◆为帮助大家理解消化《题库》的内容，随后将发布《合同管理》的复习指导书，希望大家能对照着复习。
第一部分单项选择题
1．监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交( )。
A、清账书B．最后结账单 C．竣工报表 D．竣工报表
2．某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货lOOt，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。
A、不必追究对方的违约责任 B．按300t的数量计算违约金
C．按lOOt的贷款计算违约金 D．按逾期15天的时间计算违约金
3．作为订立合同的代理人( )。
A、必须是企业或单位内部有关人员 B．必须是企业或单位外聘人员
C．必须是其他组织或其驻外机构 D．以上三者(A，B，C)都可以为代理人
4．下列可以构成一个有效的承诺是( )。
A、承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D．向不特定的多数人同时做出承诺
5．下列情况下标书有效的是( )。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章
B．投标书未密封 C．投标书逾期送达 D．投标单位未参加开标会议，事先未通知招标方6．监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现( )。
A、承包人无权得到该项工作的付款 B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包人一定的补偿D．承包人有权得到该项工作的付款
7．承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，( )。
A．可以拒绝执行B．请总监理工程师确认C．请业主批准 D．请行政主管部门确定
8．抢险救灾紧急工程应采用( )方式选择实施单位。
A．公开招标 B．邀请招标Ｃ．议标D．直接委托
9．承包人应( )向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
Ａ．每月 B．每日 C．每周 D．每旬
10．监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位( )。
A、向业主支付使用费并归还业主 B．可将设备免费带走
C．可向业主支付使用期间的折旧费后带走D．不需向业主支付任何费用，设备归还业主
11．在向承包人发出中标通知书之后( )天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A．7 B．42 C．21 D．28
12．( )才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书 B．工程交工证书 C．缺陷责任终止证书
D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
13．当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A、招标文件中的规定 B．现场考察时招标单位的口头解释
C．招标单位在会议上的口头解答 D．发给每个投标人的书面质疑解答文件
14．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。
A．是否发布招标公告 B，是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标15．具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月 B。6个月C。1年 D．2年
16．承包人在隐蔽工程覆盖之前应该( )。
A．请业主检查B．请监理工程师检查 C．自我检查 D。请质监站监督人员检查
17．招标文件中投标须知是为了( )。
A．指导投标人正确报价 B。避免投标人中标后拒签合同 C．避免泄漏标底 D。进行资格预审18．《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为( )个月。
A．12 B．24 C．18 D．30
19．法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。
A、该代表行为一律无效 B．除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效
C．该代表行为一律有效D．除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行为
20．根据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失( )。
Ａ．承担全部赔偿责任 B．按责任比例进行赔偿C．不承担责任 D．承担连带责任
21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务?不作为?，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由( )负责对该损失进行赔偿的责任。
A．业主 B．承包人 C．监理单位 D．直接处理监理事务的监理从业人员
22、监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归( )所有。
A．业主 B．承包人 C．监理单位 D．直接处理监理事务的监理从业人员
23、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应( )。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D．双方事后协商确定 E．不承担责任
24、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应( )。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主 D．双方事后协商确定E．不承担责任
25、监理单位违反委托监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不承担责任。如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应( )。
A．按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿
B．因为是委托的性质，产生的责任不应由受托人赔偿
C．根据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D．应按责任比例计算赔偿 E．不承担责任26．以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的( )日期。
A．成立B．生效 C．监理服务开始履行的 D．监理进场的日期
27、在以下所列的事项中，( )不属于委托人的义务和责任的。
A．委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人B．向受委托人报告工作
C．若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时，委托人应当偿还该费用及其利息
D．受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬
E．因不可归咎于受托人的事由，委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应报酬
28、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，监理工程师依然没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是( )。
A．根据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工
B．继续延缓施工进度，等待业主改正 C．实为业主严重违约，依照法定解除的规定，依法解除合同29、如果在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相同的单价或价格，也没有相近似项目的单价及价格，依照合同条件的规定，经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格，这时监理工程师应当采取的估价方法是( )。
A．形成了合同争端，按合同纠纷处理办法处理B．监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C．承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。如果删除后后续工程无法进行，可以单方解除合同
D．业主可以视承包人严重违约，按严重违约处臵
30、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当( )。
A．一律看成是无效指令，不予执行 B．一律看成是有效指令，必须执行
C．如果由于某种原因(如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况)，监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令仍然应当执行。但事后，监理工程师必须在七天内以
书面方式确认上述口头指令
D．向业主请示，业主认可的执行，否则不执行
31、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定：?构成合同的所有文件应互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，( )应做出解释和校正，并对此发出指令?。
A．业主 B．承包人C．监理工程师 D．合同双方的上级主管部门
32、根据FIDIC条款，保留金的处理方式是( )。
A．在签发移交证书后立即全部退还 B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是( )。
A．在签发移交证书后立即全部退还B．在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还
C．随中间交工证书的签发，按比例逐步退还
D．在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半
34、根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是( )。A．工程量减少，则单价提高 B．工程量增加，则单价提高
C．工程量增加，则单价降低D．单价偏高，则予以降低，反之提高
35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失，根据FIDIC条款，承包人应承担的损失是( )。A．现场施工用材料遭受的损失 B．承包人的施工机械遭受的损失
C．已完工程遭受的损失 D．在建工程遭受的损失
E．是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失
36、根据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主承担赔偿的损失是( )。
A．工地材料遭受盗窃的损失 B．已完工程受到人为破坏的损失
C．因气候原因造成的停工窝工损失 D．人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失
37、表明承包人合同义务完成的文件是( )。（即对工程的批准证明文件）
A．质量验收单 B．中间交工证书 C．移交证书 D．缺陷责任期终止证书
38、( )才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A．中间支付证书 B．工程移交证书
C．缺陷责任期终止证书 D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单
39、某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是( )。
A．2.7万元
B．支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元
C．应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元
40、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币，无正当理由却拒不履行合同义务，则委托方有权要求该设计单位返回的金额是( )。
A．15万元 B．7.5万元 C．30万元 D．45万元
41、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法，以及机械台班费用定额，承包人据此以?后继法规?为动因，向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是( )。
A．两项索赔均成立B．两项索赔均不成立
B．人工费索赔成立，机械费索赔不成立 D．人工费索赔不成立，机械费索赔成立
42．总价合同与单价合同比较，( )。
A．总价合同便于处理工程变更B．单价合同便于处理工程变更
C．总价合同加大了业主的投资风险 D．总价合同有利于降低工程造价
43、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是( )。
A．承包人 B．业主派驻工地的负责人C．监理工程师 D．业主和?监理工程师?共同负责44、施工承包合同的合同条件规定承担工程施工质量责任的责任人是( )。
A．监理工程师B．承包人
C．监理工程师与承包人双方 D．以承包人为主监理工程师承担连带的责任
45、在FIDIC合同条件中所称的?工程师?指的是( )。
A．从事监理工作的从业人员B。被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子 D。由监理单位派驻到工地的总监理工程师
46、在FIDIC合同条件中所称的?工程师代表?指的是( )。
A。从事监理工作的从业人员 B．被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人
C．由监理单位派驻到工地的监理工作班子D．由监理单位派驻到工地的总监理工程师
47、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是( )。
A．通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面
B．专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先
C．专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化
48、FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是( )。A．在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认
B．在任何情况下工程师均可以更改
C．任何情况下工程师均不能更改
49、与承包人编制工程量清单无关的内容有( )。
A．质量规定 B．技术规范 C．设计文件 D．计量支付办法
50、FIDIC合同条款中的?工程设备?是指( )。
A．承包人的施工机械B．施工中待安装到永久工程中的设备
C．承包人的所有装备 D．承包人用于工程试验检测的设备
51、某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则根据FIDIC合同条件可以由( )。A．总监理工程师有权解除合同 B．监理工程师有权解除合同
C．业主有权撤换承包人代表 D．业主有权解除承包合同
52、索赔通知由( )。
A．监理工程师发给承包人 B．监理工程师发给业主 C．业主发给承包人
D．承包人发给监理工程师 E．监理工程师通知承包人并抄报业主
53、合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后( )内，应向承包人支付动员预付款。
A．三十(30)天 B．二十八(28)天 C。十四(14)天 D．四十五(45)天
54、如果在合同中规定可以提供?材料预付款?的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的?材料预付款支付证书?的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款( )的无息贷款。
A．百分之百(100％) B．百分之七十五(75％) C.百分之八十(80％) D．百分之九十(90％) 55、材料预付款中所说的?材料价款?一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是( )。
A．运抵施工现场仓库(或堆场)的价格 B．到岸价 C，出厂价 D．料场价
56、材料预付款中所说的?材料价款?一词，对于从外国进口的材料而言，指的是( )。
A．运抵施工现场仓库(或堆场)的价格B．到岸价 C。出厂价 D．料场价
57、合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为?招标图纸?，FIDIC合同条件规定( )。A．该图纸是承包人用于合同工程施工的依据B。该图纸经业主批准后可以用于合同工程的施工
C。任何情况下均不得用于本合同工程的施工D．经监理工程师签字认可后可以用于合同工程的施工58、监理工程师( )解除合同规定的承包人的任何义务。
A．有权B．任何时候都无权 C．经业主批准后有权 D．经合同管理机构批准后有权
59、业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，如果不能按时在28天之内，或者在承包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是( )。
A．所超过天数的利息 B．停工窝工损失 C．全部费用 D．全部损失包括承包人的利润60、FIDIC合同条款中的指定分包只能是( )。
A．材料供应 B．特殊服务C．工程分包D．属于合同中暂定金额下的工作或服务
61、FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责( )。
A．由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏
B．由于洪水引起的已完工工程损毁
C．由于监理工程师提供的原始基准数据不正确致使承包人放线错误
62、一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是( )。
A．与业主签订指定分包合同对业主承担合同责任
B。与业主签订指定分包合同，但对承包人承担分包合同的责任
C．与承包人签订分包合同，但对业主承担分包合同的责任
D．与承包人签订分包合同，并对承包人承担分包合同的责任
63、在FIDIC合同通用条件第63条规定，如果发生承包人严重违约，业主可以在向承包人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务与职权的情况下，终止对承包人的雇用。这种处臵办法被称之为( )。
A．驱逐承包人 B．留臵权 C．进驻工地 D．保全措施
64、( )拒收不合格的工程。
A．监理工程师有权 B．谁都无权 C．业主有权 D．谁都有权
65、根据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主承担的是( )。
A．超出合同规定检验所造成的停工窝工损失 B、超出合同规定检验所造成的检验费
C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失
66、自开工之日起到颁发移交证书之日止，承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是( )。
A．承包人 B．业主 C．承包人与业主双方 D．承包人负主要责任，业主负连带责任
67、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则业主从签发部分工程移交证书之日起承担( )。
A.对整个工程的照管
B．在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管
C．应当承担起对该部分工程的照管责任 D．承担待完扫尾工程的照管
68、如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因，使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的，则认为( )。
A．须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证书
B．该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了
C．无法处理 D．须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后，再按协商结果执行69、《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的?开工预付款?的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的( )，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。
A．60％ B．80％ C．50％D．70％ E．75％
70、合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得将上述任何物品和其任何部
分运出现场(但运输车辆除外)，这一规定被称之为( )。
A．否决权 B．抗辩权C．留臵权 D．保全措施
71、下列文件中( )不是合同文件的组成部分。
A．投标书及其附件 B．中标通知书 C．招标补遗书D．勘察资料
72、监理工程师在施工承包合同中的地位是( )。
A．委托代理人 B．独立第三者C．既是委托代理人又是独立第三者 D．法定代理人
73、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的?到岸价?是( )。
A．运达出口国的口岸的价格 B．离开货物供应国的口岸时的口岸价格
C．到达本工程工地的价格D．指离岸价加海上运输费再加海运保险费
74、公路工程的验收先后有两次，由( )主持公路工程的交工验收。
A．监理工程师B．业主 C．省公路质监站 D．交通部质监总站
75、监理工程师所签发的?最终支付证书?，在合同管理上的法律意义是( )。
A．证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件
B．证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件
C．仅仅是证明合同双方最后谁应向谁支付多少款项的证明文件
D．证明业主已经完成合同义务的文件
76、监理工程师的职责和权力是由( )所规定的。
A．委托监理合同 B．《合同法》与《招标投标法》共同赋予的
C。招标投标法D．施工承包合同
E．施工承包合同与委托监理合同共同赋予的 F．合同法
77、施工承包合同的合同价格是指( )
A．承包人的投标价 B．评标中经算术修正后的价格 C．评标价D．中标通知书中所列出的中标价78、从担保法和会计制度上看，开工预付款(国际惯例称其为动员预付款)应当属于( )性质的款项。A．定金 B．保证金C．无息贷款 D、暂付款 E．承包人具有的留臵权
79、下列( )招标中，价格不应作为评标的第一要素。
A．勘察设计招标B．施工监理招标 C．施工招标 D．材料、设备采购招标
80、在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是( )。
A．予以降低 B．予以提高
C．除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改 D．与投标人谈判修改
81、以同一专业的施工单位组成联营体(联合体)投标时，其联营体的资质应( )。
A．以联营成员单位中资格较低者为准 B．由业主或招标单位确定
C。以联营成员单位中资格较高者为准 D．只有路基工程可以以较低者为准
82、承包人应密封的投标文件内容有( )。
A。投标文件的全部内容 B．投标书及投标保证书 C。已标价的工程量清单 D．法人委托书
83、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是( )。
A．原始报价 B．算术修正后的报价 C．类比价D．评标价
84、施工单项合同估算价在( )的必须进行招标。
A．1000万元以B．200万元以上 C．300万元以上 D．2000万元以上
85、《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向( )以上的潜在投标人发出邀请。
A．2个B．3个 C．4个 D．5个
86、评标委员会的评标报告应由( )。
A．全体成员签字 B．评标委员会主任与业主的法定代表人签字
C．评标委员会主任与全体成员签字 D．评标委员会主任签字
87、评标委员会应由( )负责组建。
A．项目主管部门 B．建筑市场的主管部门C．招标人 D．工程监理单位
88、以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标办法》(2003年)对招标人编制?标底?的规定的是( )。
A．必须编制标底 B．不承认?标底?对评标工作有法律约束力
C．根据项目的特点决定是否编制标底 D．对一个工程可以编制两个或两个以上的标底
89、我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指( )。
A．社会平均成本价B．投标人的个别成本价 C．合同标底的价格 D．本行业的行业平均成本价90、按FIDIC条款，下列做法中( )更合适。
A．先签订监理合同，再进行施工招标 B．先施工招标，再签订监理合同
C．谁先谁后都可以 D．施工合同与监理合同同时进行招标
91、投标有效期是指( )。
A．从开始发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间
B．从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间
C．从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间
D．从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间
92、《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前( )可以用?补遗书?的方式修改招标文件。A．15天 B．21天 C．28天 D．30天
93、投标基准日期是指( )。
A．投标截止日前28天的当日 B．开始发售招标文件的当日
C．投标截止日的当日 D．开始发售招标文件后的第28天
94、投标人必须对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的?单价?或?总额价?为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于( )。
A．该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现?漏洞?的原则处理
B．允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人
C．该投标属于不符合标，予以拒绝
D．视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比
95、在《合同法》第十二条中，规定?为了宣传推广起见，当事人可以参照( )订立合同?。
A．有效合同B．合同示范文本 C．格式化合同 D．定式合同
96、以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是( )。
A．合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方
B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关
C．合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双方
D．合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机关
97、以下提法正确的是( )。
A．依法成立的合同对当事人有法律的约束力
B．只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力
C．只有依法生效又经过?公证?或?鉴证’’的合同才对当事人具有法律的约束力
D．只有依法成立又经过?公证?或?鉴证?的合同才对当事人具有法律的约束力
98、要约的定义是( )。
A．希望和他人订立合同的意思表示
B．希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示
C．要有实际内容的约定 D．是在合同订立之前相互了解对方缔约能力、资信状况的过程
99、要约生效的时间是( )。
A．要约人发出要约时该要约生效B．要约到达?受要约人?时该要约生效
C．要约生效的时间由?受要约人?认定 D．该要约得到管理合同的行政部门认可时该要约生效100、如果?受要约人?在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示( )。
A．否定性承诺 B．承诺有效 C．承诺无效D．用重新要约代替了原来的要约
101、恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
102、因重大误解所订立的合同应属于( )。
A．合同有效 B．无效合同C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
103、违反法律法规中强制性规定的合同是( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
104、损害社会公共利益的合同是( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
105、在订立合同时?显失公平?的合同是( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
106、限制民事行为能力人所订立的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同D．合同效力待定的合同
107、以合法形式掩盖非法目的的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
108、法人代表越权的情形下所签订的合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定的合同
109、无权代理人所签订的合同应当属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同D．合同效力待定的合同
110、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同D．合同效力待定的合同
111、凡是不能满足主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。A．对B．不对 C．没有得到相对人追认的才无效 D．由相对人一方认定其是否有效112、凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的，该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是( )。
A．对B．不对 C．没有得到相对人追认的才无效 D．由相对人一方认定其是否有效113、只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是( )。
A．对B．是合同效力待定合同 C．没有得到相对人追认的才无效D．由相对人一方认定其是否有效114、《合同法》规定承担?履约违约?责任的原则是( )。
A．过失责任原则 B．平等自愿原则 C．诚实信用原则D．严格责任原则
115、由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为?无效合同?或?被撤销的可撤销合同?时，责任方应承担的责任原则是( )。
A．过失责任原则 B．平等自愿原则 C．诚实信用原则 D．严格责任原则
116、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
117、凡依法必须招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
118、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
119、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
120、工程属于重点工程，该项目已经被批准采用邀请招标，但是在参加投标的单位少于2家的情况下签订的合同，该合同属于( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
121、如果属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的情况下签订的合同，该合同属于( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
122、招标人隐瞒工程的真实情况下所签订的施工承包合同，应当属于( )。
A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
123、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有采用书面的形式签订时，则应当属于( )。A．合同有效 B．无效合同 C．可撤销合同D．合同效力待定
124、?招标人没有遵照国家已经批准的投资计划或可行性分析报告编制招标文件情形下产生的施工承包合同?，应当属于( )。
A．合同有效B．无效合同 C．可撤销合同 D．合同效力待定
125、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种情形下的合同违约应当按( )原则处理。
A．独立责任原则 B．严格责任原则C．过失责任原则 D．公平责任原则
126、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的( )。
A．一般抗辩权 B．同时抗辩权 C。不安抗辩权D．后履行抗辩权
127、双方代理行为、自身代理行为都属于( )行为。
A．有效代理B．无效代理 C.无权代理 D．有权代理
128、( )可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同。
A．监护人 B．法定代理人C．法定代表人(简称法人代表) D．自然人
129、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是( )。
A．依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人
B．法院指定的代理人 C．法人就是法定代表人 D．被法律赋予人格化了的社会组织
130、经济法律关系的主体是指( )。
A．经济法律关系中当事人的权利和义务B．是经济法律关系的当事人
C．经济法律关系主体的权利义务所共同指向的?事?或?物? D．国家颁布的法律、法规131、经济义务是一种按照法定或约定必须由义务主体用一定履行行为，自觉实现权益主体(债权人)的经济利益和要求的责任。义务主体如果不履行或不完全履行其合同义务，权利主体一方有请求( )强制执行的资格。
A．上级主管部门 B．有关司法机关 C．当地工商行政管理机关 D．当地公安局
132、业主与监理工程师签订委托监理合同属于( )行为。
A．法定代理 B．指定代理 C．双方代理 D．委托代理
133、?经济法律事实?是法律上的一个专有名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、变更、消灭的( )事实。
A．行为 B．事件 C．实效 D．客观
134、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为( )。
A．行为 B．事件 C．实效 D．机会
135、从有没有国籍出发，关于自然人与公民论述正确的是( )。
A．公民和自然人都有国籍 B．公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人
C．公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的 D．公民是有国籍的，自然人是没有国籍的136、组织办理竣工验收的费用由（）承担。
A、承包人
B、监理
C、业主
D、上级主管部门
137、以下哪一项不属于工程变更范围？（）
A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少
B、取消合同中任何部分的工作细目的工作
C、改变合同中任何工作的性质、质量及种类
D、为完成工程进度而增加资源投入
137、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件影响不能进行竣工检验．对该部分工程监理工程师应认为（）。
A、已经竣工不需再进行竣工检验
B、需经检验后才能判定是否竣工
C、已经竣工但还需进行竣工检验
D、尚未竣工
138、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。
A、地震
B、雷击
C、地崩
D、飞行物体坠落
139、依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。
A、中国经济导报
B、中国建设报
C、中国日报
D、中国交通报
140、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发（）。
A、中间交工证书
B、分项工程交工证书
C、部分工程交工证书
D、单项工程交工证书
141、暂定金额由（）批准使用。
A、业主
B、总承包人
C、监理工程师
D、业主代表
142、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。
A、根据本工程的设计提供的预计工程量；
B、根据投标要求估算的报价工程量；
C、合同履行过程中完成的实际工程量；
D、工程结帐依据的结算工程量。
143、招标投标法规定评标工作应由（）负责。
A、业主
B、业主组建的评标委员会
C、上级主管部门指定的评标小组
D、代表国家的常设评标机构。144、由于承包人的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。
A、正常工作Ｂ、附属工作Ｃ、额外工作Ｄ、意外工作
145、、依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。
A、10日
B、15日
C、20日
D、25日
146、《工程变更令》由（）下达。
A、业主
B、监理工程师
C、现场监理
D、上级主管部门
13、根据合同通用条件，如果在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等，导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。
A、投标截止日期前的28天
B、投标截止日期前30天
C、授标
D、投标
147、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）。
A、技术规范
B、中标通知书
C、合同协议书
D、有标价的工程量清单
148、根据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（）。
A、政府机关
B、银行
C、公民个人
D、学校
149、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于（）。
A、不具有法律效力
B、被代理人的追认权
C、被代理人不履行委托代理协议
D、被代理人的拒绝权150、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）
A、工程保险是强制性的
B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险
C、保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害
D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的
151、施工合同的担保合同属于（）
A、从合同
B、主合同
C、分包合同
D、有偿合同
152、因不可抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：
A、业主负全责
B、监理负全责
C、各负其责
D、施工方负全责
153、处理合同纠纷的原则是（）。
A、协商为主、调解优先原则
B、维护业主利益的原则
C、严格监理的原则
154、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担保方式有（）。
A、定金
B、银行保函
C、第三人保证
D、抵押
155、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。
A、特殊风险，包括战争、革命等
B、经济方面的风险
C、单价的报价风险
D、工程还未办理正常移交手续，业主提前使用造成工程的损害或损失
156、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，除经批准外，必须采用（）方式进行招投标。
A、直接委托
B、公开招标
C、邀请招标
D、议标
157、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）。
A、一切风险转移给保险公司
B、部分风险转移给保险公司
C、全部风险仍由业主承担
D、全部风险转移给承包人
158、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的（）的那部分款额。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
159、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书
D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书
160、没有经过公证的合同一般认为（）。
A、是无效合同
B、是可撤销合同
C、是效力待定合同
D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同
161、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方（）。A．经催告后，可解除合同 B．可解除合同
C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同
162、监理工程师有权处理的索赔是承包商（）。
A．依据合同条款提出的索赔 B．依据其它法律文书提出的索赔
C．提出的道义索赔 D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
163、某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元。
A．60 B．30 C．90 D．120
164、建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）
A、物
B、智力成果
C、行为
D、财
165、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
166、下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A、抵押人所有的房屋
B、抵押人有权使用的集体土地所有权
C、依法被查封的财产
D、抵押人所有的支票
167、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，（）
A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B、违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
C、未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D 、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任。
168、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
169、监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
170、委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）
A、负责施工合同的协调管理
B、负责外部关系的协调
C、认真勤奋地工作
D、不得泄露申明的秘密171、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出抉定。
A、费用索赔
B、要求承包人编人缩短合同工期
C、合同内索赔
D、工期延误索赔
172、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（）
A、减少合同中约定的工程量
B、改变有关工程的施工时间
C、删除承包范围内的部分工作
D、更改工程有关部分尺寸
173、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，按顺序进行解释。下列排序中正确的是（）A、合同协议书、通用条软、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书
C、中标通知书、专用条款、投标书
D、中标通知书、专用条款、标准
174、FIDIC施工合同条件内所称的?合同工期?是指（）
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
175、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。
A、工程接收证书签发
B、颁发履约证书
C、?结清单?生效
D、提交竣工报表
176、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。A、监理单位 B、总监理工程师 C、监理单位的法定代表人 D、具体的监理人员
177、法人的交更是指（）
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销178、要约人要撤销要约，擞销要约通知应在（）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺到达要约人之前
D、对方承诺生效之后179、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用（）合同。
A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格
180、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指（）的酬金。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、包括正常，附加和额外监理工作
181、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，（）
A、不应返还保留金
B、应退还一半保留金
C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半
D、应全部退还保留金．
182、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
A．只交验企业法人营业执照 B．只交验企业等级证书
C．优良工程证书D．企业法人营业执照和企业等级证书
183、施工中的费用索赔出现的原因是（）
A．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B．只限定当事人违约而提出的赔偿
C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
184、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留臵权五种形式。下列说法正确的有（）A．预付款是定金的形式之一B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人 D．留臵物的所有人必须是债务人
185、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人
A．建设主管部门 B．建筑公司 C．银行 D．贸易公司
186、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。
A、买卖合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、委托合同
187、世行贷款公路项目主要采用
A、成本加酬金合同
B、总价合同
C、单价合同
D、设计施工总承包合同
188、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）
A、由业主负责
B、由承包商负责
C、由设计单位负责
D、由业主与承包商各负一半
189、根据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。
A、2个
B、5个
C、10个
D、3个
190、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
191、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）
A、工程师对争议事项作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
192、经济合同的核心是（），它量当事人双方权利和义务的焦点
A、价款
B、标的
C、违约责任
D、履行期限
193、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷本由承包人承担
194、无效经济合同的确认权属于（）
A、法院或仲裁机关
B、法院
C、工商局
D、建设管理部门
195、招标文件中的工程量清单是（）
A、准确的工程量
B、竣工结算的依据
C、投标单位计算标价的依据
D、总价承包时的工程量196、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）
A、承包商
B、业主
C、第三方
D、监理
197、下列那种行为属于要约（）
A、业主向承包人发出的订约通知；
B、业主发售的招标文件；
C、承包人投送的投标文件；
D、业主签发中标通知书；
198、合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：（）
A、不可以成为招标人
B、不可以成为投标人
C、不可以招标但可以投标
D、可以招标但不能投标
E、既可以招标又可以投标
F、既不能招标也不能投标
199、任何投标人对于一个合同有一次而且只能有一次投标机会，如果投标人先以自己的公司投了一次标，然后又与其他公司联合以联营体的名义再投了一次标，则：（）
A、以自己公司的名义所投的标有效，以联营体的名义所投的标作废；
B、以联营体名义投的标有效，以自己公司名义的投标文件被拒绝；
C、以上两次投标都将被拒绝；
D、以上两次投标都有效；
200、工程计量是指对承包人已完成的工程进行收方、计算和由（）给予确认的过程。
A、业主
B、业主、监理工程师、承包人三方
C、承包人
D、监理工程师
201、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）
A、通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面。
B、专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件较为全面。
C、专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或具体化，故专用条件优先。
202、规定需由业主特别批准后监理工程师才能签发的文件是：（）
A、支付证书；
B、移交证书；
C、缺陷责任期终止证书；
D、在使用招标文件范本时，通用或专用条件第二条规定需由业主特别批准的内容。
203、监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述已经被撤换的人员（）。
A、不可以在原岗位上，但可以调换到其他岗位上使用；
B、经教育、整改后由项目经理决定其是否方可以重返原岗位继续工作；
C、应当永远离开本合同工程，不得继续留用；
D、未经监理工程师的同意不得重新回到本合同工程工作。
204、《合同法》赋予合同当事人一方可以单方独立行使的权利有：（）
A、代位权
B、撤销权
C、概括转让
D、约定解除权
205、当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是( )。
A、定金
B、抵押
C、质押
D、保留金
206、施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表明承包人所施工的工程符合合同要求，，，，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由（）承担。
A、业主
B、承包人
C、监理公司
D、工程师
207、公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过（）的机械施工。
A、45dB；
B、 55dB；
C、75dB；
D、 85dB。
208、按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（）。
A、终止合同
B、中止履行合同
C、恢复履行合同
D、解除合同
209、业主投保?建筑工程一切险?后，工程建设中的( )。
A、一切风险转移给保险公司
B、全部风险仍由业主承担
C、将?工程一切险?的风险转移给保险公司
D、全部风险转移给承包人
210、合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A．行政法律关系B．民事权利义务关系C．刑事法律关系 D．经济侵权关系
211、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理的后果，对自己有利或者不利的原则，行使（）。A．追认权或者拒绝权B．催告权或者撤消权 C．追认权或者撤消权 D．催告权或者拒绝权212、订立合同时，承诺人做出有效的承诺，必须是（）。
A．第三人完全接受要约条件 B．承诺人不定期地做出承诺
C．完全接受要约条件 D．承诺人可附有实质性变更的答复
212、除（）外，合同允许变更或解除。
A、由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B、由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同，致使不能实现合同目的
C、由于合同主体的一方承办人调离单位
D、当事人双方经过协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益
213．招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A、以书面形式向提出人作答复
B、以口头形式向提出人当场答复
C、先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复
D、可不向其他投标者作答复
214、（）内容不属于监理工程师对施工合同管理的主要工作内容。
A．工期管理B．审查项目概预算C．质量管理 D．结算管理
215、《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起（）天内，向监理工程师提出索赔意向通知。
A．10天 B．30天 C．20天D．21天
216、根据FIDIC条款，如果承包商未能办理工程保险，则业主可以去办理，并认为其费用（）。A．由仲裁机构确定 B．业主承担
C．业主和承包商共同承担D．承包商已经计入合同报价之中,应在支付中扣回
217、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）A．因迟到而自然失效 B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺218、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限
A．合同签字日至承包人提交结清单日 B．开工日至工程师颁发移交证书日
C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日
219、我国对经济合同争议的处理实行（）
A．一裁两审制B．或裁或审制 C．只许仲裁 D．只许诉讼
220、经济法律关系由（）三要素组成
A．主体、客体、内容 B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济责任 D．经济管理、经济协作、经济责任
221、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）
A．参与竟争的投标人 B．招标单位的董事会
C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册
222、法人的变更是指（）。
A 法人法定存在期限届满
B 法人改变经营性质或范围
安全知识考试题库 安全知识考试题库 A、听从教师指挥完成规定动作 B、离开教师的保护，擅自做有危险的器械动作 C、在指定区域内有序开展活动 2、遇到不了解真相的网友约你见面，你应该怎么办?(C) A、欣然前往 B、无所谓 C、保持高度的警觉，不能去约见 3、乘坐出租车要在车停稳后从(B)门下车。 A、左边的 B、右边的 C、随意的 4、在有人行道的路上，你应该:(A) A、走人行道 B、走非机动车道 C、随心所欲，哪儿没车走哪儿 6、汽车车尾白灯闪烁时，表示汽车(B):A、前进B、倒车 7、行人可以搭乘自行车、人力货运三轮车、轻便摩托车吗?(B) A、能 B、不能 8、经过一个有信号灯的铁路道口时，应该:(C) A、直接从铁路上穿过去 B、看看左右没火车就快速走过去 C、在准许通过的信号灯亮时通过 四、多项选择题:(请将正确选项的符号填到括号里) 1、容易造成意外伤害的做法有:(BC) A、雷雨时，不使用电话或观看电视 B、玩弄火柴、打火机等 C、用潮湿的手触摸电器开关或插头 2、容易造成喉咙被卡住的事情有:(AB)
A、吃鱼时狼吞虎咽 B、吃饭时，边吃边说笑 C、吃果冻时，用小勺挖着慢慢吃。 3、容易引起火灾的做法是:(ABC) A、在柴草前燃放鞭炮 B、随手扔未灭的烟头 C、祭祀时，烧香烧纸 4、被狗咬伤后正确的救治方法是:(ABC) 5、乘坐公共汽车时要做到:(ABC) A、在指定地点依次候车，先下后上 B、不把头、手、胳膊伸出窗外 C、不带危险品乘车 A、扶他到医务室找校医 B、把他扶到阴凉处及时补充水分 C、用手指掐嘴唇上方的人中穴 8、为了避免遭到他人抢劫应该注意:(AC) A、要和同学结伴上学、回家 B、上学放学路上尽量走偏僻的小路 C、衣着朴实，不追求高消费，身上尽量少带钱 9、雨雪天气在路上行走要注意:(AB) A、尽量穿色彩鲜艳的雨衣 B、手撑雨伞尽量不要挡住行进的视线 C、没带雨具，慌不择路，赶快找地方避雨 10、造成食物中毒的原因有:(ABC) A、食用腐烂变质的食品 B、使用劣质原材料加工食品 C、没有饭前洗手等良好的卫生习惯 五、简答题 1、扑救电器火灾应首先做什么? 答:切断电源。 3、当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办? 4、我国消防工作贯彻什么样的方针?
安全基本知识题 一、选择题 1、安全生产是指在劳动生产过程中，要努力改善劳动条件，克服不安全因素，使劳动生产在保证劳动者健康，国家财产不受损失，人民（C）的前提下顺利进行。 A、财产安全 B、安全健康 C、生命安全 D、家庭幸福 2、事故是指造成人员死亡、伤害、（B）、财产损失或其他损失的意外事件。 A、残疾 B、职业病 C、伤残 3、事故隐患是指生产系统中可导致事故发生的（A），物的不安全状态和管理上的缺陷。 A、人的不安全行为 B、人的不安全状态 C、责任意识的缺失 D、思想上的麻痹 4、“三同时”制度指的是在建设项目中安全保障设施和防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、（C）。 A、同时安装 B、同时运行 C、同时投入使用 5、安全生产责任制是依照（C）建立的各级领导职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度，这是保证安全生产的重要组织措施。 A、管理规章制度 B、岗位责任制 C、安全生产法规D宪法 6、“三违”是指（D） ①违章指挥②违章操作③违反管理制度④违反劳动纪律。 A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④ 7、“四不放过”是（B） ①事故原因分析不查清楚不放过 ②员工没有受到教育不放过 ③没有制定防范措施不放过 ④事故责任者没有受到处理不放过 ⑤事故责任者和员工没有受到教育不放过 A、①②③④ B、①③④⑤ C、①②④⑤ D、②③④⑤ 8、三不伤害是（A） ①不伤害自己②不伤害他人③不被他人伤害④不让他人伤害 A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④ 9、违章作业是指违反了劳动生产岗位的（C）安全规章制度和规程的作业行为都是违章作业。 A、岗位操作规程 B、管理规章制度 C、安全规章制度和规程 D、岗位安全操作规程 10、事故产生的基本要素是（） A、人的不安全行为 B、物的不安全状态 C、作业环境的不良影响 D、管理上的缺陷 E、以上都包括 11、设备“四懂三会”是指懂设备结构、懂设备性能、懂设备原理、懂设备用途。会操作、
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
大学生安全知识竞赛题库 消防类 选择题 1. 新修订的《中华人民共和国消防法》自（B）起施行。 A.2008年5月1日 B. 2009年5月1日 C. 2010年5月1日 2. 消防工作贯彻的方针(B)。 A.防患于未然 B.预防结合，防消结合 C.预防为主，及时营救 3. 任何单位和（A）都有参加有组织的灭火工作的义务。 A、成年人 B、男性公民 4. 对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予（B）。 A、鼓励 B、表彰和奖励 5. 《消防法》规定，禁止非法携带（A）进入公共场所或乘坐公共交通工具。 A、易燃易爆危险品 B、火种 7 任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得（B）。 A、报警 B、阻拦报警 8. 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，收费吗？ A、不收 B、应当适当收取 9. 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火，情节严重者处（B）拘留。 A、七日以下 B、五日以下 10、过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处（B）拘留，可以并处五佰元以下罚款。 A、十日以下 B、十日以上十五日以下 19. 《中华人民共和国消防法》是以（A）公布的。 A、国家主席令 B、全国人民代表大会常务委员会决定 20. （A）领导全国的消防工作。 A、国务院 B、公安部 21. 任何单位、个人都有维护消防安全、保护（B）、预防火灾、报告火警的义务。 A、消防环境B消防设施 27. （A）对全国的消防工作实施监督管理。 A、国务院公安部门 B、公安部消防局 36、收看电视时，不正确的做法是（AC）。 A 雷雨天气利用室外天线收看电视 B 把电视机放在干燥通风的地方 C可以长时间收看电视 37、到床底、阁楼找东西时，应用（A）照明。 A 手电筒 B 油灯 C 蜡烛 38、我国消防工作的方针是（C）。 A 群防群治 B 遏制重特大火灾 C 预防为主，防消结合 39、当遇到火灾时，要迅速向（C）逃生。 A 着火相反的方向 B 人员多的方向 C 安全出口的方向
安全月安全知识题库及答案 一、判断题 1、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。(√) 2、安全色中黄色——表示停止、危险的意思。(×) (表示警告、注意的意思) 3、安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针。(√) 4、我国的消防方针是预防为主、防治结合。(×)(预防为主，防消结合) 5、生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。(×)(不允许) 6、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。(×)(有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所) 7、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。(×)(全面负责) 8、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害应认定为工伤、(√) 9、特种作业人员经过培训，如考核不合格，可在两个月内进行补考，补考仍不及格，可在一个月内再进行补考。(×)(补考仍不及格，应重新进行培训，培训后重新考核) 10、严禁赤脚、穿拖鞋进入现场，严禁酒后上班。(√ )
11、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。( √) 12、生产经营单位按规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任就由受委托的工程技术人员负责。(×)(仍由本单位负责) 13、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。(√) 14、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。(√) 15、电气设备发生火灾不准用水扑救。(√) 16、以“三铁”反“三违”，其中“三违”是指违章指挥、违章作业、违章建筑。(×) (“三违”是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律) 17、以“三铁”反“三违”，其中“三铁”是指铁的制度、铁的面孔、铁的纪律。(× ) (“三铁”是指铁的制度、铁的面孔、铁的处理) 18、安全检查工作是上级主管部门的事，与生产班组无关。( × ) (与全体人员相关) 19、任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利。(√ ) 20、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。(√ ) 21、在安全生产工作中，我们要杜绝“三高”，即杜绝“领导干部高
安全过关题库 一、填空题 1、从业人员在上岗前接受（厂级）、（车间级）、（班组岗位级）三级安全培训教育，是安全生产法律法规的规定。 2、安全标志的四种类型是（禁止标志）、（警告标志）、（指令标志）、（提示标志）。 3、《安全生产法》中安全生产管理的方针是（安全第一、预防为主、综合治理）。 4、安全三宝是（安全帽）（安全带）（安全网）。 5、凡在坠落高度基准（2 ）米以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 6、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，将事故分为一般事故、（较大事故、）（重大事故）、（特别重大事故）。 7、根据受限空间作业必须按时间要求进行安全分析，氧含量要求在（19%--23% ）方可入内作业。 8、设备运行的四不准超是指（不准超温）、（不准超压）、（不准超速）、不准超负荷。 9、“三违”指（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律） 10、剧毒化学品的（储存）、（领用）、（回收）全过程实行“五双”（双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用）管理。相关人员必须经过专门培训并取得相应资格证书。 11、预防伤亡事故三不伤害是指（不伤害自己）（不伤害他人）（不被他人伤害）。 12、煤制油项目部调度电话是（ 6965818 ），煤化工园区的急救电话是（ 6975159 ），消防队火警电话是（ 6975119 ）。 13、按《工伤保险条例》规定，工伤保险费由（用人单位）缴纳。 14、生产车间严禁穿（钉鞋）和穿戴易产生静电的衣物。 15、化学品的（包装）和标志必须符合国家规定。 16、按安全色的使用规定，黄色表示（注意、警告）的意思。
一、单项选择题 1、中国特色社会主义理论体系,就是包括( C )在内的科学理论体系。 A.毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 B.邓小平理论和“三个代表”重要思想 C.邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想 D.马列主义\毛泽东思想和邓小平理论 2、党的十七大报告指出:确保到( C )年实现全面建成小康社会的奋斗目标。 A、2010 B、2015 C、2020 D、2030 3、提高中国共产党的执政能力,首先是要提高( C )。 A、拒腐防变的能力 B、抵御风险的能力 C、领导发展的能力 D、应对危机的能力 4、构建社会主义和谐社会,要按照民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的总要求和( B )的原则,着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题,努力形成全体人民各尽其能、各得其所而又和谐相处的局面,为发展提供良好社会环境。 A.效率与公平相统一 B.共同建设、共同享有 C.注重效率,兼顾公平 D.各尽所能、各取所需 5、党的十七大报告提出:在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,实现( C )到二○二○年比二○○○年翻两番。 A.国内生产总值 B.国民生产总值 C.人均国内生产总值 D.人均国民生产总值 6、要坚持走中国特色新型工业化道路,坚持扩大国内需求特别是( A )的方针,促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变,由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。 A.消费需求 B.投资需求 C.发展需求 D.生产需求 7、统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,必须抓好的一项工作就是,以( B )为核心,发展乡镇企业,壮大县域经济,多渠道转移农民就业。 A.促进城乡一体化 B.促进农民增收 C.发展现代农业 D.培养现代农民 8、17大报告指出,改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因,归结起来就是(A )。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
安全知识题库 一、选择题 1.高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（ B ） A.可燃材料 B.难燃材料和不燃材料 C.易燃材料 D.钢筋混凝土 2.下列( A )物质是点火源? A.电火花 B.纸 C.空气 3.大型油罐应设置（ A ）自动灭火系统。 A.泡沫灭火系统 B.二氧化碳灭火系统 C.囱代烷灭火系统 D.喷淋灭火系统 4.以下对报警电话描述不正确的是( C )。 A.119报警电话是免费的 B.发生火灾时任何人都可以无偿拨打119 C.为了演练,平时可以拨打119 5.下列( A )灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。 A.二氧化碳灭火剂 B.干粉灭火剂 C.泡沫灭火剂 6.公安消防队扑救火灾, ( A )向发生火灾的单位、个人收取费用。 A.不得 B.可以 C.按照一定标准 7.使用然气灶具时,( B )。 A.应先开气阀后点火,即"气等火" B.应先点火后再开气,即"火等气" C先点火还是先开气阀都无所谓,二者都是正确的 8.在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ A ）。 A.20米 B.25米 C.30米 D.35米 10.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( C )。 A.上部 B.中部 C.根部 11.解决火险隐患要坚持"三定",请问"三定"是指( A )。 A.定专人、定时间、定整改措施 B.定时间、定地点、定专人 C.定人、定岗、定编制 12.依据公安部第61号令,企业应当至少( A )进行一次防火检查。 A.每月
B.每星期 C.每季度 13.发生火灾时,不得组织( B )扑救火灾。 A.女青年 B.未成年人 C.军人 14.下面（ A ）火灾用水扑救会使火势扩大。 A.油类 B.森林 C.家具; 15.身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的( C )。 A.就地打滚 B.用厚重衣物覆盖压灭火苗 C.迎风快跑 16.发现燃气泄漏,要速关阀门,打开门窗,不能( C )。 A.触动电器开关或拨打电话 B.使用明火 C.A和B都正确 17.液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到点火源时,发生一闪即灭的现象称为 ( C )。 A.爆炸 B.蒸发 C.闪燃 18.依据《高层居民住宅楼防火管理规则》,下列( A )单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。 A.居民委员会 B.派出所. C.街道办事处 19.室内不得存放超过( C )公斤的汽油。 A.1.5 B.1 C.0.5 21.液化石油气的残液应该由( A )负责倾倒。 A.燃气供应企业 B.使用者个人 C.燃气供应企业或个人 22.依据《仓库防火安全管理规则》,库存物品要分类、分垛储存,垛与垛间距不小于( B )米。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 23.( B )必须分间、分库储存。 A.灭火方法相同的物品 B.容易相互发生化学反应的物品 C.以上两种答案都对
某队请求暂仃与换人时，应向那个裁判员提出。 A:第一裁判 B:第二裁判 C:记录台 答案:B 排球运动是由美国麻省好利若城青年会干事（）发明的。 A:威廉摩根 B:奈史密斯 C:鲍尔利伯 D:阿科斯塔 答案:A 排球比赛中的接发球及其进攻，也称“”，它包含着防守和进攻两方面。A:组织进攻 B:进攻战术 C:一攻 D:防反 答案:C 单循环比赛编排方法有： A:交叉法 B:贝格尔 C:配对法 D:固定轮转法 答案:BD 场区的前后划分，是为了限止比赛中的那些技术动作？ A:限止后排队员进攻起跳点 B:限止自由人传球组织进攻 C:限止前排队员到后场区 D:限止后排队员到前场区救球 答案:AB 接发球的目是？ A:把球垫过网 B:争取到位组织进攻 C:把球垫高 答案:B
排球场区由前场区与后场区之分它们是以什么来区分的A:场地的中间 B:场地的中线 C:限止线 答案:C “边一二”进攻战术时，两名攻手应是 A:三号和六号位队员 B:三号和四号位队员 C:四号和五号位队员 答案:B 积极的情绪对人体机能的影响包括：。 A:提高机体对环境的适应能力 B:能激发人体机能的内在潜力 C:能提高人体各器官功能的自我调节能力 D:能调节食欲，促进睡眠 答案:BCD 整理活动的作用在于. A:有利于调节运动情绪 B:有利于加速肌肉组织的新陈代谢 C:有利于人体机能尽快恢复常态 D:有利于偿还氧债 答案:CD 神经衰弱患者在体疗期间应注意做到：。 A:积极参加各种剧烈的球类竞赛活动 B:遵循合理的生活制度 C:保持乐观情绪 D:选择适宜的运动项目进行锻炼 答案:BCD 自由防守队员在场上不可做哪些技术动作？ A:扣球 B:发球 C:将球挥击过网 D:以垫球形式组织进攻 ab
2019年全国工程合同员考试试题及答案 1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。 A、格式条款 B、诚信原则 C、非格式条款 D、法律规定 2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。 A、承诺生效的地点 B、经常居住地 C、收件人的主营业地 D、合同签订地 3.违约行为是当事人( B )。 A、违反法律规定的行为 B、违反合同约定的行为 C、应当对合同不能成立负有责任的行为 D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。 A、买受人承担 B、出卖人承担 C、担保人承担
D、第三人承担 5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A ) A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。 D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。 1.合同法的基本原则有(AB )。 A、平等、自愿原则 B、公平原则 C、合法原则 D、诚实信用原则 E、保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。. A、因重大误解而订立
辽宁省职工安全生产知识普及培训 （安全生产基础知识）试题 一、选择题 1、安全是指没有引起死亡、伤害、（）或财产、设备的损坏或损失、环境危害的条件。 A.职业病 B.受伤 C.伤病 D.重病 2、危险源划分为第（）类危险源和第（）类危险源。 A.一、二 B.二、三 C. 一、三 D. 零、一 3、安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和（）四大类型。 A.提示 B.提醒 C.告知 D.警示 4、指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志，基本型式是（）边框。 A.长方形 B.三角形 C. 正方形 D.圆形 5、安全人机工程学研究（）、机械、环境三者之间的相互关系，探讨如何使机械、环境符合人的形态学、生理学、心理学方面的特性，使人一机械一环境相互协调，以求达到人的能力与作业活动要求相适应，创造舒适、高效、安全的劳动条件的学科。 A.生物 B.人 C.动物 D.植物 6、工会( )参加伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查，向有关部门提出处理意见，并有权要求追究直接负责的行政领导人和有关责任人员的责任。 A.必须 B.有权 C. 应该 D.可以 7、标准按照法律效力分类分为（）和推荐性标准两类。 A.参考性标准 B.强制性标准 C .允许性标准 D.强迫性标准 8、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）个月内订立书面劳动合同。 A.一 B.二 C. 三 D.四 9、劳动合同的订立遵循:( )原则、公平原则。 A.法律B法规 C 立法D合法 10、2005年（）月1日起施行《辽宁省工伤保险实施办法》。 A.12 B.11 C. 10 D.9 11、工伤保险是社会（）保险，实施范围广泛，它适用于一切企业和有雇工的个体工商户，是国家立法强制的社会保险制度。 A.推荐性 B.强制性 C. 标准型 D.制度性 12、工伤保险费用全由（）承担。 A.用人单位 B.个人 C. 社会 D.用人单位与个人 13、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的可（）工伤。 A.认定 B.视同 C. 认为 D.参考 14、职工（）了解上述空间范围内可能存在危险（如易燃易爆）、有害（有毒、辐射）因素及其可能造成的伤害。 A.有权 B.可以 C. 必须 D.掌握 15、职工有保障人身安全和（）职业危害的权利。
九珑人福药业安全试题题库 1 、 消防控制室内设有（ D ）和消防设施控制设备。 A. 固定消防设施 B. 防盗设备 C. 电脑设备 D. 火灾自动报警设备 2、 下列火灾隐患不属于当场改正并督促落实的是（ D ）。 A. 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的 B. 将安全出口上锁、遮挡，或占用、堆放物品影响疏散通道畅通的 C. 消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的 D. 两建筑间防火间距不够的 3、 因特殊情况经批准后，在具有火灾、爆炸危险的场所进行电、气焊等明 火作业 实（ D ）， 在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。 A. 警示标志 B. 灭火器材 C. 报警措施 D. 现场监护人 4、 下列物质中，属于易燃易爆气体的有（ A ）。 A. 丁烷 B. 空气 C. 氮气 D. 汽油 5 、 危险品库房内敷设的配电线路， （C ）。 A. 可以不穿管敷设 B. 应穿一般塑料管保护 C. 必须穿金属管或难燃塑料管保护 D. 没有要 6、 电灯忽亮忽熄或忽亮忽暗，说明（ C ）。 A. 有电炉接入 B. 误接入 380V 电源 C. 电线接头或开关松动 D. 供电变压器高、低压线圈之间绝缘击穿 、单选题 须落
7、能够引起可燃物和助燃物发生燃烧反应的热能源称为( D )。 A.助燃物质 B.可燃物质 C.燃烧产物 D.着火源 8、下列物质中， ( B )火灾属 D 类火灾 A.木材 B.钾 C.汽油 D.煤气 9、无论是义务消防人员还是专职消防人员，在扑救初期火灾时，都应坚持( A )的指导思 A.救人第一 B.控制第一 C. 先重点后一般 D.先控制后消灭 10、使用干粉灭火器时，人应该站在( A ) A. 上风位 B. 下风位 C . 任意位置 11、使用灭火器时，灭火器的喷射口应该对准火焰的( C ) A. 上部 B. 中部 C. 根部 12、高空作业安全带的使用方法是( C ) A. 低挂高用 B. 平挂平用 C. 高挂低用 13、我国的安全生产月是( B ) A. 4 月 B. 6 月 C. 12 月 14、( C )可以产生静电。 A. 水管中水流动 B. 油罐中汽油流动
安全知识竞赛题库（168题） 单选题： 1、公共聚集场所发生突发事件被踩到不能站立时，应采取（ B ）姿势。 A、平爬地上 B、身体缩成球状，双手抱头 C、 仰面朝上 D 、任意 2、高楼着火时，如果不是万不得已，不能（ A ） A、向上疏散 B、向下疏散 C、报警 D、逃生 3、动脉出血时的止血方法是（ B ）？ A、压住比伤口距离心脏更远部位的动脉 B、压住比伤口距离心脏更近部位的动脉 C、压住伤口部位 D、等待血自然凝固 4、下面可以用于扑救带点设备电气火灾的灭火器是（ B ） A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、水 D、砂子 5、发现煤气中毒人员，一下那种急救方法是正确的？（ D ） A在现场马上给伤员做人工呼吸 B 在现场拨打电话求救 C 帮伤员戴上防毒面具 D 迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境 6、以下哪种急救措施对解救休克病人有作用？（ A ） A 掐人中 B 人工呼吸 C 心脏挤压 D 降温 7、当被烧伤时（不是很严重时），正确的急救方法应该是（ A ） A 尽快用冷水冲洗烧伤部位 B 立即用嘴吹灼伤部位 C 包扎后去医院就诊 D 热熬 8、如果知道刚刚进食了有毒的食物，最好立刻（ A ），然后去医院。 A 催吐 B 多喝可乐 C 吃泻药 D 多喝水
9、如果有人出于高压电线意外落地的危险区域内，下列哪种脱离危险区的方法容易产生跨步电压触电？( C ) A 并拢双足跳 B 单足跳 C 快步跑出 D 双足并拢站着不动 10、震后救人时对处于黑暗窒息，饥渴状态下埋压过久的人，正确的护理方法是（C） A、尽快救出来见光 B、尽快救出来进食 C、蒙上眼睛救出来，慢慢呼吸、进食 D、尽快救出来，尽快输氧 11、下列哪项物品在操作旋转机床时不能佩戴？( A ) A 手套 B 眼镜 C 帽子 D 安全帽 12、对成人进行心脏挤压急救时，操作人员肘部要伸直，用身体的力量将患者胸部向下按压约（ C ）厘米。 A 1-2 B 2-3 C 3-5 D 5-7 13、在易燃易爆场所穿（ C ）最危险。 A 布鞋 B 胶鞋 C 带钉鞋 D 绝缘鞋 14、调查统计表明,火灾伤亡事故很多是由于缺乏自救常识造成的;缺氧窒息是致人死亡的主要原因.下列自救措施中,不合理的是（ D ） A、遇到意外情况,可用掌握的知识进行有效处置,同时拨打电话求救 B、室内起火,不要急于打开门窗 C、所处烟雾较浓时,应用湿毛巾捂住口鼻,并尽量贴近地面逃离 D、遇到紧急情况,尽快从窗中跳出 15、甲乙丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓，应该在（ C ） A 储罐区内 B 储罐下 C 防护堤外 D 防护堤内 16、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴（ A）安全帽。 Ａ、红色 Ｂ、黄色
判断题(每题2分,共20题) 1 . 柔韧性对人体在运动时的速度、力量等其他身体素质发挥、提高动作质量没有很大影响。 错误 正确 2 . 人体的神经系统是指中枢神经系统。专门接受、储存体内外各种信息 并分析判断作出决策。 错误 正确 3 . 在体育活动过程中，一般的肌肉损伤属于开放性损伤。 错误 正确 4 . 影响健康的因素可归结为生物学因素，环境因素，卫生服务因素， 行为与生活方式因素。 错误 正确 5 . 我国传统运动养身法的主要特点是：“身心合心”，“动静结合”。 错误 正确 6 . 人在与环境的相互协调过程中往往处于被动地位。 错误 正确 7 . 人体是恒温的，安静时健康人体的体温波动大体不超过1摄氏度。 错误 正确
8 . 进行体育锻炼要注意饮食规律，一般进食后1小时以上再运动，运动后半小时以上才进食。 错误正确 9 . 位移速度是指一定时间内人体快速移动的距离。 错误正确 10 . 左脑进行的是熟练性思维，右脑进行的是创造性思维。 错误正确 11 . 人体进行体循环时，血液从右心室始航，经过主动脉，流入各个大小分枝动脉，最后到达毛细血管。 错误正确 12 . 运动负荷越大，越有助于提高心理健康效应。 错误正确 13 . 在过硬的场地上做长时间的、单一的跑跳练习，容易引起胫腓骨疲劳性骨膜炎。 错误正确 14 . 每搏输出量的大小是衡量心脏功能好坏的又一因素，也反映无氧耐力水平。 错误正确
15 . 标准体重（KG）等于身高（CM）减去105 错误正确 16 . 为了不致产生心理疾病，我们要随时宣泄，不必考虑其他因素。 错误正确 17 . 肌肉损伤、踝关节扭伤时，首先采用热敷或理疗。 错误正确 18 . 国际奥林匹克委员会于1894年6月23日在巴黎成立。 错误正确 19 . 心理健康的个体在应付各种问题和环境时表现出一定的倾向。 错误正确 20 . 健康是由生理健康和心理健康组成的。 错误正确 单项选择题(每题2分,共20题) 1 . 肌组织进行的（）影响肌组织利用氧的能力。 A.有氧代谢 B.无氧代谢 C.物质代谢 D.收缩运动
债权人转让权利的通知： A. 不得撤销，但经受让人同意的除外 B. 一律不得撤销 C. 一般可以撤销，法律另有规定的除外 D. 一律可以撤销 回答错误!正确答案： A 甲与乙订立买卖茶叶的合同，合同约定，甲于2002年10月7日发货，乙收到货物后10日内付款。乙收到货物后，经检验，发现货物与封存的样品差异巨大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是：( ) A. 行使同时履行抗辩权 B. 行使不安抗辩权 C. 行使先履行抗辩权 D.
违约行为 回答错误!正确答案： C 下列行为属于效力待定民事行为的是（）。 A. 余某以欺诈手段与陈某签订的买卖钢材的合同 B. 小刚（12岁）与时代数码商场签订的购买一台价值1800元的mp3的合同C. 邓某基于重大误解与吴某签订的买卖大米的合同 D. 张小妹（7岁）接受其叔叔5000元赠与的行为 回答错误!正确答案： B 下列关于违约金的说法错误的是（） A. 违约金是由当事人协商确定的 B. 违约金是违约后生效的责任方式 C. 违约金和解除合同不能够并用
D. 违约金的数额是预先确定的 回答错误!正确答案： C 关于合同解除的效力，下列表述正确的是（） A. 委托合同的解除不具有溯及力 B. 在合同尚未完全履行时，解除具有溯及力，当事人之间当然回复原状。给付人请求受领人返还给付物的权利是债权请求权，而不是所有物返还请求权 C. 违约解除有溯及力时，增加的返还费用，应由违约方和守约方共同负担 D. 协议解除不可以与赔偿损失并存 回答错误!正确答案： A 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由( )对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。 A. 上级主管机关 B. 原来的法人
网络安全试题 1、什么是网络安全 网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。网络安全从其本质上来讲就是网络上的信息安全。 2、网络安全应具有五个方面的特征 保密性：信息不泄露给非授权用户、实体或过程，或供其利用的特性。完整性：数据未经授权不能进行改变的特性。即信息在存储或传输过程中保持不被修改、不被破坏和丢失的特性。 可用性：可被授权实体访问并按需求使用的特性。即当需要时能否存取所需网络安全解决措施的信息。例如网络环境下拒绝服务、破坏网络和有关系统的正常运行等都属于对可用性的攻击； 可控性：对信息的传播及内容具有控制能力。 可审查性：出现的安全问题时提供依据与手段。 3、对于网络安全问题，哪几个措施可以做到防范于未然 （1）物理措施： （2）访问控制： （3）数据加密： （4）网络隔离： （5）防火墙技术
4. 黑客技术发展趋势是什么 （1）网络攻击的自动化程度和攻击速度不断提高 （2）攻击工具越来越复杂 （3）黑客利用安全漏洞的速度越来越快 （4）防火墙被攻击者渗透的情况越来越多 （5）安全威胁的不对称性在增加 （6）攻击网络基础设施产生的破坏效果越来越大 5. 目前各类网络攻击技术如何分类 （1）阻塞类攻击 （2）控制类攻击 （3）探测类攻击 （4）欺骗类攻击 （5）漏洞类攻击 （6）病毒类攻击 （7）电磁辐射攻击 6. 黑客攻击的流程是什么 黑客攻击一个系统的流程一般来说分为以下的五个阶段：侦察、扫描、获得访问、维持访问和擦除踪迹。 选择题： 1、全球最大网络设备供应商是（c） A.华为 B.H3C C.思科 D.中兴
安全知识竞赛试题题库及答案 一、单项选择题 A、注册安全主任 B、安全管理人员 C、主要负责人 答案：C 2、危险化学品经营许可证有限期为几年? A、一年 B、两年 C、三年 答案：C A、1名 B、2名 C、3名 答案：B A、20 B、30 C、40 答案：A 5、危险化学品经营许可证有效期满后，企业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满多少个月前，向发证机关提出经营许可证的延期申请? A、2个 B、3个 C、4个 答案：B 6、以下哪个不属于第三类易制毒化学品? A、丙酮 B、甲基乙基酮 C、乙醚 答案：C 7、以下哪个属于第二类易制毒化学品? A、醋酸酐 B、硫酸 C、高锰酸钾 答案：A
8、新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目(以下简称建设项目)，应当由哪个部门进行安全条件审查? 答案：C 9、对重复使用的危险化学品包装物、容器，使用单位在重复使用前应当进行检查;发现存在安全隐患的，应当维修或者更换。使用单位应当对检查情况作出记录，记录的保存期限不得少于多少年? A、1年 B、2年 C、3年 答案：B 10、生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每几年进行一次安全评价? A、1年 B、2年 C、3年 答案：C 11、危险化学品生产企业应当在其生产的危险化学品包装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的什么? 答案：A 12、生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置什么装置，并保证处于适用状态? A、防静电 B、防爆 C、通信、报警 答案：C 13、高空作业的安全措施中，首先需要()。 A、安全带 B、安全网 C、合格的工作台 D、安全监察人员 答案：C 14、高处作业的施工人员，应()。 A、佩戴安全带和安全帽 B、佩戴安全带和安全帽，穿防滑鞋
理论力学 期末考试试题 1-1、自重为P=100kN 的T 字形钢架ABD,置于铅垂面内，载荷如图所示。其中转矩M=20kN.m ，拉力F=400kN,分布力q=20kN/m,长度l=1m 。试求固定端A 的约束力。 解：取T 型刚架为受力对象，画受力图. 1-2 如图所示，飞机机翼上安装一台发动机，作用在机翼OA 上的气动力按梯形分布：1q =60kN/m ，2q =40kN/m ，机翼重1p =45kN ，发动机重2p =20kN ，发动机螺旋桨的反作用力偶矩M=18kN.m 。求机翼处于平衡状态时，机翼根部固定端O 所受的力。 解： 1-3图示构件由直角弯杆EBD 以及直杆AB 组成，不计各杆自重，已知q=10kN/m ，F=50kN ，M=6kN.m ，各尺寸如图。求固定端A 处及支座C 的约束力。 1-4 已知：如图所示结构，a, M=Fa, 12F F F ==, 求：A ，D 处约束力. 解： 1-5、平面桁架受力如图所示。ABC 为等边三角形，且AD=DB 。求杆CD 的内力。 1-6、如图所示的平面桁架，A 端采用铰链约束，B 端采用滚动支座约束，各杆件长度为1m 。在节点E 和G 上分别作用载荷E F =10kN ，G F =7 kN 。试计算杆1、2和3的内力。 解： 2-1 图示空间力系由6根桁架构成。在节点A 上作用力F ，此力在矩形ABDC
在顶点A，B和D处均为直角，又EC=CK=FD=DM。若F=10kN，求各杆的内力。 2-2 杆系由铰链连接，位于正方形的边和对角线上，如图所示。在节点D沿 对角线LD方向作用力 F。在节点C沿CH边铅直向下作用力F。如铰链B，L D 和H是固定的，杆重不计，求各杆的内力。 2-3 重为 P＝980 N，半径为r =100mm的滚子A与重为2P＝490 N的板B由 1 通过定滑轮C的柔绳相连。已知板与斜面的静滑动摩擦因数 f=0.1。滚子A s 与板B间的滚阻系数为δ=0.5mm，斜面倾角α=30o，柔绳与斜面平行，柔绳 与滑轮自重不计，铰链C为光滑的。求拉动板B且平行于斜面的力F的大小。 2-4 两个均质杆AB和BC分别重 P和2P，其端点Ａ和Ｃ用球铰固定在水平面， 1 另一端Ｂ由球铰链相连接，靠在光滑的铅直墙上，墙面与AC平行，如图所 示。如AB与水平线的交角为45o，∠BAC=90o，求A和C的支座约束力以及 墙上点Ｂ所受的压力。 ω转动。套筒A 沿BC杆滑动。BC=DE，且BD=CE=l。求图示位置时，杆BD的角速度ω和角加 速度α。 解：
劳动合同法题库 一、单项选择题： 1、《劳动合同法》由第十届全国人大常委会第二十八次会议于（）通过，（）起施行。 A．2007年6月29日2008年1月1日 B．2007年6月29日2007年6月29日 C．2007年6月28日2007年10月1日 D．2007年6月28日2008年1月1日 答案:A 2、《劳动合同法》的立法宗旨是：完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护（）的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系。 A．企业 B．用人单位 C．劳动者 D．用人单位和劳动者 答案:C 3、用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与（）或者职工代表平等协商确定。 A．董事会 B．监事会 C．工会 D．职工代表大会
答案:C 4、订立劳动合同，应当遵守合法、（）、平等自愿、协商一致、诚实信用原则。 A．公道 B．公认 C．公开 D．公平 答案:D 5、直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权（）。 A．不遵照执行 B．宣布废止 C．向用人单位提出，通过协商予以修改完善 D．请求劳动行政部门给予用人单位处罚 答案:C 6、《劳动合同法》调整的劳动关系是一种（）。 A．人身关系 B．财产关系 C．人身关系和财产关系相结合的社会关系 D．经济关系 答案:C 7、用人单位自（）起即与劳动者建立劳动关系。 A．用工之日 B.签订合同之日