合同
发包人（业主）:（以下简称发包人）
承包人（施工方）:（以下简称承包人）
工程发包人为实施，经比选和平等协商，与工程承包人共同达成如下协议；
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及规模：施工图范围内的全部工程内容（结合工程量清单执
行。）
二、合同工程范围
发包人提供给承包人的建设方案和工程量清单包含的全部范围（二者中如有不一致时，以范围大者为准）（此处双方商酌）
三、工程质量
施工单位应按相关专业的建设施工及验收技术规范、标准、设计的要求和发包人依据合同发出的指令施工。工程施工质量应达到国家现行施工验收规范合格标准。
四、工期
本工程总工期为：日历天。计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日
五、合同价
本工程合同价:￥__元，大写(人民币):。如合同工程超出既定范围，原则上应根据工程量增减情况和承包人竞标时的报价（单价）调整工程结算价，但未经发包人确认同意，承包人无权要求提高工程价进行结算。
六、承包人主要负责人
本工程承包人的项目负责人即中标人。未经发包人许可，承包人不得擅自调整，且原则上不应调整。
七、发包人权利和义务
1、发包方负责提供对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总闸位置应负责指明。提供材料运输通道，必要的材料堆放场地及图纸。
2、涉及工程开工、工程竣工、工程工期、工程范围、工程计量方式方法、工程费用等重要事项变化时，须经发包人实现批准。
3、发包人应负责协调有关占地、地面附着物清除事宜。
4、发包人应按合同约定及时结算和支付工程款。
八、承包方的权利和义务
1、承包人应按建设方案和国家有关规范、标准等规定进行施工，在计划工期内保质保量完成工程建设任务。
2、承包人应按国家有关规定、合约约定和谈判中的有关承诺接受发包人的有关施工监督。
3、承包人应根据工程建设和安全需要，确保落实施工现场必要的照明、看守、围栏和警示的等措施。如承包人为履行上述义务或履行不到位造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任并负责承担相关费用。
4、承包人应将应付农民工工资按时发放，不得拖欠。
九、工程价款支付方式
工程竣工验收合格后，拨付到合同金额的%工程款。
十、合同解除
1、发包方和承包方双方协商一致可解除合同。
2、因不可抗力致合同不能履行，双方均不承担违约责任。
十一、争议解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议时，首先应友好协商解决方式或者提请双方认可的第三方协调解决：如友好协商、协调解决不成时，可向项目人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式__份，合同双方各执份。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人(签章): 承包人(签章):
代表（签字）：代表（签字）：
联系人：联系人：年月日年月日
供货合同范本 供货合同范本（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 本着平等互利、诚信合作、共谋进展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款： 一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品名目，由乙方自行选定。 二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。 三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量咨询题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量咨询题引起的合理索赔及相关损失承担责任。 四、送货及验收 1.双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直截了当送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。 2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。 五、付款方式：_____________________________________________________________. 六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而阻碍整体市场或因价格过高而导致商品滞销。 七、退换货规定 1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量咨询题，甲方无条件包退换货。 2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。 3.因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等缘故，甲方不予退换货。
协议编号：LX-FS-A74298 返销或回购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
返销或回购合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 应届毕业生合同范本网为您推荐 反购协议书 下面所附的是一套完整的文件，它由五个部分组成： 一、反购的特殊条件(反购条件(1)，(2)，(3))。 二、预购定单。 三、购货定单。 四、向第三方发出的出售反购货物的标准电传报价。 五、转让合同。 涉及的三方有：
x方：卖方/反购方(称x方或买方) y方：买方/反售方(称y方或卖方) z方：x方向y方承担的反购义务之受让方。 一、反购的特殊条件(1) 本协议由x方(买方)为一方和y方(卖方)为另一方于19_____年____月__日签订。 1.反购金额： 第____号合同/电传项下由，买方购置的____货物的金额为由买方出售给卖方的货物的金额，即____美元。 2.时间： 买方的反购义务务必于____之前履行。 3.货物： 卖方保证，在反购义务履约时限内，向买方提供下列货物：______并予以交货。
编号：QJ-HT-0736招标代理合同样本(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
招标代理合同样本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 招标代理合同范文1 委托方(甲方)： 法定代表人： 受托方(乙方)： 法定代表人： 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方代理甲方相关项目的采购招标事宜达成下列协议，以资共同遵守。 第一条委托事项 甲方委托乙方代理的采购项目为：。 第二条委托权限及范围
甲方委托乙方代理的主要事项包括：起草规范的采购文件、评标办法、合同文本，组织采购答疑会议，组织招标会议程序，严密组织评标活动，认真做好评标过程原始记录，归集、采购档案等。(其他事项需注明) 第三条甲方的权利和义务 1、甲方在向乙方委托采购项目的同时，应向乙方提交采购项目的技术规格、采购数量、服务标准等所需要的全部资料。 2、甲方应根据采购需要协助乙方组织供应商踏勘采购项目的实施现场。 3、甲方应根据采购需要指派采购人代表参与采购项目的论证、招标或谈判，并澄清采购项目的需求。 4、甲方应依法与中标或成交供应商签订采购合同。 5、甲方在依法委托过程中，不得要求乙方在采购文件中以不合理的条件限制或排斥潜在的供应商，不得对供应商实行差别待遇或 6、采购合同的变更、中止或者终止，由甲方依法与中标或成交供应商协商决定，且以书面形式通知所委托的采购代理机构，任何一方不得自行作出决定。 7、甲方在采购过程中发现有不良行为供应商应及时向相关部门和采购代
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 单一来源竞争性谈判供货合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
X X X X X X X X X X 供货合同 （合同编号：XCZX200X-XXX 甲方:XXXXXXX 乙方:XXXXXXX 鉴证方：西安市市级单位政府采购中心 200X年XX月 中国西安 供货合同 （采购单位）所需XXXXX项目的采购，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由西 安市市级单位政府采购中心组织单一来源谈判，确定（供应商）为（采购单位）所需XXXXX设备单一来源谈判成交单位。依据〈〈中华人民共和国政府采购法》、〈〈招投标法》、〈〈合同法》以及西安 市市级单位政府采购中心的单一来源谈判文件，经（采购单位）（以下简称甲方）与（供应商）（以
下简称乙方）共同协商，西安市市级单位政府采购中心（以下简称鉴证方）确认，达成如下合同条款。 二、合同价款 1、合同总价款为人民币（大写）（￥）。 2、合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。 3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 三、款项结算 1、整个设备按甲方指定地点，安装、调试、验收合格后，一个月内支付合同总价款的XX% 即人民币（大写）（￥）。 2、留合同总价的XX%即人民币（大写）（￥）尾款，从验收合格之日起满一年后（如无质量问题动用此款），一个月内全额无息一次付清。 3、支付方式：银行转帐。 4、结算方式：由鉴证方根据合同执行情况，分二次给乙方开具分期付款验收单。第一次付款 时，乙方将发票（按合同总价直开甲方）、西安市市级单位政府采购中心项目验收单（一式四份） 送鉴证方审核后，凭成交通知书、合同、发票、西安市市级单位政府采购中心项目验收单，到西 安市财政局政府采购管理办理结算。 四、双方的权利和义务
中江县瓦店乡文化广场建设工程 竞争性谈判合同协议书 ： 谈判人 (项目业主): 中江县瓦店乡人民政府 谈判成交人 (承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中江县国家投资工程建设项目竞争性谈判办法（试行）》及其他有关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目施工事项协商一致，订立本合同。 、项目概况： 项目名称：中江县瓦店乡文化广场建设工程 建设地点：中江县瓦店乡 项目内容：工程量清单提供的全部内容 项目立项批准文号：江发改审批[]号 资金来源：乡镇综合文化站建设项目资金 财政评审预算价：元（其中含暂列金额元） 、工程承包范围：工程量清单中全部内容，最终以双方确认的工程量、审计部门审计结果为准。 、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：天
、质量标准 工程质量标准：满足国家现行《工程施工质量验收规范》，一次验收合格。 、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元。 、组成合同的文件 组成合同的文件包括: ()本合同协议书 ()竞争性谈判结果通知书 ()竞争性谈判申请文件及其附件 ()本合同专用条款 ()本合同通用条款 ()标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。、谈判成交人向谈判人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
、谈判人向谈判成交人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字盖章后生效。 谈判人（项目业主）：（盖章）谈判成交人（承包人）：（公章） 地址：地址： 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 本合同一式三份，谈判人 (项目业主)一份、谈判成交人 (承包人)一份，县公共资源交易中心一份。
材料供货合同范本 材料供货合同范本（一）： 供方：_______________签约地点： _______________ 需方：_______________签约时间： _______________ 一、产品名称、型号、数量及金额 产品名称： _____________________________ 规格型号： _____________________________ 单位： _________________________________ 数量： _________________________________ 单价：___________________________(元) 总金额：_________________________(元) 备注： _________________________________
合计人民币金额(大写)：_______________ 二、质量要求、质量负责条件和期限 供方保证所带给的产品贴合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的状况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。 三、合作方式 根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格带给给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。 四、权利和义务 供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得透过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售
内部编号：AN-QP-HT989 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 贸易合同：返销或回购合同通用范本
贸易合同：返销或回购合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 反购协议书 下面所附的是一套完整的文件，它由五个部分组成： 一、反购的特殊条件(反购条件(1)，(2)， (3))。 二、预购定单。 三、购货定单。 四、向第三方发出的出售反购货物的标准电传报价。 五、转让合同。 涉及的三方有： x方：卖方/反购方(称x方或买方)
X X X X X X X X X X 供货合同 （合同编号：XCZX200X-XXX） 甲方：XXXXXXX 乙方：XXXXXXX 鉴证方：西安市市级单位政府采购中心
200X年XX月 中国西安 供货合同 （采购单位）所需XXXXX项目的采购，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由西安市市级单位政府采购中心组织单一来源谈判，确定（供应商）为（采购单位）所需XXXXX设备单一来源谈判成交单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》以及西安市市级单位政府采购中心的单一来源谈判文件，经（采购单位）（以下简称甲方）与（供应商）（以下简称乙方）共同协商，西安市市级单位政府采购中心（以下简称鉴证方）确认，达成如下合同条款。 一、合同内容《以单一来源谈判响应文件正本和澄清表（函）为准》
二、合同价款 1、合同总价款为人民币（大写）（￥）。 2、合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。 3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 三、款项结算 1、整个设备按甲方指定地点，安装、调试、验收合格后，一个月内支付合同总价款的XX%。 即人民币（大写）（￥）。 2、留合同总价的XX%，即人民币（大写）（￥）尾款，从验收合格之日起满一年后（如无质量问题动用此款），一个月内全额无息一次付清。 3、支付方式：银行转帐。 4、结算方式：由鉴证方根据合同执行情况，分二次给乙方开具分期付款验收单。第一次付款时，乙方将发票（按合同总价直开甲方）、西安市市级单位政府采购中心项目验收单（一式四份）送鉴证方审核后，凭成交通知书、合同、发票、西安市市级单位政府采购中心项目验收单，到西安市财政局政府采购管理办理结算。 四、双方的权利和义务
XXX工程竞争性谈判协议书 发包人（业主）：（以下简称发包人） 承包人（施工方）：（以下简称承包人） 工程发包人为实施，经竞争性谈判和平等协商，与工程承包人共同达成如下协议。 一、合同文件组成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、设计方案； 2、已标价工程量清单（中标后按中标总价及《竞争性谈判文件》中“谈判人须知”的要求调整单价）； 3、竞争性谈判文件 4、竞标说明文件及竞标会上所作的承诺内容（如二者有差异时以有利于业主方的内容为准）； 5、中标通知书； 6、补充协议（如有时） 7、谈判公告及其他合同相关文件。 二、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容及规模： 三、合同工程范围
发包人提供给承包人的设计方案和工程量清单包含的全部范围。 四、工程质量 施工单位应按风貌类相关专业的建设施工及验收技术规范、标准、设计的要求和发包人依据合同发出的指令施工。工程施工质量应达到国家现行施工验收规范合格标准。 五、工期 本工程总工期为日历天。计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日。 六、合同价 本工程合同价（固定单价）为人民币（大写：元正）（￥0元）。如合同工程超出既定范围，原则上应根据工程量增减情况和承包人竞标时的报价（单价）调整工程结算价；但未经发包人确认同意，承包人无权要求提高工程价进行结算。 七、承包人主要负责人 本工程承包人的项目主要负责人即中标人。未经发包人许可，承包人不得擅自调整，且原则上不应调整。 八、工程质量保证 为确保工程质量，本工程设工程质量保证金制度。工程竣工验收通过后，发包方按本工程合同金额的3% 将工程款转作工作质量保证金，待 1 年质保期满工程无明显质量问题后退还。如质保期内工程质量出现明显问题，施工方应负责修复。 九、发包人权力和义务
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 名优特产供货协议书 需方名称：（以下简称“甲方”） 供方名称：（以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议条款，以资共同遵守。 第一条协议目的 1.1本协议的目的是，甲方利用甲方的电子商务平台，销售乙方提供的商品，就商品销售、市场活动等事宜达成如下协议，从而确定双方当事人之间的权利义务关系。 第二条商品信息，包装，储藏及要求 2.1乙方提供商品的品名、品牌、规格、包装要求、计量单位及单价零售价、结算价（不含税）等。 乙方需保证商品必须为XX名优特产或地标性特产 乙方需保证商品适合网上销售，不能网上销售的需另注明； 乙方需保证商品具备独立包装，并适合长途运输； 乙方需保证商品保质期在20天以上且无需冷藏保存；
2.2 因乙方需将其提供的商品信息展示在甲方经营的电子商务平台上，因此乙方应向甲方提供具体的商品信息，包括但不限于商品名称、颜色、材质、尺寸、产品说明、商品的文化特色以及甲方要求提供的属乙方保密信息除外等。若乙方提供的商品信息不符合甲方销售该商品的要求时，甲方有权自行履行商品信息加工的工作。 2.3乙方应保证其提供或确认的本协议第2.2条的商品信息的真实性与合法性，对于因包含虚假夸张或误导或瑕疵的内容而引发的纠纷，由乙方自行承担责任。 2.4乙方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规及行业惯例的要求，包括但不限于用中文标明产品名称、生产厂家名称与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其他说明等。 第三条乙方资质及要求 3.1 乙方保证其具有签订本协议的主体资格（您必须是证照齐全的生产企业，民间工艺品加工的作坊［个人除外］），并依法具有生产本协议所列商品的权利能力和行为能力。乙方应在签订本协议时提供包括但不限于以下资料，即乙方证明其向甲方提供的商品属合法经营的相应证明文件原件或副本原件的复印件，并加盖公章，供甲方核对及备案。如乙方提供虚假文件，甲方有权随时解除协议，立即注销该乙方帐户，乙方还应承担由此产生的法律责任。 3.2 乙方必须保证所提供本协议第3.1条规定的相应证明文件的有效性，如乙方提供虚假文件或提供文件失效，甲方有权随时解除协议，乙方还应承担由此产生的法律责任。 3.3乙方应当保证其所销售商品的质量符合本协议或国家规定的质量标准；乙方提供有关商品质量说明的，应当符合该说明的质量要求。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准履行。乙方不得提供假冒伪劣商品；不得从事甲方未知的禁售商品；不得违反国家法律、法规，且不得侵犯任何知识
回购合同3篇 应届毕业生合同范本网为您推荐 反购协议书 下面所附的是一套完整的文件，它由五个部分组成： 一、反购的特殊条件(反购条件(1)，(2)，(3))。 二、预购定单。 三、购货定单。 四、向第三方发出的出售反购货物的标准电传报价。 五、转让合同。 涉及的三方有： x方：卖方/反购方(称x方或买方) y方：买方/反售方(称y方或卖方) z方：x方向y方承担的反购义务之受让方。 一、反购的特殊条件(1) 本协议由x方(买方)为一方和y方(卖方)为另一方于19_____年____月__日签订。 1.反购金额： 第____号合同/电传项下由，买方购置的________货物的金额为由买方出售给卖方的货物的金额，即__________美元。 2.时间： 1 / 20
买方的反购义务务必于________之前履行。 3.货物： 卖方保证，在反购义务履约时限内，向买方提供下列货物：________________________________并予以交货。 4.出售货物的企业： 兹同意，买方可向下列出售货物的企业采购，以履行其反购义务：___________________________________________________________ _____________________。 5.交货： (1)交货时间应准确无误。 (2)货物可交至任一目的地，但____________________________________除外。 6.支付条款： 由买方购货付款的条件是：____________________________________________。 7.违约条款： 买方未履行本合同项下采购货物义务时，买方向卖方仅支付未履行反购义务部份的金额，以求补偿。买方不承担上述未履约而引起直接的或间接的，可预见的或不可预见的或带有后果性的损失或赔偿金。返销或回购合同范文回购合同（2） | 应届毕业生合同范本频道为您推荐以下内容 2 / 20
政府采购项目 X X X X X X X X X X 供货合同 （合同编号：XCZX200X-XX）X 甲方：XXXXXXX 乙方：XXXXXXX 鉴证方：西安市市级单位政府采购中心 200X年XX月 中国西安
供货合同 （采购单位）所需XXXXX项目的采购，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由西 安市市级单位政府采购中心组织竞争性谈判，选定（供应商）为（采购单位）所需XXXXX设备谈判成交单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》以及西安市市级单位政府采购中心的谈判文件，经（采购单位）（以下简称甲方）与（供应商）（以下简称乙方）共同协商，西安市市级单位政府采购中心（以下简称鉴证方）确认，达成如下合同条款。 二、合同价款 1合同总价款为人民币（大写）（Y ）。 2、合同总价包括：设备供应费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。 3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 三、款项结算 1整个设备按甲方指定地点，安装、调试、验收合格后，一个月内支付合同总价款。 即人民币（大写）（Y ）。 2、支付方式：银行转帐。 3、结算方式：由鉴证方根据合同执行情况，分二次给乙方开具分期付款验收单。第一次付款
时，乙方将发票（按合同总价直开甲方）、西安市市级单位政府采购中心项目验收单（一式四份）送鉴证方审核后，凭成交通知书、合同、发票、西安市市级单位政府采购中心项目验收单，到西安市财政局政府采购管理办理结算。 四、双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 （略） （二）乙方的权利和义务 （略） 五、交货条件： 1、交货地点：甲方指定地点。 2、交货期：自合同签订之日起，XX 个工作日，完成设备的安装、调试并正常运行。 六、运输 1、运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。 2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。 七、质量保证 乙方所供设备必须执行下列条款： 1、选用的设备保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判文件要求。 2、设备符合国家有关规范要求，确保整个设备达到最佳运行状态。 3、各种设备具有良好的外观，适合各种安装场所的使用。 4、设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起，免费保修X 年。设备自安装、调试正常运 行并验收合格之日起XX天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起XX至XX天内，如出现质量问题，可选择换货。免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过X个工作日，解决问题不超过X小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在X日内免费提供替代产品，确保设备正常运行。 八、售后服务 乙方提供以下售后服务：
中江县南华镇南渡小学灾后重建土石方工程（项目名称） 竞争性谈判合同协议书 NO ____ 谈判人（项目业主）：中江县南华镇中心学校________________ 谈判成交人（承包人）：___________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中江县国家投资工程建设项目竞争性谈判办法（试行）》及其他有关行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目施工事项协商一致，订立本合同。 1、项目概况：项目名称：中江县南华镇南渡小学灾后重建项 目土石方工程 建设地点：__________________________ 项目内容：工程量清单提供的全部内容_____________________ 项目立项批准文号：江发改[2009 ]258 号___________________ 资金来源：灾后重建资金___________________________________ 财政评审预算价：170498元_______________________________ 2、工程承包范围：工程量清单中全部内容，最终以双方确认的工程
量、审计部门审计结果为准。 3、合同工期：开工日期：2010年6月10日竣工日期：2010年7 月10日 合同工期总日历天数：_30 _____________ 天 4、质量标准 工程质量标准：满_____ 一次验收合格。 5、合同价款 金额(大写)：_____________ (人民币) ￥： _____________________ 元。 6、组成合同的文件 6.1组成合同的文件包括： (1)本合同协议书 (2)竞争性谈判结果通知书 (3)竞争性谈判申请书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件
独家供货合同范本 合同是很重要的，那么它是有性质分的，下面请参考供货的合同吧！独家供货合同、甲方委托乙方加工以下产品，其性质为委外加工,乙方在加工时所需的原材料、外协外购件以及包装物等由乙方自行购买。 二、甲方委托乙方加工的产品，经双方协商一致后定价如下： 三、成本费用计算依据：每一个产品的原材料重量为10只产品重量的平均数加上合理消耗，再乘以原材料单价则为材料成本，而外协外购件和包装物等均按照甲方买入价卖给乙方或由乙方到甲方指定的供应商处购买。 四、如加工结束，模具回收，回料供应商自行处理。 五、乙方可以自行采购原材料，也可因生产所需向甲方购买物料，向甲方采购的材料由乙方自提，材料款在当月月底即结算给甲方；六、质量要求与技术标准：乙方供货的产品须按照甲方提供的封样件及相关技术要求为准，质量验收与追溯产品按最终顾客使用为最终验收，如果经分析由于乙方加工工艺问题和购置的材料质量问题造成零件不合格，由此给甲方造成损失，将由乙方负责全额赔偿。 七、乙方对甲方所提供的模具应做好日常的维护和保养工作，如在使用过程中发现模具由于乙方使用不当导致损坏，由乙方自行负责修理或委托甲方有偿维修，且由此造成产品的不合格，则由乙方全部承担。如模具属于自然损耗，由甲方组织修理，由于尺寸变更所造成的
模具修改，则由甲方负责。 八、甲方要货以传真或邮件方式下达采购订单，乙方根据甲方采购订单备货，按甲方指定时间、地点到货，确保甲方的生产需求，因乙方的供货不及时造成甲方的生产和交付的延误，乙方需承担因此给甲方带来的紧急损失(包括给甲方因此造成的甲方客户处的损失)，甲方开具索赔单给乙方体现此损失；；如因市场变化，数量增减急用等，乙方应予以配合; 若产生的额外费用特别巨大，则由甲、乙双方共同承担。 九、交货地点与验收：货到甲方仓库后，由甲方负责对质量、数量、包装等进行验收，要求质量符合标准、计量相符、包装完好无损。如甲方抽检不合格，由于客观条件需要乙方配合人员进行全检，乙方需要支付甲方因全检产生的费用；费用原则上按照工时费核定，但是有随着频次的增加会相应的增加； 十、运输方式与费用负担：运输方式不限，所有运输物流费用全额由乙方承担。 十一、货款结算：甲方收到乙方货物经验收合格后入库，乙方在次月15日前与甲方进行对账，双方对账认可后在25日前开具17%增值税专用发票，甲方按照发票日期120天后的月底支付货款。 十二、甲乙双方本着积极合作的态度履行本合同所规定的义务，承担相关法律责任。如发生纠纷或违约可协商解决，或到当地仲裁机构申请仲裁，或向具有管辖权的当地人民法院提起诉讼，随即终止本合同。
YOUR LOGO 返销或回购合同(新版) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 返销或回购合同(新版) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行 的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 返销或回购合同 反购贸易或者称互购亦称反向购买(counterpurchase)。贸易的 双方因受某些条件的限制和约束，不能直接广泛地采用不限额的自由外汇进行贸易，故采用互购方式进行贸易。 西方资本主义国家与苏联，东欧国家采用互购贸易，其特点是贸易双方的任一方所出口货物的总金额相当于，略高于或略低于进口货物的总金额，以求进出口贸易额基本平衡。 为此，进出口商品的交换期限较短，进出口货单是按年限，批量进行，也就是说，进口一批货物并随之出口一批货物而且在指定的年限，限定的货物，双方各自进口的货物都以现金支付给另一方，而且买方或卖方可将货物转让给第三方。 贸易双方交换货物的企业，厂家可由一家或由几家来承担，故反购贸易合同的条款较复杂，其来往关系必须用条款予以明文规定。兹介绍互购标准合同实例，其中包括五个部分，但非每份订单的互购贸易都如此典型，应视贸易程序和实际情况来书就合同条款。反购协议书下面所附的是一套完整的文件，它由五个部分组成：一、反购的特殊条件(反购条件(1)，(2)，(3))。
供货协议书范本 第1篇：供货协议书供货协议书 需方（以下简称甲方）：供方（以下简称乙方）：地址：地址：代表人：代表人： 电话：电话： 为维护公平交易秩序，保障供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，甲乙双方在充分理解和信任的基础上，经过友好协商，达成以下协议： 一、甲乙双方同意在（校园一卡通）业务方面建立长期的合作关系。 二、甲方在协议期内享受乙方提供同类型、同规格型号货物。协议期内乙方不得随意变更供货价格。如有变更，乙方须提前七天以书面形式告知甲方，甲方在收到乙方书面通知后三日内回复乙方。未经甲方允许同意变更的，甲方有权利拒绝接收乙方擅自变更后的供货和终止该协议。 三、乙方须保证甲方的供应货源和及时交货，乙方按照交易习惯或者合理期限内不能按时交货时，须提前通知甲方并和甲方协商解决。 四、甲方认为乙方所提供货物的品种、型号、规格、数量和质量不符合规定或约定的，应当自接受货物的7天内向乙方提出更换通知，如未提出异议，视为货物符合协议规定。 五、乙方在收到甲方的通知异议后，应在7天内与甲方协商作出处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、机器由乙方运至甲方指定地点（限上海市）如运送出上海市外，甲、乙双方需协商机器运送费用。 八、自双方签字的当日生效，并且有效期将不断自动延续，除非任何一方提前一个月（30天）以书面形式通知另一方终止本协议。 九、在履行本协议过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商仍不能达成一致意见的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。十 一、本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，由双方各执一份。 印章：公司印章： 甲方：乙方： 代表人：代表人： 二O一一年月日第2篇：供货协议书供货协议书 甲方： 乙方：可口可乐经销商快快商贸 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经友好协商一致，就乙方为甲方供应可口可乐饮料系列有关事宜，签订本协议。一． 甲方确立乙方为可口可乐饮料系列的供应商。乙方确认按本协议约定向甲方供应其饮料。双方均同意建立长期、稳定的供货协作关系。
返销或回购合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
返销或回购合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 返销或回购合同 反购贸易或者称互购亦称反向购买(counterpurchase)。贸易的双方因受某些条件的限制和约束，不能直接广泛地采用不限额的自由外汇进行贸易，故采用互购方式进行贸易。 西方资本主义国家与苏联，东欧国家采用互购贸易，其特点是贸易双方的任一方所出口货物的总金额相当于，略高于或略低于进口货物的总金额，以求进出口贸易额基本平衡。
竞争性谈判委托协议 甲方（委托方）：珠海市垃圾发电厂 乙方（代理方）：深圳市国际招标有限公司 甲乙双方就珠海市垃圾发电厂2017年设备大修项目所需铸造件采购（以下简称“项目”）的竞争性谈判采购事宜达成委托协议如下： 一、委托范围 1、双方共同遵守国家的法律和规定。 2、甲方委托乙方对项目进行竞争性谈判，乙方接受委托。 3、招投标地点: 按照珠海市政府采购管理办公室规定。 4、谈判项目名称: 珠海市垃圾发电厂2017年设备大修项目所需铸造件采购。 二、双方的权利和义务： 双方 1、共同商定谈判方案。 2、遵守谈判保密约定。 3、双方将依协议协调分工、密切配合，共同完成和做好谈判工作。 4、甲方对谈判过程的项目需求负责。 甲方 1、按照项目的进度要求,和乙方协商,提出具体的谈判任务; 2、向乙方提供拟谈判设备的技术规格要求及工程量清单(如需要)； 3、确认或回复专家对技术规格要求提出的修改意见； 4、协助乙方解答供应商提出的有关问题; 5、参加乙方组织的评审会议； 6、向乙方确认谈判结果； 7、在乙方按程序发出成交通知前，不得签订供货合同； 8、在乙方发出成交通知后，应在谈判文件规定期限内与成交人签订供货合
同。 乙方 1、负责按照《中华人民共和国政府采购法》、《珠海市政府采购实施办法（试行）》及其它相关法律法规组织谈判工作； 2、负责编写、印刷招标文件； 3、负责向主管部门呈送规定的谈判文件，并办理有关的审批手续（如有需要）； 4、负责发布谈判公告并发售经甲方确认的谈判文件； 5、负责答复供应商就谈判文件所提出的问题；需要时, 负责向所有供应商发送经甲方确认的谈判文件修改通知; 6、负责组织并主持评审会议, 负责接受供应商的谈判响应文件及其谈判保证金; 负责按规定退还供应商的谈判保证金； 7、负责组织专家评审并出具评审报告且将评审报告发送给有关部门； 8、需要时, 负责澄清评审过程中所发现的谈判文件中的问题; 9、需要时, 负责通知延长谈判和谈判保证金的有效期; 10、负责支付评审费用.； 11、负责向成交单位发送成交通知书； 三、保密 1、双方共同认识到在谈判的全过程中，保密将关系到谈判是否能够达到预期目标和影响招标成败。双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护谈判公正、公平，保证谈判正常进行和完成。 2、在谈判期间，各方不得向无关人员，尤其是供应商透露谈判工作的内部秘密，如：供应商的名称、人数、以及与谈判有关的重要情况。 3、任何一方不应私自与供应商就本谈判内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后相互知会和沟通情况，以使工作协调。 4、因单方泄漏情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，都是对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。 四、采购代理费： 本谈判项目的成交服务费收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定,按差额定率累进法计算收取，由成交方按谈判文件相关要求支付给乙方。
供货合同 本合同下甲方为需方，乙方为供方。双方经协商达成一致后签署本合同，双方在此承诺已完全知悉并理解本合同所有条款的含义。 甲方（需方）： 乙方（供方）： 第一条甲方向乙方订购产品名称、规格、质量（技术指导）、单价、总价等，如表所列 第二条发货时间、地点、方式 发货时间：甲方提前5天将所需规格和数量（以书面传真或者电子邮件）提交乙方，乙方按约定时间交货。 交货地点：城阳时代广场工地。 交货方式：货到工地甲方负责卸货。 第三条货物接受与验收：乙方按交货时间将货物运至甲方指定地点，甲方必须提供场地并组织验收，双方办理材料验收手续。第四条付款及结算方式：甲方付给乙方20%定金（货款总额），计叁万圆整，货到工地后付清每批次货款（将款打至所指帐户）。第五条责任承担 （一）乙方责任： 1、乙方不得以任何理由（甲方拖延付款时间除外）拖延或者拒绝供货，由此产生的后果均由乙方承担，并且甲方有权终止合同。 2、乙方所供货物按实际工程送货量结算。 3、乙方所供货物质量必须全部达到国家规定和要求的检测标准。若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。 4、乙方须按供货时间，保质保量的按时将货物运送至甲方指定的地点。 5、乙方需提供必须的报验资料。无条件接受甲方监理或者总包
单位的监督检查。 （二）甲方责任： 1、甲方负责施工与货物的验收。 2、施工过程中甲方应在进货前5天通知乙方。 3、施工过程中如甲方更换供货厂家需按合同在7日内给乙方结算全部货款。 4、甲方如未按照合同规定付款给乙方，属于违约行为。每逾期一天甲方应向乙方支付违约金为应付款总额的千分之一（违约金的计算方式为应付货款总金额的千分之一乘以违约天数）。 第六条本合同所订一切条款，甲、乙任何乙方不得擅自变更或者修改。如乙方单独变更或者更改合同，对象有权拒绝生产或者收货，并要求变更、修改合同的乙方赔偿一切损失。 第七条甲、方任何乙方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或者延期履行或者部分履行，并免予承担违约责任。 第八条本合同在执行中如发生争议或者纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成时向人民法院提起诉讼。 第九条本合同自双方签字之日起生效。 第十条本合同在履行期间，如有未尽事宜，另行协商。 第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（盖章）：法人代表： 电话： 地址： 日期： 乙方（盖章）：法人代表：电话：地址：日期：
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020返销或回购合同 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
2020返销或回购合同 反购贸易或者称互购亦称反向购买(counterpurchase)。贸易的双方因受某些条件的限制和约束，不能直接广泛地采用不限额的自由外汇进行贸易，故采用互购方式进行贸易。 西方资本主义国家与苏联，东欧国家采用互购贸易，其特点是贸易双方的任一方所出口货物的总金额相当于，略高于或略低于进口货物的总金额，以求进出口贸易额基本平衡。 为此，进出口商品的交换期限较短，进出口货单是按年限，批量进行，也就是说，进口一批货物并随之出口一批货物而且在指定的年限，限定的货物，双方各自进口的货物都以现金支付给另一方，而且买方或卖方可将货物转让给第三方。 贸易双方交换货物的企业，厂家可由一家或由几家来承担，故反购贸易合同的条款较复杂，其来往关系必须用条款予以明文规定。 兹介绍互购标准合同实例，其中包括五个部分，但非每份订单的互
购贸易都如此典型，应视贸易程序和实际情况来书就合同条款。 反购协议书下面所附的是一套完整的文件，它由五个部分组成： 一、反购的特殊条件(反购条件(1)，(2)，(3))。 二、预购定单。 三、购货定单。 四、向第三方发出的出售反购货物的标准电传报价。 五、转让合同。 涉及的三方有： x方：卖方/反购方(称x方或买方) y方：买方/反售方(称y方或卖方) z方：x方向y方承担的反购义务之受让方。 一、反购的特殊条件(1)本协议由x方(买方)为一方和y方(卖方)为另一方于19_____年____月__日签订。 1.反购金额： 第____号合同/电传项下由，买方购置的________货物的金额为由买方出售给卖方的货物的金额，即__________美元。