补充协议（一）
出卖人（下称“甲方“）与买受人（下称“乙方”）经友好协商，就乙方所购的内江万达广场——区——栋——单元——号商品房（下称“该房屋”）签订的《商品房买卖合同》及相关附件（统称“本合同”）未尽事宜，订立本补充协议，以兹共同遵守。
在签订本合同及补充协议前，甲方已经重点提醒乙方购买该房屋存在的投资风险，乙方在充分考虑投资风险后自愿购买该房屋，并签订合同及补充协议。
第一条：关于信息公示及确认修改和补充的约定
1、乙方已现场了解该房屋所处建筑建设现状、工程进度及房屋相邻建筑、设备设施情况及周边环境的不利影响，清楚该房屋所在整个项目的规划审批情况，并对该房屋目前的物理状况、法律状况、周边环境及可能存在的不利因素均予以认可。
2、双方明确，本合同第一条中关于项目建设依据的约定以政府相关?.部门的最终审批及相关证照的实际记载内容为准，该约定不构成乙方购买该房屋的重要因素，也不是确定该房屋价款的依据，乙方不得因其发生变化而向甲方主张任何权利。
3、除??销..售房屋外，项目其余部分（包括但不限于建筑业态、规划指标、景观环境、公建配套等）有可能发生变化或取消。乙方在签署本合同和本协议时已知晓上述情况，对此无异议，如本期销售房屋外的项目其他部分发生变化或取消，乙方不得因此向甲方提出权利主张或索赔要求。
第二条：本合同及补充协议的签订
1、乙方确认 ,在签订本合同及补充协议前已经仔细阅读全部条款内容，与甲方就合同具体条款及用词充分协商并理解一致后签订。甲方已经采取合理的方式提请乙方注意其中免除或者限制其责任的条款，并按乙方要求? .该. 等条款予以充分说明。乙方不以本合同及补充协议条款构成格式条款为由拒绝履行，也不以任何理由，要求对方承担本合同及补充协议约定之外的责任或要求免除乙方约定义务。
第三条：送达方式的补充约定
1、甲方按本合同约定的联系方式通知乙方，应视为合法有效送达乙方。如未能实
际送达的，其责任及有由此引起的损失，全部由乙方自行承担
第四条：关于付款补充约定
1、除本合同及补充协议有明确约定外，本合同项下该房屋单价不因任何因素而调整。本合同签订后，如因国家、省、市出台新的规定或政策（包括但不限于税率调整、新增税费、银行贷款政策调整等）导致乙方购房成本增加或同类房屋市场价格下降的，该等风险均由乙方自行承担，乙方不得以此为由向甲方提出变更购房款，解除合同或赔偿损失等任何请求，甲方不因此承担任何责任。
2、乙方选择按揭贷款付款的，乙方应于本合同签订之日付清首付款，剩余购房款由乙方向甲方认可的按揭银行申请按揭贷款支付，且乙方保证该剩余购房款于本合同签订后【 30】日内全部支付至甲方的银行账户。乙方应及时向按揭银行提交符合按揭银行
要求的完整资料及缴清相关费用，并在本合同签订后 7 日内签署《借款合同》。乙方自行办理按揭贷款手续时? .甲. 方提供帮助，但相关责任及费用由乙方自行承担，甲方不因协助乙方或???责任。
3、如因乙方原因致使该房屋被司法机关或行政机构??.查封、扣押、冻结、划拨的，甲方有权选择解除本合同，将该房屋收回另行出售，并要求乙方按照本补充协议的约定承担违约责任。
4、乙方保证其支付给甲方的所有购房款为其合法所有，来源合法，不会被法院、检察院、公安??.机关追索。如因乙方已付购房款被有权机关追索、冻结或导致甲方丧失占有，甲方有权立即解除本合同，收回该房屋另行处置。由此造成的后果全部由乙方承担，且乙方应赔偿甲方全部损失。
5、无论任何原因，乙方逾期偿还银行到期贷款本息累计达二次以上（含两次）或者按揭银行终止《借款合同》或者按揭银行通知甲方承担担保责任的。甲方有权解除本合同，并要求乙方按照本补充协议的约定承担违约责任。
6、如因乙方原因致使该房屋被司法机关或行政机关查封、预查封、扣押、冻结、划拨的，甲方有权选择解除本合同，将该房屋收回另行出售?并要求乙方按照本补充协议的约定承担违约责任。
7、乙方保证其支付给甲方的所有购房款为其合法所有，来源合法，不会被法院、检察院、公安??.机关追索。如因乙方已付购房款被有权机关追索、冻结或导致甲方丧失占有，甲方有权立即解除本合同，收回该房屋另行处置。由此造成的后果全部由乙方承担，且乙方应赔偿甲方全部损失。
8、在该房屋交付前，如乙方存在违反本条约约定的行为，甲方有权不向乙方交房，直至乙方还清所有欠款为止，且甲方不承担逾期交房责任。双方特别明确，本款约定效力优先于所有双方相关约定第五条：关于逾期付款的补充规定
2、逾期超过 30 日的，甲方有权解除本合同。甲方未行驶合同解除权的，本合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至乙方实际金额支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付应付未付房款总额千分之八的违约金，且在乙方支付所延迟支付的购房款和违约金前，甲方随时可以行使合同解除权。
第六条：关于房屋交付的补充约定
1、该房屋的具体交付时间以甲方发放《入伙通知书》载明的交房时间为准，乙方对此无异议。
2、双方明确，该房屋的交付条件为甲方取得建筑工程竣工验收备案文件，且该条件为该房屋交付的唯一条件。房屋交付时，乙方应签署房屋交接???领受房屋的义务，不得以任何理由拒绝接受房屋，否则按因乙方原因造成?.未能按期交付办理，甲方就此不承担延期交房责任。
3、任何其他非甲方所能控制或不可抗力因素导致的情形。
4、该房屋在交付时水、电达到使用条件（含临时水、电），因政府配套的市政管线施工延迟或???.. 市政配套不齐全等原因造成该房屋水、电无法达到正常使用条件的，甲方?.不承担违约责任，乙方承诺不因此拒绝接收该房屋。
5、下列情况不作为影响该房屋交付的因素：房屋周围环境状况、公共区域的装修及材料、个别区域的装修、道路状况、地下停车场的投入使用情况、该房屋存在质量瑕疵（非房屋主体结构质量问题）、临时水、电等。乙方承诺不因此拒绝接收该房屋。
6、乙方已知该房屋所在小区为分期建设分期交付使用，相应的基础设施与公共配套建设也将分期建成交付，乙方已知该房屋交付时及交付后小区其他工程可能仍处于施工过程中，且该施工可能会对房屋的采光、噪音、通风、粉尘及乙方的使用产生影响，乙方对此无异议，乙方确认不因此而向甲方主张任何权利或责任，并保证对于小区后续建设的基础设施、公共配套的座落地点及对乙方造成的影响等问题，在任何时间不向甲方提出任何权利主张及索赔。
第七条：关于规划及设计变更的补充约定
1、为免疑义，双方确认，甲方以在甲方售楼处现场张贴告示或在当地公开发行的报纸上公告的任何一种方式告知乙方即应视为已经通知乙方。
2、该房屋交付即视为乙方已经确认并接受该房屋的结构形式、户型、空间尺寸及朝向等现状。如房屋交付前存在规划及设计变更，无论该规划及设计变更是否曾通知乙方，亦视为乙方同意该等规划及设计变更，并不得向甲方主张权利。
3、乙方同意，出现下列规划 / 或设计变更时甲方无需通知乙方，乙方不以此为由要求甲方承担违约或其他责任；
（1）根据本合同及补充协议生效之日后新颁布的法律、法规、规章，或应有关政府主管部门（如消防、建设主管部门等）的要求必须进行的更改；
（2）甲方对该房屋进行的优化设计（比如：窗户或门的开口尺寸及方向?.. 化、飘窗变化、立面设计、颜色、景观变化、空调机位变化、楼梯口位置及楼梯走向以及设计优化调整引起的面积、空间尺寸变化等）；
（3）在本合同及补充协议生效之日前?????????/ 或设计变更的；
（4）未影响该房屋结构形式、户型、朝向等房屋质量或使用功能的；
（5）不需要政府审批的规划设计变更。
4、经政府有关部门批准的项目商业区域内公共配套设施的变更，不视为甲方违约。
乙方不得以此为由拒绝接收该房屋、提出退房或主张其他权益。
5、本合同附件所示该房屋所在区域平面布局（如有）为暂定。如为优化原因进行调整，且未降低政府部门批准的规划指标，则甲方可自主实施，不需提前征得乙方同意。
6、如因地方法规、政府规定等原因调整分摊面积的项目或部位，乙方同意按调整后的数据实结算购房款，且不因此提出索赔或解除本合同。
7、双方确认，该房屋设计规划、设计变更的约定以本补充协议约定为准，即本合同第八条、第九条的约定不适用。
第八条：关于房屋装修装饰、设备标准的补充约定
1、双方确认：出现甲方在签订本合同时不能预见的影响采购（包括但不限于生产厂家或代理商倒闭、清盘、财务困难、运输延期、产品脱销、产品质量下降）的情况时，甲方有权将装饰材料、设备品牌更换为同档次、质量合格相当的其他品牌产品时，乙方不得以房屋装饰设备不符合约定为由拒绝接收房屋或者提出索赔，甲方也不承担逾期交房责任。
2、乙方同意，因装修造成的房屋的开间、进深及层高与本合同约定不符的，不视为设计变更。
3、对于下列设施（如有），乙方理解甲方并非该部分设施的生产商或销售商，甲
4、方对该设施设备不承担质量维修及赔偿责任。该部分设施设备的售后服务、保修等事项，以生产厂家或销售商的承诺为准。该等设施设备包括但不限于；电梯、橱柜、灶具、吸油烟机、水槽、龙头、洁具、热水器及家用电器等。
乙方知悉本合同列名的石材、天然石材、瓷砖及地板等材料（如涉及），因其自身特性会存在色差。乙方对此无异议，保证不以该等材料存在色差为由向甲方主张权利。
第九条：关于配套设施设备的补充约定
1、双方明确，万达广场项目内该房屋所在楼栋之外的其他建筑及其所占土地的全部收益，归属于该建筑的所有权人，乙方无异议，且不提出任何主张：如该房屋??且有室外步行街或中心广场时的，则该项目内的室外步行街及中心广场等主要是为大商业服务，甲方或甲方委托的管理公司有权利用该步行街及中心广场进行商业促销，设置临时商业摊位等并享有收益，乙方对此无异议，不提出任何主张。
2、双方明确该房屋屋面及其他公共空间和部位可能根据需要??配套设施、设备，甲方无需事先通知乙方或取得乙方同意。乙方对此无异议，且不提出任何主张。
本项目中的燃气设施、电力设施、自来水设施、供暖设施和消防设施等配套（如有）按照政府相关主管部门的要求设计和施工，具体的位置及样式等以实际交付时为准，乙方已知悉相关配套设施可能会位于该房屋内或附近，甲方无需事先通知乙方或取得乙方同意，乙方承诺不因上述配套的相关事宜向甲方索赔或要求退房。
3、如该房屋所在项目有地上车位（库）或地下车位（库）的，双方就该房屋所在项目所有地上车位（库）、地下车位（库）等权属、收益等权利及相关事宜明确如下：
（1）该房屋所在项目中规划的所有的地上车位（库）、地下车位（库）等，均没有列
入房屋共用部位和共用房屋的分摊面积范围内，也不是影响该房屋价格的重要因素。所有规划的地上车位（库）、地下车位（库）等全部归甲方所有，由甲方享有手游、处分等全部权力，不因该房屋买卖而受到任何影响。
（2）如乙方需要使用归甲方所有的地上车位（库）、地下车位（库），则乙方应与甲方协商一致，以有偿方式取得相应使用权，并支付相应费用。但如因甲方将车位（库）已提供给他人使用，导致无法提供给乙方的，甲方不承担任何责任。
（3）如该房屋所在项目有大商业或写字楼或酒店或住宅的，双方特别明确，大商业、写字楼、酒店及住宅配套的地上、地下车位（库），乙方不享有任何权利。
（4）乙方确认已了解该房屋所在小区车位（库）销售 /租赁方案，不存在甲方限制乙方购买/ 承租车位（库）的任何情况。同时，乙方同意甲方有权将本小区车位（库）出售/出租给小区其它业主或业主之外的第三方使用。乙方不得以车位未满足小区业主需要为由向甲方主张权利或要求甲方承担责任。
4、乙方同意甲方可保留对本项目内所有公共场所、共用设施，物业管理用房，建筑小品的建筑设计、规格、设计特色、房屋外立面等进行修改的权利，而无须事先通知乙方，也无需取得乙方同意。
第十条：关于办理产权登记手续的补充约定
1、本补充协议签订后，如国家或该房屋所在省、市???.及政策调整契税、印印
花税等税费征收标准，乙方保证按照调整后标准缴纳税费，不以任何理由向甲方主张权利，甲方对购房涉及税费调整不承担任何责任。
除本合同及补充协议另有明确约定外，购房涉及税费由乙方自行缴纳，甲方无义务代办缴纳手续，也不因代办而承担任何责任。
2、如乙方以按揭贷款方式购买房屋?则该房屋的产权登记手续及抵押登记手续必须委托甲方或甲方指定的代办单位统一办理，乙方承担代办费用。
3、双方一致同意将本合同第十四条变更为：双方以产权登记建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。该房屋的产权登记面积以有资质的测绘单位最终实际测量的面积数据为准。若本合同约定建筑面积与产权登记建筑面积不一致，则双方按照产权登记建筑面积和本合同约定的单价，在该房屋交付时据实际结算购房款多退少补，本合同继续履行。
买卖人不得以该房屋套内建筑面积或公摊面积等发生变化而向出卖人主张返还任何购房款或主张任何其他权利。
4、因国家及地方政府政策、地方政府主管部门、工作程序原因或其他非甲方原因（如发生债券债务纠纷或产权纠纷等），造成产权登记机关不能如期接收甲方所报送的资料，或不能按本合同约定时间办理产权登记相关手续的，甲方不承担任何责任。
5、甲方对于该房屋的土地权属登记仅协助业务（即按照国家或当地政府规定提供相关资料），如因非甲方原因导致无法或延迟办理的，甲方不承担任何责任。
第十一条：关于房屋质量及保修的补充约定
1、如该房屋存在地基基础和主体结构工程以外的质量问题，经该房屋所在地建设主
管部门指定的具备资质的鉴定机构坚定，确属保修期内开发商依法应保修范围，并经甲方符合确认的，甲方应当按照本合同约定承担保修责任，但乙方不得以此为由拒绝或拖延办理房屋交付手续，否则按乙方原因造成房屋未能按期交付执行。
2、甲乙双方同意，甲方有权对该房屋及其设施设备的结构外观（含外墙、外门窗、阳台栏板、公共通道护........... 板及其墙面等部分的颜色、形状、规格和材料）等作出优
化设计和改进，乙方不得以此为由拒绝收方、提出索赔或其他权利主张、接触本合同。
第十二条：关于该房屋用途的特别.....
1、.... 自愿购买该房屋，并由其不本人自营或自行对外出租，甲方不包租，...... 如用于经营，则经营风险由乙方自行承担。甲方不对该房屋及其所在项目的经营范围、经营收益或出租收益等进行任何承诺，甲方亦不对本项目内任何其他房屋的业主或使用人的规模、字
号、商誉、品牌、行业、经营范围进行任何承诺；这些事项不对该房屋价格产生重大影响，亦不是双方签署本合同及本补充协议的前提，乙方不得以此向甲方提出任何主张和要求。
2、若乙方超出本款上述范围进行经营，的责任与损失由乙方按本条第 7 条款约定自行承担，与甲方无关；且自甲方发出书面同志之日起 10 日内，乙方必须停止超范围经营活动。逾期不停止的，甲方或物业服务公司有权采取制止措施。在这种情况下，甲方也有全单方面解除本合同。甲方选择解除合同的，按照本补充协议第十五条的约定执行。
3、乙方承诺，若其违反了本条的一项或数项承诺，则应按照甲方或物业服务公司通知的期限进行整改，直至符合本条约定。如乙方未能按照限期整改，且甲方不行使合同解除权的，则自逾期之日起，每日应承担相当于购房款总额万分之三的违约金，直至整改完毕之日止。
4、乙方承诺，其在本条中所做的承诺的效力及于购买、承租或以其他方式实际占有、使用房屋的第三人。乙方应在该等第三人购买、实际占有、使用该房屋前通知其关于本条的相关约定，并确保其遵守本条的约定；否则，乙方不得将该房屋装让、出租或以其它使用方式予第三人。若第三人未能遵守本条的约定，则按照本条第 7 款关于乙方违约的约定执行。
5、若乙方违反本条做出的承诺，导致出现任何事故或不利法律后果，则：
（1）、全部责任及因此可能发生的费用均由乙方自行承担，若甲方代乙方先行承担了任何此等费用，有权向乙方追偿。追偿金额除费用本金外，还包括费用利息（自实际支付之日起每日按照已付总额的万分之三计算）。可能发生的诉讼 /仲裁费用、律师费（以其与所聘律师事务所签订的协议并实际支付的律师费上的金额为准）等。
（2）、甲方及物业服务公司有权要求违反上述约定的乙方在通知发出之日起 5 个工作日内完成一切必要的整改（包括但不限于提供整顿、拆除不符合约定的相关设施、设备等），以符合本条的各项约定。若乙方在上述期限内未完成整改，则甲方或物业服务公司有权采取一切必要的措施强制进行整改（包括但不限于限制施工人员进入施工场地、强行拆除相关设施、设备等）。因甲方或物业服务公司采取强制措施导致的损失，均由乙方自行承担。
第十三条：关于广告效力及示范单位
1、甲、乙双方的权利义务，无论签约双方是否口头或书面确认，仅以本合同及补充协议、其他双方正式签署的书面协议约定为准。甲方通过报纸、电视、广播、户外路牌、楼书、海报、宣传品及网络等媒体或其他方式发布的广告、宣传资料以及展示样板间、沙盘所示内容，仅为要约邀请，不是甲方的要约或承诺，不作为本合同的组成部分，不对确定该房屋价格产生重大影响，均不作为双方确定权利义务的依据。其中涉及的资料、图示、数据等均以政府主管部门批准文件及交付时实际情况为准，甲方无需就该等变化通知乙方，亦无需就此对乙方承担责任。
2、双方同意：甲方雇佣的任何人员（包括销售人员）所出具或签署的与本合同或该房屋有
供货合同补充协议范本_供货合同补充协议 书 供货合同补充协议范文篇一甲方(全称)：____________ 乙方(全称)：____________ 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义于__年__月__日签订合同编号为____的《____合同》《以下简称原合同》中的定义相同。鉴于：___(原因)____________，甲乙双方本着互利互惠的原则。经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： 补充协议的具体内容见下表： 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： (公章)法定代表人或委托代理人签字：______ 年月日 乙方： (公章) 法定代表人或委托代理人签字：______ 年月日 供货合同补充协议范文篇二甲方：(简称甲方)
乙方： (简称乙方) 现经甲乙双方友好协商，本着平等，互惠互利的原则，就粮食产品供应经销相关事宜达成协议如下： 一、乙方负责所需产品原材料采购、生产加工，具体品种由双方随时商定。 二、甲方按照乙方所提供的产品在本区域内进行销售。 三、结算方式：甲方需要订货时，需向乙方告知采购品种、数量及具体要求，并由双方协商确定产品价格后，向乙方预交本期货款总额的款结算时并入总货款进行结算)，剩余货款在所供商品(附带全额增值税发票)到达甲方指定位置验收无误后给予付款。 四、产品验收方法，甲方在预定品种时，由双方协商确任质量标准，具体要求，按样品生产加工。 五、产品包装物由甲方方提供(此包装物包含 2.5kg、5kg、10kg的商品其余商品不包含在内)。乙方提供包装物印制所需企业相关资料。 六、货物运输：双方临时商定。 七、违约责任： 1、乙方收到甲方预交货款定金后，双方确定交货时间，将产品备齐，如乙方不能按期供货、每拖延一天乙方需向甲方支付本次货款总额的违约金。 2、甲方向乙方告知采购品种、数量商品在规定的时间内到达甲方指定位置后，此单商品的运输费用由甲方承担。 八、以上协议，除人力不可抗拒的自然实事及特殊情况
民用建筑工程场地土壤氡浓度 检测合同 工程名称：XX住宅小区项目土壤氡工程 合同编号：【XX住宅小区-一期】【土壤氡】【1】【2017】0XX 发包人（甲方）：东莞市XX实业投资有限公司 承检人（乙方）：东莞市XX检测技术有限公司 签订日期：年月日
发包人（以下发包人简称“甲方”）：东莞市XX实业投资有限公司 承检人（以下承检人简称“乙方”）：东莞市XX检测技术有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经发包人、承检人协商一致，签订本合同，共同遵守。 1、检测内容及费用 乙方按照委托单位及设计的要求和国家现行检测规范的规定(《民用建筑工程室内环境污染控制规范)》GB50325-2010(2013版本)，附录E.1)，进行检测工作，并严格履行合同规定的各项条款。 该工程检测地点东莞市XX镇XX西路。 按甲乙双方约定，土壤氡浓度检测费用为:￥90.00元/点，合同暂定价款￥12,960.00，大写人民币壹万贰仟玖佰陆拾元整。 2、甲方责任 2.1 甲方应及时向乙方提供建筑总平面图、地质勘查等技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 2.2 甲方应负责协调解决在检测过程中发生的有关问题，并有义务提供现场检测条件，包括：现场检测所需要的照明电和动力电，现场检测点位的抽取及测点的处理等。 2.3 需检测时，甲方应提前三天通知乙方，指定专人见证现场并配合乙方的检测工作，并保证乙方进场时现场具备进场条件。 2.4 按合同规定支付检测费用。 3、乙方责任 3.1 按照有关检测方案及国家有关规范实施检测。（详见检测方案，检测方案另附） 3.2 接到甲方通知后，按时进场检测。 3.3 全部检测工作结束后，提交完整合格的检测报告并对检测报告内容负责。 3.4 检测过程中乙方应为作业人员提供安全措施及保障，由此产生的安全责任及费用均有乙方承担。 3.5负责检测资料的整理、检验结果报告的编写及装订工作，每次完成检测
施工补充协议书范本 施工合同补充协议范本【1】 甲方：____________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：
甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定，就甲方委托乙方作为甲方“______华庭”的广告服务代理(包括平面创意、撰文、设计、策划)事宜，达成如下一致协议： 一、合作范围 甲方委托乙方作“_______华庭”项目的广告服务代理，全权负责本项目的广告创意、撰文、设计、策划等代理事宜。 二、合作期限 委托期为______年______月______日至______年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月，经双方协商同意，双方可续签协议。 三、乙方工作内容 广告的创意、文案、软文撰写、设计、策划、影视创意等事宜，包括楼盘VI、报纸广告、夹报、宣传单张、海报、楼书、房展、展厅、喷画、广告折页、杂志广告、DM、邀请函、贺卡、现场POP、户外广告等平面设计、影视创意、影视脚本、活动策划方案、形象策划方案。 四、双方合作方式： 甲、乙双方以第一个月作为合作试点，在完成第一个月合作后，甲、乙双方都有权对对方的工作情况、合作程度、是否违约等情况进行评判，以作为是否继续合作的基础。如甲、乙双方对对方的合作情况不满意，均有权解除余下时间的合作关系。 五、双方责任与权利 甲方的责任和权利： 1、双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起的法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责。 2、甲方有权及时地对乙方所提交的广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整、直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业经验和知识，并应考虑乙方工作周期等因素，在乙方提交有关文件后，应及时、完整地以书面形式提出明确的意见，以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。 3、为避免多头决策而导致的工作质量、效率下降，甲方特指定_______为其全权代表与乙方沟通，具体负责设计方案的审定，各种方案的确定，同时指定____________为其协助乙方款项的结算。 4、甲方应按照本协议的规定及时付款，以保证项目的正常进行。 5、甲方在提出各种正式建议与意见时，应采用包括传真在内的书面方式，以增进沟通之效率及未来之查证。 6、合作期内，甲方在事先未征得乙方同意的情况下，不得另行委托其他公司进行设计，否则视为违约。而在影视、印刷、工程、摄影、策划执行、媒体监控、市调等方面甲方则有权选择其他公司负责，但在同等条件下，甲方应优先选择乙方。 7、合作期间，甲方有权根据工作需要要求乙方更换相关服务人员。 乙方的责任和权利： 1、乙方为甲方成立项目服务小组，该项目小组由项目总监负责，并且配备足够数量的优秀设计人员。 2、乙方必须根据甲方要求保证交稿时间,所有的交稿数量均以甲方最后的确认稿为准，根据乙方的交稿时间和设计质量来评判乙方的工作完成情况。
土壤化验技术服务合同（样本） 甲方： 乙方： 一、合同内容： 甲乙双方经充分协商，达成以下协议，甲方委托乙方进行土壤样品的化验分析，乙方在保证化验质量的同时按时化验分析。 二、甲方的权利和义务： 1、甲方负责提供土壤样品，乙方负责对甲方提供的34个土壤样品进行制备、7个指标（PH、有机质、全氮、碱解氮、速效钾、有效磷、缓效钾）的化验分析。另选5个样品增加10个指标（交换性钙、镁、有效硫、硅、铜、锌、铁、锰、硼、钼）的化验分析。 2、甲方对已检土壤样品进行复查及验收，对可疑结果及数据有权要求重新化验分析。 三、乙方的权利和义务： 1、按《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911-2016）对甲方提供的样品进行制备和化验分析。 2、保证化验数据的准确性，误差应满足技术规范规定的标准。 3、按时按质完成甲方提供的土壤样品各指标的化验分析。 4、如果发生数据疑问，应进行重新对土壤样品化验分析，保证数据的准确性及精确性。 四、技术服务费用及结算办法： 1、土壤样品化验费用：34个土样其中29个土样进行7项指标化验，费用为元，5个土样进行17项指标化验，费用为元，共计费用元，标样、参比样不计费。 2、费用待化验结果（包括化验原始记录、分析数据纸质版和电子档、化验分析报告） 第1页共1 页
交付,且化验数据符合《测土配方施肥技术规范》（2011年修订版）要求支付100%。 3、如因乙方问题导致化验结果数据不符合要求，则需重新化验产生的相关费用由乙方承担。 五、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。 六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 七、合同期限 自年月日至年月日止。 甲方：乙方： 签字：签字： 盖章：盖章： 时间：年月日时间：年月日 第2页共2 页
施工合同补充协议通 用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
补充协议（一） 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同，现新增加______________工程（不在施工总承包合同范围内），作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中，因此扩大了原有的承包范围，为了提高本工程质量及现场管理目标，结合施工市场变化，经甲、乙双方协商一致，现就新增______________工程达成如下协议： 一、工程概况： （一）施工总承包合同工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、合同价款：金额（大写）元（人民币），（小写）元。 5、工程总工期：日历天。 6、质量标准：。 二、工程承包范围： (一)建筑工程： (二)装饰工程：
(三) 电气工程： 1、强电工程： 2、弱电工程： (四) 给排水工程： (五) 采暖工程： (六) 消防工程： 三、工程合同价款： 四、工程计价原则： 五、预付款及工程进度款支付： 六、工程结算调整原则： 七、工程其他： 八、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效，与工程施工总承包合同具有同等法律效力。 十、本协议正本贰份，甲、乙双方各执壹份，副本陆份，甲、乙双方各执叁份。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人或法定代表人或
编号： 合同补充协议书 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 丙方：__________________________ 签订日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日更改条款类： 关于《______________ 合同》（合同号：NO： _______________________ ）的补充协议
甲方：系原合同售房人（以下简称甲方） 乙方：系原合同购房人（以下简称乙方） 丙方： 房屋地址： 经双方协商一致，现达成如下约定： 一、原合同约定：“ ________________________ ”现更改为“ _______________________ ” 二、原合同其他约定不变； 三、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。 甲方：乙方：丙方： 电话：电话：连锁店：（店名及经办人） 电话： 日期：日期：日期： 二、提前退款类 关于《合同》（合同号：NO：）的补充协议 甲方：系原合同售房人（以下简称甲方） 乙方：系原合同购房人（以下简称乙方） 丙方： 房屋地址： 经双方协商一致，现达成如下约定： 一、应甲乙双方要求，现对原合同约定：“ _____________________ ”条款更改如下：“ _______________ 且甲乙双方自愿承担由此带来的一切风险； 二、丙方已告知甲乙双方做上述变更可能引发的风险，故不再承担任何责任； 三、本协议经纪甲乙丙三方签字盖章后生效，本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份。 甲方：乙方：丙方：
编号：_____________合同补充协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，就甲乙双方于___年___月签订的《__________________》(合同号：_________) (下称原合同)制定以下补充协议。补充内容如下： 一、双方最终确认：合同有效期内分四期(3个月为一期)进行考核，费用分四期支付，前三期款项为人民币_________万元整(RMB：___)，第四期支付人民币_________元整(RMB：___) ;每期考核得分大于等于90分时，项目费用全额支付;考核得分在60分到90分之间时，则按照项目考核费用=(考核得分-60)* ___万;当考核得分低于60分，则项目考核费用为零。(详见附件一)。 二、付款时间为每期结束的次月支付合同款，最后一个期的款项在合同期限结束后的两个月内支付。 三、修改《____________》中的考核费用说明(详见附件二)。 四、本补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
五、本补充协议一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 附件一：__________________考核管理办法 附件二：__________________考核表 甲方： 负责人： 乙方： 法定代表人： 年月日
设计-采购-施工（EPC）总承包合同 工程名称：###污染场地修复及风险管控（EPC）项目 发包人：###公司 承包人：####有限公司 签订日期：年月日
一、合同协议书 ###公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施：###污染场地修复及风险管控（EPC）项目，已接受####有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的方案和报价。发包人和承包人共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）谈判备忘录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）其他合同文件。 2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3. 合同形式：固定总价合同 合同价：万元（大写：）。 4. 合同内容：土壤：公园绿地情景下，对污染边界采用“阻隔墙技术”，地下水：选用监测自然衰减技术修复污染地下水。 5. 承包人项目经理：。 6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：合格；施工要求的质量标准：合格。 7 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。 8 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9 承包人计划开始工作时间：实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。施工工期为150天。 10、付款方式 （1）合同签订后5日内，甲方支付乙方合同价30%的工程预付款。 （2）按每月承包人上报并经核备的工程量支付，支付比例为付至应付工程进度款的85%，支付时间为承包人上报工程量经发包人核备
后10个工作日内。 （3）工程竣工经验收合格后15日内，支付至合同价款的97.5%。 （4）剩余合同额2.5%作为质保金，验收合格后6个月内一次性支付。 11. 本协议书一式八份，合同双方各执四份。 12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日年月日
工程合同补充协议 补充协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，就以下事宜达成一致，订立本补充协议，以资遵守： 一、使用材料要求： （1）使用材料技术指标与质量标准须同时符合有关国家及天津市相关标准并符合验收规范。 （2）若因指定使用的材料来源短缺而时间紧迫或有更好的选择，乙方可提出使用替代 材料的建议，甲方有权批准或不批准乙方的建议；在获得甲方书面批准前，乙方提出的替代建议不能实施；未经甲方书面同意如乙方擅自使用替代材料，由此造成的一切经济损失均由乙方自负且乙方承担违约责任，向甲方支付违约金2万元。 （3）由于乙方原因致使提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量或造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。由质量缺陷或事故引发的全部损失由乙方承担，同时向甲方支付违约金2万元。 二、工期
工程期限：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求加班赶工，加班赶工费由乙方自行承担，并由乙方向甲方承担违约责任。如因甲方变更施工图纸及有关文件导致工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应予以顺延。 三、本合同价款及支付方式 1、本合同总价款为一次包干价，本合同总价款金额不作为甲乙双方的最终结算依据，工程全部完工并经甲方验收合格后双方签订结算书，结算金额不超过本合同总价款。本合同结算金额系依据本合同甲方向乙方支付的最终全部款项，包括但不限于材料费、运费、人工费等，除本合同结算金额之外甲方不再向乙方支付任何款项。 2、乙方应按本合同结算金额向甲方开具足额合法有效发票，乙方对其所提交发票的真伪及合法性所引起的全部后果承担责任，如给甲方造成损失（包括但不限于税务部门罚金、往返出证费用等）均由乙方赔偿。乙方无足额合法有效发票，甲方不予支付款项，且不承担任何违约责任。乙方理解并同意积极配合甲方对发票合法有效性的核实工作，因发票问题延误付款甲方不负违约责任。乙方认为甲方有到期应付款时，应主动进行书面催告并取得甲方的确认，如未经乙方书面送达甲方到期应付款催告，甲方可不向乙方支付到期应付款且不承担任何违约和逾期付款的经济和法律责任。 3、施工过程中如有工程量的变化，应以甲方书面签证确认为准，甲方按照实际工程量向乙方进行结算。
合同编号： 技术服务合同 项目名称：土壤检测 委托方(甲方): 受托方(乙方): 签订时间:年月日 签订地点: 委托方(甲方): 受托方(乙方)： 山东君成环境检测有限公司根据公司委托,对土壤检测项目进行委托检测,甲、乙双方达成如下协议。 一、甲方得责任 1、乙方在现场勘探、检测时,甲方应给予积极得配合与支持,积极帮助解决现场测量中所遇到得问题,确保检测工作得顺利进行。 2、按本合同得有关条款支付检测费用。 二、乙方得责任 1、检测内容：５个点位土壤检测镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并[ａ］芘、氮、磷、钾、有机质、ｐH。 ２、检测方法:按国家标准规定,运用符合国家计量规定得仪器设备进行检测。
3、技术规范:相关国家标准。 4、乙方负责对该项目进行现场检测,并向甲方提交检测报告。 5、合同签订生效并现场检测完毕后１0 个工作日内向甲方提交检测报告。 6、乙方有责任保守甲方得商业秘密。 三、费用及付款方式 １、甲方向乙方支付检测费:人民币: 2、签订合同后,甲方预付5０％定金,乙方对项目检测完毕并向甲方提交检测报告，提供符合甲方要求得增值税专用发票(6%)后,结清剩余款项。 四、违约处理 １、甲方应按本合同要求,向乙方提供检测费用。 2、乙方在规定得时限内完成检测报告得编制。若违约则每天按总费用得千分之五向甲方支付违约金。 3、由于甲方不能及时提供有关资料而使乙方不能按时完成检测报告时,乙方不负任何责任。 ４、因检测报告编制质量问题而引起得责任,由乙方负责。 五、甲乙双方在工作中应密切合作,本合同未尽事宜由双方协商解决。如发生纠纷,由合同签订地临沂市兰山区人民法院裁决。 六、本合同如无重大事项变更在下一个年度自动失效。 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。自双方签字、盖章之日生
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
编号：GR-WR-51920 合同补充协议书模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
合同补充协议书模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：************乙方：************ 鉴于： 甲方和乙方于二〇XX年一月九日共同签署的《********合同》，合作一年多以来，双方能够认真履行协议各项义务，信守承诺，取得了良好的效果。双方一致同意继续履行原合同，同时为了进一步加强合作，现双方本着优势互补、互利互惠的原则，经友好协商，就《********合同》中未尽事项及需特别说明的事项特订立以下补充协议。 合同内容补充说明： 原合同第N条第M款所述XXXXXXXX(原合同描述文字)，特对其中XXXXXX(原合同描述中的修订要点)补充说明如下： 一、修订点一； 二、修订点二； 三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，
补充协议书范本 篇一：补充协议范本 合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日 上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。 三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。 四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。 五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 以下无合同正文。 甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期：日期：
篇二：标准合同补充协议范本 _______________合同补充协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《_________________》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： 1、 2、 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
合同编号：[2012]--- 土壤氡浓度检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位： 签订时间：年月日
委托单位（以下简称甲方）： 检测单位（以下简称乙方）： 一、甲方委托乙方对工程的土壤氡浓度进行检测，面积为 m2。 二、检测数量及价款： 检测点数（个），单价（元）， 总价（人民币、大写）元整。 三、检测依据：检测点位由检测方根据GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求选定。 四、检测时间：按甲方通知时间为准。 五、甲方责任和义务： （一）进行土壤氡浓度检测，甲方须向乙方提供以下资料（均为电子文档）： 建筑工程总平面图纸一份； 建筑工程基础平面图纸一份。 （二）做好检测前的准备工作； 清理好场地； 保证检测车辆、设备进出场地的方便。 现场需要二名工人进行打孔配合。 （三）甲方须采取措施保障采样人员、仪器设备和样品安全; （四）如有需要，甲方须提供其他必要协助。
六、乙方责任和义务： 按要求使用经标定的检测设备； 保证检测数据准确，检测报告真实﹑可靠； 真诚服务，按时完成检测任务； 检测完毕后，三日内提交正式检测报告 七、检测工程款的支付： 检测工作结束后，甲方领取检测报告时，付清本合同第二条确定的全款。 八、违约及赔偿： 有一方未履行本合同书第二条至第八条中的任一条款，均视为违约； 一方擅自违法终止执行合同； 违约方应赔偿另一方经济损失，违约金按合同总价款的10%计算。 九、本合同如有争议，协商解决。否则，提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。 十、本合同一式两份，甲乙双方各持1份，具有同等法律效力。 十一、本合同双方签字盖章之日起生效。 甲方代表签字：乙方代表签字： 甲方单位盖章：乙方单位盖章： 联系人：联系人： 电话：电话： 2012 年月日 2012年月日
编号：HL202041535 工程施工合同补充协议书(标准版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
工程施工合同补充协议书 发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2．工程地址：________ 3．建筑面积：________ 4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5．设计单位：________ 6．监理单位： ________ 二．工程内容及承包范围 1．外墙面砖改为外墙漆 2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡 4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5．外墙40×40深灰色栅格取消 6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。 7．其余均按原图施工 三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记） 1．开、竣工日期 1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四．付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制 板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。 五．合同生效与终止、争议处理 1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。 2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
某某县土壤污染治理与修复规划合同 项目编号：项目名称： 甲方：（买方） 乙方：（卖方） 一、项目内容及需求 1、项目内容 某某县土壤污染治理与修复规划编制项目 2、时间要求 合同签订后、且第一笔资金和项目编制所需资料到位后叁拾日内提交《某某县土壤污染治理与修复规划》文本和相关图件，并具备送审条件。 二、质量要求、技术标准及售后服务 符合规划编制规范要求，通过规划审查会。 三、有关费用 项目合同总额为元整，交付使用前的一切费用由乙方承担。 四、交货地点 江苏省某某市某某县。 五、验收 通过专家评审并获得某某县人民政府批复。 六、结算方式及期限 （1）合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同额的30%，即； （2）在乙方提交规划评审稿并通过专家评审后10个工作日内，甲方向乙方支付合同额的40%，即； （3）在乙方提交最终成果、经某某县环保局审核确认后10个工作日内，甲
方向乙方支付合同额的30%，即。 八、保证金 在合同签订后退还投标保证金。 九、违约责任 按照标书的规定和国家的有关规定处理。 1.甲方无正当理由拒收规划文件的，甲方向乙方偿付拒收规划文件编制费总值的百分之五违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理相关手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。 3.乙方逾期交付规划文件的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付费用中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.乙方所交的规划文本不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意重新编制规划但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝重新编制规划的，甲方可单方面解除合同。 十二、不可抗力事件处理 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。 十三、争议的解决 本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由滨海仲裁委员会仲裁。 十四、合同生效及其它约定事项 1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。 2.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，
建设工程合同补充协议 篇一：建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位： 日期：XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点：
3、建设规模：㎡ 4、层数： 5、工程结构形式： 6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。 7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。 9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。 10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以
合同编号：YT-FS-7585-76 总承包合同补充协议范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
总承包合同补充协议范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位：xxxxxxxxxx有限公司(以下简称：甲 方) 施工单位：xxxxxxxxxx有限公司 (以下简称：乙 方) 鉴于，甲、乙双方已经就甲方的xxxxxxxxxxxxxxx 项目签订了总承包合同。经过双方的友好协商，在此， 就总承包合同内的绿化工程的具体工作内容作出以下 约定，双方共同遵守之： 一. 工程项目内容及范围：绿化、景观，大门前 绿化。 二. 工程图纸设计：由甲方提供设计和设计深化 图纸以及施工图纸。 三. 工程质量要求：合格。 四. 工程开工日期：xxxx年xx月xx日或收到甲
方的正式图纸之日开始。 五. 工期：总承包工程工期为xx个月。 六. 工程造价和结算： 1. 本工程的合同金额为可调价格，目前暂定人民币xxxx(大写)整; 2. 工程结算依据xx省最新颁布的园林预算定额上浮xx%公司给予乙方费率xx个点包括税金，同时按照园林工程标准取费，定额人工按照xx省xx市最新颁布的定额人工金额取费，另外人工补差120元/工日;材料价格依据xx省xx市工程造价部门公布的当月信息价;材料无参考信息价的，由双方依据市场价格自行确定。 七. 工程款的支付： 1. 本工程无预付款; 2. 在每月的25日之前，乙方将当月完成的工程量上报甲方;甲方在下个月的5日之前支付乙方相当于完成工程量的65%的工程进度款; 3. 工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付工程
环境检测合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
民用建筑工程室内环境污染检测合同第1页共4页 民用建筑工程室内环境污染物检测合同 合同编号：洁室环检测（2009 ） 甲方： 乙方： 甲方决定委托乙方承担月亮湾燃机电厂多功能站控楼扩建项目室内环境污染物检测。为进一步明确责任，保障双方的利益，经友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照〈〈中华人民共和国合同法〉〉及深圳市政府的有关规定，签定本合同。 一、工程名称、地点、检测目的及要求 1、室内环境污染物 （1）工程名称：月亮湾燃机电厂多功能站控楼扩建工程 （2）工程地点：月亮湾燃机电厂厂区内 （3）检测项目：√氡，√甲醛，√苯，√TVOC （带口的为可选择项目，选中时在口√，下同）。
（4）检测目的：配合月亮湾电厂多功能站控楼进行竣工验收 （5）其它要求：乙方须保证检测报告满足竣工验收要求，如有未满足要求的检测点需重新另选其它的点进行测量，直至满足要求 2、工程勘察设计 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）检测项目：口工程地点土壤氡浓度调查口土壤中镭、钍、钾的比活度测定 （4）检测目的： （5）其它要求： 二、检测依据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001 民用建筑工程室内环境污染检测合同第2页共4页
三、双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务 （1）甲方应按照〈〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉〉GB50325—2001有关规定，为乙方现场检测提供方便。 （2）指定以下人员交付有关技术资料和接收检测报告： ①姓名：黄时欢联系方式：②姓名：职务： （3）及时提供必要的技术资料并对真实性合法性负责。技术资料包括但不限于：工程概况、被检测房屋平面图、承建商、监理方、监督方、开完工日期等。 （4）免费提供检测用电（220V），电源接驳点离地面高度小于1.5米，与检测点水平距离小于5米。 （5）协调与检测有关单位的施工作业，确保乙方的检测工作能够顺利开展，派人协助乙方进行现场检测，并督促施工单位做好配合工作。 （6）按合同规定向乙方支付全部检测费。 2、乙方的权利与义务 （1）乙方必须对所承担检测项目的合法性负责，即乙方必须自行保证具备检测甲方委托项目的能力及资质，否则，乙方应承担因此导致的全部责任。 （2）指定以下人员接收有关技术资料和交付检测报告：