结构安装承包合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《民法通则》等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承建范围：

4、合同价款：（以综合单价的形式计算）：暂定按吨计算元。人民币，优惠价大写约：。

5、合同工期：以甲方场地具备安装条件，构件及吊装设备到场之日起，合同总工期为天。

第二条：施工要求

1、本工程为框架结构；规格为：长度米、宽度米、高度米，该项目施工方案和所用构件、材料以甲方提供为准，施工位置以施工图为准（包括楼梯、栏杆、电梯井框架位置等）。

2、乙方根据进场要求提前做好进场准备，图纸交底，人员配备、辅材采购、工具、测量仪器、人员以外保险等准备工作。

3、主要构件由甲方完成加工厂钢结构制作和运到施工现场后，乙方负责装卸车、主塔梁柱、栈道平台构件的现场定位焊接，焊缝的清理打磨补漆后应符合图纸无损检测要求，其他各层平台的主次梁、梯梁梯柱、楼梯栏杆、斜拉、花纹板铺设等附属设施的安装均应符合图纸要求。

4、本工程如有变更需经甲乙双方确认背书后方能认可，变更工程量按综合单价计算进行相应增减。

5、乙方必须为所属所有人员购买人身意外险（每人不低于100万）。

6、乙方派驻工地现场的代表称为队长，队长是承包方组织现场安装施工的代表，应具备相关专业知识，队长必须常驻工地现场，服从甲方管理并做好双方的协调工作。

第三条：工程价款的支付

付款方式：银行电汇。

1、甲乙双方签订合同七日内，甲方支付乙方进场费，大写：。

2、第六层主结构安装完毕后七日内，甲方付给乙方，大写：。

3、主结构安装完毕后七日内，甲方付给乙方，大写：。

4、整体工程竣工，经业主、甲、乙三方验收合格工程量决算完成后七日内，甲方付给乙方，大写：，最终以完成工程量乘综合单价结算。

5、质量保修期限为一年，质量保证金大写：。（自工程完工后一年内如无质量问题，甲方应于保修期满后七日内一次性支付全部质保金给乙方）。

第四条：甲乙双方责任

1、施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。

2、施工中发生意外伤亡事故由乙方负责。

3、乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工。

4、甲方提供技术咨询服务及安装图纸，严格保证构件材质和外构件的质量。

5、甲方负责免费提供水、电及安装地面组焊定位平台（）乙方自行使用。

6、合理使用甲方提供的吊装设备，如发现恶意浪费其所用工时费用由乙方承担。

7、若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲方负责协调解决。

第五条：工程期限顺延

施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：

1、乙方进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件时。

2、甲方提出设计变更，导致工程量增加、已完工工程的返工及已制作构件重新制作，工期相应顺延。

3、由于甲方提供的安装图纸资料不准确导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时。

4、一周内非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。

5、未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时。

6、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。

7、非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延。

8、合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

第六条：工程质量

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量、现场制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按施工图设计的说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。

3、乙方按国家有关规程施工，保证整体造型美观，节点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能稳定。保修期内发生施工造成的质量问题，由乙方无偿进行返修。

第七条：工程验收

乙方全部安装完毕，业主、甲方、乙方三方组织人员验收，在安装完三日内，甲方接到乙方通知未组织人员验收视为合格，如无质量问题，甲乙双方签字合格，未经双方签字不得使用，如果使用则视为工程合格，否则出现问题，由使用方负责。

第八条：违约责任

如因乙方原因，造成产品延期交付，工程未能按期交工，每天按合同总额3‰偿付甲方，如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款，则每延付一天按应付金额的3‰偿付乙方且工期顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工损失且工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。

第九条：其他约定

1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院解决。

3、在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律;

(1)、本合同及合同补充协议；

(2)、合同施工图纸及相关技术资料；

(3)、合同履行中的附件1、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。

4、本合同附件为本合同的一部分与本合同有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图纸、价格表、预算书及布置图等。

5、本合同共5页，一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，合同条款空格部分以外，手写增删无效。甲方名称（章）：乙方名称（章）：

单位名称：单位名称：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

帐号：账号：

税号：税号：