当前位置:文档之家› 电力工程施工承包合同1

电力工程施工承包合同1

电力工程施工承包合同

建设单位:重庆大港电力设备安装有限公司(以下简称甲方)

施工单位:重庆北洲实业(集团)有限公司(以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的权利和义务,本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则,根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成如下条款,共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称:重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KV A施工箱变电缆追加工程

2、建设地点:经开区蔡家沟

3、主要工程内容:a:10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设,电缆头制作及试验。

工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。

本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。

本工程所涉及的土建工程,包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分,配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。

第二条工程价款及支付方式

1、价款:经过双方协商一致审定后,乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元(大写:壹万陆仟元整)。

工程价款支付:经双方协商一致,决定采用以下1付款方式:(1)合同签订后,甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款:(2)本合同签订后,甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的/ %;作为工程预付款;工程竣工,验收合格后/ 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的/ %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金,由甲方在合同约定的质保期满后/ 个工作日内支付给乙方。

(3)

第三条承包方式:乙方在承包范围内包工包料、包干使用。

第四条主要设备、材料

1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;

2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。

第五条工期

1、甲方履行完前期手续,具备施工条件,乙方进场施工,整个工程有效工期25个工作日。

2、在施工过程中,如遇下列情况,工期应顺延:

(1)由于不可抗力而被迫停工的;

(2)甲方未按照约定的时间和要求提供相应的便利条件的;

(3)甲方变更计划或变更施工图纸,不能继续施工的;

(4)甲方未按照合同的约定支付相应的工程款的;

(5)如施工过程中,牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责,且甲方应向乙方提供第三方同意工程实施的书面文件,由于甲方未能及时提供上述文件导致工程不能按期完工的;

(6)甲方的其它原因致使工程中途停建、缓建的。

第六条设计变更及工程价款调整

1、乙方坚持按施工图施工,若甲方需对设计进行变更,必须由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同,乙方才按照修改后的图纸及补充合同约定予以实施。

2、如实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定,应在双方协商的基础上,对合同费用进行调整。

3、如因工程属分期付款,且实施时间较长,则需根据设备、材料市场价格的变化,在双方协商的基础上,对合同费用进行调整。

第七条工程质量和验收

1、工程安装质量应符合《电气装置安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程竣工验收,应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

3、工程结束后,甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收,乙方对工程存在的缺陷应无条件整改,整改完毕后,再通知甲方进行验收。

如甲方不按期组织验收,则视为本工程已验收合格。

4、本工程质保期两年,自本次施工验收合格之日起开始计算,保修期内若因甲方原因或者不可抗力事由造成设备损坏,乙方不承担保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行维修,其设备维修费及工时费由甲方支付。

第八条双方义务

(一)甲方义务

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方施工提供必需的是施工条件和环境:(1)施工电源;(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;(3)施工作业场地;(4)工地临时材料库;(5)现场施工需要的其他必要条件。

3、向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定,甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。

5、在施工过程中,因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕,尚未正式投运的设备,甲方应尽到安全防护的义务。

6、根据相应法律法规规定应承担的其他义务。

(二)乙方义务

1、严格按照甲方提供并经双方确认的施工图纸,以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工,做好自检工作,确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定,采取预防事故的措施,确保施工的安全,并对承包范围内的施工安全负责。

3、做好施工组织管理,保持施工现场的清洁,做到文明施工。

4、按照双方约定的范围,做好设备材料的采购、管理工作,并对所采购的设备材料质量负责。

第九条合作事项

1、为保证工程工期,经双方友好协商,甲方同意乙方可对工程进行分包;

2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系,保证工程顺利进行

第十条违约责任

1、双方应严格履行合同,若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的,每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期,若因乙方原因导致未按期完工的,每延迟竣工一天,乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金,若甲方因协调不力,工期顺延。

4、在施工过程中,因甲方原因致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕,尚未正式投运的设备,甲方未尽到安全防护义务的,应承担相应赔偿责任。

第十一条附则

1本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜,双方可另行协商,另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决。协商不成的,任何乙方

可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试六份,甲、乙双方各执三份,均有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):承办人:承办人:

联系电话:开户银行:

账号:

签约日期:年月日

登记人:登记日期:年月日仅供营销项目专用

登记人:登记日期:年月日仅供营销项目专用

受电工程竣工验收登记表

登记人:登记日期:年月日仅供营销项目专用

电力工程总承包合同

电力工程总承包合同 篇一:电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称:安装工程发包人:承包人:合同编号:签订时间:签订地点:发包人(全称):__________ 承包人(全称):__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程地点:厂内__ 工程内容:_配电柜安装工程___ 资金来源:____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围:____包工包料____ 三、合同工期:

合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准:___合格____________ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写):壹万圆整(人民币) ¥:__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式: 工程竣工验收合格后一个月内,一

次性付清。 5、延期工程的违约责任:承包人未按本合同约定日期竣工,延误工期的,每天支付违约金100元,因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时,承包人需提正式发票。 七、合同份数:肆份,发包人、承包人各两份。 八、合同生效: 合同双方约定:双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合,服从发包方的安排指挥,不配合发包方管理的,发包方有权撤销及更换,更不得以任何理由停工或降低施工标准,否则

电力建设工程合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力建设工程合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合 该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称:东兴用电工程 2、工程地点:城东 3、工程承包项目和内容:高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应,所有设备安装调试、电缆施

放、表计安装,本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含:电气工程土建部分,所有电缆桥架,表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元¥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要,暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础,不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,设备未能到位,影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款

1、工程总价:人民币元整(¥元)。工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。 3.如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)在施工中新增加了工程项目; (5)其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币元整(¥元); 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年,保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

电力工程承包合同书

工程承包合同书 发包单位:湖北鼎协建材科技有限公司(以下简称甲方) 承包人:湖北业源电力安装有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方,包工包料施工,验收合格后包接火。 第二条:施工方案 高压线650米(导线型号10KVJKLV-1×50)、配电变压器(S11-630KVA)(预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套)、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条:合同工期 1、经双方协商确定,工程期为30日,暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止,具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天,工期可相应顺延。 第四条:价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整,【580000.00元】(含供电公司需要收取的费用)。 2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及接火费用,青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付,该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式:工程开工中期预付工程材料费40%,合计:22万元整,剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。

4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户,以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条:甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条:乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程,不得转包他人。 第七条:施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工过程中,所有安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。 第八条:验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条:违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,造成工程延期由甲方负责。 第十条:其它 本合同于2014年11月13日由双方签订,自双方签字后生效。一式二份,双方各执一份。 发包单位:湖北鼎协建材科技有限公司(甲方)签字或盖章 承包人:湖北业源电力安装有限公司季国东(乙方)签字或盖章 年月日

电力建设工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力建设工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设

建设工程承包合同(五)

建设工程承包合同(五) 甲方:________________ 乙方:________________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况 1.1 工程名称:________________ 工程地点:______________________ 工程内容:______________________ 承包范围:______________________ 1.2 开工日期:________________ 竣工日期:______________________ 总日历日期:____________________ 1.3 质量等级:________________ 1.4 合同价款:________________ 第二条合同文件及解释顺序 __________________________________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 3.1 合同语言:_________________________ 3.2 适用法律法规:_____________________ 3.3 适用标准、规范:___________________

第四条图纸 4.1 图纸提供日期:_________________________ 4.2 图纸提供套数:_________________________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用:_______________ 第五条甲方驻工地代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_________________________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):____________ 第六条乙方驻工地代表 ______________________________________ 工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任: 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求: _________________________________________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: _____________________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点: _____________________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:___________________________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:_________________________________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:___________________________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间:_______________________________________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________________________

电力建设工程施工合同(合同示范文本)

(合同范本) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project

电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、

电力工程承包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称: 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起60天 三、质虽标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据,要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率:安装工程为:85% 土建工程为

75% 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:。 2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5利质保金,质保期满后付清。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违 约责任,乙方延误一天工期须按合同价款%tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场

电力建设工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 电力建设工程施工合同

编号:FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条

款》中指定的代表人。 5.社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预

建设工程承包合同修订版

建设工程承包合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-011954

建设工程承包合同修订版 建设工程承包合同协议条款 甲方:_______ 乙方:_______ 按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下 协议。 第一条工程概况。 1.1工程名称: 工程地点: 工程内容: 承包范围: 1.2开工日期:

竣工日期: 总日历日期: 1.3质量等级: 1.4合同价款: 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言: 3.2适用法律法规: 3.3适用标准、规范: 第四条图纸。 4.1图纸提供日期: 4.2图纸提供套数: 4.3图纸特殊保密要求和费用: 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单: 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果

有): 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求: 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求: 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点: 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间: 7.5办理证件、批件的名称和完成时间: 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求: 7.7会审图纸和设计交底的时间: 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求: 第八条乙方工作 8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求: 8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:

电力工程建设合同书.doc

电力工程建设合同书 发包人(甲方): (以下简称甲方)承包人(乙方): (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿和诚信信用的原则,甲乙双方就电力电器(高、低压:含变压器、电缆,高、低压配电柜、配电箱及户表工程,见材料清单)安装工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计(供电部门设计,及华盛嘉园电力设计施工图)工程安装,及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格,交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器(一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器,含变压器外壳及配套的风机,高低压配电柜配电箱及低压电缆,含风机、电梯、电缆及相关的配电箱)。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关

标准的合格产品 三、本电器户表工程126户,实行抄表到户,并实行远程监控系统,另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装(甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求,低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品,所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装,高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实(费用由乙方负责),乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天,安装完成即交付使用,延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题,乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商,此工程总承包金额为玖拾万元,甲方预付款壹拾万元,工程动工后,甲方付至总金额的50%,工程安装验收完成后,甲方付至总金额的80%,正式送电后总金额付清(预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清),工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中,必须遵守国家的安全规

电力建设工程施工合同(标准范本)样本

电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点:_________。 2.工程内容:_________。 3.工程性质:_________。 4.承包范围:_________。 二、批准单位 1.批准文号:_________。

2.业主或主管单位:_________。 三、开工日期 1.竣工日期:_________。 2.总日历工期:_________。 四、质量等级:_________。 五、承包方式:_________。 六、合同价款:_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4._________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、

建筑工程承包合同

建筑工程承包合同 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲方在XXXXXX建房屋一栋,建筑总面积约XXX 平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同: 一、承包方式 采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸,乙方负责包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后

墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算 四、付款方式 完成第一层砖砌并倒制好楼面付XXXX元,完成第二至五层均付款XXXX元,经验收合格后付款。 五、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。 六、注意安全 文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 七、工期要求主体工程工期为*****个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在*****年*****月*****日前完成主体工程,完工时间

不能超过*****天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 八、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,约定本合同的质量保修期如下: 1、屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为X年。 2、电线、排水管道,设备安装为X年保修期,期满后,付清工程建筑剩余XX% 九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。 甲方签字(章):乙方签字(章):

电力工程承包合同

电力工程承包合同 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定,结合电力工程承包的具体情况,经甲、乙双方协商达成一致: 1工程名称与概况 1.1工程名称:10KV 配电工程 1.2工程概况:……………,因其生产生活用电需要,新上1600KVA配变2台。 2承包范围 变压器出线配电柜出线接线端子及以上至10KV西郊线#35铁塔“T”接处,所需设备、材料的供应、安装和调试。 3合同价款及付款方式 3.1合同价款:1150000元(大写:壹佰壹拾伍万元),详细报价清单见工程预算书。(最终以工程决算为准) 3.2付款方式:甲方首付万元定金,甲乙双方签订合同后三日内再付万元,余款在验收合格、工程决算后,送电前一次性付清。 3.3合同价款编制依据:按照供电部门的供电方案答复和设计图纸计算工程量,定额套用《山东省安装工程消耗定额第二册电气设备安装工程》部分进行编制,费用根据一类取费,材料价格按市场价计取。 4合同履行时限及方式 4.1合同履行时限:开工日期自甲方工程款到账之日起,工期共计_____天。(其中,设备材料生产周期_____天,施工_____天)。 4.2合同履行方式:乙方按照确认后的供电方案、设计图纸,将工程所需设备、材料运送至施工地点,并进行设备、材料的安装、调试。 5合同的其他约定 5.1合同履行期间,若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因,导致工作无法继续工期应顺延。 5.2本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调,但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。 5.3该工程未经三级验收或者验收不合格的,乙方原则上不得交付甲方使用。 5.4按照约定时间,甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点,定出电缆走径,并为施工安装提供最大程度的便利条件,尽力创造最佳施工环境。 5.5乙方应提供符合国家标准的设备、材料,并按照电力行业相关施工标准进行施工,保证工程质量,按期完成。 5.6甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.7乙方施工期间,安全责任自负。 6合同的生效与终止

电力承包工程合同样本

编号:YB-HT-4781 电力承包工程合同样本 Sample electric power contract 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

电力承包工程合同样本 电力承包工程合同范文1 发包人(全称):__ ____ 承包人(全称):__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程地点:厂内__ 工程内容:_配电柜安装工程___ 资金来源:____自筹____ ___ 二、工程承包范围 承包范围:____包工包料____ 三、合同工期:

合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准:___合格____ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写):壹万圆整 (人民币)¥:_10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式: 工程竣工验收合格后一个月内,一次性付清。 5、延期工程的违约责任:承包人未按本合同约定日期竣工,延误工期的,每天支付违约金100元,因雨天或其他原因不能施

建设工程承包合同范本

编号:________ 建设工程承包合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共7 页

建设工程承包合同范本 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。 第2 页共7 页

四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元) 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币××元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币××元整(¥元) 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。 3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标

电力工程的施工承包合同

电力工程施工承包合同 建设单位:重庆大港电力设备安装有限公司(以下简称甲方) 施工单位:重庆北洲实业(集团)有限公司(以下简称乙方) 为了明确甲乙双方的权利和义务,本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则,根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,在平等自愿的条件下,经双方充分协商一致达成如下条款,共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点:经开区蔡家沟 3、主要工程内容:a:10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设,电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程,包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分,配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式

1、价款:经过双方协商一致审定后,乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元(大写:壹万陆仟元整)。 工程价款支付:经双方协商一致,决定采用以下1付款方式:(1)合同签订后,甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款:(2)本合同签订后,甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %;作为工程预付款;工程竣工,验收合格后 / 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金,由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 (3) 第三条承包方式:乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求; 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续,具备施工条件,乙方进场施工,整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中,如遇下列情况,工期应顺延:

电力工程承包合同书-(包工包料)

工程承包合同 合同编号: 工程名称:110千伏送出安装工程工程发包人: 工程承包人: 订立时间:二〇一四年七月二十日订立地点:

工程发包人:(以下简称甲方) 工程承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程承包围和工作容 1.1 工程对象:110千伏送出工程安装工程 1.2 工程作业地点: 1.3 工程发包围:110千伏送出工程安装工程 1.4 承包方式:包工包料;包工期、质量、安全;包验收、移交、送电。 1.5 工程发包围容:协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作(不含赔偿费用结算)、跨越和停送电联系(不含其它单位配合费用结算)、压接试验(不含甲供材料试验)、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。 二、工程造价及支付方式 2.1工程包干总价款为:(人民币)(¥:万元),为双方最终确认价款一次性包干价,不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理,签证及设计变更涉及材料设备按合同价(中标价)执行,对于投标报价中没有的双方协商定价,签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。 2.2工程签证参照甲方《202 3.02分包签证办法》文件执行。 2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中,不予签证。 2.4 全部工作完成,经甲方认可后,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定,进行合同价款总额的结算。 2.5合同签订生效后,乙方提供合格的税务发票,乙方人员进场后,甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬;工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%;工程验收合格通过后,支付暂定工程总价款的80%;工程总价款经双方协商一致后,甲方按工程总价款的95%(累计支付值)支付给乙方,余5%为质量保证金,质保期1年,一年无质量问题甲方支付乙方质保金(工程总价款5%)。 2.6税票开票地点:劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。 三、工期 3.1 合同签订后,乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工,计划开工日期为,具体开工日期以甲方批准的时间为准,其分包工作容需在前完成,总日历工作天数为:天,并具备投产条件。 3.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完成分包围工作的,甲方有权选择其它分包单位完成剩余工作,也有权要求乙方继续履行该合同,同时乙方应承担违约责任。若因甲方原因造成工期延误,乙方的合同工期相应顺延,并不承担违约责任。 四、施工要求 4.1 工程质量标准应达到优良级。工程质量标准的评定以《110KV--500KV架空电力线路施工及验收规》为依据。 4.2 工程质量由甲方工程部负责评定,乙方若对质量评定结果有异议,可委托电力质监站进行评定。所需费用及因此造成的损失由责任方承担,双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。

施工合同 电力工程施工承包合同

电力工程施工承包合同 电力工程施工承包合同1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,xx将xx县结xx村0.4kV~10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况: 0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 1、工程名称:xx社区水利配套基础设施(供电)工程 2、工程内容:0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 3、工程地点:xx村 4、设计单位:xx水利水电勘探设计院 5、工期:201x年月日至201x年月日 6、质量标准:按电力行业优质工程执行,符合设计及规范标准 7、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(¥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言:汉语

2、适用法律:国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 3、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 1、甲方项目负责人: 2、乙方项目负责人: 3、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 4、监理工程师代表: 第四条甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨,给施工单位提供施工的便利条件。 2、甲方负责组织相关部门,对工程实施监督,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 3、开、竣工时间由甲方确定。 4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,技术交底。 5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作 1.按照国家电力工程质量验评标准,担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV~10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。 2.与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对

电力工程施工合同书

电力工程施工合同书工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位:湖南尚美尔投资有限公司 施工单位:湖南亨通电力有限公司 年月日

10KV配电工程施工合同 甲方(发包方):湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方):湖南亨通电力有限公司 受甲方委托,乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工,根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点:长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定,该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电,所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价:经双方协商,工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(¥1380000元)(不含税),该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定,如有增补项目,由乙方向甲方另行结算。

3、本协议签订之日起1天内,甲方一次性预付工程款1000000元,工程接近尾声支付进度款300000元,余款在工程验收合格,送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间:乙方收到甲方预付款,工程具备施工条件,在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后,乙方正式进场施工,开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕,验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时,以及其他不可预见因素的影响等原因,则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任: 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地,为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表,监督乙方的施工质量,协同解决施工中有关问

相关主题