编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

建设工程施工合同样本

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方乙方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条工程概况11工程名称工程地点工程内容承包范围12开工日期竣工日期总日历日期13质量等级14合同价款第2条合同文件及解释顺序第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律31合同语言32适用法律法规33适用标准、规范第4条图纸41图纸提供日期42图纸提供套数43图纸特殊保密要求和费用第5条甲方驻工地代表51甲方驻工地代表及委派人员名单52实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围如果有第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作71施工场地具备开工条件和完成时间的要求72水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求73施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点74工程地质和地下管网线路资料的提供时间75办理证件、批件的名称和完成时间76水准点与座标控制点位置提供和交验要求77会审图纸和设计交底的时间78施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求第8条乙方工作81施工图和配套设计名称、完成时间及要求82提供计划、报表的名称、时间和份数83施工防护工作的要求84向甲方代表提供办公和生活设施的要求85对施工现场交通和噪音的要求86成品保护的要求87施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求88施工场地整洁卫生的要求第9条进度计划91乙方提供施工组织设计或施工方案和进度计划的时间92甲方代表批准的时间第10条延期开工第11条暂停施工第12条工期延误第13条工期提前第14条检查和返工第15条工程质量等级151工程质量等级要求的经济支出152质量评定仲裁部门名称第16条隐蔽工程、中间验收161中间验收部位和时间第17条试车第18条验收和重新检验第19条合同价款及调整191调整的条件192调整的方式第20条工程预付款201预付工程款总金额202预付时间和比例203扣回时间和比例204甲方不按时付款应承担的违约责任第21条工程量的核实确认211乙方提交工程量报告的时间和要求第22条工程款支付221工程款支付方式222工程款支付金额和时间223甲方违约的责任第23条甲方供应材料设备231甲方供应材料、设备的要求附清单第24条乙方采购材料设备第25条设计变更第26条确定变更价款第27条竣工验收271乙方提交竣工资料和验收报告的时间272乙方提交竣工图的时间和份数第28条竣工结算281结算方式282乙方提交结算报告的时间283甲方批准结算报告的时间284甲方将拨款通知送达

经办银行的时间285甲方违约的责任第29条保修291保修内容、范围;292保修期限293保修金额和支付方法294保修金利率第30条争议301争议的解决程序302争议解决方式第31条违约311违约的处理312违约金的数额313损失的计算方法314甲方不按时付款的利息率第32条索赔第33条安全施工第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设第35条地下障碍和文物第36条工程分包361分包单位和分包工程内容362分包工程价款的结算办法第37条不可抗力371不可抗力的自然灾害认定标准第38条保险第39条工程停建或缓建第40条合同生效与终止401合同生效日期第41条合同份数411合同副本份数412合同副本的分送责任413合同书制定费用合同订立时间年月日发包方章承包方章地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话电挂电挂开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码鉴公证意见经办人鉴公证机关章年月日附件一《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》的使用说明《建设工程施工合同条件》以下简称《合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》以下简称《协议条款》组成了《建设工程施工合同示范文本》以下简称《示范文本》。

《合同条件》是根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定，除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。

由于合同标的--建设工程的内容各不相同，工期造价也就随之变动，承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异，双方的权力、义务也就各有特性。

因此，《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程，需要进行必要的修改、补充，即配之以《协议条款》。

《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式，承发包双方针对工程的实际情况，把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议，《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。

这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》，对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则，并使协议尽可能准确、严密，以减少扯皮，保证施的工顺利进行。

我们编制了这个《使用说明》，供承发包双方在签订合同时参考。

采用招标发包的工程，《合同条件》应是招标书的组成部分，发包方对其修改、补充或不予采用的意见，要在招标书中说明。

承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见，也要在投标书中一一列出。

中标后，双方将协商一致的意见写入《协议条款》。

不采用招标发包的工程，在要约和承诺时，都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出，将取得一致的意见写入《协议条款》。

下面对《协议条款》的使用加以说明发包方以下简称甲方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意，履行合同规定义务的单位和人员。

上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在《协议条款》甲方位置内，不得简称。

与甲方合并的单位、兼并甲方的单位，购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员，均可成为甲方，履行合同规定的义务，享有合同规定的权利。

承包方以下简称乙方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。

但乙方不能将工程转包或出让，如按《合同条件》第36条进行分包，应在合同签订前提出并征得甲方同意。