权利转让协议书
进行权利转让时，为了双方的利益不受损，需要进行权利转让协议书的签订。下面是小编给大家整理的一些关于权利转让协议书的模板，希望对大家有用。权利转让协议书范文篇一转让方(以下简称甲方)XX(身份证号码XXXXXXXXXXXX)
地址XX
联系电话XXXXXXXX
受让方(以下简称乙方)XX(身份证号码XXXXXXXXXXXX)
地址XXXX
联系电话XXXXXXXX
甲方系XX职工，本单位搞市场运作集资建房，其可享受取得购买一套面积约XX平方米的住房资格，现将该购房资格转让给乙方。经双方协商一致，达成如下协议
第一条、基本情况
1、甲方转让的市场运作购买的资格，房屋座落于XX大院内，系XX市场运作筹建房屋，房屋面积约XX平方米(具体以实际测量为准)，结构为高层(具体按统一设计方案)。
第二条、购房资格转让费为人民币XX元整(￥XX元)。房屋付款方式该房屋所需支付的首期款数额和以后的分期付款数额全部由乙方按规定支付。房屋单价约XX元/平方米，总价约XX元。
1、首期建房款万元由乙方以甲方的名义支付。付款方式按照甲单位通知及建房进度和要求支付，由甲方负责通知乙方，乙方将建房款项直接存入甲方单位指定的账户，甲方应向乙方提交首期建房款的收款收据。
2、其余建房款乙方以甲方的名义向银行办理按揭贷款，乙方每月向银行支付房贷。
第四条、甲方负责办理市场运作建房过程中需要办理的一切手续，费用由乙方全部支付。
第五条、甲、乙双方共同负责办理关于房屋产权过户有关手续，过户时间费用由乙方全部支付。
第六条、交房时间房屋建好后，甲方应立即向乙方交付房屋。甲方单位交付房屋时，由乙方以甲方的名义直接接收房屋。交房时，房屋如附带有车库、杂物房及其他一切福利也一并交付归属乙方所有。如需办理接收手续，由甲方负责办理。
第七条、违约责任
1、合同签订后，任何一方违约需向守约一方按房屋总价的30%支付违约金。
2、甲方不按时交房或办理过户手续的，需向乙方支付违约金，违约金为房屋总价的30%，同时乙方有权选择是否解除合同。
第八条、甲方有义务代理乙方与XX交涉建房中需要解决的问题。
第九条、本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商未成，按下第XX种方式解决。
1、交仲裁机构仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第十条、未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。
第十一条、本协议共3页，一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字之日起生效。
甲方转让方XX
经办人XX
电话XXXXXX
乙方受让方XX
经办人XX
电话XXXXXX权利转让协议书范文篇二甲方XX
法定代表人XX
住所XXXX
身份证号码XXXXXXXX
乙方XX
法定代表人XX
住所XXXX
鉴于XX
1、甲方拥有位于之物业的出租权，且甲方已将该物业出租给(租赁期限为自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日;具体详见本协议所附之租赁合同)。
2、现甲方有意将前述租赁合同的全部权利(包括但不限于收租权)转让给乙方。乙方有意受让该权利。
有鉴于此，甲乙双方经平等协商，达成如下一致
一、甲方与于XXXX年XX月XX日签署一《租赁合同》，该租赁合同显示的相关信息如下
1、租赁物业的位臵XX;
2、租赁物业的面积XX;
3、租金支付周期及数额XX;
具体详见本协议所附之《租赁合同》。
二、现甲方将前述租赁合同约定之甲方享有的权利全部(包括但不限于收租权)转让给乙方。前述全部权利转让从XXXX年XX月XX日起生效。
三、甲方保证
1、甲方在签署本协议后，不得出具与本协议书内容相抵触的文书，否则视为甲方存在欺诈的行为，甲方应赔偿乙方的一切经济损失;情节严重，构成犯罪的，甲方应依法承担相应的刑事责任。
2、甲方应另行出具相应的授权委托书及租金交付告知书，以确保乙方能够顺利的受让该等权利(包括但不限于收租权)。
3、甲方不得设臵任何障碍，妨碍乙方对受让权利的行使及享有，否则，造成乙方损失的，乙方应予以赔偿。同时应支付违约金人民币元给乙方。
4、前述租赁合同中约定之甲方应承担的义务仍由甲方继续承担，与乙方无关。
四、其他
1、本协议一式两份，甲、乙双方各持壹份，至甲乙双方签署之日起生效。
2、就本协议履行过程中，双方发生纠纷的应协商解决，协商不成的，应由乙方所在地的人民法院管辖。
五、双方需约定的其他事项
甲方XX
法定代表人XXXX
XXXX年XX月XX日
乙方XX
法定代表人XXXX
XXXX年XX月XX日权利转让协议书范文篇三甲方XX
法定代表人XX
住址XXXXXXXX
乙方XX
法定代表人XX
住址XXXXXXXX
丙方XX
法定代表人XX
住址XXXXXXXX
鉴于甲方投资建设的年产3000万吨聚芳硫醚砜树脂及后续加工项目已委托招标代理机构进行了公开招标并已向中标方发出了中标通知书，但由于()原因现甲方将该项目中(设备工程)的中标方丙与甲方形成的权利义务全部转让给乙方，现就权利义务转让中三方各自的权利义务关系，达成以下协议，以兹遵守
第一条、甲方将其与丙方因公开招标所产生的权利义务全部无偿转让给乙方。
第二条、丙方同意甲方将该权利义务全部转让给乙方。
第三条、本协议签订后丙方与甲方之间的权利义务关系消灭，因公开招标产生的与甲方之间的权利义务关系由乙方享有和承担。
第四条、招标文件中对招标人、中标人的全部条款(包括但不限于标的、价款、质量服务标准、违约责任等)均对乙方、丙方有效。
第五条、本协议生效后日内乙方按招标文件与丙方签订()合同。
第六条、本协议如发生争议，三方友好协商，协商不成诉至乙方所在地人民法院裁决。
第七条、本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，本协议一式叁份，三方各执壹份。
甲方
法定代表人XX
乙方XX
法定代表人XX
丙方XX
法定代表人XX
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-036266 房屋购买权转让协议(示范协
房屋购买权转让协议(示范协议) 房屋购买权转让协议范文1 xx职工： (身份证号：，以下简称甲方)自愿将由xx房地产开发有限公司建设中的xx 楼房一套有偿转让给： (身份证号：，以下简称乙方，必须为实际居住人)。见证方： (身份证号：，以下简称丙方)。 双方本着自愿原则，经充分协商，签订本协议。 1、乙方于年月日一次性付给甲方楼房转让费￥：元(大写：元整)。(注：此款等同于甲方出具《收到条》) 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管(此款项虽然以甲方名义交纳，但实际房产产归乙方所有)。 3、后续房款由乙方单方按程序缴纳，甲方并无在公积金或按揭等方面协助的义务。若乙方逾期未交清房款责任自负。 4、若统一办理土地使用权、房权等证件时，甲方应无条件积极配合乙方办理过户等手续，由此产生的各项税费及其他费用全部由乙方承担。 5、从转让协议签定日起，该住房产生的一切费用由乙方承担，甲方只是协助乙方办理相关手续。
6、由于此住房房面积、楼层未定，若最后的面积和楼层定出后乙方不满意，甲方概不负责。 7、若以后房屋物业管理水电等费用仍按甲方名义缴纳，但由乙方承担，以上费用如需从甲方工资中扣除，乙方应自觉及时地于次月扣缴物业管理水电等费前交还甲方。 8、乙方不得在未经甲方允许的情况下又私自转让他人。 9、甲方乙方双方必须严格执行本合同，不得因房地产价格的涨跌，随意改变本协议所规定的有关事项。如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为该楼房总价款的10%。 10、禁止乙方使用此房从事违法犯罪活动，甲方不承担任何责任。未尽事宜按照国家相关法规执行。 11、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字之日起生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 房屋购买权转让协议范文2 甲方(出让人)： 单位或者住址： 身份证号码： 乙方(买授人)： 单位或者住址： 身份证号码：
购房权转让协议书 转让方（甲方签字）：______________________ 身份证号： _____________________________________ 受让方（乙方签字）：______________________ 身份证号： _____________________________________ 甲、乙双方在自愿、平等、协商_致的前提下，就___________________ 的购房权（该权属而积约145.00 平米）转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方转让费人民币__________________ （￥：_______ 元），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金人民币___________________ （￥：________ 元）＜该意向金相关凭证编号为______________ ＞，其他已交款项：_________________________________________ , 合计人民币__________________ （￥：__________ 元），在签订本协议时乙方一次性向甲方付淸上述款项。 二、甲方权利：收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。 甲方责任：保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益：届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续（相关政策允许能够办理更需或落成共有人等手续，甲方必须配合乙方办理相关手续）；本协议签订之日起，甲方联系方式变更，甲方及时通知乙方。若因甲方原因未及时通知乙方该物业的相关事宜，造成乙方无法履行此合同，则视为甲方违约。直到乙方取得该套房屋的全部产权为I匕甲方的以上相关责任方可完成。 三、乙方权利：交晴购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后，拥有以甲方需义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利；获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。 乙方责任：支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用：对于以届时选房规则、条件所选左的实际房屋，必须无条件接受；若购买该房屋必须包含一个车位或车库，乙方必须无条件接受（注：若届时本车位或车库是以单位、开发商或相关部门赠送的方式获得，归乙方所有，甲方不得干涉）；若乙方联系方式变更，乙方有责任及时通知甲方；因乙方原因，甲方无法协助乙方所造成的损失由乙方承担。直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，乙方的以上相关责任方可完成。 在本协议有效期内未办理产权过户之前，乙方不得再将该物业转让他人，否则视为违约，将按违约条款支付违约金。 四、由于目前该购房权所属小区具体房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由要求对方重新确泄购房权转让价格。 五、违约责任 1、此协议签订后，甲方若不履行协议相关条款，视为违约，甲方应退还乙方所付全部款项（包括已付转让费,购房款及其他相关税费），并再向乙方支付违约金人民币：伍拾万元整（￥：500000.00） ? 2、此协议签订后，乙方若不履行协议相关条款，视为违约，且甲方不退还乙方所付全部款项（包括已付转让费，购房款及英他相关税费），并再向甲方支付违约金人民币：伍拾万元整（￥：500000.00） o 3、在房屋选房、更剑、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清房款及手续费等）造成房屋不能
房屋转让协议书 本协议双方当事人： 转让方（以下简称甲方）：工作单位: 住址: 身份证号: 受让方（以下简称乙方）：工作单位: 住址: 身份证号: 经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守: 第一条转让房屋的基本情况 转让房屋（以下简称该房屋）位于____市____区____ 路____号____单元____层____室，房屋结构为____，建筑面积____平方米（包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积____平方米。 第二条转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币) ____元整，大写（人民币）____________。 第三条付款方式 双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款______元（大写______）；剩余房款______元（大写______）在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 甲方应于本合同生效之日起____日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方应当在____时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。 第六条甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 房屋购买权转让协议书(示范协 议) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
房屋购买权转让协议书(示范协议) 房屋购买权转让协议范文1 甲方：有效身份证号码： 乙方：有效身份证号码： 甲方所在工作单位开发建设住宅楼，根据本单位规定的购房条件，甲方享有相应的购房权，并已向单位递交了购房申请，经单位批准同意后，甲方按规定已向单位预交购房款十万元。现甲方自愿将该购房权转让给乙方，乙方自愿接受。双方本着自愿协商的原则，签订本协议。 1、该房屋座落于-------。经甲、乙双方协商决定，该楼房转让费为元人民币，乙方需于签订协议当日一次性付给甲方楼房预交房款及转让费共计元人民币。 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管，乙方支付该楼房
转让费后，其它购房款及相关费用由乙方按照建房单位的规定及时支付。 3、在办理房屋确权时，如建房单位允许将房屋确权在乙方名下，则甲方应尽必要之配合。如建房单位不允许，在确权在甲方名下后，甲方不得在任何情况下主张该房屋的权属，并在条件允许后在适当的期限内将房屋权属变更于乙方名下，乙方亦应当尽到必要的配合义务。房屋确权及变更权属的费税等由乙方承担。 4、在房屋交付后，建房单位给予房屋使用人的相关待遇由乙方享有，所产生的水、电、物业管理等一切费用由乙方承担。 5、甲乙双方确已知晓本协议项下的房屋与商品房之间的区别，本协议签订后，乙方当然承担延期交房、不能交房、质量问题以及确权、房价变动等一切方面的风险。 6、房屋交付后如乙方转让房屋，甲方有优先购买权。 7、该合同签定后，如因政策或甲方单位原因造成该集资房无法兴建，甲方须退还乙方转让费元和乙方所交建房款项，本协议终止。 8、如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为万
转让方（甲方）： 受让方（乙方）： 甲乙双方在自愿、平等、协商一致的前提下，就市“小区”（暂定名）配套商品房栋单元室住宅及车位房一套的购房权转让事宜达成以下协议： 一、甲方同意将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方转让费人民币元整 （￥：），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅资格确认金人民币元整（￥：） <编号No.〉，车位资格确认金人民币元整（￥：）<编号No.〉，合计人民币万仟佰拾元整（￥：）。 在本协议签订日内乙方先向甲方支付人民币万元整（￥：），年月日前乙方再向甲方支付人民币万元整（￥：），其余款项元整（￥：）在年月日前乙方向甲方付清。 二、甲方权利和义务 甲方权利：收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。 甲方责任：保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益；届时必须协助乙方办理房屋的交款、更名、过户等必需的购房手续，且不得再收取除转让费以外的其它费用（相关政策允许能够办理更名或落成共有人等手续，甲方必须配合乙方办理相关手续）；直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，甲方的以上相关责任方可完成。 三、乙方权利和义务
乙方权利：交清购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后，拥有以甲方名义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利；获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。乙方责任：支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时过户等手续的所有相关费用；对于甲方选房规则、条件所选定的实际房屋，必须无条件接受；若购买该房屋必须包含一个车位或车库，乙方必须无条件接受，并向相关部门支付相关购买费用；直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，乙方的以上相关责任方可完成。 四、目前该权属认购住宅面积约㎡，具体面积以产权证标注的面积为准，具体房价以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准，甲方承诺该房屋单价不超过元/平方米(净房价，不含配套费、维修基金、契税等费用)，若超过则超过部分的购房款由甲方承担。 五、在房屋购房、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清购房款及相关税费等）造成房屋不能顺利选购、同开发商签定房屋买卖合同、过户等，甲方不承担责任，且不退还购房权转让费，给甲方所造成的其他经济损失均由乙方承担。 六、其他约定条款 1、乙方已承诺不得涉及甲方名义办理房屋产权相关的抵押贷款。 2、若甲方单位可以办理更名手续而甲方不配合乙方办理，则视甲方违约。 3、届时若必须以甲方名义付款，则乙方出资以甲方名义支付，甲方必须协助，由此所产生的一切费用由乙方负责。 4、甲方将该房屋转让给乙方以后，与该房屋的相关证件资料都由乙方保管，与甲方无关。 5、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并及时同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋使用相关的费用及责任均由乙方承担。 6、甲方向乙方交割房屋后，因自然灾害等不可抗拒因素导致乙方所购房屋受损的，与甲方无关，不得要求甲方任何赔偿。 7、甲方保证上述购房权益转移到乙方名下之前，没有产权纠纷、债权、债务等问题，如由此给
房屋购买权名额转让协议 转让人（以下简称甲方）：受让人（以下简称乙方）：居间方(以下简称丙方)： 身份证号码：身份证号码： 地址：地址： 甲方自愿将本协议第一条所列房屋购买权出售给乙方。乙方对该房屋购买权已作充分了解，资源购买该房屋购买权。甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律，行政法规和郑州市相关地方性法规的规定，在合法平等自愿互相信任的基础上签订本协议，承诺共同遵守。甲、乙、丙三方应根据本协议的约定，完成本合同第一条所列房屋购买权转让的相关程序，并最终实现双方房屋购买权买卖之目的。 第一条：房屋基本情况 1、甲方认购房屋，该房屋坐：房屋结构、户型、楼层已经确定：房屋面积平，房屋总价为（大写）元（小写）元，房屋用途为成套住房。 2、该房屋的有关一切费用，由乙方按照开发商的要求自行缴纳，与甲方无关。 第二条：购买权转让费用 1、开发商签订正式购房合同时，乙方一次性向甲方支付房屋购买权名额转让 费（大写）元（小写）元。 2、三方约定在此合同签约之时乙方缴纳定金（大写）元。（小写）元。由丙方保管，签约正式购房合同后，此定金后期冲抵中介佣金或房款，剩余
退换乙方，甲方需将购房手续交由丙方保管。 3、乙方承担中介费（大写）元（小写）元 4、若开放商在建设期间要求购买方再新增支付房款，该款项将由乙方支付，甲方不承担支付义务。 5、购房权名额转让给乙方后，凡属该房屋本身及相关费用均由乙方自行支付，甲方不承担任何费用。 第三条：违约责任 1、乙方未按合同约定时间付款，甲方有权解除本协议，要求乙方赔偿因此造成的经济损失元。 2、甲方购买权名额一旦转让给乙方后，甲、乙双方不得以任何理由反悔，任何一方反悔，由责任方直接赔付元给无过错方，并且承担丙方约定中介费用。若甲乙双方协商解除则丙方中介费用由甲乙双方共同承担。 第四条：本合同在履行中发生争议 1、如遇国家政策影响和楼盘开发商原因，不能继续履行本协议则双方互不承担责任，履行中发生争议双方应协商解决，协商不成可以约定在房屋所在地法院提起诉讼解决。 第五条：本合同一式三份，双方各执一份备查。 本合同协议一式叁份，由三方或三方代理人签字，盖章或手印之时生效。甲、乙、丙各持一份，具有同等法律效力。 第六条：其他约定事项 本协议经甲、乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方可再行协商，经协商所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。
2020 转让合同房屋购买权转让协议 _0783文档 EDUCATION WORD
转让合同房屋购买权转让协议_0783文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 xx职工：(身份证号：，以下简称甲方)自愿将由xx房地产开发有限公司建设中的xx楼房一套有偿转让给：(身份证号：，以下简称乙方，必须为实际居住人)。见证方：(身份证号：，以下简称丙方)。 双方本着自愿原则，经充分协商，签订本协议。 1、乙方于年月日一次性付给甲方楼房转让费￥：元(大写：元整)。(注：此款等同于甲方出具《收到条》) 2、该楼房每次交纳款项均由乙方以甲方名义交纳，但甲方必须将每次交纳款项的收据或证明材料交由乙方保管(此款项虽然以甲方名义交纳，但实际房产产归乙方所有)。 3、后续房款由乙方单方按程序缴纳，甲方并无在公积金或按揭等方面协助的义务。若乙方逾期未交清房款责任自负。 4、若统一办理土地使用权、房权等证件时，甲方应无条件
积极配合乙方办理过户等手续，由此产生的各项税费及其他费用全部由乙方承担。 5、从转让协议签定日起，该住房产生的一切费用由乙方承担，甲方只是协助乙方办理相关手续。 6、由于此住房房面积、楼层未定，若最后的面积和楼层定出后乙方不满意，甲方概不负责。 7、若以后房屋物业管理水电等费用仍按甲方名义缴纳，但由乙方承担，以上费用如需从甲方工资中扣除，乙方应自觉及时地于次月扣缴物业管理水电等费前交还甲方。 8、乙方不得在未经甲方允许的情况下又私自转让他人。 9、甲方乙方双方必须严格执行本合同，不得因房地产价格的涨跌，随意改变本协议所规定的有关事项。如违反本协议，甲、乙双方同意承担违约事实，违约金为该楼房总价款的10%。 10、禁止乙方使用此房从事违法犯罪活动，甲方不承担任何责任。未尽事宜按照国家相关法规执行。 11、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日甲方(出让人)： 单位或者住址：
个人房产转让协议书示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
个人房产转让协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 出卖方(甲方)：_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________电话：_______________ 法定代表人：____________职务：____________ 购买方(乙方)：_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________电话：_______________ 法定代表人：____________职务：____________ 协议书： 根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签 订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号
的房屋栋间，建筑面积为____平方米。 第二条上述房产的交易价格： 第三条付款时间与办法： 第四条甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。 第五条税费分担 1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。 2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。 第六条违约责任 1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。 2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一
团购房购房权转让协议书 甲方：身份证号码：联系方式：乙方：身份证号码：联系方式经甲乙双方自愿、平等协商，就上思县工商系统团购房的认购权转让达成如下协议： 第一条：甲方自愿将上思县工商系统团购房的认购权转让给乙方，乙方已充分了解了该团购房的具体状况，并自愿购买该房认购权。该团购房具体状况如下： 1 、转让的团购房认购权（含地下车位一个）座落于上思县工商局办公楼面前，建筑面积为平方米（此面积含车库面积）。 2 、该团购房均价为 1380元 / ㎡，建成后因楼层及其他因素，实际价格可能会高于和低于 1380 元 / ㎡，乙方对此可能发生的变化已明知并予以接受。 第二条：乙方一次性付给甲方认购资格转让费元（大写：元）。 第三条：乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间，以开发商通知时间为准，具体选房、抽房事宜由乙方负责，甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。届时该套房房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工对本单位职工公布的价格为准。届时若必须以甲方名义付款，则乙方出资甲方名义支付，甲方必须协助，所产生的费用由乙方负责。乙方对所购房屋自行承担风险，甲方
不负责任何风险和有关经济、法律责任。 第四条：甲方保证上诉购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房的任何权益；届时必须协助乙方办理房屋的选房、交款、更名、过户等必需的购房手续。 第五条：此合同所涉及合同标的仅是购房权利资格，如因开发商的原因造成本协议无法履行或延迟履行的，甲方不需退还乙方全部转让费。 第六条：双方配偶对此合同已明知并全部同意合同内容。协议签订后，乙方若不履行协议相关条款，视为违约。乙方向甲方支付认购资格转让费甲方有权不退。 第七条：本协议为一次性转让协议，甲乙双方签字后生效，双方不得违约。 第八条：本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方代表人签字之日起生效。 甲方 ( 签章 ) ：乙方 ( 签章 ) ： 签订地点：广西·上思县签约日期：二○一二年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同权利义务概括转让三方协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 丙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 转让方：（以下简称“甲方”） 受让方：（以下简称“乙方”） 受托方：（以下简称“丙方”，既有合同的乙方） 鉴于： 甲方与丙方于【】年【】月【】日签订的《合同协议书》（本协议中简称“既有合同”），现甲方拟将既有合同中的全部权利义务和全部合同内容转让给乙方，经甲方和丙方多次协商，丙方同意甲方转让既有合同全部权利义务和全部内容。现甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及其相关规定，在平等、自愿、合法、协商一致的基础上，就既有合同权力义务概括转让之事宜作达成以下协议，以资共同遵守： 第一条甲方将既有合同的全部权利和义务、既有合同内容及要求、合同价格、支付方式、违约责任等既有合同全部内容转让给乙方，自本协议签订之日起，由乙方全面享有和履行既有合同的内容。 第二条丙方同意将甲方将既有合同中甲方的全部权利和义务和全部合同内容转让给乙
方，乙方同意受让甲方在既有合同中的全部权利和义务及全部合同内容。 第三条丙方仍应按照既有合同约定的义务向乙方完全履行。 第四条甲方、乙方基于既有合同转让过程中产生的债权债务，或者双方之间其他债权 债务纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，与丙方无关。 第五条本协议书生效之日起，甲方在既有合同中的权利义务即时终止，乙方所受让的 既有合同中的权利和义务即时产生，具体权利实现方式、义务履行方式、违约责任、争议解决等内容以既有合同为准。 第六条既有合同全部内容转让后转让后，乙方和丙方可就履行既有合同中相关问题另行协商解决。 第七条既有合同作为本协议书的附件，与本协议具有同等法律效力。 第八条本协议于【】年【】月【】日签订，签订地点为于 第九条本协议自甲乙丙三方签字（盖章）之日即发生法律效力。 第十条本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力。 以下空白部分无正文
个人房屋转让协议书范本 转让方(以下简称甲方)：工作单位:住址:身份证号: 受让方(以下简称乙方)：工作单位:住址:身份证号: 经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守: 第一条转让房屋的基本情况 转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室，房屋结构为，建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)，实际使用面积平方米。 第二条转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整，大写(人民币)。 第三条付款方式 双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后，在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋情况符合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。 第五条房屋过户 房屋交付乙方后，甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。 第六条甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。 第七条违约责任。 甲方违反本合同约定，未能在约定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。
房屋购买权转让协议书 房屋购买权转让协议 甲方: 证件号码: 乙方: 证件号码: 鉴于: 1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方; 2、乙方拟购买住房一套，同意受让甲方购买单位团购房屋的权利，并购买该房屋。 经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商，本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，就团购住房购买权转让事宜达成如下协议: 一、甲方同意将()团购住房(预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元，户型未定)的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元(大写:--万元)，甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。 三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格，甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同;乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款，甲方不承担任何购房款。四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必须协助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。五、双方约定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优惠均有乙方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。 七、违约责任 1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。 2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房所有权的，以及违反本协议约定，擅自将团购房资格转让给第三人的，造成乙方无法取得本协议约定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。 3、乙方违反本协议第二条约定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议;乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不承担任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。七、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的，甲方不承担违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。 甲方(签字): 乙方(签字):
购房指标转让协议书 甲方（卖方）：身份证号： 电话：住址： 乙方（买方）：身份证号： 电话：住址： 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就新兴农场第三期一套集资房指标（该房屋权属面积约110 平米）转让事宜，签定本协议，协议内容如下： 一、房屋性质：本房屋是由新兴农场集资的名义兴建，具有市场化运作的团购性质的商品房，甲方是广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司员工，现有一个购买一套110平方米的购房指标。 二、转让金额及支付方式：因该房屋尚在筹建阶段，甲方同意将该房屋（包括所附带的杂物房等附属设施）购房指标转让给乙方，购房指标转让价格为人民币：叁万元整（￥：30000.00）元），乙方在签订本协议后须一次性向甲方付清该购房指标转让款。 三、甲方的权利和义务： 1、在签订本协议后，应及时将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方以便乙方及时了解和掌握。甲方有义务协助乙方及时按新兴农场的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，协助在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。 2、在签订本协议后，甲方应当全力配合乙方办理该房产过户的一切相关手续，除了乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，甲方不得再要求乙方支付其它的费用。 3、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建并且乙方无过失的，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费、购房款及其它已支付款项。如因乙方过失导致房屋停建以及不能办理该房屋的购房事宜的后果，则甲方不退回乙方本房屋指标转让费人民币：叁万元
整（￥：30000.00）元。 4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人。 5、当房屋建成并交房时，甲方应及时将房屋钥匙交给乙方，不得反悔。 四、乙方的权利和义务： 1、在签订本协议后，乙方应当按约定时间向甲方支付购房指标转让费，及时按新兴农场的要求支付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时更名、过户等手续的所有相关费用。 2、在该房屋未办理产权过户之前，乙方不得将该房屋转让他人，否则视为违约，将按违约条款支付违约金。 3、乙方已承诺不得涉及以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款。 4、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付能力承诺在双方还未完成对该房屋的产权交割之前不会中途退出该协议，如乙方中途退出该协议将视为违约。 五、违约责任： 1、本协议签订后，甲方若不尽配合义务及时协助乙方办理房屋登记、备案、交款、交房、过户等手续或又将购房指标再行转让他人，导致乙方未能购买该房屋的，视甲方违约，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的所有相关费用外，还要按房屋购买价与届时市场价差额计付乙方损失并进行赔偿。乙方违约或终止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费，但应返还乙方已支付的购房款。 2、在房屋选房、更名、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清房款及手续费等）造成房屋不能顺利选购、更名、过户，甲方不承担责任，且不退还购房指标转让费。 3、在乙方最终取得房屋所有权之前，乙方不得使用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则乙方以违约论处。 4、若因不可抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，也不视为双方违约。按本条解除协议时，甲方应退还给乙方已付全部款项(包括已付购房指标转让费,购房款)且不支付利息。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。
转让人(以下称甲方)姓名：现住址： 身份证号： 受让人(以下称乙方)姓名：现住址： 身份证号： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议： 第一条团购房屋基本情况 1. 甲方于年月日参加单位团购的位的楼房，该楼层暂时未定，该楼房首付款共计缴纳元已由甲方缴纳给开发商，缴纳第三次购房款元已由乙方缴纳给开发商，剩余房款由甲方办理房屋按揭贷款相关手续总计元，由乙方每月应向银行还款元。甲方已与开发商签订的楼房认购协议书应转交给乙方，该楼在年月日竣工，该楼房座落于，楼房结构为框 架，楼房用途为，建筑面积为平方米。 第二条房屋购买权转让价格 乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费元，同意一次性向甲方支付原甲方预付该楼房首付款万元，原首付款收据及转让费收据交给乙方，两项费用共计元，于本协议签订后支付。 第三条双方权利及义务 1、本协议签订后楼房的所有权归乙方所有，乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首
付款元给付甲方，尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款，甲方不再承担还款责任。 2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同，甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同，甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订，但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。 3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房，或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证 乙方有权终止本协议的履行，甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。 4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 5、乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在天内取得房地产权属证书的，视为甲方违约，乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方，并向乙方支付违约金元整。 6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。 7、房屋转让，该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。 第四条违约责任 1、乙方未按本合同约定的时间付款，甲方有权解除本协议。 2.如果甲方违约，甲方应向乙方支付两倍违约金共计元整，合同终止，乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
购房权转让协议 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月 ______ 日
转让方（甲方）： 身份证号： 受让方（乙方） 身份证号： 甲乙双方在自愿、平等、协商一致的前提下，就市“小区”（暂定名）配套商品房栋单元室住宅及车位房一套的购房权转让 事宜达成以下协议： 一、甲方同意将该购房权转让给乙方，乙方支付给甲方转让费人民币元整（￥：），同时支付甲方为该房屋先行垫付的住宅资格确认金人民币 元整（￥:）＜编号No. 〉，车位资格确认金人民币 元整（￥:）＜编号No. 〉，合计人民币万仟 佰拾元整（￥:）。在本协议签订日内乙方先向甲方支 付人民币万元整（￥:）, 年月日前乙方再向甲方支付人民币万元整（￥:），其余款项 元整（￥:）在年月日前乙方向甲方付清。 二、甲方权利和义务 甲方权利：收取乙方给付的购房权转让费及要求乙方支付甲方为该房屋先行垫付的住宅申购意向金和其他预付款项。 甲方责任：保证上述购房权属本人真实、合法取得的权利；保证在该协议签订之日起甲方不再享有该房屋及源于该房屋的权益；届时必须协助乙方办理房屋的交款、更名、过户等必需的购房手续，且不
得再收取除转让费以外的其它费用（相关政策允许能够办理更名或落成共有人等手续，甲方必须配合乙方办理相关手续）；直到乙方取得该 套房屋的全部产权为止，甲方的以上相关责任方可完成。 三、乙方权利和义务 乙方权利：交清购房权转让费及住宅申购意向金和其他预付款项之后，拥有以甲方名 义选购房屋以及房屋所附带的车位、车库等附属设施的权利；获得甲方积极协助办理相关房屋手续的权利。 乙方责任：支付所选房屋的购房款、房屋配套费、税费及届时过户等手续的所有相关费用；对于甲方选房规则、条件所选定的实际房屋，必须无条件接受；若购买该房屋必须包含一个车位或车库，乙方必须无条件接受，并向相关部门支付相关购买费用；直到乙方取得该套房屋的全部产权为止，乙方的以上相关责任方可完成。 四、目前该权属认购住宅面积约m2,具体面积以产权证标注的面积为准，具 体房价以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准，甲方承诺该房屋单价不 超过元/平方米（净房价，不含配套费、维修基金、契税等费用），若超过则超过部分的购房款由甲方承担。 五、在房屋购房、过户等过程中，由于乙方原因（如不能按时交清购房款及相关税费 等）造成房屋不能顺利选购、同开发商签定房屋买卖合同、过户等，甲方不承担责任，且不退还购房权转让费，给甲方所造成的其他经济损失均由乙方承担。 六、其他约定条款 1、乙方已承诺不得涉及甲方名义办理房屋产权相关的抵押贷款。
房屋转让协议书样本(常用版)3篇 Sample of house transfer agreement (common version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋转让协议书样本(常用版)3篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋转让协议书模板通用版 2、篇章2：房屋转让协议书例文 3、篇章3：房屋转让协议书样本标准版 篇章1:房屋转让协议书模板通用版 甲方：———— 乙方：———— 经甲乙双方协商，甲方自愿将其在某某某小区的集资房转让给乙方，具体协议如下：
1、乙方一次性付给甲方在某某某小区的集资房首付款————元整，利息————元整。 2、乙方一次性付给甲方手续费————元整。 3、在收到乙方————元及手续费————元、利息————元后，甲方的首付款————万元发票及收据属于乙方所有，并转交给乙方，自此集资房名义虽写甲方姓名，实际上产权归乙方。 4、————小区的集资房的————期付款由乙方承担，交钱发票及收据属于乙方所有。 5、甲方负责协助乙方将集资房过户手续办清，发生费用由乙方承担。 6、今后乙方如有机会参加集资房，则将以同等条件转让给甲方。 7、本协议签订后，甲乙双方不得以任何借口给对方造成麻烦，如甲方违反，须退还乙方的本金、利息、手续费，而且要给本金、利息、手续费一倍的赔偿，如乙方违反，甲方有权收回某某某小区的集资房产权，造成损失由乙方承担。 8、如今后遇到新问题，甲乙另行协商。