栏杆工程分包合同
承包人(全称)：
分包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：
分包工程地点：
分包工程承包范围：施工图范围内所有栏杆工程
二、分包合同价款与支付
本合同价款采用固定综合单价和经验收合格的实际完成工程量（现场收方）计算方式确定。本合同暂定分包价款为元。
固定综合单价包括范围：为完成本分包工程项目的人工费、材料费、机械费、间接费、管理费、风险费、税金、工伤保险等一切费用。不再支付其他任何费用。
分项工程量综合单价表
承包人不向分包人预付工程款。
承包人向分包人支付工程款（进度款）的方式和时间：转帐方式、按月进度额的70%支付工程款，余款扣除质量保修
金（5%）完工验收合格之日起计壹年内付清(不计息)。
三、竣工验收及结算
分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
分包人提供竣工图的日期 / 年 / 月 / 日。
分包人提供竣工图的份数 / 份。
分包工程完工后15日内承包人项目经理部组织本项目经理部的技术员、质检员、安全员、造价员、劳动工资员会同承包人安全生产部进行验收，验收合格后10日内分包人向承包人提交分包结算书，承包人在收到结算书后20天内审核完毕，以承包人公司副总经理签认后生效。完工后一月内未办理完毕分包结算的，视为分包人自动放弃收取分包价款的权利，承包人不再支付其分包价款。
分包结算报承包人审核前，承包人项目经理部提供分包项目质量验收资料、有效的相关的发包人经济签证和图纸资料至承包人经营部，由承包人项目经理部造价人员提供其计算式并同承包人经营部对分包结算进行核对。否则经营部不予受理审核，后果由承包人项目经理本人承担。
分包人承接的本分包工程须按照规定提供工程所在地的发票结算。
四、工期
开工日期：本分包工程定于 2014年 11 月 20 日开工；
竣工日期：本分包工程定于 2015 年 2月 20 日竣工；
合同工期总日历天数为： 90 天。
双方约定工期顺延的其他情况：无
未按期竣工的违约责任：未按期竣工，分包人承担1000元/天的违约责任
发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。
五、工程质量标准、质量检查与验收
本分包工程质量标准双方约定为：合格；
总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程；
承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间 / 年 / 月 / 日；
分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间 / 年 / 月 / 日；
分包工程质量未达到标准的违约责任：无偿返工，直到合格为止，费用等由分包人负责；
分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务。
分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。
六、组成分包合同包括的文件及解释顺序：
1、本合同协议书；
2、中标通知书(如有时)；
3、分包人的投标函及报价书；
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
6、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的
分包工程，并在质量保修期内承担保修责任。质量保修金额度为分包结算金额的 5 %在办理财务分包决算时扣留，质量保修期2年满后无息退还。
八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
九、承包人的工作：
9.1项目经理姓名: 职称：高级工程师。
9.2承包人应完成下列工作:
(1)向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：
无
(2)组织分包人参加发包人会审图纸的时间： / 年 / 月 / 日；
向分包人进行设计图纸交底的时间： / 年 / 月 / 日。
(3)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：
无
(4)双方约定承包人应做的其他工作：无
十、分包人的工作：
10.1分包项目负责人: 职称：负责人。
10.2分包人需完成的设计内容和提交时间： / 。
10.3分包人应在本合同签定生效后 2 天内向项目经理提交分包工程总体进度计划．分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：无
承包人批准工程进度计划的时间： / 年 / 月 / 日。
10.4向承包人提交施工组织设计的时间： / 年 / 月 / 日。
承包人批准施工组织设计的时间： / 年 / 月 / 日。
10.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：自行完成成品保护工作并承担相应费用。
10.6如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。
关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用：无。
10.7分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
10.8 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令和决定。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
10.9就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
10.10遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，分包人承担由此发生的费用含罚款。
10.11遵守承包人管理体系《管理手册》和《程序文件》，服从承包人项目经理部及公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理规定。
分包人未履行各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。
双方约定分包人应做的其它工作：按承包人要求提供相应资料。
十一、安全施工
分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由分包人承担。
十二、工程保险
承包人投保内容和责任：按有关规定办理
分包人投保内容和责任：自行办理自身有关人员、机械等的相关保险，因分包人未办理相关保险给承包人及分包人造成的损失，由分包人负责
十三、担保
分包人向承包人提供履约担保，担保方式：无
担保额度： /
十四、争议
在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，
(1)将争议提交当地仲裁委员会申请仲裁；或
(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十五、分包合同解除
承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。
如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。
有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：
(1)因不可抗力导致合同无法履行；
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。
分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。
分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十六、转包与再分包
分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。
分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
十七、材料设备供应
除承包人供应外的材料设备应由分包人按照本合同约定采购，并提供产品合格证明。
总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。
由分包人采购材料设备及要求：
十八、违约责任
1、双方约定的承包人的其他违约责任：无
2、双方约定的分包人的其他违约责任：无
十九、合同的生效
合同订立时间： 2014 年 11 月 18 日；
合同订立地点：承包人施工现场办公室；
本合同双方约定＿双方签字盖章＿后生效。
承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。二十、合同份数
本合同陆份，其中，承包人叁份，分包人叁份。
二十一、补充条款：
1、工程所使用的材料质量符合国家标准并验收合格。
承包人：(公章) 分包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
铁栏杆工程施工合同 发包方：________________________________以下简称甲方 承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建 公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。 二、工程承包范围 2.1 并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价 合计总价_____________元（人民币大写)。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。
3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。 5.2由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力； 六、技术质量保证措施 6.1 材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。6.2 施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。 6.3 在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。 第七条验收 7.1、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，确认后视为验收合格。 八、违约责任 8.1合同签订后，未经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
劳务施工合同 合同编号:
签订日期：年月日
目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付方法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更治理 (13) 第二条竣工结算和经济签证治理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)
第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 方盖章确认施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯
机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采纳包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2： 2.1、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.2、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.3、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.4、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.5、室外铁艺栏杆高0.5m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.6、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元
合同编号： 穿 孔 铝 板 栏 杆 施 工 合 同 发包方： 分包方： 项目名称：
栏杆分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 授权代表姓名： 授权代表身份证号： 发包方所实施的工程名称：穿孔铝板栏杆专业分包 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本工程经甲乙双方就穿孔铝板栏杆分包事项协商达成一致，订立本分包合同。 一.工程概况 二.工作内容、范围及界面划分 2.1具体工作内容 1.材料加工：现场材料的加工； 2.所有材料于工地现场的卸货、中途转运、二次搬运及保管，大型材料需要使用吊机的，吊机由甲方配 备提供；库房转迁等均包含在安装费单价中。 2.2现场费用及措施项目范围 1.施工吊篮、脚手架、活动架、材料垂直运输设备由甲乙方提供，乙方不负责吊篮移位，施工用卷扬机、 电葫芦、炮车及材料水平运输设备由乙方负责提供； 2.施工水电由甲方负责提供，乙方需提供二、三级电箱及连接到电箱的电缆线； 3.乙方工人住宿及生活水电等均由甲方承担，宿舍用品由乙方自行承担; 4.劳保用品由乙方承担，并达到甲方要求的标准，费用均包含在单价中； 5.特殊工种办证费用由乙方承担。包括高空作业、安全、技术、电焊、机械操作等所有需要的办证费用， 乙方必须按照甲方的要求办理并提供齐全所有合格的证件，费用均包含在单价中； 10.乙方工人意外险由乙方负责，费用均包含在单价中。 11.本工程涉及实测实量的所有费用均包含在单价中。 12.本工程涉及到安全、文明施工的所有费用均已包含在单价中。 2.3工作界面划分
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
室内外栏杆工程 劳务施工合同 合同编号:
签订日期：年月日
目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付办法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更管理 (13) 第二条竣工结算和经济签证管理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)
第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。
不锈钢工程承包合同范本 不锈钢作为一种常见的金属材料,由于其卓越的力学性能、耐低温、耐蚀性、耐磨性和工艺性能等优点,已广泛应用在各个行业,那么不锈钢工程承包合同又是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的不锈钢工程承包合同范文，感谢您的阅读。 不锈钢工程承包合同范文1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。 一、承包方式及价款： 1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。 2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆(高300) 元/m：阳台栏杆(高500元/m;楼梯栏杆元/m;屋面栏杆(高700)元/m;高护栏(高900~1100)元/m; 3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。 4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购(如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料)，
材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装，密封胶的封打、竣工清理等全部内容。 三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10% 扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期： 1、自20xx年月日至20xx年月日竣工，并通过验收。 2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式： 1、工程结算，按实际长度延长米计算。 2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清(质保期二年)。 3、乙方出具工资表，领取工程款。 六、违约责任： 1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承
编号： 栏杆工程合同文件 工程名称： 工程地点：
发包方： 总包方： 分包方： 签约日期：年月日 栏杆工程合同 建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）通过招标，经三方友好协商谈判，就位于的项目 #楼栏杆工程达成以下合同条款： 一、协议条款 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点：
二、承包内容： 2.1对甲方提供的栏杆工程的施工图进行深化、优化设计。 2.2包括但不于限于：依照甲方（包括栏杆原设计单位，下同）书面审核、批准的深化设计施工图纸进行栏杆的加工制作、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。甲方可不能因其对深化设计图的审批而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任或损失，该等损失将由丙方自行承担。丙方的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。 2.3丙方有责任对差不多甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发觉深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准（包括地点标准、要求）的方面，并于栏杆加工制作前进行及时的完善，否则，因此造成的返工、损失或工程造价的增加均由丙方承担。丙方最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。 2.4丙方有责任对甲方审核、批准过的深化设计施工图纸进行进一步的优化并上报甲方。即使在丙方差不多完成了栏杆的加工制作，或安装、验收，只要甲方发觉有其他更加优化的设计（不
包括栏杆所使用的材料）且该优化设计得到原设计单位认可，甲方即有权在本工程结算时单方面扣除使用甲方优化设计能够节约的工程造价。 三、承包方式： 3.1本工程以包工包料、包深化、优化设计的形式由丙方承包。 四、合同价款： 4.1本工程采纳综合单价的方式进行计价(综合单价详见本合同附件)，暂定总价为RMB 万元（大写：元整）。 4.2综合单价详见本合同附件。综合单价包括人工费（含保险费）、材料费、机械费、治理费、各项检验费、临建费、运杂费、垃圾清理及外运费、水电费、成品爱护费（含对第三方的）、利润、各种规费、措施项目费、其它项目费（含深化、优化设计费、图签费）、税金、约定年限内的保修费、风险费及其它所有履行本合同所需的一切相关费用。。综合单价可不能因本工程的漏项、计算错误或其他失误而调整，也可不能因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。综合单价中有但丙方实际未施工的项目或施工
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；
2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______
xxx建设有限公司 建设工程施工工程分包合同 合同编号： 工程承包人：xxxxx建设有限公司（以下简称甲方） 工程分包人：xxxxxx有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、专业分包人资质情况： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 工程分包内容： xxx项目（含图纸会审、设计变更、技术交底、施工技术核定单等）的全部锌钢栏杆的材料、安装、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包固定综合单价、锌钢栏杆检测、包保修等。 3、分包工作期限： 3.1、开工日期： 2014 年 5 月 5 日 3.2、结束日期： 2014 年 6 月 30 日 3.3、总日历工作天数为： 55 天，乙方按照甲方施工进度施工，不影响整体施工。 3.4、乙方的施工进度必须严格按照甲方编制的进度计划实施，乙方每推迟一天给予1000元/天的罚款不封顶（分阶段考核），多次影响进度且无法按照计划完成的，甲方有权要求乙方无条件退场。 3.5、施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日不再另予以补贴），确保施工正常进行。 4、质量标准： 4.1、材料质量： 1、材料或产品的质量必须符合国家GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准。 2、材料或产品必须满足设计施工和需方要求，供方必须向需方随货提供合法有效的质保书和产品合格证书。需要进行复试检验的材料，由供方负责送检和费用，必须保证试验结果达标，否则需方不予验收并有权解除合同，因此造成的经济损失和法律责任由供方承担。 3、材料或产品供方在供货前必须提供样品供需方选择，样品经确定后工地封样，需方严格按照样品的材质验收。 4、锌钢栏杆上横管?30×60灰色镀锌椭圆钢管,壁厚1.2mm；下横管□35×35灰色镀锌方钢,壁厚1.0mm；主立杆□40×40灰色镀锌方钢,壁厚1.0mm,净距≤1200 mm；次立杆□20×20灰色镀锌方钢,壁厚1.0mm, 净距≤110mm;所有配件（如螺钉、盖板）均须采用不锈钢材质。 4.2、工程质量： 1、本工程质量必须符合国家颁布的有关标准、规范以及严格按照设计说明和施工图纸、设计变更、操作规程操作，符合国家GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准。
合同编号：Et09051901 工程铁艺栏杆指定分包工程 施工合同文件 (综合单价计价方式) （长期合作单项合同） 甲方： 乙方： 丙方： 签约日期：年月日 签约地点：
目录 第一条承包范围 (2) 第二条合同价款与结算 (2) 第三条施工期间人工、材料、机械价差调整 (2) 第四条工期条款 (3) 第五条工程履约保证金 (3) 第六条付款方式 (4) 第七条质量要求及验收 (4) 第八条变更与工程签证 (5) 第九条保修条款 (6) 第十条三方义务 (6) 第十一条违约责任 (8) 第十二条转让条款 (8) 第十三条合同终止 (8) 第十四条保密条款 (9) 第十五条免责条款 (9) 第十六条法律适用 (9) 第十七条争议的解决 (10) 第十八条其它 (10) 附件一：制作及安装价格清单 (12) 附件二：铁艺栏杆制作安装技术要求 (13) 附件三：工程质量保修书 (14) 附件四：履约保函（样本） (19) 附件五：廉洁协议 (21) 附件六：“放弃优先受偿”承诺书 (23)
工程铁艺栏杆指定分包工程 施工合同 甲方： (建设单位) 乙方： (总承包施工单位) 丙方： (指定分包单位) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，就工程铁艺栏杆的制作及安装事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条承包范围 甲乙双方将楼盘栋号的铁艺栏杆制作和安装工程委托丙方负责，乙方负责丙方在施工过程中的总承包管理和施工配合。 第二条合同价款与结算 1、丙方按“附件一：制作及安装价格清单”的价格制作铁艺栏杆，并负责安装和施工。 2、丙方按本合同约定的标准，以包供货、包场内外运输、包工包料、包原材料及半成品的检测检验、包机械、包保修、包质量、包安全、包工期、包风险、包税费、包通过乙方、监理、甲方及有关部门验收等为完成该项工序所需的全部费用的综合单价包干方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承接铁艺栏杆的制作及安装。本合同约定的全费用综合单价为前述内容之包干价格。 3、本合同暂定总价为。 4、甲方对丙方结算： （1）在“附件一”中有中标全费用综合单价的项目，按工程量×全费用综合单价计价； （2）在“附件一”中无中标全费用综合单价的项目，由丙方于开工前15天报相应项目单价予监理单位和甲方审批。预算编制时按暂定价，结算时按甲方审批价，且该项目不再计取其它任何费用。 (3) 实际结算产品的规格、型号、数量按甲方、乙方、丙方实际验收签证为准。 5、丙方报送的结算金额必须真实准确，若丙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％(不含3%)，则甲方除扣回超过部分金额外，按照报送金额与最终审定金额之差的10％在结算金额中扣罚。 第三条施工期间人工、材料、机械价差调整 1、施工期间的人工费、机械费不作调整； 2、甲乙双方同意铁艺栏杆主材(仅钢管、方钢、扁钢、工字钢、槽钢) 价格涨幅在10％范围内时不
工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期
1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。
七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
工程施工劳务分包合同 工程承包人：中铁十局集团第二工程有限公司 劳务分包人：徐州众兴交通设施工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，按照平等、公平和诚实信用的原则。结合本工程的具体情况，双方就劳务事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称：安徽省徐明高速3标。 1.2分包范围：波形梁钢护栏安装工程。 第二条工期和进度要求 2.1总工期从2018年5月11日-2018年6月11日 第三条质量标准 3.1乙方必须严格按照施工图、监理规程、技术交底、合同文件中的技术规范和国家及交通部现行有关技术规范的要求，健立健全自检体系，采取必要的技术、工艺措施，精心组织施工，确保工程内优外美，保证工程质量达到标准和招标文件规定的优良工程等级。 第四条劳务分包式及劳务报酬 4.1甲方提供材料，乙方负责安装（包括工人、机械、转运等），单价按照16元/m计算（不含税），此单价包含一切费用，不作任何
调整。 4.2工程数量以乙方实际安装数量为准（经甲、乙双方共同确认数量为准），最终以业主、监理等部门验收合格为准。 第五条双方职责 5.1甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。 5.2甲方负责在施工过程中组织对乙方工程质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查及管理；接受业主、监理、设计、质量监督等部门的各项指令，并将这些指令全面、及时、准确地下达反馈给乙方。 5.3甲方协助乙方协调外部施工关系，相邻施工段不可避免的施工干扰问题由甲方统一协调解决，乙方应无条件接受甲方的安排和裁决，且不另行增加费用。 5.4甲方按时提供图纸及相应的技术。 5.5甲方负责与业主、监理、设计及有关部门的工作联系，协调现场工作关系。 5.6乙方除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应执行甲方与业主签定的工程承包合同中所确定的责任和义务。 5.7乙方根据施工队组织设计总进度计划的要求，每月按甲方要求提供下朋施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计
甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，就乙方承包***工程栏杆、扶手制安、达成共识，为明确双方责任，确保现场施工、质量、安全、进度的要求。双方定立以下条款。 一、承包范围：***工程的所有工程栏杆、扶手。以图中指定的图集作法为准。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方承包范围内的具体工作： 1、按甲方提供的图纸要求完成图中所有制作工作，包括乙方在外加工部分工作。 （1）室内阳台栏杆执行施工设计图及变更图要求，玻璃采用12mm厚钢化玻璃，详见大样图（含油漆项目），同时提供二次设计施工图。 （2）凸窗台内窗边做安全防护栏杆做法见设计图。 （3）楼梯栏杆扶手具体做法见设计图。 2、制作安装过程中的辅助材料、垫铁、焊条、焊机、切割机等工作已包含在乙方工作内，乙方自配电线、电缆和末级配电箱。 3、以上承包内容均已包含乙方材料、设备的场内外运输和现场清理工作，乙方应向甲方交付完成的合格产品。 四、工程量结算依据： 4、乙方承包范围内以延长米按实际计算。 五、乙方承包单价： 5、乙方完成承包范围内的工作按以下单价计算(单价含材料费和人工费发票等税收费用)：
（1）室内楼梯栏杆扶手综合单价：每延长米元/m，室外阳台栏杆综合单价：每延长米元/m，低窗台外窗边安全防护栏杆：每延长米 元/m。 六、质量要求： 1、乙方提供的钢材、玻璃必须符合国家及XX市现行有关规定，必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书。 2、乙双方约定：乙方进场的材料经甲方验收质量必须同样品一样。若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换符合验收标准的材料进场，保证甲方进度要求。 七、施工工期：乙方的工期以甲方进度计划为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件。 八、结算与付款方式： 1、乙方在完成阳台铁件栏杆制作安装完应付工程款，玻璃安装完应付工程款，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 2、乙方在制作安装楼梯铁件栏杆完应付，验收完应付工程款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 3、乙方在安装低窗阳台铁件栏杆完应付工程款，验收完应付工程 款。余款作为保修金，两年后满10天内付清。 4、乙方在完成所有承包工程通过验收后一周内甲乙双方及时结算。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 个人分包合同
编号：FS-DY-14730 个人分包合同 甲方(发包方)：项目部 乙方(承包方)： 为全面履行公司建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿接受甲方统一管理。经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：1#、2#、3#、4#、5#楼座工程范围内的主体结构、二次结构和装饰装修等工程; 工程承包方式：包清工作业，固定单价承包，乙方独立核算，自负盈亏。乙方提供为完成承包范围内之工程所需的劳务、施工所需手扶机具、手动工具、用具、测量放线器具(除放线仪器)、双面胶带、密封带、海绵胶带、扫帚、胶皮管、
泥桶、铁锹、括尺、施工照明电线、木工机具、移动配电箱及电缆、配套灯具、手提磨光机、铁钉、铁丝、扎丝、钢筋垫块、安全帽、安全带及安全文明施工等。 工程承包内容： 承包内容：施工图范围内(建筑及结构)除甲方分包项目外的所有内容，包含但不限于混凝士主体结构(一次结构)工程、二次结构工程、装饰装修工程等，包括与结构连在一起的设备基础。(已完工程办理交接手续，并扣出已完工程量的费用。) (l)所有的放线、标高抄测、楼层二次结构放线、标高引测控制等。(其中：主轴线由甲方负责控制。) (2)土方工程：配合机械挖土、修边坡、集水井、排水沟、盲沟、回填土、灰土平整、转运、打夯及工具、集中降水配合的人工等。 (3)地下室：基坑清土平整、基础排水、集水坑、消防水池、防水找平层、外围防水层保护墙，与结构连在一起的设备基础等。 (4)钢筋制作：按图翻样进行配料、调直、场内外加工、
建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：
(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损
工程护栏防撞墙施工劳务分包合同
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就护栏防撞墙劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及劳务内容 工程名称：工程地点： 分包范围：护栏防撞墙劳务分包 分包劳务内容：护栏防撞墙模板安装及混凝土浇筑、养护、修饰。 2、分包工作期限 开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日，总日历工作天数为：天。 3、质量标准 工程质量：按分包合同有关质量的约定、国家现行的《工程施工与质量验收规范》，本分包工程质量必须合格。 4、甲方权利与义务 4.1、提供工作用水、用电及施工场地；
4.2、按时供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 4.3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬； 4.4、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5、乙方权利及义务 5.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织熟练工人投入工作；未经甲方授权及允许，不得与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 5.2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 5.3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，统筹全局；
施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现 场如有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电板），应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方： 1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限：
一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。 三、不按规定拨付工程款，按合同规定延付金额每日千分之五偿付乙方赔款金。 四、甲方免费提供施工用电、用水。
路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发
生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。