在使用平台遇到任何信息错误、系统故障、功能瑕疵时，及时寻求甲方技术支持，提 供使用情况反馈，以便甲方解决系统问题，完善系统功能。 5.如乙方未按照本合同第二条约定支付使用费，甲方可在当月7日起向乙方发出催付通知，乙 方应在收费截止日期15个日历日内完成服务费支付，否则甲方视为乙方自动放弃平台使用资格，甲方有权停止乙方使用资格。 第二条费用与支付 1.乙方同意按年度向甲方支付电子发票服务费及电子签章年服务费（以下称服务费）。 2.服务费标准为： ****************** 3.支付方式： 乙方应在合同签订之日起10个工作日内或根据甲方要求，将当年服务费汇至甲方指定银行账户，并应在次年起每年1月1日或根据甲方要求，按同样方式支付当年服务费。甲方银行账户信息如下： 4.发票 甲方收到乙方使用费后10个工作日内向乙方寄出全额增值税发票，乙方增值税发票开票信息及邮寄地址为：
2020年发票购销合同范本 发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。发票购销合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的发票购销合同范文，欢迎参考阅读。 发票购销合同范文1 甲方(供方)： 乙方(需方)： 经甲、乙双方友好协商，依平等互利、诚信的原则，特订立本购销合同，由甲、乙双方共同遵照执行： 一、方向甲方定购下列货物，货品名称数量及规格如下： 二、订货方式：以传真方式订立本合同时，需双方电话确认方为有效。 三、交货时间：经甲、乙双方协商甲方交货时间为2020年02月20日前。 四、交货方式：甲方负责将货物发往乙方所在地，或乙方指定的地点。 五、付款方式：乙方自签订合同5日内预付货款的100%。剩余货款乙方收货且验收确认后，__/__日内付清。 六、运输方式： ,运输费用由承担。 七、乙方应在收到货品后及时验收，如有数量、质量等问题，应在收到货品后(以乙方在货运单上签属的收货日期为准)五天内以向甲方提出，甲方负责无条件退换。 八、包装约定：保证商品完好无损。 九、验收标准：以样品为标准。 十、售后服务： 1.属于甲方产品质量问题造成的，自收货之日半个月包换， __一__年内有限保修。 2.返修商品由乙方发至甲方处进行维修，乙方发往甲方运费由甲方承担。甲方以最快方式进行维修，返回乙方的运费由甲方支付。 十一、合同履行期间，甲、乙双方不得随意变更或解除合同，如变更或解除合
同，需甲、乙双方以书面形式协商解决。未尽事宜，经双方协商，作出书面补充，补充约定与本合同具有同等法律效力。 十二、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决。合同任何一方不履行本合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当依《中华人民共和国合同法》承担违约责任。 十三、其他补充约定： 十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并自签字之日起生效，双方例行完本次购销事宜后，合同终止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发票购销合同范文2 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经双方协商一致，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。 1、甲方向乙方采购绿化苗木花草一批，规格、数量、单价如下： 2 、合同总价为人民币元(大写) ; 3、交货地点及方式：乙方负责将绿化苗木花草送到甲方指定地点。 4、付款方式：甲方在到货验收后即与乙方结算，乙方须提供有效发票。 5、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。 6、违约责任： (1)、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。 (2)、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的万分之一支付违约金。 7、争议解决方式 合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
篇一：电子产品购销合同样本 电子购销合同 买方（以下简称甲方）：卖方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。 一、采购产品名称，数量，价格规定甲方向乙方采购详见采购清单，含普税价为：元；（大写：。 二、商品交付与验收 （一）交付方式：送货上门；送货时间：合同签定后日内；送货地址：运费由乙方承担。（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，通电调试，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经甲方确认后，验收完毕。 三、货款结算 协议签署后，产品到货后，甲方向乙方支付全部货款同时乙方应该提供普通发票给甲方。收款单位信息 名称： 开户行名称：开户行账号： 四、商品售后服务乙方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向甲方提供质量保证和售后服务；办公设备按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。 1、电子产品送货上门后，乙方应派专业技术人员为甲方提供技术支持，直至全部正常使用方可离开。 2 、所有电子配件按电子配置清单质保时间质保，在规定时间内如有质量问题，进行24小时内免费更换。 3、本产品为正品行货，全国联保，质量问题十五天包换，一年包修，终身有偿维护。 五、乙方承诺 1．所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。 2．商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。 六、甲方须知 开封后15 天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。七、违约责任 1．乙方不按机器保修卡的规定进行保修，甲方有权要求乙方进行保修，情节严重，甲方有权追究乙方所带来的损失。 2．甲方无故拒收商品的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方所受损失。八、争议解决方式 合同履行中若发生争议，由双方协商解决。九、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。 十、本公司业务介绍电脑软硬件销售、打印耗材设备、网络工程、安防监控、集团电话建设、酒店数码客房客户案例： 卖方（签章）：买方（签章）： 经办人：经办人： 联系电话：联系电话： 签署时间：签署时间：篇二：电子产品购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）：购销合同甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。 一、产品名称、型号、数量、金额：合计人民币金额：贰佰零肆万玖仟陆佰元整（小写：
增值税发票能否成为买卖双方存在合同关系的有效证据？随着市场经济的发展，买卖关系频繁发生，特别是在各种配送材料送货上门的情况下，卖方一般仅有买方人员签收的送货单，并没有书面合同，买方不认可签收人员的收货行为，双方就是否存在买卖合同关系产生分歧，导致基本事实难以认定。对没有付款凭证，仅有卖方开给买方的增值税发票，依据卖方的申请去税务机关查询对方对该发票的税款抵扣，法院是否可以根据税款抵扣情况认定买方认可与卖方之间存在买卖关系呢？ 日前，市人民法院就受理了这样一起案件。案情如下：青岛某公司自2008年12月开始至2009年7月30日，供给我市某公司价值868216.77元的电线电缆，双方约定货到90天付款。但我市某有限公司除在2009年6月向青岛某有限公司支付了货款641567.03元外，尚欠货款226149.74元。青岛公司无奈向市人民法院提起诉讼，请求胶州某有限公司支付货款226149.74元、迟延付款的利息7396.91元（至2009年7月30日）及本案诉讼费用。 庭审中原告提供了由“尹某某”签收的增值税发票签收回执单，在每张回执单上均注明发票号码，并写明90天付款。被告否认“尹某某”是其公司的工作人员，并否认收到了尹某某的11张增值税专用发票。同时被告辩称，即使被告对原告开具了增值税发票也不能证明双方存在业务关系及被告欠原告货款的事实。 本案中，因双方没有签订书面的买卖合同，所以，增值税发票能否成为证明双方存在买卖合同关系的有效证据成为本案双方的争议焦点所在。基于增值税发票需要进行认证才能抵扣的特点，应原告的申请，市人民法院向有关国家税务机关对本案中的11张增值税发票的抵扣情况进行调查取证。有关国家税务机关告知被告已经对这11张增值税专用发票全部进行了认证和抵扣，认证时间分别是2009年1月20日5份，同年2月27日3份，同年3月28日2份，同年7月24日1份。 人民法院经审理认为：增值税专用发票是证明双方存在买卖关系的合法、有效凭证。被告收到原告开具的增值税专用发票，并到税务机关进行认证，说明原、被告之间存在买卖电缆、电线的业务关系，被告收到原告价值868216.77元的电缆、电线，却未能提供已经付清货款的有效证据，因此，被告辩称增值税发票“不能证明双方存在业务关系及被告欠原告货款的事实”的抗辩理由不能成立。依法判决由被告支付所欠货款及利息。（张云英）小知识： 增值税专用发票是我国为了推行新的增值税制度而使用的新型发票，与日常经营过程中所使用的普通发票相比，最重要的区别就是增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证。 增值税专用发票的认证，一是为了查验发票的真假，二是为了验证发票信息是否正确。增值税专用发票必须通过电脑认证软件进行认证，上传到国税局，通过比对，凡是认证相符的，会认证通过；否则，不会通过。只有通过认证的发票才可以抵扣。未认证的或认证不相符的发票，不能进行抵扣。通过认证的发票，税务局会把发票信息发到网上进行核销，一份增值税专用发票只有在销货方报了税，在进货方通过了认证,才能进行核销。 增值税发票的证明力困惑法官 关键词：增值税发票合同效力证明效力买卖合同济南律师 近期，有关买卖合同、承揽合同纠纷案件增值税发票的证明力问题一直在困惑着一个地方的法官，使法官们在审理案件中难以下判，且不同法院、不同法官掌握的执法尺度不统一影响着办案的质量和法院的公正执法的形象。为此，我们就增值税发票的证明力问题进行了专门讨论研究，试图统一认识。并且希望上级法院能够就此问题予以统一。在买卖合同、承揽合同纠纷案件的审理中，作为原告一方的当事人为了证明被告一方已收取其货物并拖欠其价款，往往会以开具给对方的增值税专用发票作为主要证据，尤其是在双方没有订立书面合同或者履行合同时货物交接手续不够完备的情况下。由于缺乏相应的法律规范，不同的法官
签定合同及开具发票注意事项一、签定合同签定大额软件合同时应考虑同时签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份。签定技术开发或技术转让合同注意事项1、签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份应转让软件的所有权相关内容应填列齐全需要盖章的地方要清晰完整的盖好保证认证时顺利通过。2、签定技术开发或技术转让合同标准格式一式三份签好后应及时送交财务部给财务部留出认证时间财务部于签定之日起一个月内必须到市科技局认证否则合同作废。二、开具发票1、“东北师大理想软件股份有限公司”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二销售软件产品的业务可开具工业企业统一发票如果对方是增值税一般纳税人有15位税号且对方要求开增值税发票可开具增值税发票。开具此类发票增值税税负率不超过3 。其他税额为应交增值税税额的10 销售软件产品发票开具内容中产品名称必须为以下软件名称的全称或简称序号软件名称全称软件名称简称 1 东师理想信息化教育平台V1.0 信息化教育平台V1.0 2 东师理想信息化教育素材库系统小学版V1.0 信息化教育素材库小学版V1.0 3 东师理想信息化教育素材库系统初中版V1.0 信息化教育素材库初中版V1.0 4 东师理想远程网络教育系统V1.0 远程网络教育系统V1.0 5 东师理想校园网络管理系统V1.0 校园网络管理
系统V1.0 6 东师理想多媒体教学系统V1.0 多媒体教学系统V1.0 7 东师理想电子教室系统V1.0 电子教室系统V1.0 8 东师理想教育教学评估系统V1.0 教育教学评估系统V1.0 三公司培训业务可开具文化、体育业发票开具此类发票税率为营业额的3.3 四公司其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的5.5 2、“东北师范大学理想信息技术研究院”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二学院培训业务可开具文化、体育业发票开具此类发票税率为营业额的3.3 三学院其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的5.5 3、“长春东大软件有限责任公司”可开具发票一有认证的技术开发或技术转让合同的业务可开具无形资产转让发票开具此类发票免税。二公司其他服务业务可开具服务业发票开具此类发票税率为营业额的5.5 以上是整理的三个单位签定合同的注意事项及可开具发票种类各位相关人员及经办人应认真研究严格执行遇到具体事项要认真分析请示主管领导经研究、确认、批准后操作执行。以上内容财务部负责解释。财务部2006年6月15日
2016商品购销合同模板 甲方（供应商）：________________________ 乙方（零售商）：________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。 一、订购商品 1．商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同《附件一》。 2．甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3．上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4．乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5．甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便于POS机识别；无条形码的商品应当在《附件一》中说明，同时向乙方购买内部条形码贴于商品外包装上。 6．甲方应当保证其所提供商品的质量符合本合同或订单约定的质量标准；甲方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 二、代理人 1．本合同代理人在其主管的业务环节中所签署的各种文件、单据，作为双方签订、履行合同的有效凭证。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电子银行承兑汇票贴现合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 双方根据《中华人民共和国票据法》（以下简称《票据法》）、《票据管理实施办法》、《中 华人民共和国电子签名法》等有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如下条款，以资共同遵照执行。 本协议适用于甲乙双方作为贴入方或者贴出方任何一方的所有承兑汇票贴现业务。本协议各条 款所确定之权利、义务将覆盖甲乙双方及辖属分支机构在协议有效期间的每一笔承兑汇票贴现 交易，具体交易不需另行签订贴现协议。本协议针对甲乙双方所规定的所有条款适用于甲乙双 方及甲乙双方各自辖属的分支机构。 第一条 1. 贴现方式：买断（不占用、不锁定授信） 2. 汇票形式：一年期电子银行承兑汇票 3. 甲方将持有的由 签发并由相关联公司持有的电子商业承兑汇票，合计金额：（大写：元整小写：亿元整）票面万元/张，向乙方申请办理贴现。 经乙方审查，同意办理贴现。 4. 商票承兑汇票贴现利率为％（含居间服务费在内）。 第二条票据操作方式资金清算及交付方式 双方约定的操作方式：乙方向甲方显可操作资金、同台交割、先打后背。资金清算及交付方式 :贴入方扣除贴现利率后将实付金额款项以 汇划入贴出方指定的银行账户。贴出方同台向贴入方交付票据。 首单不低于元人民币。 第三条贴入方的权利与义务 A. 贴入方的权利
1. 为贴出方办理业务前，对贴出方提供的资料以及电子商业承兑汇票各要素进行审查，自主决定是否办理。 2. 若是在托收本协议项下的电子商业承兑汇票时，如未足额收到票款，贴入方有权按《票据法 ?以及其它有关法律、法规及本协议第六条的规定向贴出方追索。 3. 相关法律法规规定的其他权利。 B. 贴入方的义务 1. 经审查并同意办理票据的实付金额应于约定日，按照约定的资金清算方式划付贴出方。 2. 保守所了解贴出方的商业秘密、业务信息、合同，但法律法规另有规定的除外不从事有损贴出方利益、信誉和形象的行为。 3. 相关法律法规规定的其他义务。 第四条贴出方的权利与义务 A. 贴出方的权利 1. 若贴入方违反本协议第三条B款的规定，贴出方有权要求贴入方按照电子银行承兑汇票相关 规定办理违约部分票据的返还。 2. 有权随时了解贴入方的工作进度。 3. 相关法律法规规定的其他权利。 B. 贴出方的义务 1. 贴出方保证：贴出方是本协议项下电子商业承兑汇票的合法持票人，且在电子商业承兑汇票 上的签章为合法有效的签名。对贴现的票据已按照电子商业承兑汇票相关规定查实承兑情况。 2. 贴出方承诺：其向贴入方申请办理贴现的所有电子商业承兑汇票不存在被有权机关采取查封 、冻结等保全或执行措施的情形。若在贴现期限内，发生因不符合上述事项及其他相关法律规定而引起的任何损失概由贴出方负责。 3. 已贴现的电子商业承兑汇票在发生任何危及贴入方利益的事件时，应及时向贴入方书面通报 4. 保守所了解贴入方的商业秘密、业务信息、合同，但法律法规另有规定的除外。不从事有损