发包合同协议书
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：项目
工程地点：
工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括方案设计、所有设备采购、基础施工和电气安装，最终实现本项目并网发电所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门多要求的内容均在承包方范围内。分为：
1.方案设计部分包括：分布式光伏发电项目并网申请、验收和调试。
2.设备采购部分包括：太阳能组件、支架、所有电缆、逆变器、配电柜及其他相关辅材。
3.基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）
4.施工结束，支架底座用混泥土浇筑固定。
5.电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
工期总日历天数：天。
三、工程标准、性能
工程质量标准：符合国家和行业验收标准。
性能保证指标：
（1）全站光伏组件总容量≥ KWp：
（2）全系统电气效率不低于80％：全系统电气效率依据第三方且有资质的单位依据CNCA/CTS004-2010《并网光伏发电系统工程验收基本要求》进
行检测；
（3）逆变器输出效率不低于95.5％：
所有设备及部件主要技术参数及保证值以随机携带的技术资料为准。在
试运行、性能试验和竣工验收等进行上述性能指标考核。
四、合同价格和付款方式
1、合同价格
本合同为固定总价合同（不含税票），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必须的一切工作、条件和费用。包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工工程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费用，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
2、付款方式
（1）光伏支架材料进入工地，付款万元（大写万元整）。
（2）光伏组件进入工地付款万元（大写万元整）。
（3）电力公司验收，顺利实现并网，发包人在三日内支付工程剩余款额为人民币万元整（大写万元整）。
五、施工质量和质量检查
1.工程质量
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
发包方代表有权按设计要求和有关验收规范标准进行检查。承包方也应加强自检，并作好必要的检查看、记录和签证。
六、解决争议的办法
1、甲乙双方如在合同履行过程中发生争议时，双方先通过友好协商解决，如
协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院一起诉讼。
2、发生争议后，除出现下列情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，
保护好乙完工程：
（1）合同确已无法履行。
（2）双方协议停止施工。
（3）调解要求停止施工，且为双方接受。
（4）法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）发包方不能及时给出指令、确定、批准、不按合同约定履行自己的
各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失
向承包方支付
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及
本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违
约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且发包方有权单方解除
合同。除非发包方单方解除合同，承包方承担上述违约责任后，仍应继
续履行合同。
2、在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合
同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，并支付合
同总金额的 10 ％追究违约方的违约责任。
八、其他约定
承包方在发包方未结算清工程款前，持有本项目合同规定的经营活动的产权。在工程竣工验收后，发包方无故恶意拖欠工程款的，承包方有权对本项目合同约定的经营活动的产权进行变更，前期支付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式贰份，发包方执壹份，承包方执壹份，具有同等法律效力。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
代表签字：代表签字：
年月日年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
编号：_____________蔬菜种植土地租赁合同 出租方：________________________________________________ 承租方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
出租方：(以下简称甲方) 承租方：(以下简称乙方) 为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方与村民协商，村民们都同意将自己所有的二轮承包田（两补资金仍由农户享受）租给乙方，用于蔬菜的种植。经甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。 一、土地的面积、位置 甲方自愿将位于____________的二轮延包田______亩农承租给乙方使用。经甲乙双方签字确认。 二、土地用途及承租形式 1.土地用途为农业种植。 2.承租形式：个人承租经营。 三、土地的承租经营期限 该地承租经营期限为______年，自______年______月______日至______年______月______日止。 四、承租金及交付方式 1.该土地的承租金为每亩每年人民币______元，承租金每年共计人民币______元。 2.每年12月1日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承租金。 五、甲乙双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。 2.按照合同约定收取承租金;在合同有效期内，甲方不得提高承租金。 3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。 4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。 5.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。 (二)乙方的权利和义务 1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承租的土地。 2.享有承租土地上的收益权、所有权。 3.所种植的项目如有国家的优惠政策归乙方享受。 4.乙方不得用取得承租经营权的土地抵偿债务。 5.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。
承包合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
资料承包合同发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。 二、乙方承包工程，建筑面积平方米。 承包范围:乙方承包该工程的 。 该工程包括的工作内容:乙方负责将该工程的 资料，按照总包方（）的要求整理，并交于。 三、甲乙双方的责任 1、甲方的责任 a负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材),纸张等相关办公用品供乙方使用。 b负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。 c负责内、外协调，资料上相关人员的签字。 2、乙方的责任 a、认真落实资料整理，按照本合同的约定编制整理。 b、配合甲方将资料交于总包方。 c、乙方有对工程资料进行保密的义务 四、合同价款及付款方式: 1、合同价款:该工程合同总价共￥元(大写：人民币)。
2、付款方式： a、甲乙双方签定合同当内日,甲方支付伍仟圆人民币给乙方。 b、节能资料移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方贰仟圆人民币。 c、乙方完成工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 d、乙方完成工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方伍仟圆人民币。 e、乙方完成地库工程资料，移交于总包方，总包方接收当日内，甲方支付给乙方叁仟圆人民币。 五、违约责任 1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款，如不能按约定时间付款，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失; 2、乙方必须根据甲方的要求及时整理其相关资料。 六、合同变更和终止 1、除出现本合同约定解除的情形外，未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或者解除本合同; 3、该工程资料移交于总包方且甲方付清工程资料费用后，本合同书自动终止。 七、不可抗力 因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本合同任何一方不能全面、适当履行本协议的，该方在履行合理通知义务后，可依法主张免责。 八、争议解决 本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
砌墙协议 发包方. 承包方. （以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商、本公司分项工程施工中的砖砌墙体一楼部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下协议， 一、工程地点：号 二、承包形式：清包工不包料即材料，施工用具活动。脚手架由甲方提供到场地由乙 方搭建。乙方泥刀自行负责。 三、承包范围：一楼东楼加卫生间部分砖砌墙体部分砖砌墙体，不包刮扎钢筋支模板 混凝土浇筑 四、承包价格：按砌墙部分长×宽（高）面积每平米30元，（因工程量小不扣门窗 洞面积不粉刷清水墙） 五、付款方式：砌体工程完工验收通过后一次性现金付款。无需发票。 六、工程质量：尺寸按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标 准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，门窗洞部分要 预留粉刷位置并垂直水平，与沟槽柱及墙体部分要加拉结筋，墙体底 部及门窗洞上部以全长中心高度找平。要预留排风洞，墙体二面灰沙 刮平保证以后好粉刷如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损 由乙方全权负责，并做好节约材料，浪费材料要赔偿。 七、工程工期，起至5个工作日完成。 八、安全生产、文明施工：乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按 现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。材料用多少运多少， 做到落手清，完工料清，通道清。乙方人员进入施工现场必须戴安全 帽，禁止酒后上岗野蛮施工，禁止影响隔壁居民及单位正常生活工作 环境，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃 等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除， 违法者交当地公安部门处理。如施工中发现图纸与现场不符，强行施 工，造成甲方损失由乙方承担。 九、本公司与乙方不存在口头协议，一切协议以书面形式，其他无效。 十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清钱款项后本合同自动失效。 甲方：上海管理有限公司 经办人： 乙方：
农民土地流转合同书范本 【篇一】 甲方（流出方）：_________ 乙方（流入方）：_________ 双方同意对甲方享有承包经营权、使用权的土地在有效期限内进行流转，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》及其它有关法律法规的规定，本着公正、平等、自愿、互利、有偿的原则，经充分协商，订立本合同。 一、流转标的 甲方同意将其承包经营的位于________________县（市）________________乡（镇）________________村 ________________组________________亩土地的承包经营权流 转给乙方从事______________________________________生产 经营。 二、流转土地方式、用途 甲方采用以下第转包、出租的方式将其承包经营的土地流转给乙方经营。 乙方不得改变流转土地用途，用于非农生产，合同双方约定______________。 三、土地承包经营权流转的期限和起止日期
双方约定土地承包经营权流转期限为_________年，从 _________年_________月_________日起，至_________年 _________月_________日止，期限不得超过承包土地的期限。 四、流转土地的种类、面积、等级、位置 甲方将承包的耕地_________亩、流转给乙方，该土地位于___________________。 五、流转价款、补偿费用及支付方式、时间 （一）乙方同意每年________月________日前分________次，按________元/亩或实物________公斤/亩，合计________元流转价款支付给甲方。 六、土地交付、收回的时间与方式 甲方应于________年________月________日前将流转土地交付乙方。乙方应于________年________月________日前将流转土地交回甲方。 交付、交回方式为_____________。并由双方指定的第三人___________________予以监证。 七、甲方的权利和义务 （一）按照合同规定收取土地流转费和补偿费用，按照合同约定的期限交付、收回流转的土地。 （二）协助和督促乙方按合同行使土地经营权，合理、环保正常使用土地，协助解决该土地在使用中产生的用水、用电、道路、边界及其他方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活
编号：YB-HT-008159 建设工程施工合作协议书 Construction cooperation 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
建设工程施工合作协议书（发包人承包人） 建设工程施工合作协议书 发包人（以下简称甲方）：**房地产开发有限公司 承包人（以下简称乙方）：**建筑安装工程有限公司 为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：
资金来源： 二：工程承包范围 承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用） 三：工程承包方式 承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算，（材料费检测和马造2008年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效
合同编号：____________ 砌体工程施工承包合同
砌体工程施工承包合同 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 甲方根据施工需要将工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。 一、承包方式及承包范围 方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。 二、承包单价、内容及质量要求 1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方米元/m2计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。 2、承包内容： （1）按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。 （2）按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目）。 （3）负责本项工程材料垂直运输的指挥。 （4）负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。 （5）在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。 （6）本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。 （7）混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。 （8）模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其他建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。 若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。杂项工作每天8小时，每人每天元计算人工费 3、承包质量：
解聘劳动合同协议书 解聘劳动合同协议书 解聘劳动合同协议书 篇一: 解除劳动合同协议书-公司模版解除劳动合同协议书甲方(用人单位): 安徽天大长运塑业有限公司. 乙方(劳动者): 身份证号码: 甲、乙双方于年月日签订【为期 3 年】【固定期限】的劳动合同，现乙方向甲方提出申请，要求提前解除双方之间的劳动合同，甲方同意与乙方解除劳动合同。经双方充分协商，就解除劳动合同的有关事项达成如下协议: 一、双方一致同意于月解除劳动合同，双方的劳动权利义务终止。 二、因是乙方提出与甲方解除劳动合同，按照《劳动合同法》的规定，悉《劳动合同法》的规定。 三、甲、乙双方在此确认: 劳动合同履行期间，双方已依法签订了书面的劳动合同，甲方依法履行了义务，包括乙方应享有的社会保险、劳动保护等。双方无违反劳动法律、法规的行为。解除劳动合同之日前的劳动报酬(含加班工资、奖金、补贴等)已结清。乙方不再因为原劳动合同的履行、解除，向甲方要求支付其他任何费用、补偿或赔偿。 四、劳动合同解除后，乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密(包括本协议内容)的义务，不得泄露给任何第三方，并在2年内不得到与甲方有竞争关系的单位就职及2年内不自办与甲方有竞争关系的企业或者从事与甲方商业秘密有关的产品的生产、销售。
五、本协议经甲方盖章，乙方签字后生效。本协议一式二份，甲、乙双方各一份。甲方(盖章): 乙方(签字): 年月日年月日 篇二: 解除劳动合同协议书.dc员工解除劳动合同协议书甲方: 证件号码: 乙方: 甲乙双方于201X年10月01日签定的劳动合同，提前解除甲乙双方之间的劳动合同，经双方充分协商，就解除劳动合同的有关事项达成如下协议。 一、双方一致同意于201X年 10月 31日解除劳动合同，即日双方的劳动权利义务终止。不存在任何争议。乙方同意并放弃就其他劳动关系问题提起仲裁或诉讼等的权利，彼此不再追究双方责任。 二、因是甲乙双方协议提前解除劳动合同，甲方需要向乙方支付解除劳动合同的经济补偿金，乙方同意根据离职前12个月所得工资的平均工资计算，共计: 3000 元人民币。工资结算至201X年10月31日，结清应得所有工资共计: 3529元人民币，合计: 6529 元，大写: 陆仟伍佰贰拾玖元整。乙方知悉《劳动合同法》的规定，同意接受甲方支付的经济补偿金与方式。 三、甲方为乙方缴纳社会保险费至201X年 10月31日止。 四、甲乙双方在此确认:
承包山地合同协议书书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
承包山地合同书 发包方（简称甲方）： 农户：身份证号码： 承包方（简称乙方）： 地址： 经甲、乙双方公开协商，甲方自愿将自己的自留山、责任山承包给乙方经营。根据《中华人民共和国农村土地承包法》及其它相关法律法规的规定，本着平等互利原则，签订本合同，以便共同遵守。 一、承包山地地点 详见附件1—《1：10000承包山地位置图》。 山地地名及四至以林权证为准。 二、承包山地面积 承包山地的林权证上勾图面积亩，如林权证上勾图面积与实际造林面积差距越过±的范围，以实际造林面积为准， 2
实际造林种植面积是乙方种植完毕，扣除林地内脐橙等经济作物占地、低洼湿地、水源地、石块地、坟墓地、高压线以及相应范围内水田、旱田、村庄占地后，由甲、乙双方协同林业部门使用GPS或用1/10000小班地形图勾绘测量确定的面积（见下表） 三、承包期限 2
承包期限自年月日起至年月日止，共计年。如合同期满时，林木未砍伐完毕，林地承包期限可顺延至林木砍伐完毕为止。延期时间不能超过三年，所延时间的承包金按本合同分解的年付标准支付。 合同期满后，甲方山财如继续对外发包，同等条件下乙方享有优先承包权。 四、承包金及支付办法 承包期为30年，承包金按元/亩/30年在甲乙双方签订承包合同并且甲方把林权证提供给乙方，一次性付清30年的承包金。 五、承包用途 营造光皮树及发展其相关产业。 六、山地及林木的所有权、使用 甲方所发包的山地必须权属清楚，无生态林，无纠纷，没有被用作抵押或被查封的商品用材林地，并复印有关权属证明作为本合同的附件2—《承包山地权属证明复印件》。 2
施工合同/协议书/书/样本（范本） 发包方： 法定代表人： 身份证号码：联系电话： 承包方： 法定代表人： 身份证号码： 联系电话： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称___________________________ ; 2、工程地点__________________________ ； 3、工程计划批准单位及文号____________________________ ; 4、工程范围和内容：全部工程建筑面积____________________________ 平方米。第二条工程期限 1、本工程合同总工期为_____________ 天（日历天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期_________ 年________ 月________ 日，竣工日期 __________ 年 _______ 月_____ 日。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣 工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣 工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前______________ 天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。 （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场 或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。 （3）不属包干系数范围内的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
砖砌体工程承包协议(合同) 甲方： 乙方： 甲方将成都项目砖砌体分项工程委托乙方完成，双方本着平等互利的原则，为明确相互职责关系，经双方协商签定本合同。 第一条：工程地址： 第二条：双方责任： 1、甲方：负责垂直运输，搅拌机，提供临时住宿及生活设施（如：食堂、卫生间、锅炉、床等）负责提供生产、生活用水用电，负责提供安全设施。负责提供施工图纸壹套。 2、乙方：负责提供工人的操作工具，安全帽及安全带，负责提供木工加工机具，负责组织操作人员按工程需要随时进场，负责工人生活费用，负责图纸的复印费用，负责每一位工人的安全和质量、文明施工及成本控制的意识教育。 3、乙方在施工过程中服从管理和安排，不得野蛮施工。如出现施工问题，造成的经济损失全由乙方承担，并处罚2000-5000元的罚款。 4、乙方施工不按安全生产管理条例作业发生意外，乙方自行负责。重大事故按安全法，上报有关部门处理。 第三条：承包内容： 1、基础：所有的基础砖模和砖模的抹灰。 2、主体：砖砌体和构造柱、圈梁、腰带砼的浇筑。 第四条：工程量的核算 1、 基础砌砖：12元/m3;抹灰，第一次5元/㎡；第二次4元/ ㎡。 2、 主体砌砖：95元/m3。 第五条：承包方式 从基础至封顶（包括构造柱、女儿墙柱的压顶腰线）。 第六条：安全要求 乙方进入施工现场后，必须接受并执行甲方项目部组织的“三级教育”《现场施工管理条例》的入场教育。 乙方在施工时，必须严格按国家有关《安全操作规程》进行施工，必须严格遵守项目和甲方要求施工，严禁违章作业，因违章和不按安全生产条例施工而发生的安全事故由乙方自负。
安全要求条例如下： 1、正确戴好合格的安全帽。 2、凡周边操作必须绑捆好安全带。 3、提升架提升一步时严禁在外操作。 4、凡周边1米内和外架上严禁堆放红砖及钢管扣件、模板。 5、严禁向下抛物体和模内杂物等。 6、严禁乱拉乱接施工用电，必须找专业电工实施。 7、塔吊转运材料时必须绑牢，砖吊装必须用笼子吊装。并派人配合塔吊转运，以防伤人。 8、凡洞口未设防护严禁施工。 9、严禁酒后上班，严禁在外架上堆放机具。 10、安全处罚条例见公司附件“施工现场安全生产违章处罚规定”执行。 以上10条，若有违反者，发生的安全事故，所发生的需用由乙方自行承担全部责任。 第七条：质量要求： 1、乙方必须严格按《施工验收规范》进行施工，坚持“三检制”达到优良工程的验收标准。 2、乙方的现场模板工作人员必须按甲方工长统一指挥，在技术问题上不能擅自作主，必须汇报甲方工长统一解决。对技术上的问题须经甲方出具技术交底后方可施工。 3、质量管理按公司“GBTGC-CD02-2007”项目技术质量管理规定以及国家质量管理规定执行。 第八条：进度要求 必须保证充足的劳动力，并按照甲方制订的总工期及月、周计划或临时规定的工期完成。如因甲方或其它因素造成的工期不能按时完成，工期根据所耽误时间顺延。 第九条：文明施工： 1、乙方必须按标化施工，多余的砖、扣件、钢管及时收回，做到工完场清，文明施工，节约用料，在浇筑砼前必须保证场地全面清洁完整，不得有任何材料乱堆乱放。所有砼在浇筑过程中都必须有专人值班，以保证模板的稳定、牢固。 2、现场内发现乙方工作人员发生偷盗违法的事件，按经济价格1：100的比例进行罚款，情节严重的移交当地公安机关处理。
编号：GR-WR-54206 解聘合同书样本（标准版） After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their resp on sibilities and obligati ons, and elaborate the agreed commitme nt results with in the specified time. 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 签订时间：_______________________ 本文档下载后可任意修改
解聘合同书样本（标准版） 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 _____ 方（药品经营企业） 企业名称：______ 注册地址：______ 法定代表人（负责人）： ______ _____ 方（药学技术人员） 姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 籍贯：_____ 职称/资格： _______ 身份证号码： ______ 乙方自―—月至——月于甲方担任 ___________________ X 务， 现因______ 因，甲方与乙方解除劳动聘用关系，签订本解聘 协议书，自年__月—日起生效。
甲方法定代表人（负责人）签字： （企业公章） ___ 年__月__日 乙方签字： ___ 年__月__日 备注： 1、本解聘协议书签订不得违反《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，否则无效。 2、依据《中华人民共和国劳动法》第三十一条，劳动者解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知用人单位。
工程承包合同协议书免费下载 工程承包合同免费下载【范本一】 发包单位： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)、完工后做围墙10米左右。 (4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。 发包单位(甲方)(盖章)
合同编号：_______________ 砌体工程施工承包合同
发包方： 承包方：甲方根据施 工需要将 砌体工程施工承包合同 简称甲方） 简称乙方） 工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工，为明 确双方经济及安全责任，确保工程质量及进度计划在施工内完成。经双方协商，签订如下合同条款，双方共同执行。 一、承包方式及承包范围 方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期）。 二、承包单价、内容及质量要求 1、承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方米元/m2计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、 插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等）。 2、承包内容： （1）按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。 （2）按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、楼层楼栋路面等清理及一些零星项目）。 （3）负责本项工程材料垂直运输的指挥。 （4）负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。 （5）在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。 （6）本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。 （7）混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物）。 （8）模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木工爆模的混凝土块木工班清理）。 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其他建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放
劳动合同解除（终止）证明 原我单位职工同志，身份证： 我单位于20 年月日研究决定，同意解除（终止）该同志与我单位的劳动合 同关系。 该同志自即日起所从事的一切工作均与我单位无关。 特此证明！ 单位名称： 20 年月日篇二：解除劳动合同证明(模板) 存根2012第号 兹有本单位职工：姓名，性别，身份证号 码，，提出解除劳动合同，经双方协商一致，公 司自年月日起与其解除劳动关系。 特此证明。 （本证明一式两联，此联为单位联） 单位（盖章）： 年月日 （骑缝章） 解除劳动合同证明书 2012第号 兹有本单位职工：姓名，性别码，，提出解除劳 动合同，经双方协商一致，公司自年月日起与其解除劳动关系。 特此证明。 送本人 单位（盖章）： 年月日篇三：解除(终止)劳动劳动合同证明书 解除（终止）劳动合同证明书 兹有本单位职工＿＿＿＿＿，性别＿＿，年龄＿＿＿，工作岗位＿＿＿＿＿，在本 单位的工作年限＿＿，现住址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 劳动合同期限为＿＿年，从＿＿＿年＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止 （或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。 因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，根据《劳动合同法》第＿＿ ＿条第＿＿＿款第＿＿＿＿项规定，本单位解除 动合同。 因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，根据《劳动合同法》第＿＿ ＿条第＿＿＿款第＿＿＿＿规定，该职工与本单位的劳动合同已经终止。 解除（终止）劳动合同的日期为＿＿＿年＿＿月＿＿＿日。 该职工本单位工作年限为＿＿＿年＿＿＿个月，发给＿＿＿个月的经济补偿金，共计人 民币（大写）＿＿＿___＿＿＿＿＿。 特此证明。 （用人单位盖章）劳动者签名（盖章） 年月日年月日 与该职工的劳 有关说明： 1、“劳动合同期限”请填写有固定期限、无固定期限或以完成一定的工作为期限。
土地承包经营权流转合同范本（乙方与村委会签订） 农村土地承包经营权流转合同书(乙方与村委委会签订范本) 甲方：××县××镇××村民委会 乙方：身份证号：地址： 根据《中华人民共和农村土地承包法》及有关法律、法规和政策的规定，经双方协商同意，就农村土地承包经营权的流转达成如下协议：
一、土地流转的方位、面积和方式 流转土地所在方位：××。流转的面积为××亩，以实际丈量面积为准。流转方式为转包。 二、甲方流转的土地中涉及到已经采取家庭承包方式发包给农户的土地，必须在取得承包农户委托书的前提下，向乙方进行转包，并将委托书的复印件报乙方和鉴证机关各一份。
三、流转的期限为五年 自××年××月××日起至××年××月××止。 四、流转费标准及支付方式。 1、转包的租金为每亩每年××元，如果国家经济政策发生大的变化，租赁价格与周边土地租赁价格有较大差距时可由双方协商调整租赁价格。
2、由财政部门征收的县乡排涝水费每亩××元由甲方负担。 3、协议签定以后，乙方应向甲方交纳×万元的保证金，待支付流转费时扣除。每年的租金必须在×月××日之前支付给甲方。 五、乙方在租赁期间涉及到劳务用工，在同等条件下应该优先使用出租土地的农民。 六、甲方的权利和义务
1、有权监督乙方按时履行本合同规定的各项义务。 2、不得干预乙方依法的生产经营活动。 3、协助处理好与周边水系等方面的关系。七、乙方的权利和义务 1、依法在不改变土地规定用途的前提下，有经营自主权、产品处分权和收益权。未经甲方同意，不得再次转包出租。 2、按时向甲方支付流转费。
3、保护耕地，不得弃耕抛荒，不得进行掠夺性经营。 八、双方约定的其他条款 1、流转期内，如流转的土地被国家或集体依法征用、占用，征占用的补偿按有关法律法规和政策规定执行。 2、流转期满后，乙方投资形成的地上附着物无偿交由乙方，投资时甲方双方另外达成了协议的除外。 3、乙方连续两年弃耕抛荒的，甲方有权收回流转的土地。
锚杆工程承发包合同(合同示范 Bolt project contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-007081
承包经营合同 锚杆工程承发包合同(合同示范文本) 说明：以下合同书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 发（总）包单位：（甲方） 承（分）包单位：（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：锚杆工程 建设地点：。 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 1．基坑锚杆条，包括现场已浇注条锚杆的张拉及锁定，总工程量为延米。 2．锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①锚杆钻孔；②锚杆设置及灌浆；③锚杆张拉与锁定。
第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。上述工期以施工方案工期为准。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第项执行： 1．按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。 2．按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到时为止。 第五条承包方式： 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按元／米计价。 具体工期要求为：在个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张 拉完毕至少一半锚杆。 第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币： 元整（￥），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。 第七条甲方应负责完成下列工作 1．在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。
砌体施工班组劳务分包合同 发包方(甲方) ： 承包方(乙方) ： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期：年月日至年月日 二、承包范围及方式： 1、承包范围： 2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。 3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋（或拉结筋、构造柱预埋）的预埋工作（如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担）。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的摆放清理。 三、合同价款 1、合同单价为：按实砌体积元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。 四、工程结算与支付 1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。 2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。 3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。 4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。 5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。 (总价款＝实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量) 6、工程款支付条件 1）所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。 2）每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。 3）每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款（扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人）。 6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
编号： 解聘合同 甲方 企业名称： 注册地址： 法定代表人（负责人）： 乙方 姓名：性别： 籍贯： 职称／资格： 身份证号码： 乙方自年月至年月于甲方担任职务，现因 原因，甲方与乙方解除劳动聘用关系，签订本解聘协议书，自年月日起生效。 甲方（公章）乙方（签字或盖章） 法定代表人（主要负责人）或委托代理人 （签字或盖章） 签订日期：年月日 备注： 1、本解聘协议书签订不得违反《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，否则无效。 2、依据《中华人民共和国劳动法》第三十一条，劳动者解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知用人单位。
解聘书 （正本） 同志： 你于年月日至年月日在我单位担任职务/岗位，经考查认定你的表现情况如下： 根据公司《企业管理制度》中岗位职责及绩效考核制度的相关规定，您不适合本单位此职务/岗位工作的要求，故决定于年月日解除与你的劳动合同和聘用关系。 请您做好工作移交、所借公款和公物的退还等相关事宜。如对此解聘书内容存疑或有特别要求，请与公司人事主管协商解决，达成谅解。 祝愿你在以后的学习、工作中能够顺利，通过努力取得更大成绩。 （本解聘书正、副本各一份，副本由公司存档。） ##公司 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章） 年月日
编号： 解聘书 （副本） 同志： 你于年月日至年月日在我单位担任职务/岗位，经考查认定你的表现情况如下： 根据公司《企业管理制度》中岗位职责及绩效考核制度的相关规定，您不适合本单位此职务/岗位工作的要求，故决定于年月日解除与你的劳动合同和聘用关系。 请您做好工作移交、所借公款和公物的退还等相关事宜。如对此解聘书内容存疑或有特别要求，请与公司人事主管协商解决，达成谅解。 祝愿你在以后的学习、工作中能够顺利，通过努力取得更大成绩。 （本解聘书正、副本各一份，副本由公司存档。） ##公司 法定代表人或委托代理人 （签字或盖章） 年月日
竭诚为您提供优质文档/双击可除退耕还林承包合同书 篇一：20XX退耕还林合同 （该文本仅供参考，内容根据设计填写） 退耕还林工程承包合同 发包单位：太行山国有林管理局海眼寺林场（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）承包人企业代码或身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包太行山国有林管局海眼寺林场20XX年退耕还林工程宜林荒山荒地造林事项协商一致，签订本合同。 一、承包事项 甲方将位于青城村小班号为3-7作业面积800亩；义兴镇南山小班号为5、6作业面积264亩，作业面积共计1046亩的退耕还林工程宜林荒山荒地造林任务，发包给乙方，乙方包整地、栽植、抚育（详见作业设计）。 二、作业方案及质量要求
1、作业方案 （1）作业时间：20XX年4月4日至20XX年12月31日（2）作业地点：青城镇青城村3-7小班、义兴镇南山5、6小班（小班边际以作业设计为准）。 （3）作业内容：整地、栽植、抚育等。 （4）施工队：作业工队为乙方工队，不得转让。 2、质量技术要求： （1）树种：油松、山杏。 （2）造林模式：株行距为2m×3m，亩株数110株。 （3）树种配置：油杏块状或带状混交，混交比例为6：4。同时尊重“适地适树” 篇二：新一轮退耕还林合同 定西市安定区新一轮退耕还林合同 二〇一五年三月 定西市安定区新一轮退耕还林合同 合同编号： 为保证新一轮退耕还林工程建设质量和进度，落实责任，根据国家《新一轮退耕还林还草总体方案》以及国家和省、市相关政策规定，按照双方自愿互利的原则，签订本合同。 一、合同双方 甲方：安定区乡（镇）人民政府。 乙方：安定区乡（镇）村社户主。二、退耕还林地点及