当前位置:文档之家› 劳务分包合同示范文本(试行)

劳务分包合同示范文本(试行)

工程编码:

合同编码:

广州市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本(试行)

二O一一年月日

目录

第一部分协议书

1、工程名称 (1)

2、工程地点 (1)

3、工程概况 (1)

4、本分包合同内容 (1)

5、合同总价款 (2)

6、合同工期 (2)

7、质量标准 (2)

8、合同文件及解释顺序 (2)

9、合同生效 (2)

第二部分通用条款

1、劳务发包人权利和义务 (4)

2、劳务承包人权利和义务 (5)

3、工期延误 (7)

4、误期赔偿 (8)

5、不可抗力 (8)

6、送达 (9)

7、事故处理 (9)

8、工程变更 (9)

9、合同总价款支付的手续 (10)

10、安全事故责任 (10)

11、合同争议 (11)

12、合同解除 (11)

13、合同终止 (12)

14、合同备案 (13)

第三部分专用条款

1、劳务发包人与劳务承包人 (14)

2、施工图纸 (15)

3、材料 (15)

4、安全文明施工标准 (15)

5、送达 (16)

6、合同总价款计算规则及构成方式 (17)

7、施工过程中劳务分包合同价款的支付及结算方式 (22)

8、违约责任 (23)

9、特别约定 (25)

10、争议解决 (26)

11、合同份数 (26)

12、补充条款 (27)

第四部分附件

附件一、保证书 (28)

建设工程施工劳务分包合同

第一部分协议书

劳务发包人:

劳务分包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程概况:

建筑面积:

4、本合同分包范围:

5、合同价款总额元(人民币),大

写。

6、合同工期

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

总日历天数为:天

7、质量标准:

本工程应当达到质量评定等级。

8、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书和履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件);

(2)劳务中标通知书(如有);

(3)劳务投标书及其附件(如有);

(4)专用条款;

(5)通用条款;

(6)标准、规范及有关技术文件;

(7)图纸及工程量清单;

(8)专用条款约定的其他文件。

9、合同生效:

本合同自劳务发包人、劳务承包人双方签字盖章后生效。

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

劳务发包人:劳务承包人:

(合同专用章)(合同专用章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

地址:地址:

第二部分通用条款

1、劳务发包人权利和义务:

1.1 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

1.2 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

1.3 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

1.4 随时对劳务承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。

1.5 及时签认劳务作业变更洽商及确认劳务承包人停工、窝工损失。

1.6 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。

1.7检查劳务承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。

1.8在发现劳务承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知劳务承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。

1.9 行使依照本合同约定的对劳务承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得劳务承包人有相应委托权限的人员的书面认可。

1.10 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。

1.11 劳务承包人按约定完成劳务作业,必须由劳务发包人或施工场地内的第三方进行配合时,劳务发包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合。

1.12 其它劳务发包人应当承担的义务。

2、劳务承包人权利和义务:

2.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

2.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。

2.3按劳务发包人施工计划要求,提交与施工计划相应的劳动力安排计划,经劳务发包人批准后实施。

2.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从劳务发包人安全施工管理,按政府劳动保护用品配备要求自

备施工人员劳动保护用品,确保施工安全。

2.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。

2.6自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

2.7按劳务发包人统一规划堆放材料、机具,按劳务发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

2.8 做好成品保护工作。

2.9妥善保管、合理使用劳务发包人提供的劳务承包人使用的机具、周转材料及其他设施。

2.10按政府要求,劳务承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向劳务发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,劳务承包人在本项目不存在其他用工行为。

2.11配合劳务发包人按工程劳务发包人或行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查;配合劳务发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

2.12劳务发包人或施工场地内第三方的工作必须由劳务

承包人配合时,劳务承包人应按劳务发包人的指令予以配合。

2.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务承包人应立即保护好现场并以书面形式通知劳务发包人。

2.14 劳务作业全部内容经验收合格后,劳务承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付劳务发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付劳务发包人。

2.15在发现劳务发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知劳务发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。

2.16其它劳务承包人应当承担的义务。

3、工期延误

对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延:(1)不可抗力;

(2)设计变更和工程量增加;

(3)劳务发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;

(4)劳务承包人以书面形式提出申请,但仍未能从劳务发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

(5)一周内非劳务承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。

(6)劳务发包人同意的其他情况。

4、误期赔偿

除不可抗力、设计变更和工程量增加原因造成劳务承包人发生窝工的,劳务承包人应在下述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向劳务发包人提出书面报告,劳务发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。劳务承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;劳务发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

5、不可抗力:

5.1不可抗力事件发生后,劳务承包人应立即通知劳务发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,劳务发包人应协助劳务承包人采取措施。劳务发包人认为劳务承包人应当暂停工作的,劳务承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务承包人应向劳务发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,劳务承包人应每隔7天向劳务发包人通报一次受害情况。

5.2不可抗力结束后14天内,劳务承包人应向劳务发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

5.4劳务承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

6、送达:

本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。

一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。

7、事故处理:

7.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

7.2劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。

8、工程变更:

8.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程劳务发包人和工程劳务承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),劳务发包人应提前7天以书面

形式向劳务承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务承包人按照劳务发包人发出的变更通知及有关要求,办理有关变更手续:

8.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

8.1.2增减合同中约定的工程量;

8.1.3改变有关的施工时间和顺序;

8.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

8.2由非劳务承包人原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的劳务承包人损失,由劳务发包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同总价款应相应减少,工期相应调整。

8.3由劳务承包人原因造成的变更费用和由此导致劳务发包人的直接损失,由劳务承包人承担,延误的工期不予顺延。

9、合同总价款支付的手续:

劳务承包人应向劳务发包人出具合法有效的收款凭证,劳务发包人须将填写齐全的、收款人为劳务承包人全称的支票或汇票交给劳务承包人。劳务承包人应指定专人负责与劳务发包人办理付款手续。劳务发包人将合同总价款支付给劳务承包人在第三部分1.4款中指定的合同总价款收取负责人,并索要收款依据。劳务承包人将发放到劳务个人的付款依据交付劳务发包人。

10、安全事故责任

由于劳务发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由劳务发包人承担。由于劳务承包人不能落实安全施工方案或不服从劳务发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由劳务承包人承担。

11、合同争议:

发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

12、合同解除:

12.1劳务承包人和劳务发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。

12.2劳务发包人与建设单位的施工总承包合同解除的,劳务发包人可以发出书面通知解除本合同。

12.3劳务发包人不按照本合同的约定支付合同价款,劳务承包人可以停止工作。停止工作超过28天,劳务发包人仍不支付合同价款,劳务承包人可以向劳务发包人发出书面通知解除合同。

12.4劳务承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,劳务发包人可以书面告知劳务承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。劳务承包人逾期不能按约定履行义务的,劳务发包人可以发出书面通知解除合同。

12.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,劳务发包人和劳务承包人可以解除合同。

12.6本合同约定的解除条件成就时,劳务发包人应通知劳务承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,劳务承包人应及时撤离现场。劳务承包人未及时退场,给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。

12.7合同解除后,劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按劳务发包人要求撤出施工场地。劳务发包人应为劳务承包人撤出提供必要条件。

12.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

13、合同终止

双方履行完合同全部义务,合同总价款支付完毕,劳务

承包人向劳务发包人交付劳务作业成果,并经劳务发包人验收合格后,本合同即告终止。

14、合同备案

本合同签署后,劳务发包人根据有关部门规定,将本合同送工程所在地合同备案管理部门备案。除合同双方当事人同意修改外,未按照本合同所有条款规定的合同,不予备案。

第三部分专用条款

1、劳务发包人与劳务承包人:

1.1劳务发包人中标建造师(项目经理)为,职务:,工程建造师(项目经理)证书号。身份证号码:。委托权限:。劳务发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人员如有变动,应提前7日书面通知劳务承包人。

1.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为,职务:,岗位证

书:,身份证号码:。委托权限:,人员如有变动,应提前7日书面通知劳务发包人。

1.3劳务发包人现场劳动力管理

员,上岗证号,职责为;劳务承包人现场劳动力管理

员,上岗证号,

职责为。

1.4劳务承包人委派的劳务分包合同总价款收取负责人为,身份证号码:,职务:,联系电话:

2、施工图纸:

劳务发包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸套。

3、材料:

3.1劳务承包人应在接到图纸后天内,向劳务发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经劳务发包人确认后,劳务发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;劳务发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求,如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务承包人应在验收时以书面形式提出,劳务发包人负责在三日内更换或调整。

3.2劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失,但赔付总额不超过合同总价的(建议10%)%。

3.3施工中由劳务承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括

4、安全文明施工标准:

本工程安全文明施工要求达到:

。达到此标准,劳务发包人将按照标准予以奖励;未达到此标准,劳务发包人将按照

标准予以处罚。

5、送达:

本合同第二部分第6条约定的送达方式适用于以下情况:

(1)劳务承包人要求劳务发包人依照约定进行结算或支付分包合同进度款;

(2)劳务承包人表示因劳务发包人原因造成工期延误;

(3)劳务承包人要求劳务发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸;

(4)劳务承包人要求劳务发包人停止违约支付分包合同价款行为的;

(5)要求劳务发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工;

(6)劳务发包人要求劳务承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。

(7)劳务发包人要求劳务承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;

(8)本合同第三部分8.10、9.15所列事项;

(9)双方约定的其它情况。

6、本合同总价款核算规则及构成方式

6.1 本工程的合同总价款采用下列第种方式计算:

(1)工程量清单计价;

(2)工种工日单价;

(3)综合工日单价;

(4)建筑面积综合单价;

(5)固定合同总价款;

(6)工程实物量综合单价。

6.2分包合同总价款包含以下内容:

6.3分包合同价格风险幅度范围为

超过风险幅度范围的,应当及时调整。调整标准为

调整依据为,调整程序为。

6.4本工程的合同总价款,除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同第三部分6.3条

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

劳务分包合同完整版

劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

劳务分包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协 商一致,特签订本合同,以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上

钢筋分项工程劳务分包合同范本

钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 工程名称: 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 2、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备(含对焊机__1__台,断钢机___1_台,弯钢机__2_台,焊机等),所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 4、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式:人工费承包 三、承包单价 本工程+0.0以下钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以吨计算,+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为__450_元/吨。34元/㎡。 2、计算方法:吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的%结算;如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。

五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次,并按完成额的70 %支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后,方可下料。严格按照审核的料表先作试件,试件达到规范要求后,方可批量生产,所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件,待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量:严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按800×800间距,梁按800间距,板凳铁按@600×600梅花型布局,所有箍筋必须绑扎牢实,并要求横平竖直、无扭曲,按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后,成品保护尤其重要,在砼浇筑过程中铺垫好木板,成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心,否则甲方以100元/次处罚. 7、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成,未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方

建设工程施工劳务分包合同示范文本(word版)

附件二 GF-20__-0214 建设工程施工劳务分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 20__年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期: 年月日结束工作日期: 年月日总日历工作天数为: 天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

2021建设工程劳务分包合同完整版

2021建设工程劳务分包 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

2021建设工程劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一

模板分项工程劳务承包合同

项目内部班组施工承包协议 (模板工组) 劳务方:(以下简称甲方) 模板班组:(以下简称乙方) 甲方将所承建的楼工程基础、挡土墙、主体及二装模板工程内部承包给乙方施工,达成如下协议共同遵守: 一、工程概况: 1、工程名称:楼; 2.建筑面积:以实际接触面积计算为准; 3.结构:; 4.层数:地下层,地上层;以图纸标注为准。 二、承包方式 模板制作、安装、拆除及脚手架支撑部分单包人工费,包含机械、工用具、主配电箱以外的施工用防水线及辅材、楼层材料清理、场地内转运、工人生活及住宿等,同时包含内容:套管、内衬、封口胶、扫帚,梁、柱、板的打磨,剔除爆模部位混凝土及模板(除地下室挡土墙的止水拉杆以外)的螺帽、蝴蝶卡及主体二装模板工程所有的拉杆、螺帽、蝴蝶卡等辅材由班组负责(地下室挡土墙不能拆除的止水拉杆由乙方负责购买,地下室工程完工后甲方现场清点数量,按实际使用数量由甲方承担拉杆购买资金,其他辅材由乙方负责)。 三、承包范围 1、甲方与施工单位签订的《劳务承包合同》中的土建部分,基础、筏板、承台、挡土墙、梁、柱、剪力墙、XB、屋面、花架、机房、后浇带、女儿墙构造柱、压顶、砖砌体二装模板(含腰带、止水带、构造柱、圈梁、过梁)等所有现浇部分的模板制作、安装、拆除,所有本工程承包范围内模板的支撑架(所有楼层模板钢

管支撑架必须搭设扫地杆)、脚手架搭拆工程(超高部位脚手架的搭设已考虑在合同单价内)。包括设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知、施工组织设计或施工方案中所有模板制作、安装等,材料场内运输以及钉子、铁丝、工具、机械用电线、人工工资、人工养老保险、医疗保险、失业保险等包括在此单价内,不另行计算。乙方自备机具(园盘锯、刨床、电锤等工具)、雨具、安全措施用具(如安全帽、安全带)等,施工放线乙方派专人协助施工管理人员放线,如果放线未到每次扣工程款500元。 2、本合同乙方同时包含在单价内的辅助设备、材料等其他合同包含款项: (1)、所有进场工人的安全帽、安全带(如任何工人进场未同时配备安全帽及安全带,发现一次罚款100元,连续两次清理出场,只戴安全帽或安全带均按以上规定处理);安全带在劳务库房由班组长领取,工程完工后统一归还,造成丢失的按原价赔偿。每月由班组在领取工程款前主动上交当月所有的项目部或劳务部予以的罚款,否则由劳务部在工程款中加倍扣除; (2)、所有班组工用具、材料(含电线)进场时必须在大门守卫处登记,否则所有工用具或材料不予出场。 (3)、班组长每周星期统一由劳务部召开例会,未到场每次罚款100元,迟到罚款10分钟以内罚款50元,十分钟以上按未到场处理。 (4)、乙方按甲方现场规划的指定部位指定专人采用裁板机统一下料。 四、质量、工期与安全 1、质量:按项目部、监理单位、建设单位、遂宁市质检站要求的合同标准,工程施工技术交底的内容。结构尺寸的保证:本工程采用红外线测距仪检查房屋模板的结构尺寸及开间、进深尺寸。 2、具体要求:模板安装与拆除 作业条件

劳务分包合同协议书(范本)

工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人(以下简称甲方): 劳务分包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条:工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条:工程承包范围 第三条:工程工期 1、总日历天数天,计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。 2、主要节点工期: 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条:工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到: 第五条:组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1、本合同协议书;

2、本合同协议书附件; 3、本工程劳务招标及投标文件; 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条:标准规范: 本合同适用标准规范: 第七条:甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用: 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条;乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量

最新的劳务分包合同范本

最新的劳务分包合同范本 最新的劳务分包合同范本一 甲方(用人单位)名称: _____________________________________________ 住所: _______________________________________________ 法定代表人(委托代表人):_______________________________ 重要认真人(委托代表人):_______________________________ 乙方(劳动者)姓名:_____________________________________________ 性别: _____________________ 出生年代: ___________________________________________ 家庭住址: ___________________________________________ 住民身份证号码(或其他有效身份证件号码): 甲乙两边根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动条约法》等执法、规矩、规章的规定,在划一志愿、协商同等的底子上,同意订立本劳动条约,共同服从本条约所列条款。 一、条约限期和限期 第一条甲、乙两边选择以下第 ________________ 种情势确定本条约限期: (一)牢固限期:自 _____ 年 ______ 月_____ 日起至_______ 年 _____ 月______ 日止。 (二)无牢固限期:自 ____ 年 _______ 月 ____ 日起至法定的或本条约所 约定的停止条件出现时止。 (三)以完成肯定的事变任务为限期。自 __________ 年______ 月 _____ 日起至 ____________ 事变任务完成时即行停止。 此中试用期自______ 年____ 月__ _ 日至___ _ 年__ _ 月____ 日止,

劳务分包合同(范本)标准版本

文件编号:RHD-QB-K5107 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 劳务分包合同(范本) 标准版本

劳务分包合同(范本)标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容、性质及数量:

四、工程工期: 五、工程质量要求: 六、工程造价: 七、工程承包方式及取费标准: 八、工程价款的拨付及结算方式: 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中: 十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算: 1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。 2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方

案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期: 4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。 十一、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

砌体分项工程劳务分包合同

砌体分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 工程名称: 工程地址: 甲方将承建的工程的砌体分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。 一、主要工作范围 1、本工程施工图范围内全部砌体工程。 2、各种砖的润砖,现场二次转运、多次转运,包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输(各种砖、砌块均以立方米计); 3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。 4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运,并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容; 5、砂石的筛选、装车、下车,搅拌机前后台运输、搅拌(不包括机操工);砂浆的运输,即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容(并包括水泥、白灰膏的搬动); 6、所有墙体拉接筋的安装。 7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清,达到现场文明施工管理要求; 8、工具及机械费:斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、

抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等,均由乙方承担。 9、构造柱浇砼。 二、分包方式:人工费分包 三、分包单位: 承包单价为____元/m3。其中:基价为____元/ m3;施工安全奖为____元/ m3;质量奖为____元/ m3;工期奖为____元/ m3;文明施工奖为____元/ m3。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的%结算,并不能获得优良奖;如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得优良奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。 五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次,并按完成额的%支付。预留的人工费待工程完工,经业主验收合格,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为,余款待竣工后个月内付清。 六、工程质量要求

隧道工程施工劳务分包合同

隧道工程施工劳务分包合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就本隧道工程施工事宜,协商一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称:G307国道隧道过境路二郎山隧道工程。 1.2工程地点:陕西省榆林市绥德县雕山村。 1.3工程内容:隧道设计延长米约763m(已完成部分工程)。 1.4承包范围:G307国道隧道过境路二郎山隧道工程中标合同工程量清单中除(明洞回填、洞门工程、沥青砼路面、机电工程)外的所有工程项目(已完成的工程部分除外)。完成的部分工程如下:①开挖及初支:上导K4+633~K4+355;中导K4+633~K4+368;下导K4+633~K4+389。②仰拱及回填:K4+633~K4+411。 ③土工布、防水板、止水带:K4+633~K4+455。④二次衬砌:K4+633~K4+457。 ⑤隧道出口端的边仰坡开挖、喷锚、护供及大管棚。 1.5承包方式:乙方为隧道施工劳务费及小材料、小机具的承包方式。黄土隧道段小材料包括:扎丝、铁丝、掌子面和台车照明、焊条。岩石隧道段除以上小材料外,还包括小机具:风钻、风镐、掌子面施工用小风水管。另外,施工用电焊机一次配好后,以后的维修、配件由乙方负责。施工设备、住房、施工便道、水电由甲方提供。 2、工程质量 2.1本工程质量应达到中国交通部质量检验标准。 2.2约定标准:合格。 3、工期 3.1开工日期2013年月日 3.2竣工日期2013年月日 4、工程价款 4.1本工程合同以工程进度每延米黄土隧道段5460元(伍仟肆佰陆拾圆)综合单价计算。(附:劳务承包分项单价一览表)岩石隧道段7600元(柒仟陆佰圆)综合单价计算。(附:劳务承包分项单价一览表)当岩石高度在中导拱脚以下时,综合单价按每延米(5460+7600)/2=6530元计算;当岩石高度在下导拱脚以下时,综合单价按每延米5460元计算。 4.2综合单价包括:完成1.4合同范围工程所需人工、质量安全、文明施工、

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

劳务分包合同样本(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 劳务分包合同样本(合同示范文 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

劳务分包合同样本(合同示范文本) 劳务分包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准:

所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与

劳务分包合同(完全版)

****项目 劳务分包合同 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期:年月日

合同条款 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方因生产需要,同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子,自带相应的机械及措施材料进入 项目施工现场,承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,经双方协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积:约2.0万平方米(竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则计算为准) 4、结构特点:砖混结构 二、合同工期 开工时间:年月日。 竣工时间:年月日。 (开工时间以实际为准) 1、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划(后附)进行分解,分解为月、周进度计划,并报甲方审批备案。乙方进度必须按

甲方进度计划按期或提前完成,如未能按期完成月进度计划的相应工程量,每延误一天罚款1000元,并在每次拨款时直接扣除,若在下个月将上月延误的工期赶上,返还上个月的工期罚款,以此类推。 2、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上,延误30天以上,甲方有权解除合同,乙方无条件退场,同意先退场后结算,按乙方已完成工程量折算60%进行结算,并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围:完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程,并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式:。包含但不限于下列内容,建筑主材(砂石、预制板、钢筋、塔吊、模板、架材、钢筋棚、木工棚、防护棚、电路管线及附带物品;包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工(含购置及悬挂标语、标牌等)、材料装卸(含甲方供材)、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用; 3、承包工作内容 3.1包人工 除消防、通区管道(厨卫间通风道除外)及排烟、栏杆工程、水电、风外门窗工程、卫生洁具。 以外的基础(含人工清槽)、主体、装饰工程、整体人工带辅料

劳务分包合同(范本)

深圳胜捷消防器材工程有限公司 消防工程劳务分包 合 同 书 工程名称: 工程地点: 发包单位:深圳市胜捷消防器材工程有限公司 承包人:

劳务分包合同书 甲方:深圳市胜捷消防器材工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 签约地点:胜捷公司会议室 在甲方与有限公司(下称业主)签订了关于消防工程施工合同(下称主合同)的基础上,根据工程需要,甲方将上述工程中劳务(含主、辅材料采购)工程(下称分包工程)分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定,结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方平等协商,特签订本协议供双方共同遵照执行。 一、承包范围及工作内容: 1、承包范围:消防工程项目招标图纸中涉及到的消防工程的劳务及主、辅材采购,包括但不限于招标工程量清单中所包括的内容。 2、工作内容:除主合同通用条款包括外,还包括但不限于以下内容: (1)招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目包含的全部工作内容; (2)工程所在地现行定额标准中相应章节包含的全部工作

内容; (3)还包括为完成承包工程所涉及的场内水平运输、垂直运输等工作内容,同时必须做到文明施工,工完场清,负责工程所有成品保护,直至工程竣工验收合格,交付使用及在规定保修期内的维修工作全过程。 (4)本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项视为乙方报价中已包括该部分,结算时合同单价不再调整; (5)进场之前线管预埋和洞口的预留是由土建总包负责预埋,乙方进场后负责清理管线和有关洞口,如果有与图纸不符的部分报告甲方。该部分预埋费用由甲方负责支付给土建总包方,土建总包未完成的敷设或需要乙方整改的,由乙方书面报告甲方,并由甲方核实且由业主签证完毕后,再由甲方给乙方签证。如有上述情况以外的事情发生,甲、乙双方另行协商解决。 3、主要工作范围和工作内容除前述外还包括: 分包负责按照国家法规、本项目设计文件以及建设方招标文件中的相关要求所叙述的内容和规定,完成消防工程招标图纸的工程量。室内消防水系统,包括喷淋系统、消火栓系统、室外消火栓系统;气体灭火系统;防排烟系统;火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、消防对讲电话系统、火警专用电话、电梯联动和迫降系统等。 二、承包方式: 1、乙方按合同造价以包人工、包机械、包辅材、包设备安

劳务分包合同完整版本

劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工,为明确双方 职责,经双方协商特定如下条款,望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称:绥阳县新建雅泉小学 工程地点: 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型:异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方:江西昌南建设集团 (以下简称甲方) 乙方:(主要负责人): (以下简称乙方) 平方米 1、 承包单价 1) 正负零以上工程经验收单位验收,分部分项工程达 到合格, 模板工程按建筑面积计算共计 2) 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计

算。 3)二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4)民工活动板房甲方提供6间板房(4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格)。其他人员住宿甲方不负责,由乙方自行解决。 5)木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程:图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1)模板制作安装,乙方使用的一切工具、机械等。 2)乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械(模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 )以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2)上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。

3)木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线,不另计价。 4)以上班组人员的安保措施(安全帽、安全带)自行 提供,甲方不负责。 5)以上承包内容由于乙方原因,出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金,元大写元人民币。 2、地下室分三段做完,混凝土浇筑到平方,甲 方返还乙方保证金元,主体完工甲方全款退还保证 金,并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后,甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付,甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%,在30天 内如未能支付,甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。

脚手架分项工程劳务分包合同范本

编号:_____________ 脚手架分项工程劳务分包 合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 工程名称: 工程地址: 乙方: 联系电话: 甲方将承建的工程的脚手架分项工程承包给乙方,根据《合同法》有关规定,本着平等互利的原则达成以下协议: 一、工程承包内容 包括外架在内的所有脚手架、安全防护、卸料平台、上人斜道等,其具体内容是: l、外架的搭拆、维护、砌墙、抹灰改架直至主体及装饰完工。 2、安全通道、塔吊附着安装架搭设、拆除等。 3、安全网、密目网及周边平台搭设的布置、拆除等。 4、型钢卸料平台安装、拆除、埋设预埋件。电梯井的安全防护。 5、施工现场“四口”“五临边”防护栏杆搭、拆及维护。 6、场地内所有各种的防护棚搭、拆及维护。 7、外架安全宣传条幅、标语、警示牌挂设。 8、上人斜道的搭拆及维护。悬挑脚手架预埋件埋设、槽钢、钢丝绳等安装、拆除。 9、脚手架除钢管、扣件、安全网、架板外的各种低值耗品由乙方购置。 10、钢管、扣件等的水平、垂直运输,现场堆码及装、卸车。 11、所有外架及防护架按甲方要求刷油漆(油漆由甲方提供)。

12、所有操作人员的劳保用品,如安全帽(由甲方指定地点)、安全带的购置由乙方负责。 13、配合其它分包安装搭架及钢筋的插筋技术措施脚手架。 14、深基坑护栏、斜道的搭、拆及维护。 本工种所需材料在施工现场的水平、垂直运输等全部操作挝程在内的工作。现场不产生任何计时工。项目部也不另外安排杂工。 二、承包方式及承包单价: (一)、承包方式:人工费承包。 (二)、承包单价: 承包单价 m2。 三、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的%结算;如工程质量达到优良,可获得全额质量保证金。 2、凡施工期间无经济损失2000元以上的安全事故可全额获得安全保证金;反之,不能获得安全保证金。 3、凡施工进度能按项目部要求工期完成,与其他工种配合协调得好的,可获得工期保证金;反之不能获得工期保证金。 4、凡标准化文明施工能通过验收可获得文明施工保证金;反之不能获得文明施工保证金。 四、价款的支付: 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次,并按完成额的出支付。未付的人工费待工程完工,乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为,余款待竣工后

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ (以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX建筑面积:32000平米________________ 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价:200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日;(乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告,甲方根据实际发生情况,进行书

劳务分包合同最完整

合同编号:()劳务分包施工合同 项目名称: 项目地点: 签订地点: 签订日期:

劳务分包施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协 商一致,订立本合同。 第一条工程概况 等。工程内容详见清单。 1.2承包方式:包工(含辅材) 1.3工 期:预定开竣工日期 2010年4月12日至2010年7月31 日; 合同工期总计 110 施工天;合同开工日期以甲、乙双方确认的实际开工日期为准。 1.4质量要求:合生(以国家行业质量检验评定标准为依据) 1.5合同价款:人民币: ___________________ 元(小写: 元),详见工程量清单。 第二条工程承包人工作 2.1开工前将施工所需水、电线路接至工程现场,保证施工期间的正常使用; 2.2开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通; 23向乙方提供住宿场所; 24负责向乙方提供施工图纸贰套; 2.5本工程承包人指定代表为 ________________ ; 2.6承包人有责任会同监理单位及时对工程质量和进度进行监督, 及时办理工程洽商、 文件回复及验收;如甲方及监理单位在收到乙方书面洽商、 文件48小时内不予回复, 也未提出修改意见,乙方视为洽商、文件已被认可。 2.7承包人有责任按合同规定时间结算和支付工程款。甲方收到乙方提供的结算 资料30天内完成审核工作,最终结算期限以工程发包方审定日期为准。 2.8工程承包人负责协调各相关单位关系。 第三条乙方工作 3 1劳务分包人指定 ________________ 为该项目的驻工地负责人,承担项目的施工管理 工作。如乙方工地负责人不能按承包人要求完成施工进度,确保工程质量及现场文 明施工,甲方有权要求乙方更换驻工地负责人;如在规定时间内乙方未能满足甲方 要求,则甲方有权终止合同,限期退场。 3 2乙方对承包范围内施工现场的管理应符合北京市建设工程施工现场管理的相关 规定。保障施工安全,做到文明施工。 工程承包人: 劳务分包人: 1.1承包范围:

相关主题