当前位置:文档之家› 工程合同对施工单位有利

工程合同对施工单位有利

工程合同对施工单位有利

篇一:建筑工程施工合同 -有利于施工方

建设工程施工合同书

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双

方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同书。

一、工程项目概况

1、建设单位:

2、工程名称:

3、工程地点:

4、建筑面积:

5、工程施工、规划批准文件号:

二、工程承包范围、内容及承包方式

1、承包范围:。

2、承包内容:。

3、承包方式:包工包料、包施工机械及工具、包质量、包文明施工及劳动保护用品。

三、合同工期

1、开工日期:以发包人发出的正式开工通知之日起计算工期。

2、竣工日期:以发包人土建工程施工完成后日内完成,由

土建工程施工原因致使承包人不能按时施工的,工期顺延。

3、提前进场:发包人同意承包人可以在开工令发出之日前提供

进场,为施工做好准备。

4、在施工过程中,如遇下列情况之一,可顺延工期。顺延期限,

应由双方及时协商,签订相应的补充合同。

(1)由于不可抗拒的灾害导致承包人停工的;

(2)因发包人变更施工图纸、调整施工时间、资料不齐全等导致承包人不能按时施工的;

(3)因工程项目其他单位施工工序未按时完成,致使承包人无法按时进行下游施工工序的;

(4)非承包人原因停水停电超过八小时以上的。

5、节假日、雨天(行政部门指定停工等不可抗拒除外)不作工期顺延。

6、其余:按建设部、国家工商总局制定的《建设工程

施工合同》(GF-1999-0201)通用条款执行。

四、工程计价及结算

1、具体按发包人与所签订的《建设工程施工合同》(合同编号:)《专用条款》约定方式计价和结算。包括:(1)本工程采用定额计价方法。竣工结算时工程量按经发包人及监理签字且盖章确认的竣工图纸及相关签证等资料按实际工程量计算。

(2)计价依据及执行标准:

XX年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》

XX年《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》

XX年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》

XX年《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程人工材料配合比机械台班参考价》

XX年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》

XX年《广西壮族自治区安装工程费用定额》

XX年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》

桂建标字[XX]21号文件《关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知》

桂建管[XX]37号《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》桂标字[XX]7号文《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式

桂造价[XX]15文《关于调整XX部分机械台班参考基价的通知》等。

(3)工程开始施工时,政府及相关部门未颁布新的计价定额及计价文件时,则按以上各计价定额及计价文件计算该单位工程的预结算造价;若工程已施工时政府及相关部门颁布新的计价定额及计价文件,则按新的计价定额及计价文件计算该单位工程的预结算造价。各专业工程施工期间,政府相关部门颁布相关计价文件时,均按所颁发的相关文件进行调整及结算。

(4)在计算本项目工程预结算造价时,各工程取费存在费率区间值时,均按上限值进行计取;工程检验试验费均按桂标字[XX]7号文中相关费率进行结算,其中水电系统联动检测费不含在以上工程检验试验费中,均由发包人承担。

(5)材料价格按各单位工程施工期间《柳州市建设工程造价信息》公布的信息价算术平均价进行计取。无信息价的由发、承包人双方市场询价后确定采购单价。

(6)成品保护费按实际发生办理签证结算。

(7)本项目工程按工程结算总造价的2%计算风险包干费用,并列入竣工结算造价中。

2、除工程总价税后下浮15%作为发包人管理费外,承包人所应得工程款按发包人与建设单位的总承包合同《专用条款》第六条规定执行结算取费,发包人不再另行收取任何服

务费。发包人收到承包人结算书之日起2个月内完成工程款结算,前述管理费按承包人每次收

款的比例支付(下浮部分税收费用由发包人承担)。

3、本工程承包人在施工过程中所发生的一切税费、劳务费、机械材料由承包人承担。发包人负责代扣代缴,持相应缴费凭证在承包人工程款结算时扣除(承包人保留相应的缴费凭证复印件)。

4、本工程在施工过程中发生图纸变更及签证,没有特别约定的,则按本合同约定结算方式执行。

五、工程量确认

承包人向发包人现场工程师或监理工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月25日按进度向发包人或监理提交当月完成工程量报表。工程师应于收到承包人提交的已完成工程量报表之日起5日内进行计量和确认,逾期不予确认或核实无果的视为发包人同意该工程量报表,并按承包人所报工程量作为进度款拨付依据。

六、合同价款及付款方式

1、工程总造价金额暂定为人民币大写:万元(小写:¥元),具体以施工图纸和实际工程量结算为准。

2、预付款(进场费):按上述工程预算总造价的2%计算,于开工通知发出之日起5个工作日内支付。

3、进度款:

(1)承包人工程施工至第三个月经监理工程师或发包人现场代表确认前三个月已完工工程量后,按已完成工程量的85%支付进度款;以后每月按当月已完工工程量的85%支付进度款。前述款项在发包人确认或视同确认后5日内付清给承包人。

(2)单栋工程:单栋工程主体完成后,经发包人、承包人、监理单位共同验收,于验收后10个工作日内按已完成单栋工程量的85%结算支付给承包人;单栋工程经有关部门验收合格后,发包人于10个工作日内支付至按已完成单栋工程量的97%(剩余3%作为工程质量保证金)给承包人。

(3)全部工程:全部工程竣工并经有关部门验收合格后,发包人于验收后30个工作日内支付至全部工程款的97%(剩余3%作为工程质量保证金)。

4、预留的工程质量保证金应在全部工程竣工验收合格满一年之后在 10 个工作日内一次性支付到承包人指定账户。

5、履约金

(1)承包人向发包人支付工程履约保证金共计人民币:(大写)贰佰万元整(¥ 2,000,元),于签订本协议的10个工作日内汇入发包人指定的银行帐户。

(2)发包人承诺自承包人接到开工通知书满150日,将工程履约保证金人民币:(大写)贰佰万元整(¥2,000,

元)退还予承包人,(不计任何利息),逾期按月息5%支付违约金。

6、工程结算方式:工程竣工验收后,在发包人履行付款义务后,承包人向发包人移交工程资料并按规定办理完毕竣工各项手续后,承包人同时将工程款全额发票开具给发包人。

七、质量标准

1、本工程质量要求为合格。各项施工预埋材料、安装材料等必须抽检、送检合格,质量检验结果必须符合现行国家施工技术规范、质量检验评定标准,设计图纸要求。

2、承包人进场后按发包人要求按图纸施工,若质量、文明施工达不到合同要求,发包人有权单方解除合同。

3、发包人下达的工作指令、进度带节点要求,技术交底、会议纪要等,在没有得到发包人管理人员指示下,承包人不得随意更改,否则所造成经济损失由承包人负责。

4、按图施工,各分项工程必须根据图纸,设计要求,按国家施工规范规定要求进行施工和验收,成品偏差必须控制在相应质量等级的偏差范围内,经承包人自检超出规范规定内的必须及时整改,整改

篇二:参考工程合同--对乙方有利

新建XXX弱电系统工程

项目合同书

项目名称:新建XXXXXX弱电系统工程

发包方(甲方):上海XXX建设发展有限公司

承建方(乙方):上海经意实业有限公司

本合同为典型的乙方合同,双方责权利相当,对乙方有利一些

签订日期:XX年月日

签订地点:上海市金山区

新建XXXXXX 弱电系统工程

项目合同书

发包方(以下简称甲方):上海XXX建设发展有限公司

承包方(以下简称乙方):上海经意实业有限公司甲方委托乙方作为新建XXXXXX弱电系统工程的项目承包方,负责弱电系统的实施、设备的采购和安装、系统的调试及开通、技术培训指导等工作。为明确双方的责任、权利和义务,双方本着平等互利、协商一致的原则,签署合同如下:

一、工程范围

合同确认:乙方为新建XXXXXX弱电系统工程的承包单位,工作范围包含合同约定的设备材料,以及各子系统的供货、安装、调试、开通、正式运行及培训维护工作,以及工程变化过程中所产生的与弱电系统有关的变更与调整。

1、工程内容:

本合同约定的工作内容,包含如下几个方面:

1)、光缆搬迁----原XXX内光缆的搬迁及安装至新址。

2)、弱电系统----包含如下几个部分,新建及安装:

络及电话布线;

有线电视系统;

公共广播系统;

视频会议系统;

公告查询系统;

门禁管理系统。

3)、监控络机房----包含新建络机房的设备采购、安装。

4)、监控系统----包含原址XXX内的监控系统的搬迁,以及合同约定需要新建的工作内容。

2、合同约定弱电总包范围及工作界面的划分(本条很重要)

本合同约定,新建XXXXXX的建筑红线内的所有预埋、预设管路桥架,及建筑单体外的室外总体管路及井孔,均由甲方指定的建设单位按图纸施工完成。

光缆搬迁所涉及的市政配套及赔偿费用,包含在本合同的光缆搬迁工作范围内。与弱电工程相关的强电配套、安装工作,不包含在本合同工作范围内。

络机房及中心的装饰、装修部分,除本合同约定的部分

设备以外,二次装修不包含在本合同工作范围内。

本合同约定,在工程实施过程中可能会产生的:监理费、管理费、配合费、水电费、设计费、行业评审及验收费,由甲方负责解决,乙方不必支付以上可能产生的费用。

3、工程价款(合同约定单价固定,保证了审计时不被核减)

本合同采用单价闭口、工程量按实结算的方式,设备及材料的单价、人工费、税收的计算标准,已由甲乙双方确认,并在合同内容、附件预算书中确定。

如因工程需要增减、调整工作量,双方约定,以工程签证方式实施,增减的设备及材料的单价、取费方式不变,工程量按实发生,计入结算总价中。

本合同暂定工程价为:元(大写:元整)。

4、工程期限

本合同签订后,乙方应立即委派人员进场,执行合同内容,按工程总体进度安排相应的采购、施工、安装、调试等工作,本工程计划于年月日竣工,并移交使用。

5、合同附件

《新建XXXXXX综合布线、光缆搬迁、弱电系统集成项目工程预算书》

二、甲方的权利和义务

1、为乙方提供必要的现场办公条件、临时仓储,及施

工必要的水、电。

2、提供与本项目相关的必要资料;

3、在乙方提交工程文件后,组织落实、检验,并签字确认,逾期则视为认可;

4、负责协调监理单位、其它施工单位与乙方的合作关系;

5、按本合同规定,及时向乙方支付工程价款,因未按时支付造成工期拖延,甲

方除承担违约责任外,并允许工期顺延;

6、配合乙方进行货物验收、工程安全、质量和进度监督等工程管理工作;

7、组织并落实工程竣工验收工作。

8、本合同约定的其他责任、权利及义务。

三、乙方的权利和义务

根据设计院提供的图纸,乙方承包弱电系统的建设安装工程,在保证系统的先进性、开放性、实用性、可靠性和可升级,保证项目管理的组织严密性和工程设计、施工、管理的严谨性的前提下,乙方对弱电系统进行总体管理及施工协调,其中包括:

1、按工程总体进度,制订相应的采购、安装、调试计划,及工程实施方案;

2、乙方应按本合同附件:预算书的内容,提供所需的

材料、设备、零件,负责系统的安装、调试及交付使用,并出具进场报验、分项验收、竣工报告;

3、乙方负责工作界面内的安全、质量、进度管理,并与其它施工单位密切配合;乙方在整体上配合建筑单位的工程总体进度和实施过程;

4、乙方负责完成对甲方的技术移交和技术培训支持工作;

5、本合同约定的其他责任、权利及义务。

四、合同实施及工程管理

1、本合同生效后,甲方应及时向乙方提供工程进度计划。每次工程进度计划的调整,甲方应及时提供给乙方。

2、乙方严格按已制定的工程进度计划,实施落实本项目各方面的工作。

3、由于乙方原因导致工期的延误,乙方承担相应的责任。如因非乙方的原因导致无法完成时,工期顺延。

4、乙方授权为本项目工程驻工地代表,负责乙方的现场管理工作。甲方委托为现场代表,负责甲方现场管理职权。双方的现场代表,均为本合同的具体执行人。

5、甲乙双方现场代表,所签字的工程文件,如:报验单、签证单、变更单、通知单、验收单,均代表双方单位的行为。未经双方签字的工程文件,均不被认可。(此条很重要)

6、涉及本项目内容的增删变化时,或甲方自行提供某些合同设备时,甲方应于乙方采购前书面通知乙方,结算时仅计入该设备的安装费、税费(重要)。如果调整的工作内容,乙方已经完成设备采购等工作量,甲方认可(重要)。

7、若由于甲方原因造成某一进度工期延后,或者甲方决定进度延后实施,甲方应书面通知乙方,乙方已完成的工程量甲方认可。

8、如因施工要求、设计改变的要求,需要变更原有设计,无论是产品的品牌、型号、数量还是增减内容,乙方都应书面抄报甲方,经甲方确认后方可实施变更,其变更产生的合同金额改变,以签字后的变更单、联系单为准,计入结算总价。

9、施工中如遇有设计错误、或严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方及监理单位,甲方应及时和各施工单位、设计单位研究确定修改意见,出具设计变更通知,乙方应按变更后的设计文件进行施工。

10、在合同执行过程中,如遇某一产品的型号被淘汰或者停产,经甲、乙双方商讨后,以品质、价格相近的产品替代,以双方签字的工程联系单为准。

五、工程款结算及支付办法

本合同约定,

1、甲方在本合同签约后七天之内,向乙方支付合同预

算工程款的40%,即人民币(¥元)作为工程预付款;

2、乙方完成整个系统并经过验收后,由审计部门按本合同约定的计算方式做出结算,即,按照合同附件:《新建XXXXXX综合布线、光缆搬迁、弱电系统集成项目工程预算书XX年8月25日》约定的固定单价、施工安装费、工程税进行计算,单价不变,工程量按实发生。如在工程实施中产生变更和调整,双方签证的工程文件,所产生的费用也一并计入结算总价内。

3、结算金额确定后的一周内,甲方向乙方支付至结算金额的95%。余下的5%作为壹年期质保金。

4、工程验收竣工壹年时,甲方向乙方支付结算额余下的5%。

5、甲方超期延后支付工程款时,应计入同期的银行贷款利率支付给乙方(重要)。

6、乙方出具相应的工程发票给甲方。

篇三:01很专业的一份施工合同模板(有利施工方) 合同编号:

海口丹娜国际游艇都会(洲际华邑酒店)公区、部分客房及公寓精装修工程施工合同

(Ⅰ、Ⅱ标段)

工程名称:海口丹娜国际游艇都会(洲际华邑酒店)公区、部分客房及公寓精装修工程

工程地点:海口市美兰区碧海大道86号

发包方:海南华彩置业有限公司

承包方:深圳市洪涛装饰股份有限公司

签约日期:XX年月日

精装修工程施工合同

发包方(以下简称甲方):海南华彩置业有限公司

承包方(以下简称乙方):深圳市洪涛装饰股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方之海口丹娜国际游艇都会(酒店)项目中的酒

店公区、部分客房及公寓精装修工程施工事项协商一致,并订立本协议。

一、工程概况

工程名称:海口丹娜国际游艇都会(洲际华邑酒店)公区、部分客房及公寓精装修工程;

工程地点:海口市美兰区碧海大道86号;

工程规模:一标段: G层公区,建筑面积4483 M;二标段:建筑面积3497M,其中:L22

层公区(电梯轿箱装修除外)建筑面积为2356 M2, 11层酒店客房(含总统套、豪华

套等客房)建筑面积为1141 M。

资金来源:自筹,已落实。

二、承包范围和内容

对甲方提供的酒店公区、部分客房的施工图进行深化(优化)设计。

包括但不限于:根据甲方书面审核、批准的施工图纸进行酒店公区、部分客房的施工、运

输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的除甲方指定分包项目以外施工图纸所示全

部工作内容。

乙方有责任对深化设计施工图与施工现场不一致的方面,或原设计施工图、深化设计施工图

中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面应于施工前进行及时的完善。乙方

最终的深化施工图设计和优化须经甲方及原设计单位书面确认,并不得降低本工程的品质和

效果。

乙方深化、优化的图纸,虽经甲方审查,亦不能因此减免乙方应负的错误、失误或其他瑕疵

而产生的任何责任。乙方的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料或以

次充好,否则,按相关约定承担违约责任。

施工过程中,甲方视情况如果有必要将乙方承包范围内部分工作委托其他单位实施,乙方不

得因此提出任何性质的费用补偿,并同意将该部分分包费用按照本合同附后相应单价从合同

价中扣除。

三、工程承包方式

以工程量清单为基础的固定总价合同。

本工程以包工包料、包深化(优化)设计、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包保修

2

的形式由乙方承包。

四、工程总价款

合同含税总价为RMB ¥27143330 元(大写:贰仟柒佰壹拾肆万叁仟叁佰叁拾元整)。

合同总价包括但不限于深化及优化设计费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、检试

验收费、运杂费、二次搬运费、成品保护费(含对第三方的)、各项措施费、培训费、约定

年限内的保修费以及风险等所有为履行本合同所需的一切相关费。除双方约定允许调整的以

外,实行固定总价合同包干。

合同总价中已考虑了工期和各种可能因素影响施工所

增加的费用,不会因乙方对本工程的漏

项、计算错误或其他失误而调整,按约定范围招标图纸所示内容包干,任何情况下固定不调,

且已考虑了人工、材料、工程设备、工程机械单价因市场因素造成的涨跌。

本工程之施工图纸、深化(优化)设计施工图及说明书中未表明者,若习惯上该部分工作属

于乙方工作的,乙方亦应照作且费用已包含在本合同综合单价及合同价款内。乙方拒绝该项

工作的,甲方将该项工作交由其他方完成,因此发生的费用在乙方的合同价款内扣除。

工程用料,经甲方封样确认后作为验收标准。若乙方不能及时提供材料样品并经甲方确认,

否则按甲方设计部在招标过程中所示的封样材料样品为准。

乙方若在XX年9月30日前按本合同规定时间完工并达到合同约定的质量要求,甲方一次

性奖励人民币100万元;若完不成(无论什么原因),不予奖励,并按合同相应条款执行。

五、合同工期

开工日期:XX 年 4 月 1 日。

竣工日期:XX 年 9 月 30 日。

合同工期总日历天数 182天。

上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、恶劣气候、政府部门对施工的限制、设计变

更导致工程量的增加或工程的返工等。在施工过程中,除第条规定的情况外,其他

任何情况,均不顺延工期。

本合同工期节点如下:

(1)墙面基层完成节点: XX年5月30日

(2)吊顶内隐蔽完成节点:XX年5月30日

(3)吊顶工程完成节点 XX年6月30日

(4)墙面面层完成节点 XX年7月30日

(5)地面工程完成节点 XX年8月30日

(6)洁具、灯具完成节点 XX年8月30日

(7)整改、验收、保洁、移交 XX年9月30日

因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延。

(1)甲方未能按合同约定日期支付进度款,协商无果致使施工不能正常进行。

(2)甲方原因造成的停建、缓建、暂停施工。

(3)一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。

(4)法律规定的不可抗力。

(5)甲方同意工期顺延的其他情况。

乙方在款情况发生后7天内,就延误的工期乙方须以书面形式向甲方提出报告,甲

方在收到报告后7天内予以确认,乙方逾期未提出书面报告的,视为乙方自行放弃工期顺延

的申请。

六、工程质量

质量标准:乙方应按照设计图纸和现行国家、行业、地方有关施工规范和质量验收标准施工,

工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求,工程竣工质量必须达到:国家现

行质量检验评定的“合格”标准,确保绿岛杯。

施工中必须满足且不仅限于以下规范标准要求:

(1)《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—XX;

(2)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-XX;

(3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—XX;

(4)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—XX;

(5) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。

(6) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

最终装修效果及配套的验收标准:①装修档次确保不低于甲方已完成样板间装修标准及档

建筑工人劳动合同范本最新版

建筑工人劳动合同范本 用人单位名称(以下简称甲方)_______________________ 建筑工人姓名(以下简称乙方)_________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、基本情况 甲方单位法定代表人,电话号码: 企业地址:。 乙方姓名________性别_____居民身份证号_______________ ,出生日期_____年_____月,在甲方工作起始时间_____年_____月_____日,联系电话, 户口所在地_____省(市)_____区(县)______街道(乡镇),邮政编码_______________ 。 乙方自身的身体状况:是否患有下列疾病(如有请在“□”内打“√”):□高血压□心脏病□癫痫□贫血病□痴呆症□其他传染性疾病;除上述以外的其他疾病:。 二、劳动合同期限 第一条甲、乙双方同意按以下第种方式确定本合同期限:(1)本合同为年期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效,本合同于_____年_____月_____日终止。(2)以完成一定的工作为期限:从年月日起至 工作任务完成时止,并以完成工作任务为标志。 第二条双方同意本合同有效期的前个月为试用期。 三、工作岗位和工时制度 第三条乙方同意根据甲方工作需要,担任_________________________岗位(工种)工作。 第四条甲乙双方协商按以下第________条工时制度执行。(1) 执行标准工时制的,乙方每日工作时间8小时,每周工作40 小时。(2) 执行综合计算工时工作制的,乙方平均每天工作时间不超过8小时,平均每周工作不超过40小时。(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。 四、劳动报酬 第五条劳动报酬按有关规定双方协商后执行。 五、甲方责任

建筑工程劳动合同范本(含注意事项)

建筑工程劳动合同范本 甲方(建筑施工企业): 法定代表人: 地址: 电话: 乙方: 住址: 身份证号: 甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。 一、合同期限 从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。其中试用期_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,包含于合同期内。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。 二、工作岗位 甲方安排乙方在_______班组从事_______________ 工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保

证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、工作时间 1、甲方实行每日不超过_____小时、每周不超过_____小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。 2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。日上班的,支付加班工资。 五、劳动报酬 乙方工资按以下第________种方式,按工期进度结算: 1、按时计酬,日薪_____元或月薪_____元; 2、按建筑面积计酬,每平方米_____元; 3、其它: 若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费__________元,待工程实际完成结算工资时扣减。 六、社会保险 甲、乙双方按规定参加社会保险。 七、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章

施工单位劳务分包合同范本

施工单位劳务分包合同范本 劳务分包单位作为施工单位的一部分,其管理制度健全与否对整个工程至关重要。那么对于施工单位劳务分包合同你还了解多少呢?以下是在我为大家整理的施工单位劳务分包合同,感谢您的欣赏。 施工单位劳务分包合同一 总包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据平等自愿,诚实信用的原则,双方就东营市黄河三角洲国家可持续发展研究中心项目工程木工承包分包事项,协商一致,订立合同。 一、工程项目承包范围 乙方承接黄河三角洲国家可持续发展研究中心主楼部分模板框架的所有制作、安装、拆除、清理。 二、甲方的权利与义务 1、对乙方进行现场管理,包括安全文明施工,支模质量、进度,消防检查提出意见与建议或者不正确的地方,乙方必须在限期内整改,整改后提交给甲方,由甲方监理提及验收。 2、向乙方提供使用图纸一份,用于施工,图纸有不正确的地方或更改的地方向乙方提前说明。 3、材料准备充足,不得因材料问题延误施工进度,如延误3天后甲方需支付乙方误工费每人一天220元。 三、乙方的权利与义务 1、组织自己的队伍和小组进行施工,按图纸施工要求和施工进度安全

文明施工,乙方必须有自己的领班人。 2、施工中心须服从甲方施工人员的安排,确保定时定量地完成工作的需求,不得出现吵嘴现象,避免打架事件发生,如出现一次罚款1000元,情节严重的上报公安部门外加以重罚。 3、进入施工现场必须带好安全帽,进入外墙施工时必须做好安全措施与防护,禁止裸身穿拖鞋进入施工现场,严禁在施工现场大小便,一旦发现每人每次罚款100元,并自行清理打扫。 四、质量要求 1、自己的队伍必须要做到读懂图纸和支模的规范标准要求,期标准为A、横平,平板的平整度不大于0.5公分,梁必须在同一水平线上,平板、梁交接的交接缝隙不得大于0.7公分 B、竖直,板与柱墙体的垂直度,墙墙的垂直度,墙柱的垂直度阴阳角的垂直度不得大于0.8公分(暂按甲方与监理方验收合格) C、梁、柱、墙体的接头必须理整,严实,整体要美观,牢固。 D、架子必须要牢固,架子不能太稀疏,扣件不能有松动,在安全生产的条件下,必须扎剪刀撑,扫地杆,确保在浇筑时不移位。 E、浇筑时,必须有足量的工人看模,严格杜绝跑模、涨模的发生。 F、图纸看详细,看好卫生间、楼梯等施工面的相应标高,注意预留洞、口的尺寸和位置,放置预留孔。 G、乙方所出现的质量问题如(跑模、涨模、剔凿、移位、罚款)均由乙方自己承担,并在支付款中扣出。 H、工作时不得浪费材料,特别是钉子、扣件、螺丝、螺帽等不能乱扔

做工程合作协议书范本

做工程合作协议书范本 关于工程合作方面的事物,由于是多人合作来推进工程的进度,因此在这之前应该要签订好相应的协议,明确互相之间的职责。以下是由为大家整理的“做工程合作协议书范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。 做工程合作协议书范本(一) 甲方:__________________ 乙方:__________________ 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与______有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款: 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对______有限公司电缆产业园______厂房工程(以下简称“本

项工程”)项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由______市______钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以

建筑施工企业与农民工签订劳动合同范本(1)

编号____________ 劳动合同书 (适用于在京建筑施工企业农民工) 甲方_________________________ 乙方_________________________ 签订日期_________年_____月_____日 北京市劳动和社会保障局 北京市建设委员会监制

劳动合同签约履行须知 1.用人单位不得招用未满16周岁的未成年人。 2.劳动合同期限在六个月以下的,试用期不得超过十五日;劳动合同期限在六个月以上一年以下的,试用期不得超过三十日;劳动合同期限在一年以上两年以下的,试用期不得超过六十日。劳动合同期限在两年以上的,试用期不得超过6个月。试用期包括在劳动合同期限内。 3.用人单位支付劳动者工资不得低于本市最低工资标准。劳动者患病或非因工负伤的,在病休期间,用人单位支付劳动者的病假工资。不得低于本市最低工资标准的80%。 4.用人单位依法安排劳动者延长工作时间的,支付劳动者不低于工资的150%的工资报酬;安排劳动者在休息日工作又不能安排补休的,支付劳动者不低于工资的200%的工资报酬;安排劳动者在法定休假日工作的,支付劳动者不低于工资的300%的工资报酬。 5.当用人单位有克扣或者无故拖欠劳动者工资等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,侵犯劳动者合法权益的,劳动者可以依法向用人单位用工所在地的劳动保障监察机构投诉。 6.用人单位应当按照有关法律、法规和国家及本市相关规定参加社会保险。农民工参加工伤保险和医疗保险均由用人单位缴费,个人不缴费。未参加工伤保险的,由用人单位按照国家和本市规定的工伤保险待遇项目和标准支付工伤职工相关费用。

施工合同范本2019(最新版)

施工合同范本2019(最新版) 委任单位:____________ 施工单位:____________ 就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币: ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算) 七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上

工程项目合作协议范本-工程建设合作协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程项目合作协议范本-工程建设合作协议书范 本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 住所: 联系电话: 乙方: 住所: 联系电话: 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条、甲乙双方白愿合作经营建筑装饰工程承包项目,总投资 为元。 甲方以人民币方式出资元及业务资源。乙方(暂借甲方 资金,后从乙方盈利中扣除)以人民币出资元 及施工技术力量和工程管理。 第二条、本合作企业,在合作期间合作人出资的为共有财产,不得随意分割。合作终至后,各合作人的出资仍为个人所有,届时予以返还。第三条、本合作企业经营期限为。如果需要延长期限的,在期满前月办理有关手续。 第四条、双方共同经营,合作人执行合作事务所产生的收益归全 体合作人,所产生的亏损或者民事责任。 第五条、项目运作及施工过程中责任划分 1、甲方负责项目运作直至签订(费用甲方白出)。乙方外聘协助设计或工程施工技术人员、外聘大型工程竞标做组织计划投标书

(费用乙方白出)。 2、工程施工过程中甲乙双方都得、遵守装饰装修工程承包合同内容条款不得致意答应工程项目的增加或减少。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。 &甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉第一原则、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工,配合乙方给工人工程进度款(所完工、工程量的%)的据算,项目竣工时及时结算工人工费及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。 4甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现于业主发生争议时或法律纠纷,此时甲方代表甲乙双方出面解决(费用甲方白出)、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中,对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险,工地事件索赔及因质量出现问题,乙方负责解决甲方配合(费用乙方白出)承担。 第六条、企业固定资产和盈余按照取得的项目净利润的甲方 %乙方%的比例分配。

在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

(四)近 1 年发生的诉讼和仲裁情况 我公司近1年没有发生诉讼和仲裁情况。 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签章) 2018 年 04 月 23 日 说明:近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的,且与履行施工承包合同有关的案件,不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 (五)企业其他信誉情况表(年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)1)近年企业不良行为记录情况 没有此类情况。

投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签章) 2018 年 04 月 23 日 2)在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况 合同履行情况良好。 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签章) 2018 年 04 月 23 日 3)其他 没有此类情况。

备注:1、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委 托的执法监督机构查实和行政处罚,形成的不良行为记录。应当结合第二章“投标人 须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签章) 2018 年 04 月 23 日 2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务,对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同(如果有)的原因等具体情况,等等。 没有此类情况。 投标人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签章) 2018 年 04 月 23 日

100000元(大写:壹拾万元整)

建筑工程公司劳动合同模板

作地点太多的,可以写详见附件)。

第七条乙方应认真履行甲方制定的岗位职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。 第八条甲方因生产和工作需要,依据乙方的专业、特长、工作能力和表现,需调整乙方工作岗位及其工作报酬的,原则上应协商一致,但以下情况除外: (1)甲方因生产经营服务需要,产业、产品结构调整及工艺规程、组织机构设置等情况发生变化需调动乙方工作岗位时,乙方应予接受; (2)甲方确因生产经营服务需要,可以临时安排乙方从事其他岗位工作,工作期限由双方协商确定; (3)乙方因技能、身体等因素达不到生产服务、工作质量、产量等指标,不能胜任工作的。 四、工作时间与休息时间 第九条乙方所在岗位执行下述工时制度()。 (1)标准工时制。 (2)不定时工时制。 (3)综合计算工时制。 第十条甲方在下列节日安排职工休假:元旦、春节、国际劳动节、国庆节,法律法规规定的其他节假日及婚假、丧假、产假等。 第十一条甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或节

假日加班加点的,乙方应服从甲方统一安排;甲方按规定支付加班加点的报酬,以保证乙方合法权益。 第十二条乙方加班须征得甲方确认同意,否则不视为加班。 五、规章制度与劳动纪律 第十三条乙方自觉遵守国家的法律、法规、规章和社会公德、职业道德,维护甲方的声誉和利益。 第十四条甲方依法建立和完善各项规章制度,甲方应将制定、变更的规章制度及时进行公示或者告知员工,乙方应严格遵守。 第十五条乙方不得从事其他任何与甲方利益冲突的第 二职业或活动,并保守甲方的商业秘密和知识产权。 第十六条乙方违反劳动纪律和规章制度的,甲方有权按国家和本单位的规定对乙方给予纪律处分或经济处罚,直至通知解除本合同。 六、劳动报酬 第十七条乙方在正常出勤并付出正常劳动后,有权获得相应得劳动报酬,乙方所在岗位执行下述工资计发形式()。 (1)计时形式:乙方的月基本工资(若非特别说明,均为税前应发工资)为:,岗位工资为元(有上岗协议的更改为:岗位工资随双方上岗协议中约定的标准执行),效益工资部份随用工单位效益情况及薪酬计发

零星工程施工合同范本一

合同编号: 建设工程承包合同 工程名称: 发包单位:迁安市西峡口铁矿 承包单位:

工程施工合同 发包人: 迁安市西峡口铁矿(以下简称甲方)承包人: 施工队(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章, 遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就本工程的有关事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 西峡口铁矿 1.3承包范围: (《工程项目一览表》见附件) 1.4承包方式: 包工包料 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

1.6工程质量标准: 执行国家验收标准达到合格 1.7合同价款(人民币大写): 1.8计日工价格:人工价格元/日;设备使用费:元/日。 以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其他特殊原因,双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。 2、甲方工作 2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。 2.2指派郑喜生为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。 3、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。

3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、关于工期的约定 4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。 4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

工程战略合作协议书范本

工程战略合作协议书范本 甲方: 地址: 联系方式: 乙方: 身份证号: 住址: 联系方式:风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方友好协调、本着长期合作、互惠有利的原则,达成以下协议条款: 一、合作内容 ___________________________。风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 二、双方责任与权利 甲方责任与权利 1、甲方负责利用自己的社会资源承接各种类型的项目工程。 2、甲方派出财务人员参与项目工程的管理。 3、甲方派出的工程建设管理人员的收入在项目上支取,计入项目建设成本。 乙方责任与权利 1、工程项目实际施工的组织、管理工作由乙方承担。 2、工程实际承建过程中涉及到的各种费用支出全部由乙方自行解决。 3、因承接工程需要挂靠其他公司的,寻找挂靠公司的工作由乙方完成,费用由乙方承担。 三、利益分配 1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成_____%,乙方占股权分成____%。在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次。扩大业务运营如需要提留利润时,必须经过各方认可,且不得超过年度利润总额的____%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

施工合同履约情况报告(监理)

施工合同履约情况考核报告 慈溪市公共项目建筑中心(局): 由浙江东城建设工程监理有限公司监理的慈溪市人力资源交流中心扩建工程,经贵局组织于2012年8月15日竣工验收并合格。现向贵局提交该工程在施工过程中承包人对施工合同履约报告: 一、施工工期: 合同工期:270日历天(其中补充协议工期60日历天)。 实际工期:2011年8月3日至2012年8月15日,共计377日历天。 本工程经贵局组织竣工验收后并确定竣工日期,施工过程中由于“暖通工程联合招标”、“工程变更较多”等原因,从而影响施工进度,故实际竣工验收时间为2012年8月15日,经核算,无工期延误。 二、承包人在施工过程中,应保证每个环节质量符合要求, 承包人未按发包人要求达到质量目标的,除自行承担返工费用外再酌情扣除质量履约保证金,并承担工程所造成的损失。经现场考核无违约现象。 三、不定期进行安全文明施工检查,施工单位应及时整改,被一次警告后不作处罚,限期整改,被二次警告后扣除相应比例的文明施工费;另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或被有关行政管理部门检查后通报,每次从承包人承诺的文明安全施工履约担保中扣除人民币10000元整,直至扣完为止。经现场考核无违约现象。 四、承包人应按合同约定及招标文件规定的品牌采购材料,如因客观原因须作变更,须经发包人及监理确认,更换后的材料价格按本合同专用条款33.7和有关条款确定,否则视为违约,一经发现,除无条件更换外,每次扣除质量履约保证金的10%。一

旦扣完质量履约保证金,发包方将有权解除合同,一切损失由承包人负责。经现场考核无违约现象。 五、项目部主要成员为本项目专职人员,在本项目部任职期间必须常驻现场,原则上不得兼任本项目以外的任何工作,承包人亦不得擅自更换,否则发包人有权终止合同,其所造成的经济损失由承包人承担。如因特殊原因确实需要更换项目班子组成人员的,应满足同资质、同资历相关人员,并须经发包人审查批准,并按慈建设[2010]6号《转发宁波市建委〈关于印发宁波市施工现场关键岗位人员管理暂行办法的通知〉的通知》执行;同时,须至少提前7个日历天以书面形式向发包人申请,该书面申请应同时加盖公司印章后生效。工程师认为项目部个别或部分成员的工作已经对实现工程目的造成不利影响,且继续服务于本工程有可能造成更大的危害,或未能按合同认真履行本职,发包人有权要求承包人无条件更换这些成员,承包人须依照要求立即进行撤除。同时承包人须在7个日历天内安排经监理工程师认可的称职人员接替其工作,如不能在规定时间内调整到位,发包人将视其为违约,按违约金1000元/天从工程款中扣除。因上述原因或承包人要求更换人员的(除特殊原因外),承包人须向发包人支付违约金:调换项目负责人5000元/人.次;调换技术负责人2000元/人.次;调换其他人员1000元/人.次。上述违约金在合同价款中扣除。经现场考核无违约现象。 六、承包人派任的项目负责人和技术负责人必须确保每月22天的到岗率,否则,发包人有权终止合同,扣没履约保证金;在此到岗期内项目负责人每天驻工地时间不少于8小时,缺勤按1000元/天.次扣除,连续缺勤二周以上,发包人有权解除合同。监理例会项目负责人必须参加,每缺席一次扣除相应违约金1000元。经现场考核无违约现象。

建筑施工人员劳动合同书

劳动合同书 甲方: 项目部。 乙方: 身份证号码: 。 住址: 。联系电话: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》 等有关法律法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一 致、诚实信用的原则,签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 从 年 月 日起至 完成时 止。完成工作任务的标志是 办理离场手续 。 二、工作内容和工作地点 乙方在甲方 工地从事 工 作,乙方的岗位(工种)上岗证编码为 。 三、工作时间和休息休假 基于本工程施工进度要求及乙方工作性质特殊的原因,双方约定 乙方工作时间为上午 ,下午 ,晚上 ,工作时间为 小时,其中基本工作时间为 小时,加班时间 为 小时。乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权 利,但因工作特殊性需要乙方在休息休假期间加班的,乙方应给予配 合。 四、劳动报酬 (一)乙方每月的薪酬结构为基本工作时间工资( )+加班 津贴( )+绩效工资( ),其中绩效工资为保质保安全完 成本职工作的绩效奖励 。 (二)甲方应为乙方办理养老保险、失业保险,其中甲方每月应为 乙方承担养老保险费 元,失业保险费 元。因乙方提出自 己已经在其它途径办理了此两项保险,故养老保险费和失业保险费每月

以现金的方式连同工资一块发放给乙方。 (三)工资发放时间约定: 鉴于建筑企业的施工特殊性以及市场环境等因素,为了维护甲、乙双方的利益,特将甲、乙双方的工资发放时间做如下约定: 1、甲方按月向乙方支付工资,工资发放时间为每月的15日。 2、甲方在本合同期满后十天内结清乙方所有工资。 3、甲、乙双方鉴定本合同后,应视作乙方已接受这种工资计发办法。 下列2种情况不属于“无故拖欠”乙方工资: 1、甲方遇到非人力所能抗拒的自然灾害、战争等原因无法按时支付工资。 2、甲方确因生产经营困难,资金周转受到影响,在征得乙方同意后,可暂时延期支付或部分延期支付劳动者工资。 五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 (一)甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。 (二)甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。 (三)乙方有权拒绝甲方的违章指挥,强令冒险作业;对甲方危害生命安全和身体健康的行为,乙方有权要求改正或向有关部门举报。 对于法律、法规有强制性要求的岗位,乙方必须已通过本特殊工种的岗前培训,并取得相应的操作证书方可上岗。 六、规章制度 乙方在合同期内应当做到: (一)自觉遵守国家和省、市规定的法律、法规。 (二)遵守甲方及甲方项目部依法制定的各项规章制度。 (三)严格遵守安全操作规程,保证安全生产。 (四)乙方应按规定服从甲方的工作安排,服从管理,积极做好本职工作。

建筑施工企业用工劳动合同范本

建筑施工企业用工劳动合同 甲方:广东省源天工程公司长沙分公司 乙方: 签订时期:年月日 甲方:广东省源天工程公司长沙分公司法定代表人:黄彩芝 企业地址:长沙市韶山北路449号福乐名园4栋403室 工商注册机关:长沙市工商行政管理局外管分局 乙方:居民身份证号: 出生日期:年月日 家庭住址: 邮政编码: 户口所在地:省(市)区(县)乡镇村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ()1、有固定期限劳动合同 本合同于年月日生效,于年月日终止。其中试用期至年月日止。 ()2、以完成一定工作为期限的合同。 本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。 ()3、无固定期限劳动合同 本合同于年月日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。其中试用期至年月日止。 二、工作内容和工作时间 第二条甲方分配乙方在岗位担任职务(工种)。工作地点:在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务,具

体生产(工作)任务和质量标准为: . 第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。 ()1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时)。 ()2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。 ()3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间)。 第四条实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300%的工资报酬。 三、劳动保护和劳动条件 第五条甲方应当在乙方进入工作岗位当天对乙方进行与工作相关安全教育,并组织对乙方学习成果的综合考评,考评结果甲方应保存在公司备查。 第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。 因乙方工作岗位的特殊性,甲方暂不提供乙方宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件;由乙方自行负责,出现相关责任事故,与甲方无关。 第七条甲方将根据国家有关法律法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 四、工资保险待遇 第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。 1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元,试用期满后月(日)工资为元。 2、经双方商议决定,按工作任务量计付工资

施工单位劳务合同范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工单位劳务合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(用人单位)________ 乙方(劳动者)________ 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限 经甲乙双方协商一致,劳动合同期限采取下列第_____种形式: 1、有固定期限劳动合同 本合同于________年____月____日生效,于________年____月____日终止。其中试用期自________年____月____日始,至________年____月____日止。 2、无固定期限。其中试用期自________年____月____日始,至________年____月____日止。 3、以完成一定工作为期限。本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成______________________________工作(任务)为合同终止时间。 二、工作内容和工作时间 3、甲方招用乙方担任______________________________岗位(工种)工作。乙方的上岗证号码为____________. 三、劳动保护和劳动条件 4、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育,对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗。 5、甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-)。

工程施工项目合作协议书范本

编号:____________ 工程施工项目合作协议书 甲方: 乙方: 签订日期: 年月日

甲方: 身份证号码:(以下简称甲方) 乙方: 身份证号码:(以下简称乙方) 甲、乙双方为共同承包建设程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为平方米,工程总价为万元人民币。 1.2经过双方方测算本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本 工程项目计划投资万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下: 1.3.1甲方投资万元,占 %; 1.3.2乙方投资万元,占 %; 1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金应经双方同意后方可付款。 1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管; 2.1.3该项目的会计日常工作由负责管理,出纳日常工作由方负责管理。 2.3材料采购及其他 2.3.1在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。 2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。 2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 第三章利益分享和风险承担 3.1利润、风险分配 3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照投资比例

建筑工地劳动合同范本(标准版).doc

标准版建筑工地劳动合同范本 甲方(用人单位)名称:___________________________ 企业类别:___________________________ 法定代表人:___________________________ 职务:___________________________ 地址:___________________________ 乙方(劳动者)姓名:________年龄:__________ 性别:______________民族:__________ 现住址:_____________________________ 原工作单位:_____________________________ 根据《中华人民共和国劳动法》和本市的有关规定,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上签订本协议。 第一条协议期限 本协议自________年____月____日起至________年____月____日止。 第二条劳动岗位 甲方安排乙方从事_____________________工作,乙方应完成甲方分配的生产任务。 第三条劳动报酬 甲方按照国家的规定和乙方的工作岗位,支付乙方劳动报酬,劳动报酬不得

低于____市的最低工资标准。 具体支付办法和标准如下: ________________________. 第四条工作时间和休假 (一)甲方实行每日工作不超过八小时,平均每周不超过四十小时的工作制度。因生产经营的需要,双方协商可延长工作时间或加班,但不得违反《劳动法》有关规定,并支付加班费。 (二)根据行业特点,经批准实行___________工作制。 (三)甲方保证乙方按国家和____市有关规定,享受各种休息休假。甲乙双方具体约定:____________________. 第五条社会保险和福利待遇 甲方和乙方对缴纳社会保险的方式约定如下:______________. 其它福利待遇约定如下:________________________________. 第六条劳动保护和劳动条件 (一)甲方根据国家法律和本市的有关规定,给乙方提供安全卫生的劳动条

工程建设项目管理合同范本

工程建设项目管理合同 工程项目名称:石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方:石家庄广播电视局(总台) 服务方:石家庄汇通工程建设监理有限公司

工程建设项目管理合同 建设单位:石家庄广播电视局(总台) 项目管理单位:石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例,结合工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务,并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主:在协议书中约定,具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位:在协议中约定的,具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的,接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理:企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位:指受发包人的合法委托,以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作,并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位:在协议书中约定,被项目发包人接受的具有工程项目施工承

包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位:指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程:指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金:指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期:指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期:自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期:自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期:承包人按施工合同完成了项目全部任务,提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询:指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理:指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限:协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期:指发包人、承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸:指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施

工程施工项目合作协议书双方(现用)

工程施工项目合作协议书 甲方:身份证号码:(以下简称甲方) 乙方:身份证号码:(以下简称乙方) 丙方:身份证号码:(以下简称丙方) 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工(具体内容以承包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议: 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称:罗平新324线高速公路相关建设,中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商,三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息,月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息,如果超过三个月未结算利息,则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下: 甲方股份比例占40%; 乙方股份比例占30%; 丙方股份比例占30%; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者追加投资。业主所支付的工程款,应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理;出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行;采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。

工程合同履约情况表

上海国际建设总承包有限公司 工程合同履约情况表 SHGJ/ZD/JH02-表6 编号:01# 合同名称上海京剧院迁建/朵云轩艺术中心工程 合同履约情况 1、合同工期:原定合同工期2011年12月27日到2013年4月19日。2012年2月8 日正式开工,工期控制在总体工期范围内。到本季度末,已经按照工程形象进度计划实施,完成工程桩打桩工程100%,达到计划实物量进度。 2、工程质量:加强工程质量教育培训,强化工程资料检查,做好工程检验试验。桩基工程质量处于受控状态,未发生质量问题和隐患。 3、安全生产:抓紧安全生产管理,确保安全良好状态。加强安全生产教育培训,落实安全生产责任制。定期进行安全生产检查,强化安全生产监督。未发生安全生产事故或事件。但是,还存在个别员工违反安全生产规定的轻微现象,需要进一步加强监督检查。 4、文明施工:本工程列入上海市重大工程,作为市级文明工地创建单位,项目经理部正在为之努力。目前的桩基施工严格按照市区钻孔灌注桩施工工艺要求实施,施工场地实现硬地面施工,按照规定运输处理钻孔灌注桩产生的泥浆水,防止污染环境的现象产生。车辆出门,轮胎全部经过冲洗,保持道路整洁。 5、环境保护:按照环境保护的要求,加强废水、扬尘、噪声、光污染和固体废弃物的处置和处理。做到有组织排放。 6、节能降耗:本工程编制了绿色施工,推行节约型工地创建工作,大力实施节能减排,节约利用,建筑垃圾减量化处理。目前,尚属起步阶段,需要持之以恒,坚持实施。 7、其他:大力促进社会主义精神文明建设,积极参与建设和谐社区。 填写时间2012 年3月31日 填写部门京剧院/朵云轩 项目经理部 注:本表每季度末项目经理部填写。项目经理部另上报一份经营部

相关主题