泥工班砌砖劳务合同
项目总包人：（以下简称甲方）
砌筑分包人：（以下简称乙方）甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国合同法，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：
1、施工依照参照发包人2011年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一\十二\十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：1）小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。2）楼面清理：，砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：
1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验
收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
7、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格；当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工；依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款；提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安
排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：
1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按0.24元/ 每块砖计算,十二\十三号楼框剪按 0.27元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款；承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：
1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推；主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞（含施工电梯提升机处补洞）自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务（缺陷责任整改）执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改；在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门；费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担；上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或
醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：
1、乙方劳务分包人（法人委托书附后）（身份证号：）为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意；否则，缺勤一天罚款元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失；如因原材料供不应求或其他原因（机械故障）造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：
１、本合同工程的工期为个月，即乙方施工工期从年月日起至年月日（共月），具体以项目部施工计划为准。
２、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
３、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10％从乙方工程款中扣除.
十、违约责任：
１、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
２、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约
则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同；本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止；本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
项目总包人：砌筑分包人：
（签字盖章）（签字盖章）
年月日年月日
甲方： 乙方：身份证号码： 为了确保工程保质保量按期完成，同时也为了适应项目施工的需要，经甲乙双方共同协商，特签订本条款，双方共同遵守。 一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价： 1、工程名称： 2、承包性质 3、范围：主体工程的基础、砖石、砼分部工程。 4、内容：从基础块石垫层开始做砖胎模（包括粉刷）到粉刷前的所有基础分部、砖石分部、砼分部中的泥工、砼工的所有工作。包括：砼、砂浆的配制及材料的名称、运输、搅拌、运输架的搭拆、浇筑及砼的养护和防冻防晒材料的覆盖；各类预制过梁、搁板、拉结筋、预制砼块、木砖预制砼块的制作及安装；建筑物四周外架下的地面埂化、排水明沟的制作、沟外80CM的地面硬化；底层地面的30CM 内土方平整、块石（碎石）垫层、砼基层的施工。浇筑砼后的场地整理、清理，每层砖砌体施工后场地的清理，后期施工洞的封堵。包括：塔吊基础、井字架基础、钢筋棚、木工棚等临时设施的地面硬化；现场办公房、仓库、门卫等，挖土、基础、地坪砌体、粉刷等全部泥工活；包括生活区的住房、食堂、厕所、围墙等的挖土、基础、砌体、粉刷、墙地砖铺设的全部泥工生活。 5、承包单价：元/M2； 6、工程款的结算及支付方法： （1）工程量的计算：按建筑面积计算规则计算建筑面积。 （2）各幢号从基础至二层完成后。三楼至顶层每月工程款按实际完成工作量的
90%支付。三个月内支付各幢号从基础至二层的工程款90%（完成后付40%，以后每月付30%、20%）。 （3）架填充墙未砌完的按40%的比例暂扣，余款待工程竣工验收二个月支付。 （6）根据乙方完成工程量进行结算，并由核算员核对后交项目经理最后签字确认。 7、奖罚方法： 1、质量必须达到优质（XX杯要求），如达不到质量等级的，按人工费的30%罚款，进度推迟一天者，根据情况罚200-500元/每天，情节严重者作辞退处理。 2、由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者，由乙方负责赔偿甲方的材料损失。 3、班组长的到位率必须达到100%，每少一天罚500元（特殊情况经请假同意者例外）。 4、乙方不服从指挥，违章施工，视情节轻重作50-500元不等的罚款，情节严重者，清退出场。 5、如乙方因施工质量、进度、安全、治安、文明施工等原因，被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的，工程款的提留部分不予支付。 二、班组承包的责任指标 1、质量：分项工程必须达到优质，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须严格按照分项工程操作规程操作。砂浆、砼的配制必须严格按照施工员提供的配合比配制，过称准确。砼构件须达到内实外光，边角方正密实，砖砌体须达到墙面平整、灰缝饱满、顺直、勾缝清晰。
福鑫美苑农民安置房施工项目二标段 泥 工 班 组 劳 务 合 同 （砌体工程） 发包方：湖南强森建筑劳务有限公司 承包方： 合同签订日期：2020年4月28日
泥工砌体班组劳务合同 发包方：湖南强森建筑劳务有限公司（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建 筑工程施工质量验收统一标准》、《砌体结构工程施工质量验收规范》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合 同共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：福鑫美苑农民安置房施工项目二标段 2、工程地点：长沙市开福区洪西共和路171号 3、工程内容：泥工砌体工程施工包工不包主料劳务承包 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包主料的原则；包人工、包质量、包工期、包 安全文明。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、盘式 架、扣件、钢管架、页岩烧结多孔砖、混凝土加气块、水泥、沙子、预拌砂浆、商品砼。 3、乙方必须自备以下材料、机具和工具：强制式搅拌机、斗车、灰线、 灰桶、砌刀、切刀、电动锯割机、锯片、红篮铅笔、墨斗、激光水平仪、泥工用墙靠尺、安全帽、防护手套及劳保用品、钉子、铁丝、活动板手、移动操作平台自备、制作简易操作平台的料具。等上述第2点未提及的其它砌体施工需用料具。
三、承包范围： 泥工砌体工程工程：墙、柱、梁、板、楼梯、电梯井、垃圾道、走廊、阳台、栏板、压顶、腰线、雨篷、挑檐、水池、花架、水箱、女儿墙、遮阳板、装饰物、装饰柱、装饰线、窗过梁、窗上下飘板、所有止水反梁和设计图纸要求二标范围内泥工砌体工程施工，包括：人货梯基础、设备设施等所有现浇部位的泥工砌体工程施工。(含砌体中的构造柱、圈梁、过梁等所有二次结构砼浇捣及运输，预制构件的制作和安装) 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，泥工设备安装、领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）、材料搬运到地面甲方指定地点分类堆放整齐及指定责任堆场的场内卫生。 2、甲方提供施工场地交接手续办理；乙方协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。 3、根据施工图纸要求现场进行砂浆配合比调配砌筑砂浆，配合安装预拌砂浆罐。包括非预拌砂浆之外砌筑砂浆的人工调配。 4、施工材料运输，现场按砌筑轴线砌筑砌块，砌体中的构造柱、圈梁、过梁等所有二次结构砼浇捣及运输，预制构件的制作和安装，砌体施工中各种操作平台（架凳制作和安放、简易移动平台的租赁）及操作内架的搭设和拆除。 5、砌筑施工过程中落地灰清理跟班作业。 6、完成砌体验收后的场地清理。
泥工班组劳务分包合同 甲方（单位）全称： 项目部名称： ( 工程项目部 ) 项目负责人：联系方式： 登记注册地：实际经营地： 乙方姓名：性别：身份证件号： 户籍所在地： 实际居住地： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：混凝土、砌体、装饰工程 二、工期：以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。（3）提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 （4）制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至
解除劳务分包合同。 （5）制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。 （6）提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。 （7）每月10日前按合同约定预付工资。 （8）提供进场施工人员安全帽（印有字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。 2、乙方职责： （1）乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。 （2）乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前1天以书面通知乙方）。(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。 （4）乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚1000元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续3天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。 （5）甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。 （6）乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。 （7）乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。 （8）除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。 （9）乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定技术水平， 操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式 如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。 - 2 -
泥工承包合同书新 泥工承包合同书范文1 发包单位： (甲方) 承包单位: (乙方) 为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议: 一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等) 二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价/M2，一次包清。 三、材料、机械工具的供应及使用： 1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。 2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。 3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。 4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。 四、工程质量： 1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的
要求。否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。 2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。 五、工期要求： 主体工程 工期自 本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的， 工期相应顺延，以施工日记为准。 工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。 六、工程款拨付： 主体工程结束拨付至工程款50%，装饰工程结束拨付40%，余款除扣留3%的质量维修金外，工程验收合格后，一个月内付清。 七、工程款拨付条件： 1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。 2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。 八、安全施工要求： 乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担，甲方不
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
泥工施工承包合同 发包方： 承包方： 根据施工需要，甲方现将共青新区科教城旅游馆项目工程以包清工的方式，承包给乙方进行施工，为了便于班组间施工作业交叉管理，明确双方履约的过程中的权利责任义务，确保工程质量与安全，加强施工进度控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵守执行。 一、承包范围：乙方按设计图纸：设计变更及建筑规范 以为的所有泥工项目。 1、包浇筑所有二次结构混凝土，含后浇带，门窗过桥板； 2、整栋房屋所有砖款（基础砖、内外造型砖、施工洞室内、外楼梯踏步、看台砖。 3、整栋内粉刷、整栋外粉刷、外保温（保温棉、挂网）以及外线条、屋面造型及外造型柱、线条、所有露台内外粉刷、天沟内外粉刷。 4、楼梯间踏步粉边以及做滴水线，所有看台内外粉刷。 5、散水坡，房屋出室外第一个阴井、楼梯间墙面贴砖 6、清理所有室内外垃圾
7、屋面、卫生间、地面、楼面、看台找平磨光、第一层地面，运动场地面和地下室混凝土浇筑以及找平磨光，等一切泥工工程量全部在乙方承包范围以内。 二、甲方责任：甲方提供一台搅拌机，六个翻斗车（应由乙方自行负责修理）、铝合金三十块、木条五十根、海绵二十根，其它工具均由乙方自行提供。 三、乙方责任 1、乙方必须服从项目管理人员及施工员的统一指挥调 配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度。 2、承包人必须在施工现场，有事向甲方带班人员请假， 如发现一次不在罚款200元。 3、做完一层墙体后把所有的砖渣吊运到指定的地方， 时刻保持楼地面平整干净。 4、楼层清扫从开工到竣工验收。 5、搅拌机每使用一次以及斗车必须清理干净，后果由 乙方自负。 6、乙方必须严格按照施工规范、程序进行施工，出现 楼面裂缝，外墙窗边漏水，乙方要无条件、无理由进行返工，
第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点：东环路/沙东路__________________ 发包方：建设集团有限公司（签章） 承包方：木工（签章）________ 签订时间：2013 年* 月* 日
泥工责任承包协议书 发包方：建设集团有限公司承包方： 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工，根据合同法有关规定，双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则，为相互配合，相互制约，经共同协商同意签订如下承包协议条款，并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全，预付拖欠农民工工资情况的发生，乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中，如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况，甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除，如无以上情况发生，则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容： 1、承包范围：建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输，砌筑部位的植筋人工等，无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整，部分的人工 回填包括在内，基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时，配合施工员放线、弹线，与各工种配合施工，竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等，施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的，必须负责修补或返工，并且所造成的损失自理，返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式：甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 （一）:高层、小高层建筑面积含基础施工（使用加气砼砌块）单价_135元m2（包括外墙 贴面）；如改其它品种砖块则按131元/m2结算 （二）：地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算（上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用（考核标准必须达到88分从上）及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品）。 （三）：工程款支付：工程款的支付本工程平时按进度付款，开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款（每月20?30日），乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表，并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-
泥工施工班组劳务合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：泥工施工班组（以下简称乙方） XXXXXXXXXX限公司XXXXXXXX项目部决定将承建的XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目工程的部分分项工程承包给乙方负责组织劳动力班组进行施工作业。本着平等、互利、等价有偿的原则，为明确双方的权利和义务，根据工程实际情况，经双方共同协商，达成本协议，共同遵守.内容如下： 1、工程名称： 二、工程地址： 三' 承包范围： XXXXXXXXXX建设项目工程 笫一条基础 1、砖基础分项工程. 2、砖基础墙面防潮层抹灰分项工程. 3、地下室地面垫层及以上部分（不包含防水）. 4、地下室墙体砌筑、内外墙面抹灰、砂分项工程（含二次结构）. 5、室外附属工程土石方、砂、砖砌体、抹灰、磴构件预制、安装分项工程. 6、散水. 7、坡道. 8、地面装饰面层（例如楼梯冋贴地砖、水泥基地坪地面面层等）、踢脚线。 9、排烟洞口的补洞、给排水的管洞的补洞、抹灰分项工程、门的后塞口封堵. 第二条主体 1、主体及装饰装修分部工程的砕（包含二次结构，协助安装商品磴输送泵、浇捣、找平、压光、养护及自拌硅的原材料运输、配制、搅拌、硅运输、浇捣、找平、压
光、养护），砖砌体，内外抹灰（除天棚），钢丝网片挂贴，楼地面（磴、水泥砂浆、块料面层），外墙装饰面，灶台，各种预制构件的预制、安装等分项工 程. 2、屋面分部工程（除柔，性防水层' 模板、钢筋以外的其他分项工程）. 3、2cm及2cm以内的硅爆模、漏浆剔打分项工程. 4、排烟洞口的补洞、给排水的管洞的补洞、抹灰分项工程、门的后塞口封堵. 5、公共区域的内墙面装饰（如楼梯间、电梯前室、通道等）. 第三条、通用 1、各分项工程自身所需的操作及卸料平台和安全设施的搭设、维护、拆除及拆除后的材料堆码，搅拌机等后台操作人员相关费用由班组承担. 2、工程中的分墨弹线（施工员验收），三级配电箱以外的施工用电班组自行负责. 3、工程承包范围内所需材料的上下车、转运或多次转运、堆妈、淸理、顺整、清还. 4、作业范围内的材料收捡、清理、卫生打扫及垃圾的指定点堆放，每道工序必须做到工完场清材料尽。 5、施工现场的安全设施保护及安全危险源的发现、报告、临时防护. 6、乙方在施工过程中若造成材料浪費，甲方有权要求乙方赔偿损失并可追加罚款； 7、在防水班组经渗水、闭水实验确定无漏水问题后，泥工班组方可进行防水保护层施工，同时泥工班组对后期防水渗水漏水事故负责. 8、含以上第一条和第二条未列入的但在施工图纸范国的内容. 9、第一至三条所产生的罚款全部在当月产值中扣除. 四、承包方式及承包单价 1、承包方式： 采用平方米劳务工资包干价进行承包（单价包括承包范围内的所有内容）. 2、承包单价： ①、± 0.000以上的工程按建筑面积元"2包千价施工（详各单项组合价明细表）.
泥工承包合同 甲方： 乙方：身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范，负责施工， 1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素，实行交钥匙工程。 2工程地点： 3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方， 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴 砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按 04清单定额规则收方(除特殊约定外)； 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的 变化及工程量的增减而调整。 4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。 4.5付款方式 4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报； 4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款； 4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明 施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事 故，由乙方承担经济和法律责任。 5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地 标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。 5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工 作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场 之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。 5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。 如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再 按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。 5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有 垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。 5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相 关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有 关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人 员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担 相应的责任和费用。
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体：170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰：10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪：7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面：35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工200.00 元/天，普工100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方
合同书 （泥工班组施工承包合同） 工程名称：安顺市西秀区鸡场乡公租房 发包方： 承包方：泥工班组签订日期：年月日
泥工包工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：泥工班组(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲方将安顺市西秀区鸡场乡公租房1#、2#、3#、4#、5#楼工程的泥工分项工程承包给乙方施工。甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同 第一条工程概况 工程名称：安顺市西秀区鸡场乡公租房1#、2#、3#、4#、5#楼 工程地点：安顺市西秀区鸡场乡 承包范围：按甲方提供以上幢号的设计施工图纸、设计变更图纸、会审内容和施工组织方案等所包括的一切泥水施工项目(不包括刮腻子、防水) 。 承包方式：本工程采用泥工专业施工承包形式，以建筑面积为计算基础，进行综合包干。（乙方承包施工实行一次性包干，一切机械辅材和劳保用品、安全帽、安全保险带、保险绳、绝缘鞋等安全劳保用品、工人饮用水、所需管线、电器、配电箱由乙方自带。） 乙方在承包包干范围内承担包括但不限于以下工作内容： (一)、基础及地下室各分部： 1、派员配合机械挖运基坑(槽)土方、挖运桩间土方、安装桩钢筋笼时桩心土方、挖运承台及地梁土方，人工修整基底并修边整形、基础原土回填夯实、加固或填充层回填夯实；除桩头凿除修正外，一切涉及的土方、泥水、捣砼、批抹等项目及工序和工艺均包含在乙方包干单价的范围内。 2、砖胎模砌筑批挡、垫层下回填层施工、垫层浇捣、水泥砂浆找平层、防水保护层。 3、基础垫层至地下室顶板(含设备基础及水池)混凝土浇捣，按行业、专业规范要求对混凝土进行养护、保温、保湿，保证24小时湿润不少于7天。 4、地下室基坑周边及场内土方回填(回填时若机械能运至现场即乙方配合，否则，全部由乙方采用人工及人力车运土回填)、碾压夯实（室内填土高度为带形基础砼顶面，室外设计标高底于10公分，宽为以有地下室的按地下室基坑外边线加2米，没有地下室的按承台基础外边线加2米，并每300mm厚夯实一次）。 5、地下室设备基础、水池、排水沟槽、集水井施工，底板填充层施工、顶板找平层、防水保护层施工(含板面清洗刷浆) 。 6、地下室车库50厚C25耐磨砼面层（含φ4@200钢筋成品网安装，×分格缝、嵌密封胶等工序），地面找坡(130～150mm厚)砼随捣随抹压光（含所有工序），行车坡道水刷石面层（含所有工序），汽车坡道90厚C30细石砼加1：水泥砂浆压纹面层，排水沟盖板，集水井盖板，水池盖板，电梯井坑梯反冲层混凝土浇筑。 7、地下室底板面、墙柱面、梁面、天棚、孔洞、沟、槽、井抹灰，内外墙、柱、梁螺栓洞堵塞（按
泥工班劳务合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过共同协商，甲方同意将新路小学土建部分泥工工种以包工保辅料的方式包给乙方施工，为了保质、保量、保进度、按图施工，特订立如下条文以共同遵守。 一、工程地点：长沙市天心区新电路与新菊路交汇处西南角 二、工程名称：天心区新路小学新建工程 三、工程承包范围：工程主体所有泥工事项 四、工程结构：框架（框剪）结构 五、工程质量：优良标准 六、承包实际价格76 元／平方米。 1、以图示标注建筑面积（）为准。 七、开工日期：按甲方规定的时间进场年月日 六、工程承包范围、方式内容详细说明： 1、基础工程：基础工程包括配合甲方放线、配合挖机土方平整、清槽、钎探、砖胎膜砌筑、土方回填平整夯实、砼浇筑（含随捣随找平）及砼养护等工程。
2、主体工程： 1）包括全部主体结构：配合甲方测量放线、商砼放料、浇捣、收面（随捣随找平）、养护、清理及因气候及地质原因需采取地泵输送的接、拆管等，配合其他班组协调施工。 2）墙体砌砖：砖砌体部分含所有施工材料运至工作面、湿水、砌筑、养护、卫生清理。 3）屋面工程：屋面找坡、隔热层、保护层、刚性层砼浇筑及檐沟顶装饰瓦安装。 3、机械基础工程：胎膜砌筑、配合挖机平整基坑、砼浇捣等与泥工相关的一切工作。 4、乙方自带机械及工具：搅拌机、和灰机、震动棒（器）、磨浆机、斗车、小型照明灯具、三级配电箱以后的电缆线及所有与泥工相配套的工具、用具。 5、本工种所有文明施工的人工费。 6、图纸会审及施工期间的设计变更包含在承包单价内，如出现变更内容涉及已施工范围，甲乙双方另行协商其费用。 七、付款方式：每月按已完成工程量劳务费的%支付进度款；主体工程验收后支付至总劳务费的%；工程竣工验收后个月内支付完所有劳务费。 八、质量、安全文明施工要求： 1、乙方在砌筑、砼浇捣、屋面、地面找平及二次结构等各项项目未按图纸或相关操作规程施工，如出现返工现象所造成的一切费用由乙方负责。
泥工班组劳务承包合同 甲方： 身份证号乙方： 工程能保质保量的顺利进行，本着平等互利，协商一致的原则，结香榭公寓为使 合本工程的实际情况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。 一、工程概况 。）另定2#、3#楼（4#楼单价1#1、工程名称：香榭公寓、 、工程地址：邢台市车站南路2 、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算3 二、承包形式 ，单价一次包定，自负盈亏。清工大包（包括自备机械） 三、承包单价 元人民币（原定承包单90按建筑面积结算（所有机械费已包括在单价内）每平方 元元/平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加10价为80 。/平方）平方，假如业主的原因取消外墙面砖，则承包单价仍为/80元 四、承包范围及具体内容 承包范围：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。 具体内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴， 楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止 水条（带）安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润，后浇带内的清理、接头处 理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内所有的临时设施，零星工程，文 明施工用工，验收前的清理…等均由乙方负责施工。 平方作为元/60元五、付款方式（主体工程按30/平方作为计算依据，装饰工程按 计算依据） 结算；五层以上按每五层支70%±0.000以上五层开始付款，按实际完成工程量的 结算；待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一付一次，按实际完成工程量的70% ；装饰工程按月计算，，二个月后，付清剩余的80%20%个月内付主体单价总工资的
结算；经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下按实际完成工程量的70% 号左右支付，领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科；余款待竣工15月 验收后三月内付清，甲方在此付款条件下，乙方必须付清每位职工的人工工资。．六、质量 外墙保温板采用D型机械固定单面钢丝网架施工，外墙面砖面积≤0.01㎡/块，施 工时，严格按照国家有关施工规范及河北省质量标准要求，按照设计图纸要求保证 合格工程一次性验收通过，不得因质量问题出现停工、返工现象，如由乙方原因造 成的质量问题，乙方应无条件返工，使工程达到合格，返工的一切费用（包括材料 费、人工费及由此造成的检测费等）均由乙方支付，并处罚款10000元/次，另业主 及监理对质量不合格提出的罚款由乙方支付。 七、安全 乙方必须严格执行国家、地方及甲方有关安全规范，做到提前预防，事中控制，事 后处理，分清责任。进入施工现场必须戴安全帽。如乙方违章指挥，违规操作所造 成的安全事故一切经济损失及责任，有乙方承担。班组必须专派兼职安全员一名，报项目部安全科。进入施工工地的每位职工的身份证复印件交于安全科，如不上报 者所有的责任均由乙方自负。乙方平时施工应注意安全，并严格按有关安全操作规 程的规定进行施工，对施工人员定时进行安全生产的教育，并对施工人员进行人工 伤亡保险，若发生伤亡事故，根据伤亡事故的责任进行区分和处理，在5000元范 围内由乙方自行承担，超出部分乙方承担70%。 八、工期 乙方必须按照项目部所制定的施工进度计划进行施工，保证完成施工进度计划表中 本承包范围内的所有工作。如本班组造成延误工期，影响其他班组正常施工每天罚 款2000元以此类推。 九、文明施工 1、乙方必须遵守工地有关规定，每道工序必须做到工完场地清，材料用多少拌多 少，不得随意浪费材料，特别是面砖及保温板等易碎材料，如有浪费，三倍材料
泥工班组承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14# 楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。 一、工程概况： 6#建筑占地约平方米，建筑面积平方米框架结构拾层半，7#楼建筑 占地约平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14# 楼共计建筑占地平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层半。 二、承包方式： 乙方以包工不包料形式承包 三、承包内容：以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括： 1、主体工程：所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它 零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安 装。 2、装饰工程： （1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、（地下室底板面找平抹光）
（2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。 （3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留 孔洞的堵补）。 （4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘 贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。 （5）设计变更的工程量增减按安徽省2005建筑工程消耗定额下浮15%吉 算。 （6）每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由 乙方负责 （7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。 3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责；井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。 四、工程计量、单价、结算方式： 1、工程计量： A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。 B、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。 C 多层建筑的闷顶层（坡屋顶部分）当净高超过2.10米的部位，按 全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。2、单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 _______ 元整计算。 五、机械设备： 5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具（包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具）。 六、工程质量要求： 按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%特别强调应满足如
编号：_____________ 泥工班组承包合同 发包方：_______________________ 承包方：_______________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了规范的完成______________________ 楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全 生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。
一、工程概况： 6#建筑占地约 ________ 平方米，建筑面积__________ 平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约 ___________ 平方米，建筑面积约______ 平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14# 楼共计建筑占地 平方米，建筑面积约__________________ 平方米，框架结构五层半。 二、承包方式： 三、承包内容： 以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括： 1、主体工程： 所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。 2、装饰工程： （1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、（地下室底板面找平抹光）。 （2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。 （3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留孔洞的堵补）。 （4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。 （ 5 ）设计变更的工程量增减按安徽省2005 建筑工程消耗定额下浮15%结算。 （6）每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责（7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。 3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过 3.6 米部分脚手架由甲方负责；井架. 人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架. 人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。 四、工程计量、单价、结算方式： 1、工程计量： A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。 B、架空层及杂物间当净高底于 2.10米时按建筑面积的一半计量。
泥工劳务、安全承包合同 甲方：凤冈县建筑工程有限责任总公司乙方：____________________________ 身份证号：___________________ 身份证地址：_________________________________________________________ 经甲、乙双方商定，由乙方为甲方承建的凤冈贵立?城上城3# 楼及附属车库提供泥工劳务，为了明确双方的权利和义务，本着平等自愿原则，订立本合同。甲方与乙方的关系为民事合同关系，非劳务关系；乙方与其聘请的工人为劳动关系；甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系。 一、承包工作内容： 甲方将该项目中砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、外墙保温、屋面等分项工程交由乙方负责提供劳务，包工丕包料，其具体工作内容包括：凤冈贵立?城上城3#楼施工图包含的砖砌体、墙柱面抹灰、地坪、屋面、外墙抹灰、梯步及保温分项工程内容以及涉及承包工作范围的设计变更、工程联系单所包含的以上分项工作内容。具体包含：砌体分项：所需材料场内转运（含二次转运），砂浆搅拌，墙体砌筑及勾缝，后塞口砌筑，孔洞预留、二次结构的砼浇筑（构造柱、过梁、圈梁、压顶等），砌体脚手架搭拆。抹灰分项：所需材料场内转运，砂浆搅拌，砖墙与砼界面交接处挂钢丝网，两遍成活，成型前满挂一道网格布，墙、柱面抹灰及抹灰所需的脚手架搭拆。地坪分项：地坪所需材料的场内转运，砂浆拌制，室内原地坪凿毛，完成面按要求拉毛或收光。外墙保温分项：所需材料的场内转运，按设计搅拌外墙所用的各类砂浆，并按设计要求的做法完成抹灰、挂网等（含挂钢丝网和网格布）；其他分项：见报价单和施工图纸。还包括、成品养护、安全文明施工、全工程的场地清理等特殊用工；各分项工程完成后的场地清理用工，交房前工程的室内清洁用工，材料吊装时安排人用对讲机联系放料；以上分项工作内容有关的其它零星工作；（以上承包工程内容均含在承包单价中）。 二、工程工期： 1、乙方所承接的分部分项工程工期:定于2019年春节前全部完成。（特殊情 况除外）甲方项目部制定的总工期和阶段工期乙方未按时完工；则甲方按5000/天给予乙方惩罚。 2、为保证工期，乙方派驻基本项目的工人保证不得少于24_人，并服从甲方管理人员的安排，保证本项目能够按期完工。