STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-044170
工程地质勘察合同(合同示范
工程地质勘察合同(合同示范文本)
甲方：_____公司
法定代表人：_____
住址：_____
邮编：_____
传真：_____
联系电话：_____
乙方：_____工程勘察院
法定代表人：_____
住址：_____
邮编：_____
传真：_____
联系电话：_____
本“_____”工程地质勘察合同由上列各方于_____年_____月_____日在_____市订立。
鉴于：
甲、乙双方经协商一致，达成“_____”工程地质勘察合同，合同如下：
第一条总述
1．1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_____”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_____”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。
1．2 “_____”工程位于_____市_____与_____的交叉口处，占地面积_____平方米，拟建_____栋各_____层住宅和_____楼裙房商场，总建筑面积_____平方米，其中住宅约_____平方米，商场约_____平方米，半地下室停车场建筑面积_____平方米。
第二条甲方义务
2．1 在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_____”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。
2．2 甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。
2．3 甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。
第三条乙方义务
3．1 乙方应按现行的国家、_____省和_____市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_____”工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签订之日起_____日内（含周日及法定节假日）向甲方提供地质勘察中期资料_____份，于签订之日起_____日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告_____份。
3．2 在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。
工程地质勘察合同例文 Engineering geological survey contract example 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程地质勘察合同例文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：__________公司 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________
本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同， 合同如下： 第一条总述 1．1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1．2 “______________”工程位于_________市 _________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积 _________平方米。 第二条甲方义务
XX地质勘察工程合同 合同编号： 工程名称：XX地质勘察工程 工程地点：XX 勘察证书等级：XX 发包人：XX置业有限公司 勘察人： XX有限公司 签订日期：XX
XX地质勘察工程合同 发包人：XX置业有限公司 勘察人：XX有限公司 发包人委托勘察人承担XX 的岩土工程勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：XX地质勘察工程。 1.2工程建设地点：XX 1.3工程规模、特征：XX 1.4工程勘察任务委托文号、日期： / 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按照现行《岩土工程勘察规范》、《高层建筑岩土工程勘察规程》、、《建筑抗震设计规范》等相关规范执行。 1.6承接方式：全费用综合单价包干。即在承包范围内，承包人包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包各项税费、若不涉及设计变更或发包人要求增减工作内容的，本全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的施工图纸范围内工程内容和本合同约定的工作内容的相关费用。 1.7预计勘察工作量：钻探 11F 以下暂定 2375 米；钻探 11F 以上暂定 3645 米；静力触探暂定 4700 米。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程相关批复文件。 2.2提供碧桂园?翡翠湾北地块勘探点平面布置图、建筑总平面布 置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4发包人提供上述资料时，如需勘察人配合的，勘察人应积极配合；除以上文件资料以外的其他任何资料均由勘察人负责并承担相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责，勘 察人需根据发包人要求提交勘察中间成果报告。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料八份。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 2016 年 3 月 1 日开工，2016 年 3 月 6 日提交勘察中间成果报告， 2016 年 3 月 10 日提交勘察成果资料，具体开工时间以发包人签发开工令时间为准。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2合同价款及付费 合同价款暂定金额（大写）人民币 XX元整（小写）￥ XX 元【全费用综合包干单价表详见本 合同附件 1】 4.2.1工程款支付：本工程无预付款；勘察工作外业结束并提供合格的勘察成果资料后 15 个日历天内向勘察人支付至合同暂定价款的80%;地质勘察报告经政府部门审核通过且按实结算完成后，发包人
施工合同范本2019（最新版） 委任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币： ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022445 工程地质勘察合同范本(2020
工程地质勘察合同范本(2020版) 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地质勘探劳务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
测斜孔钻孔劳务合同 工程名称：怦市两横两纵洗束路用部快谏路X5^监薄页目拙质钻孑LX作 甲方：吉林省现代城建轨道交通勘察设计院有限公司____________ 乙方：______ 新泰市泉沟镇道明打井队______________________________ 日期：2012 年9 月5—日 测斜孔钻孔劳务合同 甲方委托乙方承担长春市两横两纵快速路之西部快速路X5标段监测项目地质钻孔工作。根据 〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况， 经共同协商达成以下劳务协议，以兹共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________
1.2工程地点：长春市卫星路与前进大街交汇北京建工集团施工现场_____________________________ 第二条：钻孔方式及内容 钻孑L方式及内容：_________________ 钻直径①110mmFL埋设测斜管______________________________ 第三条：工期要求 本工程工期共计10 天: 由2012 年9月15 日至2012年月25 日。 第四条：工程质量要求及验收标准 满足测斜管安放及相应后期监测任务的操作，保证测斜管安装符合相关规范要求。 第五条：收费标准及付费方式 5.1合同价格60 元/m __________________________ 5.2付费方式__________ 现金支付___________________________________________________________________ 5.3乙方必须在甲方支付完工程款之后，为甲方出具正式劳务公司发票。 第六条安全生产管理和责任要求 6.1根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的“工程勘察安全协议”； 6.2乙方制定安全防治措施及预案，设置专门安全人员，避免发生安全事故，一旦发生安全事 故后乙方在第一时间通知甲方，乙方负责人应在事故发生后在第一时间赶到现场处理事故； 6.3 一旦发生安全事故，乙方要对由此产生的损失进行全额赔偿。同时甲方责令乙方停工整顿 直至清退出场。 第七条环境管理责任要求 根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的“工程勘察环境管理协议”，做好环境管理。 第八条：甲方、乙方责任 8.1甲方责任 8.1.1负责协助协调乙方施工过程中与主承包单位各个有关部门的关系，保证施工顺利进行。 8.1.2甲方现场技术人员和钻探质量监管人员对乙方现场的安全、质量、文明施工和环保等方 面工作进行交底，有权进行现场监督检查，如发现质量不符要求或乙方人员违规操作、存在质量、 安全隐患时，有权立即责令乙方停止施工进行整改，整改合格后，经甲方同意方能复工。 8.1.3按照协议规定按期支付钻孔劳务费用。 8.2乙方责任 8.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程钻孔，按本协议规定的
合同编号：YTO-FS-PD120 工程地质勘察合同（2021律师）通用 版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
工程地质勘察合同（2021律师）通 用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方：_________公司 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工合同示范文本 (2020年) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程施工合同示范文本(2020年) （3）承包人可代为调剂串换的材料：________________________________________________ （4）到货地点与一览表不符：______________________________________________________ （5）供应数量与一览表不符：______________________________________________________ （6）到货时间与一览表不符：______________________________________________________ 27.6发包人供应材料设备的结算方法：______________________________________________ 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定：__________________________________________________
八、工程变更 九、竣工验收与结算32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定：____________________________________________________ 32.6中间交工工程的范围和竣工时间：______________________________________________ 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：____________________________ 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：__________________________ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：__________________________ 双方约定的发包人其他违约责任：
甲方（委托人）： 法定代表人： 乙方（勘察人）： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第1条工程概况 1.1 工程名称：勘察工程 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征： 1.4 承接方式： 1.5 预计勘察工作量：预计勘察工作量为米，土层剪切波速测试 个，（按设计同时满足规范要求）。 第2条工程勘察任务（内容）与技术要求： 2.1 按招标文件规定的范围及“技术标准”规范与要求执行、按国家地方标准和行业规范执行。 2.2 勘察技术要求按《岩土工程勘察规范》（）年版、《公路桥涵地基与基础设计规范》、《公路工程地质勘查规范》、《建筑抗震设计规范》（）（土工实验方法标准）等有关要求进行勘察工作。 2.3 勘察须满足附件要求，且须保证地质勘察报告及各基础数据准确可靠，并保证“图审中心”审查通过。 2.4 勘探工作保证在每孔进入强风化不少于M。 2.5 地质勘探报告： 2.5.1 要对地基的稳定性做出评估，判明地基土的类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关
参数。 2.5.2 按钻孔位置图提供各钻孔地质剖面图、标贯试验、土层试验等。 2.5.3 根据道路场地的地质情况，提出经济合理的基础设计方案，并按现行城市道路规范要求提出有关基础设计的承载力指标。 2.5.4 提供路基设计所需的各项技术参数，并提出单桩承载力特征值的计算。 2.5.5 地质勘查报告力求真实反映场地的实际地质状况，文字、图表详尽，数据可靠。 2.6 勘察人如期提交勘察成果并对其质量负责。 2.7 勘察人提交勘察成果资料份，委托人要求增加的份数另行收费。 第3条委托人需提供材料 委托人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 3.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 3.2 提供工作范围的地形图、道路总平面布置图。 3.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 3.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 第4条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1 本工程的勘察工作定于合同签订后日内组织进场施工，个日历天内完成地质勘察工作，在第个日历天内提交全部勘察成果资料，由于委托人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期以委托人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人的原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2 结算方法及支付方式 4.2.1 本工程勘察费暂定总价为人民币（大写）（￥元）。其
建设工程地质勘察劳务合同 发包人：身份证号： (以下简称甲方) 地勘劳务队：身份证号： 身份证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规、规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保勘察工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条，工程概况 1、工程名称：隆回邦盛凤凰城 2、工程建设地点：隆回县大桥路西沿江南路以南 第二条，勘察任务(内容)与技术要求及勘察工作量 1、勘察任务(内容)：详细勘察及施工勘察 2、技术要求：按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)及《建筑桩基设计规范》和建设单位要求执行。乙方向甲方提交的勘察成果资料真实有效，并对其勘察质量负责。 3、勘察工作量：详细勘察约135个勘察钻孔，施工勘察约600个勘察钻孔。 第三条，承接方式、地勘劳务单价及结算方法
1、承接方式：按实际完成工作量结算，严禁弄虚作假，工作量以建设方现场签证为准。 2、地勘劳务单价：综合单价85元/m(包含乙方的一切施工生产、生活、交通等费用，不含税) 3、结算方法：乙方进场勘察施工平均每台钻机完成5个勘察钻孔的工作量以后(按建设方签证为准)，甲方向乙方按每天每台钻机200元的标准支付日常开支(此费用在结算中扣除)。每阶段（详细勘察、施工勘察）野外施工完成后，在8日内甲方向乙方支付70%的勘察劳务费，在二个月内一次性全部付清勘察劳务费。 第四条，开工时间、施工时间约定及钻机数量要求 1、开工时间：2018年正月初九日进场施工。 2、施工时间约定：详细勘察从进场日计算，25个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外），施工勘察第一期(约280个勘察钻孔)45个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外）。 3、钻机数量要求：开工之日满足10以上钻机进场，三日内满足15台钻机进场施工。根据施工进度，甲方合理酌情增加钻机。 4、不是乙方原因所造成的停工，甲方应支付乙方每台每天500元生活费用。 第五条，甲、乙双方的责任 1、甲方负责施工三通一平，并承担费用，确保施工顺
（地方名称）建设工程勘察合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： （地方名称）勘察设计协会监制
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、热证： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。 1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有： 1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由 设计方布置勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求
由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。 2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于 6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。 3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。 4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。 5) 对抗震设防烈度等于或大于 6 度的场地，应对场地和地基的地震效 应做出综合评价。 6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。 7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、 工程降水方案进行初步分析评价。 8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。 9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。 10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。 2、地质勘察的其他要求： 1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。 2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大
合同编号： 建设工程施工合同范本（普通） 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工合同范本（普通） 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
编号：JY-HT-05324 工程地质勘察合同正式版The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties from damage 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
工程地质勘察合同正式版 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程地质勘察合同
编号：FS-DY-61840 工程地质勘察合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察任务事宜，按照《中国人民共和国合同法》及国家有关法规规定，在公开、公平、公正的前提条件下，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程地质勘察质量，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察。 2、工程地点：贵阳市白云区 3、工程规模：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期A5组团、D地块，其A5组团建筑面积约为33.73万㎡，D地块建
筑面积约19.09万㎡。 4、承包范围：严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察工作，提供初勘和详勘报告。 5、工作内容 5.1查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分; 5.2查明建筑物范围内的地层结构、岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性及承载能力做出评价，提供地基承载能力和地下水位设计参数，提供基础设计优化方案; 5.3查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞)、泥槽、软弱地质夹层以及古河道或人工洞穴等，查明有无可液化的地层，标明对场地或地基的危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料; 5.4查明地下水的埋藏条件和对建筑物材料的侵蚀性，查明地层的渗透性，水位变化幅度及规律; 5.5查明洪水的淹没范围、河流水位和地表径流条件等; 5.6在抗震设防区应划分场地土类别，并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化判断;
文件编号：RHD-QB-K1932 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程施工合同示范文本（五）标准版本
建设工程施工合同示范文本（五） 标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 34、质量保修 34.1承包人应按法律 、行政法 规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同
附件（附件3略）。 34.3质量保修书的主要内容包括： （1）质量保修项目内容及范围； （2）质量保修期； （3）质量保修责任； （4）质量保修金的支付方法。 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1发包人违约。当发生下列情况时： （1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款； （2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行； （3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。35.2承包人违约。当发生下列情况时： （1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工； （2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准； （3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造
编号: 建设工程勘察服务合同 工程名称： 工程地点： 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 建设工程勘察服务合同 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法律法规的要求，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担 地质勘察工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 、工程名称：地质勘察工程 、工程地点： 第二条地质勘察范围 乙方根据甲方要求进行的地质勘察工作。 第三条结算方式 、本合同地质勘察范围内所需仪器，设备及相关耗材等勘察资料一律由乙方承担。 、结算办法：乙方在每一钻孔完成前四小时应通知甲方委派的工程监理到现场核对
工作量（包括入岩深度和钻孔深度）并办理签证。否则，视为乙方放弃签证的权利，该部分工作量签证甲方不再予以确认。勘察工作的结算以每一钻孔签证的工作量为统计依据，未经确认和签证的工作量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员、工程设计部经理及甲方审核部人员。 、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成进度、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。 第四条勘察周期 、勘察周期共计天，自甲方书面通知确认的开工进度之日起，至乙方提交勘察技术报告经甲方确认之日止。 、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，勘察进度相应顺延： () 因甲方原因，影响工程项目进度，如:未按时交出场地、接通水电、甲方设计变更影响施工。 () 不可抗力的因素。 第五条技术要求和验收标准 、本工程的勘察要求按国家规范和的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘察、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。 、甲方提供的工作场地应当满足“三通一平”的条件。 乙方应按钻探点布置的要求，布技术孔个，具体钻孔数量以甲方通知为准。 、钻孔深度要求：技术孔入风化岩米，或孔深大于米。所有钻探孔入岩深度或孔深超出上述要求部分的不予结算。上述未注明的，按甲方签认的设计图纸要求或甲方通知为准。如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。 、钻探机械要求：钻机（柴油发电）台。 第六条合同价款及付款方式 （一）本工程含税综合包干单价为人民币元米（此含税综合单价已包含人工，材料，机械费及水电，临时设施，机械进退场费等本工程所含的全部费用）。钻探总数量暂按米，勘察预算总价款暂按元（人民币大写），乙方提交勘察技术报告经甲方审定后，以甲乙双方共同签证的实际工程量为准按实结算勘察总价款。当勘察项目变更较大时，甲
2020工程施工合同最新范本 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务， 特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方 应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题 由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年月日
建筑工程施工合同意向书 甲方(发包方)：乙方(承包方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关 法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方 2.工程地址：公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡. 4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费 用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电 损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。 7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式 1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、 电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分 a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据 实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整 三.付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后 每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日 内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年 十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。 四.结算方法：
合同编号: 主合同文本 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 签订地点： This Term Sheet ("TS") is entered into on [DD MMM YYYY] between Party A and Party B (as respectively defined below) and sets out the key terms relating to the Proposed Tran sacti on (as defi ned below). The key terms set out here in shall form the basis of the definitive agreements("Definitive Agreements') to be negotiated and entered into betwee n the Parties in relati on to the Proposed Tran sacti on 此框架协议(以下称“本协议“)与【】年【】月【】日，由甲方与乙方签署(”甲方”与“乙方”的定义在以下的协议内容明细)，明确相关单位就本协议的具体投资条款清单。 本协议的条款将作为日后双方协商以及签署的投资合同(以下称“合同“)的基础。
工程地质勘察合同书 甲方： _________司 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 乙方： _________程勘察院 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 本“ _________ "工程地质勘察合同由上列各方于__________ 年_________ 月_________ 日在_________ 订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成“_________ ”工程地质勘察合同, 合同如下： 第一条总述 1.1根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同
GF－2000－0203 建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井） 工程测量、工程物探] 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级：甲级 （由勘察人填写） 发包人： 勘察人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担： 岩土工程勘察工作。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程建设地点： 工程规模、特征： 工程勘察任务委托文号、日期： 工程勘察任务（内容）与技术要求：执行国家现行有关规范。 承接方式：包干
勘察工作量： 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收集标准及付费方式 开工及提交勘察成果资料时间 4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工， 年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 收费标准及付费方式 4.2 .1本工程勘察按国家规定的现行收费标准建设部颁布的《工程勘察收费标准》计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工程量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2 .2本工程勘察预算费包干为元(大写整)。提交勘察资料成果10天内，发包人应一次付清全部工程费用。