项目名称：
工程地址：
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
为了确保“”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目
楼的一结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程价款约（人民币大写）：（工程价款按本合同约定按实结算）。
二、劳务承包范围
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：
1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。
3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容（包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制
作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作）。
4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。(生活区清洁工作项目部安排专人清扫，班组每月在工程款中扣元／月清洁费)。
三、劳务承包方式：
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料)由甲方提供。其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱一个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认或委托人。
2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方
若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3、主材的损耗控制：实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%，超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期
1、工程开、竣工时间：
1.1、开工时间：年月日，竣工时间：年月日（不包括装饰部分但包括二次结构，一结构完成时间为月日）。具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用1.2、总日历工期：总日历工期天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次性通过建设及监理单位验收。
2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构、无锡市文明工地。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
4、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者，则合同单价下浮5％作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价
1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工与钢筋工作相关工作的人工费包干按图纸标注建筑面积为准（按建筑面积计算部分）。
2、±0.00以下部分（含车库、人防、地梁、承台、车库底板、筏板马登支撑焊接、(马登支撑另料闪光对焊接长)、车库外墙钢筋网片等）（不含二次地坪钢筋网片）外墙保护层，钢筋按元/吨计算，(其中元／吨安全费、元／文明施工费)（大写）
3、地下室、车库顶板钢筋网片元∕M2(实做面积)含所有辅材
4、±0.00以上部分（含二次结构、女儿墙及装饰柱，）钢筋（按建筑面积计算）按
元/㎡(其中元／㎡安全费、元／㎡文明施工费、元建设单位质量要求配合费用)（大写：每平方米，如建设单位强制要求现浇板使焊接铁马凳则每平方增加元，不使用焊接马凳按原价执行。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担）。
5、主楼屋面刚性层钢筋网片元每平方。含所有辅材(大写：每平方。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)
6、所有竖焊电渣压力焊接头（按实际个数计算）按元/个（大写: 每个。其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担）。
7、所有水平钢筋丝接（含套筒）（按实际个数计算）：平均按元/个计算(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)。如筏板钢筋接头采用电弧焊接（单面或双面搭接焊）：Φ25～Φ22焊接按元／个(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)，Φ20～Φ14焊接按元／个。包括所有辅材(其单价中包含5.5%的建安税，由班组承担)。
8、上述结算单价包括钢筋劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工
补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
9、以上费用包含因在外租房（施工现场不允许居住生活）工人来回上班等各项因素费。
七、劳务工程其它费用的确定
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量（按定额计算）在元以内不予计算，超过
元的部分按实际变更量（以定额计算）进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证，否则无效。
2、计时工工资：技术工按元/工日计算，普工按元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计 20000 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，
甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人（包括甲方及甲方管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的 %给乙方（不计利息）；主体工程验收合格、二次结构及装饰部分网片等所有工作内容完成后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的 %工程履约保证金（不计利息）。
3、工程进度款的结算方式：乙方每月日向甲方提交本月实际完成工程量的报表，甲方收到进度报表后个工作日内审核完毕，审核完毕后个工作日内按审定工程进度款的 %支付乙方月进度款。（如建设单位因进度质量等对项目扣款，项目部同样对乙方执行）
4、劳务工程结算款支付的特别约定：
（1）乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。（2）乙方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托直接到甲方收取劳务工程款，收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。
（3）甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。
（4）乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、
工程款结算明细表和内部结算付款凭证等（见附件）。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理签字确认；未经甲方项目经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。（5）乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。
（6）乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款：本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%；工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方（不计利息）。
九、安全施工
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，单次事故费用在50000元内的均由乙方自行负责和承担费用，单次超过50000元的甲方承担70%，乙方承担30%。事故责任均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
十、甲方责任
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工
必需的各类材料，按时提供大型机具。。
2、提供施工用水、用电接口（水电费用由甲方承担）。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划，按甲方审定的施工计划实施，确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成，每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款2000元，且由此耽误其它班组不能施工，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底，以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包，对本单项劳务工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或
损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否则，由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表（含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承担。
十二、违约与违约责任
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金，并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定，若验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，则按贰仟元/次承担违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程劳务款的50％作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、，或者其承包的工程
质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上（含2天），甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方，剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款，超过15日以上，则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，则乙方应向甲方承担5万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）；若相关行为被媒体曝光，则乙方应向甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任）。同时，甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，则乙方应向甲方承担500－1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承担责任，情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承担1000－5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定
1、按公司要求扣除劳务税5.5%(甲方代扣)在发放劳务费时扣除。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用（甲方依据与其他劳务工作单位和个人的结算付款凭证直接等额扣取乙方劳务工程款）。
3、乙方拖欠其民工班组和民工工资的，甲方有权根据实际情况,将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工，相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后，视为乙方收到甲方等额的工程款。乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。
4、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人承担连带赔偿责任。
5、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
6、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保，若乙方不履行本合同约定的义务（包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务），则由担保人对此承担连带责任。
7、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。
8、本合同一式叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：委托代理人：
委托代理人：联系电话：
联系电话：乙方担保人（签字）：合同签订时间：
合同签订地点：
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版
劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方：身份 证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责 和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致， 签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点：广州市梅花园梅园路109 号
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价： 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 2)本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。 五、承包范围：(包含并不仅限于)
建筑工程钢筋工劳务承包协议书 发包人: (以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地址： 3．工程内容：施工图纸设计要求及施工范围内的全部钢筋工程、施工规范规定的全部钢筋工程(含基础、主体结构、楼顶屋架及造型、二次结构等钢筋加工、制作与绑扎，现场结构及二次结构墙体植筋项目，止水钢板带的安装及焊接)。 4．承包方式：包清工（包人工、小型施工机具、包安全、包工期、包质量、包文明施工等，甲方只提供一台吊车其他任何机械都由乙方自备）。甲方提供乙方住宿，但必须服从甲方统一安排。 5. 承包范围：但不限于以下内容 ⑴钢筋料表的编制。 ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。 ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌制安。 ⑹钢筋的除锈、污物的清理。 ⑺成型钢筋的焊接。（包括：电弧焊） ⑻二次结构，如砌体工程的二次构造柱、圈梁等。 ⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。 ⑽与其他工种的配合施工。 ⑾施工中所需机械设备完工后搬运到甲方指定地点（项目范围以内）。 ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养、维修等工作。 ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。 ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放。 ⒂短筋利用，短头，碎筋不得大于0.4%吨。超过部分的损失由乙方承担。 还包括其他与钢筋工程相关的一切工作。 二、合同工期 1.开工日期：20 年月日（以甲方书面通知进场日期为准）；
钢筋工劳务承包合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方：身份证号码： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程钢筋分项由乙方实行劳务承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，明确工程质量、安全、进度，经甲乙双方协商达成以下条款，双方共同遵守。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、焊条、扎钩等辅料和钢筋所需机械工具、施工电缆由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容：除屋顶钢结构而外，其余所有钢筋内容，乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装、植筋胶二次结构、植筋等工程量，包括钢筋焊接，需要焊接的钢筋搬运至焊接部位旁。 （2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输； （4）合理利用钢筋、废钢材及时清理；
（5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6）浇捣混凝土时看钢筋； （7）施工过程中所发生的杂工； （8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收； 4、承包工作要求 （1）乙方必须有具备强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方进场必须首先熟悉图纸必须严格执行按照设计图纸结构要求规范、规定及说明要求进行配筋、制作、成型、就位安装，保证设计要求的规格、型号及数量。 杜绝违章操作。乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。 对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方生产人
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁； （2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输； （4）合理利用钢筋、废钢材及时清理； （5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6）浇捣混凝土时看钢筋； （7）施工过程中所发生的杂工；
（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收。 4、承包工作要求 （1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 （4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 （5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款元，严重浪费罚款元。
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋工劳务分包合同 劳务分包施工协议总包方： 分包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。 第一部分工程概况一、工程名称：XX 6#、7#楼二、工程地点： 第二部分承包范围及主要工作内容一、承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、主要工作内容⑴．熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作⑵．钢筋制作安装、钢筋翻样全部工作内容。 ⑶．运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。 ⑷．清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。 ⑸．其它工作：配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。
⑹．钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。 ⑺．乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻．材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法一、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程钢筋工程采用单价包干： 295 元/T，钢筋损耗应控制在断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30%进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日
劳务分包施工协议 总包方：（简称甲方） 分包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。 第一部分工程概况 一、工程名称：七星香山花园6#、7#楼 二、工程地点：后湖 第二部分承包范围及主要工作内容 一、承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、主要工作内容 ⑴．熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作 ⑵．钢筋制作安装、钢筋翻样（包括平直、切断、弯曲、对焊、钢筋材料的搬运和半成品的取放，分类堆放挂牌，以及保证钢筋间距的辅助卡具，安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等）全部工作内容。
⑶．运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。 ⑷．清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。 ⑸．其它工作：配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。 ⑹．钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。 ⑺．乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻．材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法 一、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费（含人工）、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程（含二次浇捣构件）钢筋工
钢筋加工劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，在公平、自愿和诚实信用的基础上结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方协商一致，特签订本合同以资双方共同遵守。 第一条合同概况 三、承包内容： 第二条合同价款 一、承包方式：劳务计量承包。包质量、辅材及机具设备、工期、安全生产、文明施工、综合治理等。 甲方按乙方实际完成的工程量进行结算。 二、本合同工程的固定单价为： 三、本合同价款采用固定单价承包方式确定。本合同第二条第二款的固定单价中包括了为实施和完成本合同第一条第三款项下项目所需一切工作内容的一切费用（包括但不限于：人工费、各种管理费、保险费、不可预见费、乙方加工制作及绑扎所需材料费用、机械设备及操作工具费用、材料转运费用、安全文明施工费等费用）以及乙方采购材料的物价风险，该承包单价属乙方的施工质量达到标
准要求的完全价格，是不再变更的价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等一切材料费用。 第三条工期 乙方应在甲方规定的时间内（包括但不限于：甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限）内完成，如乙方逾期完成，乙方应当向甲方支付万元/天的违约赔偿金，超过天视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并有权要求乙方支付合同结算总价款20%的违约金且甲方不向乙方支付任何费用，造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 第四条质量标准及验收要求 一、质量标准及技术要求： 质量标准：；技术要求： 。 二、甲方根据上述现行国家钢筋工程质量检验评定标准对钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测检验，乙方加工的钢筋应当符合施工要求。如经甲方检测不符合上述质量标准、甲方要求或施工要求的，乙方应当向甲方支付万元的违约金并应按甲方要求整改或返工重做，整改与返工的所有费用（包括但不限于：工料费、材料费等）均由乙方自负且工期不顺延，造成甲方损失（包括但不限于:工期延误的损失等）的，乙方应当向甲方支付合同结算总价款30%（若该数额低于甲方损失的，由乙方补足差额）的赔偿金。 三、乙方在完成每一施工部位或构件后，乙方必须认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。 四、根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。经甲方
劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务钢筋承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：身份证号：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼建设工程
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 (钢筋工)劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
依照〈〈中华人民共和国合同法》 他 有关法律、行政法规，遵循平等、 结合本分包工程的特点和具体情况, 协议。 第一部分 一、 工程名称：七星香山花园 二、 工程地点：后湖 （简称乙 方） 、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 白愿、公平和诚实信用的原则， 经双方友好协商，达成以下施工 工程概况 6#、 7#楼 第二部分 承包范围及主要工作内容 一、 承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有 工作内 容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、 主要工作内容 ⑴.熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作 ⑵.钢筋制作安装、钢筋翻样（包括平直、切断、弯曲、对焊、 钢筋材料的搬运和半成品的取放， 分类堆放挂牌，以及保证钢筋间距 的辅助卡具，安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等）全部工作内容。 ⑶.运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工 场及现场成品料的装卸、堆码整齐 ⑷.清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内 的废渣等垃圾。 （5）.其它工作：配合甲方及其它工种及在碌浇筑过程中跟班检 查、看筋、总包方：（简称甲方） 分包方： _______________________________________________
护筋等。 ⑹.钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方白理。 （7）.乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻. 材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法 —、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费（含人工）、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程（含二次浇捣构件）钢筋工 程采用单价包干：295元/T （包括机械、扎丝），钢筋损耗应控制在 断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30% 进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日结算。
班组承包协议（钢筋工绑扎） 发包人（全称）：___________________________________ （以下简称甲方） 承包人（全称）：____________________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称及承包工作内容 1. 1工程名称： 1. 2工作内容：本工程钢筋工程及辅助工作（发包人指定施工部位） 钢筋绑扎范围包括：1、钢筋运至施工现场，安装、绑扎、垫块和马凳的支设及浇灌砼时的维护钢筋等。2、场地清理、场内水平运输、搭设拆除简易操作架子、钢筋机械连接安装等。3、钢筋保护帽的回收 达到70%，达不到按每个 0.3元罚乙方。4、二次结构预埋插筋。 5、砼保护块的制作。6、预埋铁件安装等。7、施工区域内的文明施工 第二条合同工期：施工期间严格执行发包人的施工生产计划，每延误节点工期按施工管理制度处罚承包人。计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日。 第三条合同价款 3.1本合同价款由承、发包双方协商一致，确定为固定价格，不论发生任何情况，合同价款不再调整。 3.2按结构图纸钢筋工程量确定：地下：前台绑扎承包价为 ________ 元/吨（包含绑扎丝），钢筋量吨位按现场实际绑扎量计算。 3. 2. 1如中途乙方因自身原因造成退场，人工费按所完成的工程量60%进行结算。 3. 3 付款方式： 3. 3. 1 乙方在甲方处领取饭票在甲方食堂就餐，每月做一次统计，其发生额并入劳务费借支中， 在乙方完成工程结算时，按实际发生额从乙方劳务费中扣除。 3. 3. 2劳务费发放：乙方在用工时，必须申报用工人员名单，并与甲方共同与乙方用工人员签订用工合同，此用工合同便作为甲方支付乙方劳务费的依据。在发放劳务费时，由乙方做好班组工人的工资表， 由甲方代发工资，其工资总额不能超过乙方实际发生的人工费总额。如超岀，则由乙方自行负责，甲方按其差额与剩余总工资和人员比例发放乙方用工人员工资。 3. 3. 3乙方每月配合甲方主管、工长计算当月完成工程量上报甲方，作为最终结算人工费的核算依据。 3.3.4乙方于每月5日前提供实际工人花名册及考勤表上报甲方，甲方于次月5日前按包头市有关民 工工资最低工资标准预发劳务费（扣除工人领用食堂饭票）。 3.4合同价款包括但不限于以下内容：完成本合同范围内工程所需的人工费（生产工人的基本工资、 辅助工资、流动施工津贴、定额中的其他人工费、劳动保护费、福利费、医疗补助费、交通补助费、手持■ 手动电动工具用具补贴）、零星用工（正式工程以外的零星用工）、安全文明施工包干费用、材料设备的装 卸、场内运输费、风险费、保险费、现场经费、管理费、班组利润等为完成本工程所发生的全部费用。 3.5结算方式： 工程结束经验收合格结算劳务费的%,自验收合格之日起 30天内结清劳务费（其中甲方每月向乙 方每个工人每月发放300-500元零花钱）。 第四条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 4.1安全施工：甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 4.2重大伤亡及其他安全事故处理 4. 2. 1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤 者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做岀书面记录或拍照。
劳务分包合同（主体钢筋） (合同编号：YCFB-GJ-2019-) 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对 工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 结构类型： 2、承包方式、范围及内容 2.1 承包方式：包清工，包工具设备，包辅材 2.2 承包范围： 2.3 承包内容： 建筑面积综合单价包含完成以下工作内容所需的所有费用： 2.3.1承包范围内主体结构（含基础、屋面女儿墙、屋面花架等所有主体结构构件）所有钢筋工程（下料、成型、绑扎）施工； 2.3.2 钢筋原材卸车人工配合工作；
2.3.3 工地范围内原材、半成品倒运、搬运、水平运输、垂直运输； 2.3.4除电渣压力焊以外，钢筋闪光对焊、搭接焊、帮条焊等的焊接工作； 2.3.5直螺纹连接钢筋的下料、成型、切头、吊运、螺纹接头连接等除车丝外的所有工作； 2.3.6电渣压力焊连接的下料、成型、切头、吊运等除焊接以外的所有工作； 2.3.7甲方要求施工的圈梁、构造柱、过梁等二次结构构件预留插筋的下料、成型和绑扎工作； 2.3.8 各种人防构件钢筋下料、成型、绑扎工作； 2.3.9设计图纸上明确设计的利用钢筋制作的爬梯、预埋件支脚等的制作工作； 2.3.10各种后浇带、膨胀加强带钢筋分隔网片的焊接、安装工作； 2.3.11为支撑钢筋而使用的钢筋马镫、钢筋支撑、钢筋支架等的成型、安装、焊接工作； 2.3.12止水钢板焊接工作； 2.3.13后浇带钢筋随主体施工下料、成型、绑扎，后浇带钢筋二次绑扎、整理； 2.3.14施工工具和设备：钢筋成型机械和其他钢筋施工所需的机械、设备、工具，各种手执工具、手执电动工具、照明灯具、二级配电箱以下的电线电缆，其他零星工具等； 2.3.15 劳动保护用品：施工作业人员使用的安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护面罩，冬雨季施工使用的雨衣、雨鞋、防寒服等； 2.3.16 工人日常生活用品：食堂灶具、日常用品、床上用品等；
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
工 程 劳 务 班 组 承 包 合 同 钢筋班组
甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围： 施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。 五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现
钢筋分项工程劳务分包合同甲方：乙方：工程地址：工程名称：甲方将承建的后亭茅洲山工业厂房工程钢筋分项工程承包给乙方，根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着公平、互利的原则，甲、乙双方经协商达成以下协议：一、分包范围及方式（一）分包范围 1、茅洲山工业园厂房所有工程按结施、建施图纸（包括构造柱、过梁、女儿墙、看台、窗头台板、空调板、桩芯、消防水池、门卫室、化粪池等所有钢筋工程）的图纸及变更工程所有钢筋制作与安装全过程。 2、钢筋制作、安装及焊接钢筋、铁件预埋、操作架安拆、施工余物杂物的清理、施工用机械设备、工具、材料的清理及堆放。短筋按现场管理人员安排尽量焊接使用，不准浪费材料。 3、负责制安钢筋保护层垫块。 4、负责插柱、构造柱的预留筋（如乙方不及时插预留筋，或甲方派人插筋和以后植筋发生的工资在乙方工资中扣除）。如属模板工未及时钻孔的要马上通知现场施工员，否则也属钢筋班责任。 5、包电焊、压力焊及螺纹套筒连接费用。 6、乙方焊接的钢筋，要按验收规范要求的数量，制作试验件,并保证接头全部合格。如发现送检不合格，甲方每次对乙方处以500元罚款。（二）分包方式 1、按结构施工图、建筑施工图、图纸会审、变更通知、现行国家施工规范及操
作规程等的质量要求进行制作、安装、清理等技术施工。包施工用的劳动保护用品及钢筋制作机械（包括钢筋绑扎的扎线）。包工作面围墙内的所有材料周转和人力运输，包楼层所属钢筋工施工遗留杂物（如垫块等）淸理工作，包箍筋制作工具、劳保用品、自我安全及文明施工。 2、包质量、包工期、包安全及文明施工、包施工措施费、包工本合同其它有关工作内容。 3、各部位钢筋绑扎时，为保证施工进度，乙方必须保持足够的施工人员，如乙方人员不足，由甲方调动增加，则工资由乙方支付。 4、绑扎：施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎（含上人屋面冷拉丝的绑扎），安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎。浇砼时的钢筋保护等工作。砼标号不同时（梁、柱、墙交接处安装钢丝网片）；废钢筋的清理。 5、钢筋制作：施工现场内原材料及成型材料的转运，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（翻样）在内。 6、钢筋调直、切断、对焊（80CM以上的钢筋全部对焊并利用）、加工成型
（钢筋）劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部（以下简称甲方） 受托人: （以下简称乙方） 为便于管理和工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规，本着自愿、诚信的原则，双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍，独立管理、自负盈亏，完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务，我们就合同条款达成如下协议，并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋（建筑面积约 平方米） 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工
方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间，应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时，派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后，清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前，跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割，所有钢筋试件均应制作并焊接，试件应按甲方规定的时间完成，并堆放整齐于指定地点。
钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方） 承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方） 甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五
建筑施工钢筋工劳务承包合同
建筑施工钢筋工劳务承包合同 甲方: 江苏省东盛劳务有限责任公司 乙方: 为代表的施工班组(以下简称乙方) 身份证号码: 家庭住址: 根据<中华人民共和国合同法><中华人民共和国建筑法><建设工程 质量管理条例>及有关法规的规定,综合本工程具体的情况,为明确双 方责任,经双方充分协商,为更好的明确其权利、义务特订立本协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:包人工,包工期,包质量,包文明施工,包治安达标,包 钢筋工机械及机械维修配件费用、包扎丝,以包清工的方式承包本工 程的施工任务。承包人必须常驻现场(每月不少于20天)否则少一天 罚款200元;承包人不参加项目部周、月例会的,每次罚款200元;从 下月生活费中扣除;承包班组必须按项目部制定的周、月进度计划按 期完成,不能完成的,每拖延一天罚款元并承担因此而给其它班组带 来的工期罚款和奖金损失;因承包班组人员明显严重不足,将对整个项 目工期造成严重影响时,项目部有权安排其它班组按原价格的 1.2倍 进行施工,费用从承包人结算款中扣除。 四、承包工作内容:乙方已踏勘现场并熟悉和理解施工图,按结构、 建筑图纸分部工程中所有内容和图纸设计变更的所有的钢筋工和需钢 筋工种配合施工的所有任务。包括但不限于钢筋报计划、图纸会审、 基础工程、梁、柱、板钢筋工程,二次结构的构造柱、圈梁、过梁、
窗台梁钢筋、飘窗、飘板、空调板、构架钢筋,砌体内加固钢筋,屋面细石砼找平层钢筋,预留洞口的加强筋以及室外零星工程用钢筋,同时应完成钢筋的装卸工作,钢筋机械就位保养等所需的全部工作,钢筋加工棚、加工场地、钢筋加工现场的清理、整理、堆放,文明施工,废钢筋的集中堆放(按规格堆放、码堆),对每层用完的钢筋必须清理完毕后方可进行验收,并注意节约钢筋,钢筋的损耗超过 1.5%(含 1.5%)部分,按市场价进行赔偿。做好甲方或业主指定分包工程的配合和服务工作。 五、质量目标: 合格 六、工程价款的结算方法: 根据建设部颁发的编号为GB/50353- <建筑工程建筑面积计算规范>计算出实际施工的建筑面积。按建筑面积综合单价每平方米 25 元计算(含地下室及夹层面积。不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放置;钢筋损耗按1.5%计算,超出损耗的用量按市场价格从结算款中扣除;含钢筋进场所有卸车费用)。商业裙房及地下车库根据建设部颁发的<建设工程工程量清单计价规范>GB50500- 及江苏省建设厅颁发的<江苏省建筑于装饰工程计价表>中的计算规则,计算出在本合同中第四条承包范围内的本工程中实际使用的钢筋下料重量,单价按 380 元/吨计算(不含电渣压力焊及套筒机械连接;所有钢筋成型不允许外加工;含浇砼时护筋、含各种二次结构钢筋施工、砌体加固钢筋制作、含电焊及焊条、含闪光对焊、含钢筋垫块制作放