《建设项目合同管理》
一、判断题（在括号内用“V”表示正确，用“X”表示错误）
1 、我国法律规定，合同必须经公证或鉴证后才能成立。（）
2 、只有合同当事人双方协商一致，才能解除合同。（）
3 、我国经济仲裁不实行级别管辖和地域管辖。（）
4 、合同从被确认为无效合同时起就无效。（）
5 、合同中没有仲裁条款就不能申请仲裁。（）
6 、被代理人必须对代理人合法的代理行为承担民事责任。（）
7 、承包人提出并经监理工程师同意的施工方案，承包人不承担责任。（）
8 、合同条款的核心问题是规定当事人的权利义务和分配风险。（）
9 、一个工程承包合同只有一个工程移交证书。（）
10 、移交证书是在工程基本完工，通过完工验收后，由发包人颁发给承包人的。（）
11 、合同经双方当事人协商一致订立，即可生效。（）
12 、合同的无效，由法院或仲裁机构确认。（）
13 、分包商的任何疏忽或违约，均应由承包人向发包人负责。（）
14 、承包人运至现场的设备、材料，可以随意撤离现场。（）
15 、监理工程师开具了“移交证书”后，即解除了承包人对工程的全部责任。（）
16 、只要监理工程师认为合理，即可解除承包人在施工承包合同中所承担的某些义务。（）
17 、经监理工程师检查验收的工程或材料，承包人不再承担质量责任。（）
18 、一方违反合同，另一方可以依法终止合同，也可以要求违约方继续履行合同。（）
19 、第三者责任险是指对由于履行合同引起的任何人员伤亡或任何财产损失进行的保险。
（）20、如果合同文件用一种
以上语言拟定，则主导语言是指据以解释和说明该合同的语种。（）21、监理工程师要求承包人为其他承包人提供服务，应视为
承包人的应尽义务，不要再补偿。（）
22、《水利水电土建工程施工合同条件》中的“索赔程序”仅适用于承包人向发包人的索赔。（）
23 、合同当事人如不服仲裁裁决，可向法院起诉，要求重新判决。（）
24 、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，在合同实施过程中，承包人同意发包人的指定分包并与分包人签订了分包合同，
但由于指定分包人的原因造成的分包项目的质量问题，不能免除承包人的责任。（）
25 、工程承包合同当事人一方对监理工程师就某一合同纠纷的决定不满意，并在规定时间内将提请仲裁的意向通知对方，副
本交监理工程师，则监理工程师的决定对双方就无约束力。（）26、如一方不执行仲裁裁决，另一方可向仲裁庭申请强制执
行。（）
27 、招标是要约，投标是承诺。（）
28 、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，由于不可抗力造成工程损失与损害，虽然不是发包人违约，但发包人仍应承担。（）
29 、《水利水电土建工程施工合同条件》规定的调价公式中的基本价格指数一般是指递交投标书截止日期当天的价格指数。（）
30 、月支付证书是临时性的，监理工程师有权在以后的支付中进行修改。（）
31 、用调价公式计算的价格调整差额不仅包括了对公式中所选调价因子项的调价，也包括了对调价因子外的其他未选项的调
价。（）
32 、在单价合同中，工程量清单中的工程量就是用以作为支付的工程量。（）
33 、承包人提前完工，发包人不一定要给以奖金。（）
34 、《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人有索赔意向的，必须做好同期记录。（）35、发包人与监理工程师
签订的监理合同不属于建设工程合同。（）
36 、预付款就是发包人付给承包人的定金。（）
37 、只有法人之间才能订立合同。（）
38 、《合同法》规定，当事人订立合同一律必须采用书面形式。（）
39 、要约一旦发出，就不能撤回。（）
40 、任何情况下，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，就可以撤销要约。（）
41 、不论当事人采用什么形式订立合同，承诺生效时合同就成立。（）
42 、建设工程合同的当事人未采用书面形式订立合同，任一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。（）
43 、承诺对要约内容做出非实质性变更，在任何情况下，该承诺有效。（）
44 、对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。（）
45 、合同生效后，当事人由于法定代表人变动可以不履行合同义务。（）
46 、合同当事人一方通知对方解除合同，对方有异议的，可以请求法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。（）
47 、合同解除后，合同中所有条款均不再具有效力。（）
48 、合同法规定，建设工程未经验收的，不可提前交付使用。（）
49 、发包人逾期不支付价款，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以申请法院将该工程依法拍卖，优先取得赔偿价款。（）
50 、承包人自身的工人动乱而造成损失，发包人不承担此风险。（）
51 、采用估计工程量单价合同，工程量变化超过合同规定的范围时，其风险由发包人承担。（）52 、如一事件使承包人
某一施工工序延迟，但不影响总工期，发包人可不予补偿工期。（）53 、承包人做同期记录、编制索赔报告、修改施工计
划等费用，均可列入索赔款额中。（）
54 、合同的公证和鉴证都是一种司法行为。（）
55 、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。（）
56 、没有监理工程师批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。（）
57 、监理工程师未及时提供图纸，承包人可以要求顺延工期，赔偿停工、窝工的损失。（）58、即使已经过检验及支付，
后来又发现工程不符合合同规定要求，监理工程师仍有权指令承包人拆除有缺陷工程。（）
59 、有关主管政府机关可以作为合同的担保人。（）
60 、承包人应将索赔报告直接交给发包人。（）
61 、承包人将争端提交监理工程师后，可暂停施工或减缓施工速度，等待监理工程师作出决定。（）
62 、经监理工程师审查批准的，由承包人负责设计的图纸，使用中由于设计错误而出现质量事故，应由承包人与监理工程师共同承担责任。（）
63 、指定分包商由发包人选定，但要与总包商签订分包合同。（）
第一章招标采购合同管理题库1-0-8
问题： [单选]下列不属于招标采购合同基本法律特点的是（）。 A.A.招标采购合同是一种民事法律行为 B.B.招标采购合同是一种刑事法律行为 C.C.招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议 D.D.招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的 招标采购合同的基本法律特点招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点：①招标采购合同是一种民事法律行为。②招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议。③招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
问题： [单选]民事法律行为是指民事主体实施的不能够（）民事权利义务关系的合法行为。 A.设立 B.变更 C.撤回 D.终止 招标采购合同首先具备一般合同的基本法律特点：招标采购合同是一种民事法律行为。民事法律行为是指民事主体实施的能够设立、变更、终止民事权利义务关系的合法行为。
问题： [单选]招标采购合同区别于其他合同的主要特点是（）。 A.通过招标采购程序订立合同 B.通过货物采购程序订立合同 C.通过服务采购程序订立合同 D.通过工程采购程序订立合同 招标采购合同还具有不同于一般合同的特点。招标投标活动不仅适用《合同法》及其相关法律规范，同时还受到《招标投标法》、《政府采购法》等与招标采购相关法律规范的调整。通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。 出处：飞禽走兽 https://http://biz.doczj.com/doc/ae11754595.html,/;
问题： [单选]在招标采购中，按照采购的标的物划分，不属于招标采购合同的是（）。 A.工程采购合同 B.货物采购合同 C.服务采购合同 D.项目采购合同 招标采购合同的概念招标采购合同是招标人依法通过招标采购方式采购工程、货物或服务，并与中标人签订的明确相互权利义务关系的协议。招标采购合同包括工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同，具体表现为施工合同、货物买卖合同、勘察设计合同、监理合同等。
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
合同法试题（二）及答案 一、单项选择题（每小题1分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正 确的答案，请将正确答案的序号填在括号内） 1 ?我国《合同法》规定属于实践合同的有（C ）。 A ?买卖合同 B ?委托合同 C ?保管合同 D ?借贷合同 2 .采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当米用： （C ）o A .格式条款 B .诚信原则 C.非格式条款 D.法律规定 3 .在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为 （B ）o C A .承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业 地 D .合同签订地 4. 具有撤销权的当事 人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为（B ）o A.诉讼时效 B.除斥期间 C.履行期间 D .以上都不是 5 .违约行为是当事人（B ）o A.违反法律规定的行为 B .违反合同约定的行为 C.应当对合同 不能成立负有责任的行为 D .给对方当事人造成人身和其他财产损失的 行为 6. 买卖合同标的 物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由（B ）o A.买受人承担 B .出卖人承担 C.担保人承担 D .第三人承 担 7. 当借款合同双方当事人 不能确定支付利息期限时，借款期间不满（B ） C 的，应当在退还借款时一并支付。 A . 3个月 B . 6个月 C . 12个月 D . 24个月 8 .共同承担人对定作人（B ）o A.不承担连带责任 B.承担连带责任 C.谁的 过错谁承担责任 D.由法律作出规定
9.委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于（B ）o A A.研究开发人所有 B.委托开发人所有 C.研究开发人与委托开 发人共同所有 D ?国家所有 10 ?行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于（B ）o A A ?当事人 B.代理人 C.居间人 D.利害关系人 二、多项选择题（每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分） 1 ?合同法的基本原则有（ABCDE ）o A.平等、自愿原则 B.公平原则 C.合法原则 D .诚实信用原 则 E.保护公序良俗原则 2?下列合同中，可撤销的情形是（ABC ）o AB . A.因重大误解而订立 B ?因显失公平而订立 C.因一方受欺诈 而订立 D ?损害国家利益的行为 E.恶意串通损害第三人利益的 3?我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有（BCDE ）o B DE A ?支付定金 B ?赔偿损失 C.中止履行合同n继续履行合 同 E.采取补救措施 4 ?借款合同抵押担保中不得抵押的财产有（ABC ）o ACDE A. 土地所有权 B ?国有土地使用权 C.宅基地土地使用 权 D ?某大学校舍 E ?夫妻离婚涉及有争议的财产 5 ?仓储合同的法律特征有（ABE ）o ABDE A.保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体 B ?其保管 的对象是动产 C.其保管的对象是不动产 D ?为诺成、双务合 同 E.为有偿、不要式合同 三、填空题（每空1分，共15分） 1?广义的合同法是指调整------------------- 关系的法律规范的总称。 2 .一般来说，承诺生效的地点就是合同——的地点。 3 .意思表示瑕疵依瑕疵是否基于表意人自身的原因，分为一一和一一两种类型。乙合同的移转包括一一、一一？
中央广播电视大学2003-2004学年度第一学期 “开放本科”期末考试法学专业合同法试题 2004年1月 一、单项选择题（每小题1分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内） 1.我国《合同法》规泄属于实践合同的有（）。 A.买卖合同 B.委托合同 C.保管合同 D.借贷合同 2.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：（）。 A.格式条款 B.诚信原则 C.非格式条款 D.法律规左 3.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为（）。 A.承诺生效的地点 B.经常居住地 C.收件人的主营业地 D.合同签订地 4.具有撤销权的当事人自知逍或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为（）。 A.诉讼时效 B.除斥期间 C.履行期间 D.以上都不是 5.违约行为是当事人（）。 A.违反法律规定的行为 B.违反合同约泄的行为 C.应当对合同不能成立负有责任的行为 D.给对方当事人造成人身和苴他财产损失的行为 6.买卖合同标的物的毁损、火失的风险在标的物交付之前由（）。 A.买受人承担 B.出卖人承担 C.担保人承担 D.第三人承担 7.当借款合同双方当事人不能确左支付利息期限时，借款期间不满（）的，应当在退还借款时一并支付。 A. 3个月 B. 6个月
C. 12个月 D. 24个月 8.共同承担人对定作人（）。 A.不承担连带责任 B.承担连带责任 C.谁的过错谁承担责任 D.由法律作岀规泄 9.委托开发完成的发明创造，除当事人另有约泄的以外，申请专利的权利属于（）0 A.研究开发人所有 B.委托开发人所有 C.研究开发人与委托开发人共同所有 D.国家所有 10.行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系 中，行纪人属于（）。 A.当事人 B.代理人 C.居间人 D.利害关系人 二、多项选择题（每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分） 1.合同法的基本原则有（）。 A.平等、自愿原则 B.公平原则 C.合法原则 D.诚实信用原则 E.保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是（）。 A.因重大误解而订立 B.因显失公平而订立 C.因一方受欺诈而订立 D.损害国家利益的行为 E.恶意串通损害第三人利益的 3.我国合同法律制度规泄当事人承担的违约责任主要有（）。 A.支付泄金 B.赔偿损失 C.中止履行合同n继续履行合同 E.采取补救措施 4.借款合同抵押担保中不得抵押的财产有（）。 A. 土地所有权 B.国有土地使用权 C.宅基地上地使用权 D.某大学校舍
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
一、判断题：（共20题，每题1分.对的请在括号内打√，错的打×。） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√ ） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√ ） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√ ） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（× ） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√ ） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√ ） 9、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√ ） 10、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 11、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 12、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由承办部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 13、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 14、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√ ） 15、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。（√ ） 16、合同生效后，应当按照约定全面及时履行义务，并遵循诚实信用的原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等随附义务。（√ ） 17、因工作需要使用合同正本的，使用人应向档案室办理借用手续，妥善使用，并适时归档。(√ ) 18、近年来，由于每年预算下达比较晚，为提高进度，各项目在合同签订前，必须提早履行。（× ） 19、发生合同纠纷时应由法律顾问仲裁解决。（× ） 20、因不可抗力原因，变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。（√ ） 二、单项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。) 1.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
合同管理题库1-0-8
问题： [单选]在信息系统建设中，建设方与承建方合同的作用体现在以下（）方面。①作为监理工作的基本依据②规定了总监理工程师的职责③确定了项目的工期④规定了双方的经济关系⑤规定了扣除招标公司费用的比例 A.①②③ B.①③④ C.②③④⑤ D.①②③④⑤ 在任何工程建设中，工程建设合同是必不可少的。工程建设合同在工程中有着特殊的地位和作用，主要体现在以下方面。 （1）工程建设合同确定了工程实施和工程管理的主要目标，是合同双方在工程中各种经济活动的依据。工程建设合同在工程实施前签订，它确定了工程所要达到的目标以及与目标相关的所有主要的和具体的问题。例如，工程建设合同确定的工程目标主要有三个方面： ●工期。包括工程开始、工程结束以及工程中的一些主要活动的具体日期等。 ●工程质量要求、规模和范围。详细的、具体的质量、技术和功能等方面的要求。 ●费用。包括工程总价格，各分项工程的单位和总价格，支付形式和支付时间等。
它们是工程建设和工程管理的目标和依据。工程中的合同管理工作就是为了保证这些目标的实现。 （2）合同规定了双方的经济关系。合同一经签订，合同双方就结成一定的经济关系。合同规定了双方在合同实施过程中的经济责任，利益和权力。从根本上来说，合同双方的利益是不一致的。由于利益的不一致，导致工程过程中的利益冲突，造成在工程建设和管理中双方行为的不一致、不协调和矛盾。 很自然，合同双方都从各自利益出发考虑和分析问题，采用一些策略、手段和措施达到自己的目的。但这又必然影响和损害对方利益，妨碍工程顺利实施。合同是调节这种关系的主要手段，它规定了双方的责任和权益，双方都可以利用合同保护自己的利益，限制和制约对方。 （3）合同是工程建设过程中合同双方的最高行为准则。合同是严肃的，具有法律效力，受到法律的保护和制约。订立合同是双方的法律行为。合同一经签订，只要合同合法，双方必须全面地完成合同规定的责任和义务。如果不能认真履行自己的责任和义务，甚至单方撕毁合同，则必须接受经济的，甚至法律的处罚。 除了特殊情况（如不可抗力因素等），使合同不能实施外，合同当事人即使亏本，甚至破产也不能摆脱这种法律约束力。 （4）合同将工程所涉及到的生产、材料和设备供应、运输、各专业施工的分工协作关系联系起来，协调并统一工程各参加者的行为。例如，在有第三方（监理单位）参与的项目中，合同也将作为监理单位进行监理工作的依据。 （5）合同是工程过程中双方争执解决的依据。由于双方经济利益的不一致，在工程建设过程中争执是难免的。合同争执是经济利益冲突的表现，它常常起因于双方对合同理解的不一致，合同实施环境的变化，有一方违反合同或未能正确履行合同等。
劳动合同法试题 单项选择题〔每题2分，共10分〕 1、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（B ）内订立书面劳动合同。 A、半个月 B、一个月 C、两个月 2、用人单位自（C ）起即与劳动者建立劳动关系。 A、订立劳动合同 B、在合同文本签字盖章 C、用工之日 3、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低工资或劳动 合同约定工资的（B ）。A、60% B 80% C 100% 4、在解除或终止劳动合同后，竟业限制的人员竟业限制期限，不得超过（B ）。A、一年B、二年C、三年 5、劳动者提前（B）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同A、十五日B、三十日C、六十日 二、多项选择题〔每题4分，共20分〕 1、以下关于试用期的规定表述正确的是：（BC） A、劳动合同期限不满三年的，试用期不得超过二个月； B、同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期； 2、劳动者在以下哪种情况下，应当按照约定向用人单位支付违约金? （AB） A、劳动者违反竞业限制约定； B、劳动者违反服务期约定；
C劳动者违反用人单位规章制度给用人单位造成损失。 3、劳动者有下列哪些情形之一，用人单位可以解除劳动合同？ （AC ） A、在试用期间被证明不符合录用条件的； B、不服从用人单位领导工作安排； C严重违反用人单位的规章制度的。 4、以下哪些情形，劳动者可随时通知用人单位解除劳动合同？（BC） A、在试用期内； C用人单位未按照劳动合同的约定支付劳动报酬或者提供劳动条件 5、以下哪些情形，劳动合同终止，劳动者可以取得经济补偿？ （ABC） A、劳动合同到期，单位不再续签导致劳动合同终止的； B、由于用人单位被吊销营业执照或者责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散，导致劳动合同终止的； C用人单位被依法宣告破产，导致劳动合同终止的。 三、判断正误题〔每题2分，共10分〕 1、未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同。（对） 2、经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资，最长不超过12个月。（错） 3、劳动者在该用人单位连续工作满十年的，应当订立无固定期限劳 动合同。（对）
合同法试题（一） 部门：姓名：日期： 一、单项选择题（每小题2分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案。 请将正确答案的序号填在括号内） 1 ?下列合同中，属于要物合同的是：（）。 A ?租赁合同B?买卖合同 C ?加工合同 D ?借用合同 2?按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是（）。 A?可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B ?可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C ?可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D ?可以不要求签订确认书，合同也成立 3. 无处分权的人处分他人财产的合同属于（）。 A?为自始无效合同 B.为效力未定合同 C .为可变更可撤销合同 D .以上都不是 4. 合同履行费用的负担不明确的，由（）分担。 A. 履行义务的一方 B .接受履行的一方 C .合同双方当事人 D .协商确定 5. 甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的 甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6. 在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（） A.招标 B.投标 C.开标 D.决标 7. 某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，贝U “正在出售”的标示 视为（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺
8. 合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义 务。此种义务的依据是（） A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9. 某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业 概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（） A. 无效 B. 是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C. 不一定有效 D. 只对一方当事人有效 10. 当事人采用合同书形式订立合同的，自（） A. 双方当事人制作合同书时合同成立 B. 双方当事人表示受合同约束时合同成立 C. 双方当事人签字或者盖章时合同成立 D. 双方当事人达成一致意见时合同成立 二、多项选择题（每小题3分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分） 1 ?依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有（）。 A ?中外合资经营企业合同B。中外合作经营企业合同 C ?涉外贸易买卖合同 D ?技术引进合同 E ?对外合作开采海洋石油资源合同 2 ?下列情况，属无效合同的有（）。 A ?因欺诈而订立的合同 B ?因胁迫而订立的合同 C .损害国家利益的合同 D .无行为能力人订立的合同 E. 当事人以合法形式掩盖非法目的合同 3 .在权利质押中可以质押的权利有（＞。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
一、单项选择题 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提 供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务，而债务人的履行不足以清偿全部债务时，决定该履行抵充某宗或某几宗债务的现象，称之为( B ) A.清偿 B.清偿抵充 C.代为清偿 D.抵销 10.依当事人一方的意思表示即可发生抵销效力的权利，称为抵销权。该权利属于( C )
（合同制定方法）合同法经典试题二(答案)精
合同法试题（二）及答案 壹、单项选择题(每小题1分，共l0分，于每小题的四个备选答案选出壹个正确的答案，请将正确答案的序号填于括号内) 1．我国《合同法》规定属于实践合同的有()。 A．买卖合同B．委托合同C．保管合同D．借贷合同 2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不壹致的，应当采用：()。 A．格式条款B．诚信原则C.非格式条款D.法律规定 3．于合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为()。 A．承诺生效的地点B.经常居住地C.收件人的主营业地D．合同签订地 4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为()。 A.诉讼时效 B.除斥期间 C.履行期间D．之上均不是 5．违约行为是当事人()。 A.违反法律规定的行为B．违反合同约定的行为C.应当对合同不能成立负有 责任的行为D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险于标的物交付之前由()。 A.买受人承担B．出卖人承担C.担保人承担D．第三人承担
7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满()的，应当于退仍借款时壹且支付。 A．3个月B．6个月C．12个月D．24个月 8．共同承担人对定作人()。A.不承担连带责任B.承担连带责任C.谁的过错谁承担责任D.由法律作出规定 9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于()。 A.研究开发人所有 B.委托开发人所有 C.研究开发人和委托开发人共同所有D．国家所有 l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能和第三人订立买卖合同，于该买卖合同关系中，行纪人属于()。 A．当事人B.代理人C.居间人D.利害关系人 二、多项选择题(每小题2分，共10分。于每小题的五个备选答案中，选出二个之上的正确答案，将其序号填于括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分) 1．合同法的基本原则有()。 A.平等、自愿原则 B.公平原则 C.合法原则D．诚实信用原则E.保护公序良俗原则 2．下列合同中，可撤销的情形是()。．
2019年全国工程合同员考试试题及答案 1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。 A、格式条款 B、诚信原则 C、非格式条款 D、法律规定 2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。 A、承诺生效的地点 B、经常居住地 C、收件人的主营业地 D、合同签订地 3.违约行为是当事人( B )。 A、违反法律规定的行为 B、违反合同约定的行为 C、应当对合同不能成立负有责任的行为 D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。 A、买受人承担 B、出卖人承担 C、担保人承担
D、第三人承担 5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A ) A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。 D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。 1.合同法的基本原则有(AB )。 A、平等、自愿原则 B、公平原则 C、合法原则 D、诚实信用原则 E、保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。. A、因重大误解而订立
合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，
甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D
技术合同题库1-1-8
问题： [单选]甲、乙两公司签订一份非专利技术转让合同，约定甲向乙转让其某产品的配方，乙应承担保密义务，并不得擅自允许第三者使用该配方。乙获得配方后，将配方允许其联营企业丙公司使用，而丙为牟利，将配方多方转让，致甲蒙受重大损失。对该损失，甲得请求谁赔偿？（） A.仅得请求乙 B.仅得请求丙 C.乙和丙 D.只能选择乙、丙中一方 本题涉及技术转让合同中受让人的义务问题。依《合同法》第352条的规定，受让人实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的，未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的，应当停止违约行为，承担违约责任；违反约定的保密义务的，应当承担违约责任。本题中，乙公司为非专利技术转让合同的受让方，其未经甲方同意，擅自允许第三方丙公司使用该技术秘密，给甲公司造成重大损失，对此甲公司应请求乙公司承担违约责任，并可请求丙公司承担侵权责任，故C选项正确，其他选项错误。故本题答案为C。
问题： [单选]甲公司受让乙公司一项专利技术，用该专利技术生产的产品被丙公司指控为侵权，且指控属实，丙公司要求赔偿损失2000万元。此赔偿责任应由谁承担？（） A.由甲公司承担赔偿责任 B.由乙公司承担赔偿责任 C.由甲公司、乙公司承担连带责任 D.由甲公司、乙公司平均分担责任 本题涉及技术转让合同中出让方义务问题。依《合同法》第353条的规定，除非当事人另有约定，受让人按照约定实施专利侵害他人合法权益的，由让与人承担赔偿责任。本题中，甲公司依约实施专利技术生产的产品侵犯了丙公司的合法权益，应由乙公司承担赔偿责任。应予注意的是，甲公司为善意侵权人，应承担停止侵害的责任。本题正确选项为B。
精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 合同管理知识培训考试题库及答案
姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部
3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计 划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位 组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的
债权人转让权利的通知： A. 不得撤销，但经受让人同意的除外 B. 一律不得撤销 C. 一般可以撤销，法律另有规定的除外 D. 一律可以撤销 回答错误!正确答案： A 甲与乙订立买卖茶叶的合同，合同约定，甲于2002年10月7日发货，乙收到货物后10日内付款。乙收到货物后，经检验，发现货物与封存的样品差异巨大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是：( ) A. 行使同时履行抗辩权 B. 行使不安抗辩权 C. 行使先履行抗辩权 D.
违约行为 回答错误!正确答案： C 下列行为属于效力待定民事行为的是（）。 A. 余某以欺诈手段与陈某签订的买卖钢材的合同 B. 小刚（12岁）与时代数码商场签订的购买一台价值1800元的mp3的合同C. 邓某基于重大误解与吴某签订的买卖大米的合同 D. 张小妹（7岁）接受其叔叔5000元赠与的行为 回答错误!正确答案： B 下列关于违约金的说法错误的是（） A. 违约金是由当事人协商确定的 B. 违约金是违约后生效的责任方式 C. 违约金和解除合同不能够并用
D. 违约金的数额是预先确定的 回答错误!正确答案： C 关于合同解除的效力，下列表述正确的是（） A. 委托合同的解除不具有溯及力 B. 在合同尚未完全履行时，解除具有溯及力，当事人之间当然回复原状。给付人请求受领人返还给付物的权利是债权请求权，而不是所有物返还请求权 C. 违约解除有溯及力时，增加的返还费用，应由违约方和守约方共同负担 D. 协议解除不可以与赔偿损失并存 回答错误!正确答案： A 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由( )对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。 A. 上级主管机关 B. 原来的法人
(1) 8. 按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（C）. (本题分数：2 分。) A、证施工噪音符合环保规定 B、提供进度统计报表 C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D、做好施工现场地下管线的保护 (2)2. 按照（B）这一经营活动基本准则,监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。 A. 守法 B. 诚信 C. 公正 D. 科学 (3) 9. 招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的（B）(本题分数：2 分。) A、施工图预算价格 B、当前建筑市场价格 C、初设概算价格 D、预计的可能最低投标价格 (4)C (5)8.施工合同乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查和监督.如果工程实际进展与进度计划不符时,（C）. A. 乙方应自己提出修改措施并执行 B. 乙方应自己提出修改措施,报甲方代表批准后执行 C. 乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行 D. 乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,不必报甲方代表批准后执行 (6)10. 在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的（A） (本题分数：2 分。) A、范围和内容应按国家规定确定 B、范围和内容应由当事人约定 C、范围按国家规定,内容由当事人约定 D、范围由当事人约定,内容按国家规定 (7)2.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( C)。 A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价 (8)11. 建设工程专利合同法律关系的客体是指( B). (本题分数：2 分。) A、物 B、智力成果 C、行为 D、财 (9)15. 施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延.某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停212 5天,为此提出工期索赔的要求.其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况.该承包人的索赔理由属于(D ). A. 工程变更索赔 B. 工程加速索赔 C. 合同被迫终止索赔 D. 合同中默示的索赔