建设工程安装合同
（专业建设工程安装合同）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
发包人：
承包人：
签订日期：年月日
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地址：
工程内容：
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：以合同签订之日为开工日期。
竣工日期：年月日。
合同工期总日历天数：天。
四、质量标准备
工程质量标准：合格。
五、合同价款：
金额（大写）（人民币）
￥：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、投标书及附件、中标通知书。
4、施工图纸、相关国家标准、规范及有关技术文件。
5、工程报价预算书。
6、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担
工程质量保修责任。工程保修期为年。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应
当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号：账号：
税号：税号：
第二部份专用条款
一、词语定义及合同文件
1．合同文件
合同文件组成：按合同协议书第六条款规定的组成本合同的所有文件均为合
同的一部份，不可分割。
2．语言文字和适用法律、标准及规范
2．1．本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
2．2适用法律和法规：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、以及国家、福建省、厦门市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。
2．3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：（1）本工程设计要求；（2）国家、省、市现行有关电力、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；（3）地方政府及国家没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行。
3．图纸
3．1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：。
3．2 发包人对图纸的保密要求：图纸为发包人机密资料、禁止外传。
二、双方一般权利和义务
1．发包人派驻的代表
姓名：职务：
2．承包人派驻的项目经理
姓名：职务：
三、发包人工作
（1）发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工
条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2）提供施工所需水、电管线路的接口，由承包人依发包人要求自行接管及
接线引用；
3）协助办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
4）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
5）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
6）发包人应做的其它工作，双方在专用条款内约定。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人开工前提供施工所需水电管线路接口，由承包人自行引接使用，并按发包人要求缴交相应费用。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。
（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前。
（5）图纸会审和设计交底时间：合同签定后依承包人要求组织召开。
三、承包人工作
（一）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人提供工程施工进度计划，每月25日向发包人报当月完成工作量月报表，每月25日提供下月施工进度计划表。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
电气安装工程施工劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方同意由乙方承包 电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：通辽市京汉住宅小区八期 二、工程地点：通辽市新城区青龙山大街以北、霍林郭勒路 以西、二道河子路以南。 三、承包范围及工作内容： 室内强电、弱电工程、防雷接地系统工程、消防预埋套管、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，若遇有因临建安装工程而产生的较大人工费用时，甲乙双方协商解决。具体详见施工图纸所述的全部关于电及防雷接地工程的工作内容。 四、承包方式 4.1 承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、保质量、包保修、保安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家规定的验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式均由乙方承包。乙方自带以下小料：胶带、铁钉、防锈漆、汽油、锡条、锡膏、胶布、色带、高压绝缘胶布、普通绝缘胶布、切割片、绑线、铁丝、钢丝、刷子、PVC胶等。 4.2 各项工程内容包括但不限于：（包干价内容） （1）室内电工作内容： A、强电部分：包括但不限于，低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
劳务合同协议(标准版) 编号：HL2020xx年 ____ 月 _____ 日 劳务合同协议( ( 标准版) ) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 劳务合同协议 甲方：___________________有限公司 办公地址：_______________________ 法定代表人：_____________________ 委托代理人：_____________________ 乙方：___________________________ 出生日期：________年____月____日 性别：__________民族：___________
文化程度：______国籍：___________ 身份证号码：_____________________ 家庭住址：_______________________ 根据中华人民共和国相关法律、法规的有关规定，甲、乙双方经平等协商，一致同意签订本合同，共同遵守。本合同性质为劳务合同。 第一条工作内容 1.1 乙方同意在被聘用期间，根据甲方工作需要，在企业应用事业部从事______________产品销售工作。 1.2 乙方应按照甲方的要求，按规定的标准完成工作。 说明：本合同内容仅供甲乙双方的一种参考，使用时须仔细阅读所列条款，合同内容根据双方实际情况来进行调整，切勿直接套用。文件可直接下载编辑，可用于电子存档。 第二条协议期限 本协议有效期自________年____月____日起，至________年____月____日止，本协议期限为________年。 第三条劳动时间
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
电气工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维
护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施
劳务派遣协议书 用工单位：（以下简称甲方） 法定代表人： 登记注册地： 劳动合同履行地： 用人单位：（以下简称乙方） 单位类型： 法定代表人（或负责人）： 登记注册地： 劳动保障证号： 组织机构代码证号： 联系方式及电话： 甲乙双方本着共同遵守国家有关的法律、法规的原则，在保证甲乙双方合法权益的前提下，就乙方向甲方提供派遣员工事宜，达成如下协议： 一、劳务派遣服务内容及相关事宜 1、依据本协议约定的条款与条件，甲方委托乙方提供甲方所需的派遣员工，双方确认该项委托对双方均是非排他性的，即甲乙双方均可委托他人或接受他人委托从事类似于本协议下的服务。 2、乙方与派遣员工建立合法的劳动（务）关系，并负责派遣员工入职、离职、社会保险福利、人事档案的管理。 3、乙方有义务保障所派遣员工的合法务工身份，审核保证所派
遣员工均具备所需证件及证明文件（包括：身份证、户口本、学历证明、资格证书、技术等级证书、特殊工种上岗证、健康证明、无犯罪证明、档案存放证明、离职证明、暂住证、已婚女员工需提供孕检证明等基于实际需要的证件及证明文件）。 4、甲方使用乙方派遣人员，并合理安排人员岗位及日常生产业务管理。 5、甲方如约向乙方支付各项劳务人员的相关费用。 6、甲乙双方根据国家相关法规及本协议的条款，依法享受各自的权利，履行各自的义务，承担各自的责任。 二、派遣岗位、人数和期限 甲方需要乙方派遣人员（以下简称员工）的岗位和数量如下： 岗位，人数，工作的内容，工作地点，派遣期限自年月日起至年月日止。 三、甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方有义务向乙方劳务人员提供符合《劳动法》等相关法律、法规规定的劳动保护条件，如乙方派遣员工在甲方特殊岗位上岗(如高温，高危或有毒的岗位)，甲方有义务向乙方及乙方的派遣员工履行相关的告知义务。 2、甲方负责对乙方劳务人员进行岗位职责、劳动纪律和安全生产和行业业务规范的教育。进行与岗位相适应的基本技能培训；并对员工日常工作情况、遵章守纪以及出勤等情况进行考核和记录（同
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
建筑电气安装分包合同 甲方：______________ 乙方：______________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、建筑安装工程承包合同条例》的规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。 一、工程名称：........................ 二、工程地点：........................ 三、分包范围及工程量： 亨达小区1#、2#楼强弱电安装现场用电消防。 四、付款方式 1、每月按工程量的40%付款。 2、交工后付清95%的工程款。 五、工程质量 1、分项工程质量验收合格率要达到100% 2、分项工程一次性交验合格率要达到100% 六、安全生产 1、施工过程中，乙方发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方不付 任何责任。 2、承包方式：包人工（包括工具）不包料。 3、承包价格：实际完成建筑面积每平米单价______________ 大写 4、分包方必须服从总承包方现行的所有安全生产各项规章制度
和管理方式。 5、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度。 6、凡由分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案 件，火灾等灾害事故。（包括施工现场内）事故，经济责任、法律责任及事故善后处理，由分包方负责，甲方概不负责 七、违约责任 1、乙方分包的工程项目，不的再进行分包，在施工过程中经检验达 不到国家验收规范规定，不能保证工程质量甲方有权终止合同。造成反工损失情况，乙方应予以全部赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不的随意更改。 八、合同有效期 本合同双方签字盖章即日起生效、至工程全部竣工，并结算完毕 后失效。 九、双方责任 甲方提供乙方施工人员住宿，施工所用电、水，以及施工所需的 主材。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 注：如管理到位，不浪费材料工程质量达标的情况下，甲方将在工程竣工后奖励一万元人民币。 甲方：____________ 乙方：____________
竭诚为您提供优质文档/双击可除 劳务合同法律规定 篇一：通过签订《劳务协议》的方式排除劳动法律、法规的使用是否有效？ 通过签订《劳务协议》的方式排除劳动法律、法规的使用是否有效？(20XX-04-1609:45:30) 【争议焦点】 1、姜某与某大学建立的是劳动关系还是劳务关系？ 2、用人单位与劳动者通过签订《劳务协议》的方式排除劳动法律、法规的适用是否有效？如果有效，应满足哪些条件? 【关键词】劳务协议；排除；法律、法规；效力 原告：某大学 被告：姜某 一、基本案情 20XX年11月21日某大学（甲方）与姜某（乙方）签订了《外聘员工劳务关系协议书》，期限自20XX年11月6日起至20XX年6月30日止。协议中写明：乙方原工作单位为
中泽集团，乙方在原工作单位缴纳社会保险费，甲方不为乙方办理社会保险事宜；签订劳务协议前乙方应向甲方提交原工作单位出具的劳务证明和已缴纳社会保险费的证明，甲乙双方为劳务关系不属于劳动合同关系；甲方担任“卫生”岗位，月工资标准为760元。20XX年6月19日某大学口头通 知姜某劳务协议期满后双方的劳务关系终止，20XX年6月 30日之后姜某未再到学校上班。因某大学未向姜某支付20XX 年6月的工资，故姜某向劳动争议仲裁委员会提出申诉，要求某大学向其支付20XX年6月的工资760元及25%的经济补偿金190元。 二、审理结果 仲裁委员会经审理认定某大学与姜某建立的系劳动关系，并裁决某大学向姜某支付20XX年6月的工资及经济补 偿金共计950元。 某大学不服仲裁裁决，向人民法院提起诉讼。该校起诉称：我校与姜某签订有《外聘员工劳务关系协议书》，协议 明确约定我校与姜某建立的系劳务关系而非劳动关系，双方之间的权利义务不应受劳动法律、法规的调整，姜某拒绝领取20XX年6月的劳务费，仲裁委员会适用劳动法规的规定 裁决我校向姜某支付相当于拖欠工资数额25%的经济补偿金，属于适用法律错误，现我校起诉要求：确认我校无需向姜某支付20XX年6月劳务费的经济补偿金190元。
YF-ED-J6994 可按资料类型定义编号 电气工程施工合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气工程施工合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作 业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配 管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷 接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工 现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
劳动合同书 鉴于乙方劳动岗位、劳动量及劳动时间与全日制工作制不足。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 第一条劳动合同期限，自年月日生效，至年月日终止。 第二条甲方安排乙方在岗位工作，乙方工资标准为人民币元/月。 第三条甲方认为，根据乙方目前的健康状况 能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务： 第四条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：第五条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间：月薪、现金、每月10日。 第六条乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第七条发生下列情形之一，本协议终止：一、本协议期满的；二、双方就解除本协议协商一致的；三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第八条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。 第九条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。 第十条乙方在协议期间无条件服从甲方的一切规章制度。 第十一条乙方除享受规定的酬劳外，不享受其它的福利待遇。 第十二条甲乙双方约定，甲方为乙方购买意外伤害保险，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。 第十三条依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。第十四条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请济南仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（公章）乙方（签章） 签约代表（签字）日期：年月日
电气安装工程施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据甲乙双方共同协商，甲方委托将高压配电系统设备工程交由乙方承包施工，为明确双方的责任、分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程地点：瑞昌市码头镇 二、承包方式和项目工程内容： 1、本项目合同为交钥匙工程，承包方对承包范围内所有部分设计、采购、制作、运输、安装、检测、调试和验收通电，直至项目工程交付发包方使用、价款为总价包干合同，不因市场材料费价格变化而调整。 2、电源由10KV 杆接入，接入方式为地埋电缆（含高压计量等），高压计量等规格型号按当地供电公司相关标准要求进行选型。 3、承包方施工范围：安装2000KV A、400KV A、变压器各一台，安装高压计量、安装高压进、出线柜，电容柜。厂区内所有低压线路与乙方无关。 三、承包方式和工程造价： 本工程根据双方协定进行收费，工程合同定价为人民币元，大写元整（含供电部门电所需所有费用，其中包含设计费等，不包含预交电费。） 四、付款方式： 1、双方签定合同后，发包方支付总款项的% ，给承包方采购材料。 2、工程完成并经供电部门验收合格正式送电，承包方提供给发包方增值税专用发票后，发包方支付承包方全款的% ，预留%的款项作为质量保证金，在通电后期满三个月付清。 五、工程期限：
本项目合同工期按要求在施工场地平整完毕交付使用后，承包方在双方签订合同预付款到账后一个月完成所有的设计、采购、安装、检测、验收、通电等工作。 六、工程验收标准： 以当地供电部门验收及通电为标准。 七、双方责任： 1.发包方责任： （1）委托专职现场代表，检查、监督工作量：处理施工现场的协调工作。 （2）提供必要的施工条件（如水、电及清理土建现场）。注明：发包方只提供现有的用电电压及用水量，提供水电但不提供至施工现场。 2、承包方责任： （1）负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。 （2）检阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。 （3）确保施工安全，并负责安全责任。 （4）工程在质保期内，质量因承包方问题，由承包方无偿维护；如因发包方人为或其他因素造成质量问题，则由发包方自行负责，也可由承包方有偿维护。 （5）质量为三个月，产品终生跟踪有偿服务。 八、违约责任 1、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。 2、甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程正式送电后五个工作日内甲方不能按合同约定支付工程款，催收并应向甲方交纳滞纳金，滞纳金按天计算，罚金按千分之三每天计算。 3、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，罚
电气安装合同范本 _电气安装合同样本电气工程是现代科技领域中的核心学科之一，对于电气安装合同你又了解多少呢?以下是为大家整理的电气安装合同范文，感谢您的欣赏。 电气安装合同范文篇一 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。（包括电缆线米、电表、开关等） 二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。 三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在月日安装完毕。 四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。 五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。 付款方式 六、乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效 甲方：乙方： 电话：电话： 通讯地址：通讯地址：
签约代表：签约代表： 签约日期：签约日期： 电气安装合同范文篇二 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围及合同价款： （一）电气部分 1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T 接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。 2、公共部分（地下室、楼梯间）的照明工程。 3、所有弱（火灾报警系统）电线管、孔、洞的预留预埋。 4、防雷接地工工程。 5、安全文明施工 （二）合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。该总价
最新劳务合同协议书范本（通用版）
甲方（用人单位）： 名称：联系电话： 法定代表人（主要负责人）： 地址： 乙方（劳务人员）： 姓名：性别：身份证号码： 户籍所在地：邮政编码： 住址：邮政编码： 联系电话： 鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守。 第一条本协议期限为月。本协议于年月日生效。 第二条乙方承担的劳务内容、要求为： 第三条乙方承诺根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条
约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第四条乙方在为甲方提供劳务过程中获悉的商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。 第五条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间： （一）劳务报酬标准：； （二）劳务费用支付方式和时间：甲方每月日前以形式支付乙方上一个月的劳务报酬。 （三）如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。 第六条工作纪律和规章制度 （一）乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。 （二）乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。 （三）有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金：1．乙方严重违反用人单位的规章制度的； 2．乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
3．乙方被依法追究刑事责任的。 第七条乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第八条发生下列情形之一，本协议终止： （一）本协议期满的； （二）双方就解除本协议协商一致的； （三）乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。 第九条甲、乙双方若需解除或终止本协议，需提前一周通知另一方。 第十条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十一条保密约定 乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担
电气工程劳务分包合同 工程名称：__________________________________________________ 分包内容：__________________________________________________ 发包方：____________________________________________________ 承包方：____________________________________________________ 青岛市建设委员会制定 青岛市工商行政管理
电气工程劳务分包合同 发包方： ________________________________________________ （以下简称甲方） 承包方： ___________ （身份证号码：）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____________________________ 项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。 一、工程概况： 1、__________________________________________________________________ 工程名称： 2、__________________________________________________________________ 工程地点： 3、__________________________________________________________________ 承包范围： 4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、 2 条）。 2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有 辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容： （1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调 试等施工图纸要求内容。 （2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装 及调试等施工图纸要求内容。 （3）弱电系统（电视、电话、宽带网）：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸内容