电力材料采购合同协议
书
集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
物资采购合同
甲方（采购方）：长治市容海泰翔电力工程有限公司
乙方（供货方）：
品”），且乙方同意向甲方供应上述产品。为此，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，双方经平等自愿协商一致，订立本合同。
第一条、合同标的（详见附件材料表）
工程名称：
第二条、合同价款
本合同总价款为人民币（大写）叁仟肆佰贰拾叁圆五角(￥3423.5元 )（含税价），以上价款包括乙方将合同产品运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用及乙方应缴纳的税费。
第三条、质量要求和技术标准
3.1乙方应向甲方提供质量可靠，满足使用要求的全新产品。，
3.2乙方供应产品应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，乙方应按生产厂家技术标准执行。
第四条、随设备配件、配件工具：无。
第五条、包装标准
乙方交付的所有产品均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以便产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵交货地点。
第六条、交货时间和地点
6.1乙方应按以下时间和地点将产品交给甲方（包括甲方指定的其他方）：
(1)交货时间：年月日
(2)交货地点：
6.2乙方应随产品一并提交甲方满足产品安装使用所需的图纸及产品合格证书等技术资料一套，否则视同延迟交货处理。
6. 3产品的实际交货日期以符合合同要求的最后一批产品包括备品配件，到达合同约定的交货地点为准。
6. 4乙方承担产品交付给甲方之前的损毁、灭失风险。
第七条、运输
乙方负责将产品运输至甲方指定地点，并承担由此发生的所有费用。
第八条、到货检验
8.1产品到达交货地点后，甲方将对产品的包装、外观及数量进行检验。如发现产品由于乙方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范的情况，乙方应在接到甲方通知后，尽快修理、更换或补齐相应的部件，并承担相关费用。
8.2上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或乙方已按索赔要求予以修理、更换或补齐短缺部件，均不能视为乙方按合同规定所应承担的质量责任的减轻或者解除。
第九条安装和质量保证
9.1产品由乙方负责根据提供的技术资料，检验标准、图纸及说明书进行安装，甲方为乙方提供充分配合。
9. 2如果产品安装过程中，由于乙方原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，乙方应承担进行上述工作所需的费用。
9. 3产品的质量保证期为从产品安装完毕投入正常运行后12个月（含本数），质量保证期终止之前，乙方应按有关规定对产品实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。
9. 4在产品质量保证期内，由于乙方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致产品停运时，产品的质量保证期自乙方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失由乙方承担。如在质量保证期内发现产品部分部件出现缺陷但不影响产品的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。
第十条、支付
10.1产品安装完毕经验收合格且乙方提交金额为合同总价款的合法增值税普通发票后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，余合同总价款的10%为质量保证金，质保期满无质量问题付清。
10.2付款方式为：银行转账或电汇。
10.3尽管有上述规定，，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的合同价款中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
第十一条违约责任
11.1乙方违反合同规定迟延交货的，每迟延一日应向甲方支付相当于迟交产品金额1%的迟延交货违约金，不满l日按1日计算。
11. 2发生以下情况之一时，甲方有权终止全部或部分合同，乙方应退还甲方已支付的终止部分的合同价款（如有）；在第(2)、(3)种情况下乙方还应向甲方支付相当于终止部分合同价款总额20%的违约金。
1)迟延交货违约金总额达到合同总价的10%；
2)乙方提供的产品完全不能使用；
3)乙方明确表示无法供货或甲方有理由认为乙方无法供货；
4)乙方出现违约行为，经甲方通知后在限定时间内仍不改正的。
甲方终止合同的，有权以依其认为适当的条件和方法购买与本合同产品类似的货物，由此发生的额外费用由乙方承担。
11.3甲方未按期支付合同价款的，每逾期一天应向乙方支付相当于逾期部分价款金额万分之三的迟延付款违约金。
第十二条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报<能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同；并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
第十三条、争议解决方式
13.1本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。
13. 2若经协商仍无法解决的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13. 3在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第十四条、合同生效
本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。
第十五条、签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署合同的日期为准。
第十六条、份数
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。
甲方：乙方：
（章）（章）
法定代表人法定代表人
或授权代表（签字）：或授权代表（签字）：日期：年月日日期：年月日地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
甲方： 乙方： 为明确甲乙双方在电力供应与使用过程中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》等国家法律和电力行政法规、规章的规定，经甲方、乙方对全部条款逐条协商一致自愿签订本合同，共同信守，严格履行。 一、用电地址、用电性质和用电容量 1、用电地址： 2、用电性质 (1)行业分类： (2)用电分类： (3)负荷性质： 二、供电方式和合同履行地点 乙方应采用电或非电的保安措施，防止电网意外断电对安全产生 影响。否则所造成的损失和后果由乙方自行承担。 1、未经甲方同意，乙方不得自行向第三方转供电力。 2、合同履行地点： 供电设施产权分界点为合同履行地点。 三、供电质量 1、在电力系统正常状况下，甲方在合同履行地点按国家规定的电能质量标准向乙方供电。 2、乙方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合困家标准。不符合国家标准的，甲方无义务保证规定的电能质量。
3、在电力系统正常运行的情况下，甲方应向乙方连续供电。 4、乙方对电能质量有特殊要求的需向甲方提出申请，另行签订相关协议。 四、用电计量 1、甲方按国家规定在乙方厂区用电入口箱变处安装检定合格且经乙方确认的用电计量装置，并以此用电计量装置的记录作为向乙方计算电费的依据。 2、用电计量方式采用：高压侧总计量。 五、无功补偿及功率因数 乙方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准，否则甲方无义务保证规定的电能质量，并视其影响情况停止对乙方供电。 六、电价及电费结算方式 l、计价依据与方式 (1)甲方按照上级主管部门批准的电价（包括随电量征收的有关代收费，以下同）和用电计量装置的记录，向乙方定期收缴电费。具体电价以甲方出据的电费征收标准执行表为准。 合同有效期内，电价调整时，按调价文件规定执行。 2、电费结算方式 (1)甲方按约定日期抄表，按期收缴电费。期间：每月25日零点至次月24日24点。 (2)乙方应在约定的期限内全额交清电费。缴付电费的方式为： 根据甲方开据的发票金额，向甲方指定的帐户进行公对公转帐，如乙方有其他付款方式需求，应当提前以书面形式向甲方申请。 3、乙方不得以任何方式、任何理由拒付电费。乙方对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，再通过协商方式解决。 4、根据需要，甲方、乙方可另行签订电费结算、担保或抵押协议。 七、调度通讯
供电人（甲方）： 用电人（乙方）： 为确定供电人和用电人在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关规定，双方经协商一致，订立本合同。 第一条用电地址、用电性质和用电容量 1．用电地址： 2．用电性质 （1）行业分类： （2）用电分类： 3．合同约定容量为2千瓦，该容量为用电人最大用电容量。 第二条供电方式 1．供电人向用电人提供220V交流50Hz电源，经以下变压器向用电人供电： （1）632开发区一线方台村方盛园公用变压器。 第三条产权分界点及责任划分 供用电设施产权分界点为： 1．路号杆号电表箱第块电能表该用户电能表外跳开关压接螺栓处。 供用电设施产权分界点以文字和附图表述，详见《供电接线及产权分界示意图》(附件二)；如二者不符，以文字为准。分界点电源侧产权属供电人，分界点负荷侧产权属用电人。双方各自承担其产权范围内供用电设施上发生事故等引起的法律责任。
第四条用电计量 1．按照规定，每一受电点内按不同电价类别分别安装电能计量装置，其记录作为向用电人计算电费的依据。 计量点1：计量装置装设在河北省石家庄市鹿泉市方台村方盛园台区处，为总表，作为用电人结算农村到户非居民_用电量的计量依据，计费倍率为1。 以上方式及核定值双方每年至少可以提出重新核定一次，对方不得拒绝。 3．各计量点计量装置配置如下： 第五条电价及电费结算 1．电价按照政府主管部门批准的价格执行，根据调价政策规定进行调整。 2．抄表周期为一个月，抄表例日为每月日至日；如有变动，供电人应提前一个抄表周期告知用电人。 3．抄表方式：采用自动方式抄录。 采用用电信息采集装置抄表的，其自动抄录的数据作为电度电费结算依据，当装置故障时，依人工抄录数据为准。 4．电费按抄表周期结算，支付方式为电力机构卡表购电，用电人应在当月月末日前一日前结清全部电费。 双方可另行订立电费结算协议。 5．若遇电费争议，用电人应先按结算电费金额按时足额交付电费，待争议解决后，据实清算。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
编号：_______________ 供电电网公司临时供电合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日 供电人：________________________________________________ 用电人：________________________________________________
为确定供电人和用电人在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用 电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电力供应与使用条例》、《供电监管办法》、《供电营业规则》有关规定，经双方协商一致，订立本合同。 第一章供用电基本情况 1. 临时用电地址 用电人临时用电地址为________________________________ 。 2. 用电性质 2.1 行业分类：_______________________________________ 。 2.2 用电分类：_______________________________________ 。 2.3 用途：______________________________________ 。 3. 临时接电费用及用电期限 3.1 用电期限：为__________ （天/月）, 自___________ 年 _________ 月__________ 日起至_________ 年 月日止。 3.2 临时接电费用：________________________________________ 。 临时接电费用于送电前一次性交付。用电人在合同约定用电期限内结束临时用电的，该项费用全额退还；超过合同约定用电期限的，临时接电费用按_____________________________________________ 退还。 3.3 用电期限届满，双方未就用电期限延期达成一致的，供电人可终止对用电人供电，供电人应在终止供电前一天通知用电人。用电人需继续临时用电的，应在用电期限到期前一个月向供电人提出书面续约申请，双方协商一致后续签临时供用电合同，续签合同的用电期期限为6个月。但续签次数不超过次。 4. 用电容量 4.1 _______ 受电点变压器__________ 台，总容量__________ 千伏安。
编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
Xxx转供电协议书 转供电方(下称甲方)：被转供方(下称乙方)： 地址：地址： 法定代表（负责）人：法定代表（负责）人： 电话：电话： 为明确甲方、乙方在转供电过程中的权利和义务，实行安全、合理的转供电和用电。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经甲方、乙方协商一致，本着公平、公正、诚实信用的原则签订本协议，共同信守，严格履行；用电地址和用电容量。 用电地址： 1. 用电容量：根据乙方申请的用电容量，经双方确认，乙方的用电容量为千伏安（千瓦），最大用电负荷为千伏安（千瓦）。 2. 转供电方式、期限。 2.1 甲方同意从其所有的配电房出线的伏线路柜向乙方受电装置供电。 2.2 为防止电网意外断电对乙方安全生产的影响，乙方必须采取必要的用电或非用电保安措施。 2.3 未经甲方同意，乙方不得向第三者转供电力。 2.4 转供电的期限为本协议的有效期限。 3 转供电质量 3.1 在电力系统正常状况下，甲方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向乙方供电。 3.2 乙方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准，否则甲方无义务保证规定的电能质量。 3.3 在电力系统正常运行的情况下，甲方应向乙方连续供电。当电力系统发生故障停电或甲方依法按规定事先通知的停电时，乙方应当予以配合。 4 用电计量 4.1 甲方按规定在其配电房输出柜向乙方的输出点安装用电计量装置和安全装置。用
电计量装置的记录作为向乙方计算电费的凭证；安装用电计量装置和安全装置的费用由乙方支付。 4.2 用电计算方式采用计算；用电计量装置设在配电房； 4.3 线路与变压器损耗由各被转供方负担。每月增加损耗电量应分摊到各被转供方电量中，再分别计算电费； 5 电价及电费结算方式 5.1 甲方根据供电公司收取的电价和用电计量装置的记录，定期向乙方结算电费。在协议有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 5.2 甲方按规定日期抄表，按期向乙方收取电费。乙方应根据供电公司相关规定按每千瓦预交一百元电费预交费。甲方每月提供用电清单从预交电费中扣除提供当月发票。预交电费不足时通知乙方提前预交电费（最低预交一个月电费）。如果申请停止供电将退余款。 5.3 抄表日期为每月日，遇假日或其他特殊情况时，可提前或滞后1-2天，抄表主要采用人工现场抄表。如有需要，乙方应予以配合。乙方应在抄表日后10日内将电费以现金形式交予甲方。 5.4 经双方协商一致，被转供方同意按下述方式结算电费： 5.4.1 协议签订之日，乙方向甲方预交电费保证金￥元（人民币大写 元整），协议终止后，双方结清费用后退给乙方。 5.4.2 协议期内，因电力部门发生电价和其他收费项目费率调整，电价及相关收费项目随之相应调整 6 转供电设施维护管理责任 6.1 从乙方T接点以上架空线路及设施属甲方资产，由甲方负责维护管理。2、从乙方T接点出线侧以上架空线路及设施属乙方资产，由乙方负责维护和管理。 6.2 甲方、乙方均应执行《电网调度管理条例》。在运行、检修、停电操作时，双方应加强联系，相互配合。 6.3 如供电系统发生故障时，乙方应无条件配合甲方维修。 7 违约责任 7.1 甲方在满足本单位用电有富余的情况下向乙方进行转供电，若甲方电量无富余无能力向乙方转供，甲方通知乙方后有权向乙方停止供电。
供用电合同 甲方（供电方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（用电方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1、受电地点： 2、受电电压：千伏线三相交流千伏。（其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%～10%。电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周／秒；电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周／秒）
3、受电容量：三相变流千伏安，其中千伏安台，千 伏安台…… 4、合同期限：合同期限为年，自年月日起 至年月日止。 二、用电方新装、增容与变更用电 1、用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。 2、供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限 为年，低压的有效期限为个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。 3、用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳电费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。 4、用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。 5、用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过年。在保留期限内恢复用电时，再交付电费；超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。
购货方：(甲方)北京天然颐坊酒业有限公司 供货方：(乙方)______________________ 经过甲乙双方友好协商，根据中华人民共和国《合同法》双方本着诚信，开拓市场，互惠互利，共同发展的原则达成协议如下 第一条、采购物名称 单位 数量 金额 总计人民币 第二条产品质量要求及付款规定 (1)甲方必须在合同签定之日一次性交定金货物总金额的10%即人民币—— (2) 甲方验收货物后以支票结算或以回款方式汇入到乙方指定账户，乙方开具相应金额发票。 (3)乙方严格按照国家有关标准生产、检验、包装，确保产品质量。 (4)产品到货验收包括：数量、外观、质量、及原包装完整无损。 第三条、交货地点、方式：送至甲方指定地点和位置__________________ __________ ____________________________________________________ _______________________ 第四条、违约责任： (1)如乙方到了合同规定的到货验收时间不能交货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应向甲方偿付延期违约金，支付合同总价的3%.同时乙方应出具书面情况说明，并征得甲方同意或签字。
(2)品种、规格、质量、包装等不符合本合同规定时，乙方应负责、包退、包换，由此而造成延误交货时间，乙方也应按上述规定向甲方偿付违约金。 (3)由于甲方的原因要求延期交货验收时，应及时通知乙方，乙方的交货验收时间亦相应延期。 第五条、合同争议的解决方式：本合同未尽事宜，双方协商解决;协商不成，由甲方指定的法院进行调节。 第六条、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，同等生效。 第七条、本合同自双方盖章之日起生效。 甲方乙方 单位名称：单位名称： 法人或委托代理人(签名)：法人或委托代理人(签名)：电话：电话： 日期：日期：
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
供用电合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
供用电合同供电人：XXXXXXXX 用电人：XXXXXXXX 为明确供电企业（以下简称供电人）和用电户（以下简称用电人）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等规定，在供电人、用电人平等互利、协商一致的前提下，签订本合同。 一、用电地址及用途 1、用电地址: XXX 2、用途：环境改造土建施工用电。 二、供电方式 供电人向用电人提供交流50赫兹电源，供电电压为380伏，从供电人白沙电厂3#炉低压室处接线供电。 三、用电计量 1、用电人申请用电容量为 26.7千瓦（KW），用电人负荷容量需发生变化时，必须事先向供电人提出申请，供电人按有关规定办理。 2、用电计量装置由用电人提供。 3、供电人对用电人的用电采取一套计量装置作为计算电费的基数。 四、电价及电费结算方式 1、电价暂按市场价0.8885元/千瓦时结算。在合同有效期内，遇电价和其他收费项目费率调整，则按调价文件规定执行。 2、电费支付及收缴方式 供电人在工程完工后对用电人进行一次性抄表，并向用电人递交用电量及电费通知单，用电人将电费交至电厂财务，并向环境改造工程部及客户服务中心备案。 五、供用电设施维护管理责任 1、供用电设施维护管理责任以3#炉低压室出线开关为分界点，分界点电源侧设施由供电人负责维护管理，分界点负荷侧用电线路及设施由用电人负责维护管理。
2、供电人、用电人分管的供用电设施，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况而必须操作时，事后应及时通知对方。 3、遇系统故障、雷击故障等意外情况造成对用电人停电时，供电人应尽快恢复对用电人的供电。 4、在供电设施上发生的法律责任，以供电设施运行管理责任分界点为基准划分。供电人、用电人应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。 六、安全责任 1、用电人不得将电源向外转供。 2、用电人必须合理安排用电负荷，使三相负荷尽量达到平衡。用电人的用电负荷发生较大变动时，应事先向供电人申请增容，以便供电人相应调整其保护装置和计量装置。用电人应积极配合供电方的负荷管理。否则发生设备安全事故所造成的损失由用电人负担。 3、为保证供电、用电的安全，供电人将定期或不定期地对用电人的用电情况进行检查，用电人应予以配合。 4、用电人应坚持安全用电的原则，不得违章用电、违章操作、乱接电线（线路架设不规范）等，否则所造成的一切损失及责任概由用电人承担。 5、用电人在受电装置范围作业，不得影响其他用电人正常用电，如发生供电事故，概由用电人负责。 七、窃电处理 用电人不得有擅自拆动、绕过计量装置用电等窃电行为，否则供电人将按《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》及白沙电力公司等有关文件法规处理。 八、违约责任 1、用电人有窃电行为者，供电人可停止供电。 2、因窃电行为等致使供电人停止供电而造成的一切损失由用电人负责。 九、争议的解决方式 供电人、用电人因履行本合同发生争议时，应依照本合同之原则协商解决。协商不成，向当地人民法院起诉。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 材料采购合同书通用模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
购买方食堂以下简称甲方 供货方__________以下简称乙方 为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下 一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商乙方。 二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。 在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。 三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。 严禁乙方向甲方提供三无食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。 四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。 如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。 如果造成延误包括突然停供，影响原料出熟进而影响师生正常就餐的，乙方需承担临时应急采购费用贰仟元甲方从乙方质量保证金贰仟元中先行支取。 五、乙方如违反《食品卫生法》的有关规定，提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的，或其他食源性疾患的经相关卫生部门裁定，需承担一切的经济和法律责任。 六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心，对乙方每次供应的食品原料必须认真检验、认真记录，发现不合要求的坚决拒收。 如果因为工作不到位造成后果的，需承担相关的经济、法律责任。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
编号：________________ 供用电合同 供电方：________________________________ 用电方：________________________________ 签订日期：_________ 年 ______ 月______ 日 供电方： ___________________ 单位名称：（盖章） _________
单位地址： _________________ 用电方： ___________________ 单位名称：（盖章） _________ 单位地址： _________________ _______ 年______ 月 ______ 日为了保证国家计划顺利地执行，明确供用双方相互的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《全国供用电规则》和有关的法规，以及国家计划，经双方协商，订立本合同，共同信守，严格履行。 第一条供电方向用电方提供三相交流50 赫，电压为下列额定值的电力。 序号受电点地址受电电压值（伏） a. ____________ ； _______________ b. _____________ ， _______________ ； c. _____________ ， _______________ ； 第二条根据国家计划和电网的可供能力，商定年、月、日供应电力的数量，见附表 第三条用电方使用电力的时间为： 高峰时间：夏季 ____________ ，其他季 ___________ ； 低谷时间：夏季 ____________ ，其他季 ___________ ； 特殊设备用电时间：夏季 ______________ ，其他季_____________ ； 第四条供电的质量 1．根据电力系统的运行方式和用电方受电点在系统中的位置，商定受电点的受电电压为： a. ____________ 受电点_________ ，受电电压伏； b. ____________ 受电点_________ ，受电电压伏; c .受电点_______ ，受电电压 ______ 伏。 如变配电设备、系统运行方式和受电位置变动时应相应修订受电电压值。 2.根据用电方月平均率因数，受电点的供电电压与合同受电电压比较，允许变动的幅度为： 用电方月平均功率因数供电电压允许变动的幅度
合同编号： 采购合同 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称 规格：数量：单价：交付时间： 合计人民币金额￥：（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ （）。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，双方协商适当调整价格。 第六条货款的支付方法 货物到达购货单位或其指定地方内，经验收合格后，30日内付款乙方。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。
电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍
拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。
用电人： 供电人： 为明确供电企业（以下简称供电人）和居民用电户（以下简称用电人）在电力供应与使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律法规规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、用电地址、容量和性质 1.用电地址：。 2.用电容量：千瓦。 3.用电性质：居民生活用电。 用电人不得擅自改变用电性质用电、向上述用电地址外转供电力，不得超过上述容量用电。 二、供电方式 供电人以交流 50 赫兹、电压□220 伏□380 伏电源向用电人连续供电。 三、计量装置 □单相智能电能表□三相智能电能表 四、用电计量 1.用电计量装置须经合法计量检定机构检定后方可配置使用，用电计量装置的记录是用电人电费结算的依据。 2.供电人应按规定的周期校验、轮换计费电能表，并对计费电能表进行不定期检查。发现计量失常时，应查明原因。 3.用电人认为供电人装设的计费电能表不准时，有权向供电人提出校验申请，在用电人交付验表费后，供电人应在7天内检验，并将检验结果通知用电人。如计费电能表的误差在允许范围内，
验表费不退；如计费电能表的误差超出允许范围时，除退还验表费外，还应按规定退补电费。用电人如不愿向供电人申请电能表检验或对检验结果有异议的，可向有资质的计量检定机构申请校验，供电人应予以配合。校验申请方应先行垫付校验费用。检验结论为合格的，校验费用由校验申请方承担，如不合格，由供电人承担校验费用并换装用电计量装置，但能证明因用电人使用、保管不当除外。 4.以下情形计量失准时，供电人、用电人按下列方式确定差额电量并退、补电费，但差额电量未确定前，用电人应按抄见电量如期交纳电费，误差确定后，再行退补。 （1）电能表误差超出允许范围时，以“0”误差为基准，按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的二分之一时间计算。 （2）计费计量装置接线错误的，以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接线的差额率退补电量，退补时间从上次校验或换装投入之日起至接线错误更正之日止。 （3）其他非人为原因致使计量记录不准时，以用电人正常月份的用电量的平均值，确定计费电量差额。 五、电价 供电人按规定收取电费和随电征收的各项政府性附加费用，不得违规收费。执行政府电价主管部门制定的居民生活用电价格。用电人可选择执行以下第种电价，并按电价政策规定调整。 1.居民生活电价 2.居民生活分时电价 六、抄表和结算 1.供电人安排抄表周期为，抄表例日为。实际抄表例日以抄表通知所载明的日期为准。 2.供电人按照用电计量装置的记录和政府主管部门批准的电价，按抄表周期与用电人结算电费。 3.用电人可采取现金、委托银行代扣、自助交费及充值卡付费等方式，应当在抄表和电费结算当（次）月前向供电人足额交纳电费。 采用预付电费方式付费的用电人，根据智能电能表的计量计费提示功能或手机短信提示功能等，
户号：户名： 供用电合同 （高压供电） 签订日期年月日
合同编号： 高压供用电合同 供电方： 签订地点： 用电方： 签订日期：年月日 为明确供电方（以下简称甲方）和用电方（以下简称乙方）在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定，经甲方与乙方协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。 一、用电地址、用电性质和用电容量 1.用电地址： 2.用电性质 (1)行业分类： (2)用电分类： (3)负荷性质：（一级/二级/三级）。 (4)生产班次： (5)主要生产工艺： 3.用电容量
根据乙方的申请，甲方认定乙方共有壹个受电点。受电设备的总容量为：千伏安。备用容量为：/ 千伏安。自备发电容量/ 千瓦。其中： 受电点变压器台，共计千伏安，（多台变压器时），运行方式为 / 受电点高压电机/ 台，共计/ 千瓦（视同千伏安），运行方式为。 / 受电点变压器/ 台，共计/ 千伏安，（多台变压器时），运行方式为多台单列运行。 / 受电点高压电机/ 台，共计/ 千瓦（视同千伏安），运行方式为/ 。 二．供电方式 甲方向乙方提供三相交流50Hz电源，采用(单/双/多) 电源，(单/双/多) 回路向乙方供电。 1.主供电源 (1)甲方由变(配)电站(所)以千伏电压，经出口开关送出的(架空线/电缆)专线向乙方受电点供电。供电容量为千伏安(千瓦)。 (2)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压，?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方/ ?受电点供电。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 2.备用电源 (1)甲方由/ 变(配)电站(所)以/ 千伏电压，?经出口/ 开关送出的/ (架空线/电缆)专线向乙方受电点供电，作为乙方生产备用电源。供电容量为/ 千伏安(千瓦)。 (2)甲方以/ 千伏电压，由/ 变(配)电站(所)
NO： 材料采购合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。 一、合作关系 甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。 1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。 2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。 二、甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。 本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。 三、送货日期：订单下达后10日内。 四、送货质量 乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。 五、付款方式 1、每月25日（遇节假日顺延）结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作
为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。 2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本（复印件）、组织机构代码副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）。 六、运费：乙方负责全程运费。 七、乙方违约责任 1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。 2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。 八、甲方违约责任 甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。 九、供货原则 乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。 十、保密条款 1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。 2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。