当前位置:文档之家› 标准化建设项目施工合同范本

标准化建设项目施工合同范本

第一部分协议书

发包人:(全称) *******[以下简称甲方]

承包人:(全称) ******** [以下简称乙方]

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:************

工程地点:************

工程规模:************

工程立项批准或核准、备案文号:

资金来源:政府投资

二、工程承包范围

*******************************************************

三、合同工期

开工日期:****年**月 * 日

竣工日期:****年**月**日

合同工期总日历天数: ** 天。

四、工程质量

工程质量标准:*********************************************

五、合同价款

合同价款:

(大写):(人民币) ************元;

(小写): **************** 元。

其中:安全防护、文明施工措施费:

(大写): *************** 元;

(小写): ************** 元。

其它约定:*********************

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间:****年**月***日

本合同订立地点:******

双方约定本合同***********生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送***************备案。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

第二部分通用条款

一、总则

1 定义

下列词语除专用条款另有约定外,在本合同中均具有以下赋予的含义:

1.1 合同:指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程项目所确立权利和义务为内容的协议。合同由通用条款和专用条款

2.1所列的文件组成。

1.2 通用条款:指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.3 专用条款:指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.4 协议书:指发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,向对方承诺履行合同而签署的书面协议。协议书与通用条款、专用条款共同构成合同文本内容。

1.5 中标通知书:指发包人正式接受中标人的投标文件并告知其中标的书面通知文件。

1.6 承包人投标文件:指承包人根据招标文件编制的,对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应,并为实施、完成并保修工程项目而向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准与规范:指本合同依法适用和专用条款中约定的有关工程的设计、施工方法、安全和质量的技术要求。

1.8 图纸:指由发包人提供或按约定由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸,包括配套说明和有关资料。

1.9 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 分包人:指被承包人接受且具有分包本工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13 第三方:除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14 发包人代表:指发包人指定的履行本合同的代表。发包人代表由发包人任命,在专用条款中约定。

1.15 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计且具有相应工程设计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理且具有相应工程监理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17 监理工程师:指监理单位委派的总监理工程师。总监理工程师由监理单位提出,在专用款条款中约定。若发包人没有委托监理单位,监理工程师是指发包人现场管理人员中履行监理责任的工程师。

1.18 造价咨询单位:指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19 造价工程师:指造价咨询单位委派的造价工程师。造价工程师负责合同造价的计量、工程价款的审核和确认等工作。若发包人没有委托造价咨询单位,造价工程师是指发包人现场管理人员中具有造价资格并履行造价管理责任的工程师。

1.20 承包人代表:指承包人指定的负责本工程施工管理和履行本合同的代表。承包人代表由承包人提出,在专用款条款中约定。

1.21 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成本工程的天数。

1.22 开工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.23 竣工日期:指发包人承包人在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.24 实际竣工日期:指承包人实际完成本工程或某单项工程并通过竣工验收的日期。

1.25 小时或天:指本合同中约定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内本工程并承担质量保修责任的款项。

1.27 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.28 工程价款:指为实施、完成并保修本工程,发包人支付或应支付给承包人的各种价款,包括工程预付款、进度款、结算款等。

1.29 永久工程:指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.30 临时工程:指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。

1.31 分包工程:指由承包人和分包人依法在建设工程施工分包合同中约定的承包范围内的工程。

1.32 施工场地:指由发包人提供的用于本工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.33 施工机械:指承包人用于本工程施工的仪器、机械设备、运输工具和其它物品。

1.34 书面形式:指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.35 变更:指经发包人批准的,由监理工程师发出的任何工程改变的指令。

1.36 索赔:指合同履行期间,对于并非本方的过错,而应由对方承担责任的情况所造成的实际损失,并向对方提出费用补偿和(或)工期顺延的要求。

1.37 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容所应承担的责任。

2 合同文件及解释

2.1 合同文件及优先顺序

组成本合同的文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)承包人投标文件及其附件;

(4)专用条款;

(5)通用条款;

(6)标准、规范及有关技术文件;

(7)图纸;

(8)工程量清单;

(9)工程报价单或预算书。

合同履行中,发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等,以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

2.2 监理或造价工程师作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,由发包人和承包人在不影响本工程正常实施的情况下协商解决。双方协商未成,由本合同约定的监理或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的监理或造价工程师作出的解释,按本合同第62条的合同争议的约定处理。

3 语言及适用的法律、标准与规范

3.1 语言文字

本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种或两种以上语言时,汉

市政道路施工合同范本

市政道路施工合同范本 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、合同造价:暂定为人民币元整。 6、工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算:

8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算,具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机,挖土机费用按元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求保证达到合格等级。并达到以下要求: 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差:±10%厚度。平整度误差:小于10mm。 宽度:不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;

熙和甘肃风电施工合同范本

甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同 合同编号(甲方):DTWW-C-2014-0027-02 合同编号(乙方):山西熙和集团有限公司 工程名称:甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程 发包方:大唐威武新能源发展有限公司 承包方:山西熙和集团有限公司 签订日期:2014年9月 签定地点:北京市海淀区

协议书 发包方:大唐威武新能源发展有限公司 承包方:山西熙和集团有限公司 大唐威武新能源发展有限公司(业主名称,以下简称“业主”)为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程(项目名称),已接受山西熙和集团有限公司(承包商名称,以下简称“承包商”)对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)合同协议书; (2)合同条件及附件; (3)中标通知书; (4)招标书(包括澄清文件); (5)图纸; (6)技术标准和要求; a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 (7)投标书(包括澄清文件); (8)其他合同文件。 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以本条款次序在前者为准。 2.签约合同价:固定综合单价为11万元/台套,合同总价为人民币(大写)贰仟贰佰万元整(¥ 2200万元)该价格为本合同约定工程范围的包死总价,除本合同明确约定的调整外,其他任何情况本合同总价不得调整。 3.工程规模:300MW。 4. 承包商项目经理:吴止境 5. 工程质量符合工程质量合格,杜绝质量事故,零缺陷,按期移交。 6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 8. 本协议书正本贰份,合同双方各执壹份;副本捌份,合同双方各执肆份。

电路安装及维修施工合同

李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同甲方(建设方):横山县李家洼幼儿园(盖章) 乙方(施工方):身份证号: 因甲方电路年久老化,加之暗线粗细不一,给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境,在各教室安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方采取负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出,更换2.5平方的国标电线,总线为4平方的国标电线。(后附用料、人工清单) 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准 1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。 4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行

返工直至符合质量标准。 5、施工结束后,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元(19390.00元),施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。 五、其余事项 1、施工日期:2013年12月15日至2014年1月31日。 2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。 3、本合同一式三份,双方各执一份。单位报账一份。本合同双方代表签字生效。 甲方代表:乙方(签字): 年月日年月日 附: 1、电线:(6平方)550元*3卷=1650元 (4平方)400元*2卷=800元 (2.5平方)160元*24卷=3840元

新版工程合同范本(标准版).docx

LOGO 新版工程合同范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________新版工程合同范本 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

办公楼维修工程合同 发包方: (简称甲方)承包方: (简称乙方) 中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧,严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境,提高效能建设,进一步规范标准化建设,甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合本工程具体情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下施工合同,以便共同遵守,明确责任。 一、工程地点:金川电力学院南门西XX路南XX院内 二、维修内容及造价 维修内容: 1、刮腻子8元㎡; 2、水暖维修更换,每人每天400元;

3、厨房接三相电,办公楼接热水器,维修线路,更换开关和灯; 4、安装厨房排风设备; 5、更换地砖,维修道牙子,办公楼、宿舍楼外墙维修; 6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾,擦玻璃; 维修价格: 1、以实际工程量进行结算; 三、承包方式:包工 四、施工期限:自________年____月____日至____月____日止,共计____日。如遇不可抗力原因,经双方确认后可顺延。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即 整改,以确保工程质量。 六、甲方工作

规范道路施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 规范道路施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、白愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 —、工程项目 1工程名称:xx花园施工道路混凝土路面施工工程 2工程地点:xx花园项目内 3承包范围:混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压 实、混凝土路面、切缝等)4承包方式:清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5合同价款:每平方 13元,(长约230m宽8m厚度cm 约1840m2据实结算), 总价款约计239元6质量标准:合格 7工期:从8月16日开工,9月1日完工,工期为15天 二、路面施工工艺 1路面平整:推土机平整路面,人工挂线配合找平; 2 3 : 7灰土摊铺分两步施工,每步15公分摊铺灰土:推土机摊

铺3: 7灰土,人工配合整平,用拌合机拌合灰土; 3碾压:用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压,而后再强振实; 4养护:碾压检验合格后,洒水养护,养护期不少于5天; 5混凝土路面:道路两侧cm高槽钢支护,用C混凝土浇筑,振动棒振实,后摊铺机振捣、提浆、摊平,机抹两遍; 6养护:用薄膜覆盖养护,不少于6天; 7切缝:待混凝土强度达到80响,进行切缝,缝深5cm 间距6m 三、.双方权利和义务 甲方主要工作 1负责场地三通一平,水电接入; 2进行工程协调、管理、验收; 3按合同约定支付工程款。 乙方主要工作 1本合同签订后2天内,乙方进场完成施工准备。 2负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格

工程承包协议书

工程承包协议书 发包方(简称甲方):甘肃第七建设集团股份有限公司榆定路项目部承包方(简称乙方):仁寿高发建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,达成共识订立本合同。 一、工程概况 (一)工程名称:榆定路二标石头沟二号大桥 (二)工程地点:榆中县石头沟 (三)工程内容:榆定路二标石头沟二号大桥工程,除机械施工项目以外所有项目的人工作业。 二、工程承包方式及范围 (一)工程承包方式:包工不包料。 (二)工程承包范围:双方协议及图纸明确的工程项目。 三、工程价款及支付方式 (一)工程价款:以实际图纸为准。 (二)工程款支付方式:工程开工时甲方支付给乙方合同价款3%的启动资金,以后按乙方实际完成工程量的70%付款,工程完成达到验收标准支付到95%,留5%作质量保修金,从交工日期起,满一年后付清保修金。工程款结算计价表见附表。 四、质量标准 工程质量标准达到现行验收标准。

五、协议合同约定工期 开工日期:2016年8月1日 竣工日期:2017年8月1日 六、其他约定 甲方责任:负责工程的外围协调和技术管理等工作,及时提供给乙方施工所需的机械、材料、设备、工具等。配合乙方搞好施工现场各项工作,提前做好征地工作及清除渠道修建时有影响的障碍物,配合有关部门向乙方交待清楚地下给水管网、电信光缆的具体位置,提供水准点,并进行交验,配合乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 乙方责任:搞好自己本职工作及施工安全措施,对有危险的地段必须设置危险提示标志,对本程所有人员办理人身意外伤害保险。承担本工程的质量保修责任,承担除甲方原因造成的和不可抗力因素外造成的各类风险。 七、变更 如果在施工过程中发生变更增减项目,结算时按实际增加或减少。 八、争议 双发约定在履行合同过程中产生争议时: (一)请工程所在地的建设工程主管部门调解。 (二)采取第一种方式解决并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、其他

10KV线路施工合同

10KV线路施工合同 甲方:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方:四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容:按照施工图中所有内容。 三、工程地点:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位:通园水电设计 五、工期:15天 六、质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价¥:169400.00元(大写:壹拾陆万玖仟肆佰元整)人民币,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人:多吉 二、乙方项目负责人:杨建军 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表:负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准,担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至

标准施工合同范本

标准施工合同范本 导语:关于标准施工合同范本,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。下面是小编给大家整理的相关内容,希望能给你带来帮助! 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期:

合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准: 金额(大写):约元(以决算为准) ¥元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码: 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合

建筑工程施工总承包合同54126

建筑工程施工总承包合同 发包方(甲方): 承包人(乙方): 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜,达成如下补充协议,以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程量:项目建筑总面积约 _____万平方米(以实际工程量为准), 为地下__层,地上层住宅楼。 4.合同价款:暂估单价:元/平方米;暂估总价:______万元(以最终决算为准)。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式:工程施工劳务承包。 2.承包范围:设计蓝图范围内除开槽、打桩、护坡之外的全部工程,包括:桩基清理,土建主体及内外墙装修(含保温),消防等全部工程。 第三条、合同工期 开工日期:年月日;竣工日期:年月日(开工、竣工日期以开工报告为准)。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表及监理确认,工期相应顺延: 1.不可抗力; 2.发包人未按时提供图纸; 3.一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时(以现场签证为准); 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建; 5.甲方未按约定支付工程款项; 6.工程量变化和设计变更; 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度; 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。

9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条、质量标准 本工程约定的工程质量标准为:合格。 第五条、合同计价方式 1. 计算依据:乙方按照施工范围内(施工依据为:甲方提供的瓜州县建设主管部门批准的施工图、变更,现场签证、工程洽商、技术核定量单、会议纪要、施工组织设计等)实际完成的工程量,经甲方和其委托的监理工程师审定后,作为工程结算依据,并按下述计价方式进行预、决算。 2 .计价方式:按定额及实际完成工程量计价,执行甘肃省土建工程、安装工程均按一类标准取费,装饰装修工程按该标准规定取费,措施费按定额规定标准计取。 3.定额中综合用工单价、机械台班单价执行甘肃省和瓜州县最新文件。 4.分包工程部分,由甲方确定分包单位及合同内容,纳入乙方现场管理范围,乙方负责分包工程的预留预埋及施工资料归档工作。甲方、乙方及分包单位三方共同签订补充协议,明确各方主体具体责任义务,配合费按分包工程总造价的3%计取,计入决算。乙方配合分包单位施工。 5.工程材料及人工费按施工同期瓜州县建设部门公布的工程造价信息价计算。土建材料、安装材料及装饰装修材料如瓜州县建设工程材料造价信息价没有的,由甲、乙双方认质认价。 6.合同履行过程中,如遇国家或政府部门颁布新的文件,则执行新文件的有关规定。 第六条、工程款支付 1.本合同无预付款,由乙方垫资施工,按乙方施工进度拨付工程款项。本项目工程款项以转帐方式按以下节点、比例及数额支付。 2.工程款支付方式: 2.1 以每壹栋楼为结算单位。 2.2 在结构主体施工至地上3层结顶后5个工作日内,甲方支付乙方已完工程量的80%工程款,此后按月支付已完工程量进度款的80%。乙方每月25日向甲方递交当月工程量报表,甲方次月5日前拨付乙方工程款。乙方施工至主体工程封顶后5个工作日内,甲方支付到乙方完成工程量的90%。 2.3二次结构、装修、安装阶段按月进度付款,每月支付乙方完成工程量的80%,分项工程完工后5个工作日内,支付到该项工程乙方已完工程量的90%。 2.4 竣工验收合格,以甲方收到乙方结算书次日起计算,甲方应在2个月内审核完毕

线路施工安全协议书范本

编号:JS-20218509 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 线路施工安全协议书范本 The parties to the contract have equal legal status, and neither party may impose its will on the other.

[标签: titlecontent] 甲方:_________(已建单位) 地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 乙方:_________(后建单位) 地址:_________ 法定代表人:_________ 授权代表人:_________ 根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。 第一条 甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。 第二条 根据业务发展需求乙方需进行如下施工: 1、施工地址: _________

2、与甲方线路的距离:_________ 3、施工长度:_________ 第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。 1、架空电缆、光缆与原有线路跨越的,与原有线路的交越隔距必须达到0.6m的最小净距,不达标的必须整改; 2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。 第四条责任划分 甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。 1、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准。同时必须加装安全保护设施,新建一方线路和电力线路交越时因没有进行安全保护,发生强电侵入,导致原有杆路出现线路故障及经济损失,由新建方承担责任; 2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。 第五条双方义务 甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。 第六条双方权利

简易施工合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K8053 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方(以下称甲方): 法定代表人: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:_______________。 二、建筑面积(工程形式):___________。

三、施工地点:_________。 四、工期: 1、开工:____年___月___日; 2、竣工:____年___月___日; 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式:____________。 六、工程价款:共计_______人民币元。 七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 八、质保期:____年。 九、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

十、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物; 十一、乙方的责任: 1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。 十二、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

乡村道路施工合同范本

乡村道路施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称:乡村路面硬化 2、工程地点:万源市罗文镇三溪口庙家坝村。 3、承包范围:4公里混凝土硬化路面.。 4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款:价格为每公里4 6、25万元人民币(不含税金)。(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为18cm厚C20水泥混凝土路面,宽4米。 2、根据现场实际情况制作水沟。 3、根据现场实际情况,在危险路段进行制作路肩防护墩。 4 、根据现场实际情况砌片石挡土墙。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用机械整平,并清除地表杂草。 2、在原有路面上进行砼硬化(不作垫层),并严格控制路面材料质量。 四、双方权利和义务 发包方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作: 负责场地三通一平,施工环境,上下协调,矛盾处理等责任。 3、承包人的权利和义务: 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查: 五、工程价款的支付 每完成1公里路面硬化,甲方向施工方付已完工程量的90%;工程全面完成,至总工程款90%,余下10%在工程验收合格后一次付清。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。 八、未尽事宜:本合同未尽事宜可,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力。 九、本合同由甲、乙双方签字后生效,一式三份,甲方存一份、乙方存二份。 甲方乙方 年月日年月日

建筑保温施工合同书

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-021384 建筑保温施工合同

建筑保温施工合同 甲方(发包方): 乙方(承包方):甘肃XX园保温材料工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、法规的规定,结合保温节能工程施工的特点,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在协商一致的基础上,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包方式:本工程采用包报建、包税金、包施工、包工包料、包安全、包文明施工及验收通过。乙方按甲方确认的施工图及材料明细表,保质保量地承包本工程。 第二条工程范围及采用的产品品种、技术规格 甲方提供施工图纸范围内及甲方现场指定的外墙外保温工程。外墙保温板为,规格为,涂料为乳胶漆,乳胶漆颜色以业主方确认的色卡颜色为准,腻子采用外墙柔性腻子(所有设备自带、如吊篮等),商铺为A级防火材料(水泥发泡板)、防

火隔离带为A级防火材料(水泥发泡板),质量等级:合格。 第三条工期 1、本工程自年月日开始,于年月日止,有效工期天,以甲方或监理工程开工通知日期为准;工程开工3天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总甲方审批,并按计划严格实施。 2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延: (1)因甲方未按时交出场地、提供现场施工用水、用电接驳点,甲方变更设计而影响到工程项目进度的; (2)不可抗力因素。 第四条施工工艺、材料清单 1、外保温施工工艺 基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗旁挂线→基层墙体湿润→用2~3㎝厚水泥砂浆找平→配制聚合物粘结砂浆,挑选挤塑聚苯板→粘贴挤塑聚苯板→挤塑聚苯板塞缝,打磨、找平墙面→锚栓固定安装→配制聚合物抺面砂浆→挤塑板面抺聚合物砂浆,门窗洞口处理→粘贴玻纤网,面层抺聚合物砂浆→外饰面,外墙瓷砖处挂钢丝网片,面层抺聚合物砂浆。 2、外墙涂料施工工艺 基层处理→腻子满刮找平两遍→打磨→外墙抗碱底漆一遍→外墙乳胶漆面涂刷两遍→检查验收。 第五条质量要求 1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图

标准施工合同范本(doc 80页)

标准施工合同范本(doc 80页)

第四章合同条款及格式(2007版本)

通用合同条款 1、一般约定 1.1 词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书:指第1.5 款所指的合同协议书。 1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包

括配套的说明。 1.1.1.8 己标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。 1.1. 2.2 发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1. 2.3 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1. 2.4 承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。 1.1.2 . 5 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。 1.1. 2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。 1.1. 2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

怎么写道路施工合同范本

三一文库(http://biz.doczj.com/doc/af4676984.html,)/合同范本 〔怎么写道路施工合同范本〕 合同一经当事人双方签字生效就具有法律上的效力,这时候如果发现不利于自己的条款想要反悔基本是不可能的。下面是小编整理的道路施工合同范本,希望对你有帮助! ▲道路施工合同范本一发包人:______(以下简称甲方) 承包人:________建筑安装工程公司(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称:______混凝土道路 2、工程地点:______村 3、承包范围:350米混凝土道路 4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 5、合同价款:合同总价款15万元。 二、技术要求 1、路面为18厚25水泥混凝土路面,宽3、5米。 2、18厚3:7灰土垫层。

三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。 四、双方权利和义务 1、发包人主要工作: 负责场地三通一平; 2、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。 五、工程价款的支付 工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算 (.suibi8.),期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

危房改造建筑工程施工合同

危房改造建筑工程施工合同 甲方:(简称甲方) 乙方:(简称乙方) 甲乙双方为承建****房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:第一条、工程概况 1.1工程名称:*****危房改造项目 1.2工程地址:*****区域内***个行政自然村 1.3工程内容:门窗、外粉涂料、屋内地面、房顶 1.4质量等级:合格 1.5承包方式:包工、包料 1.6工期:90天 1.7合同价款:大写:壹佰伍拾万元整 小写:1500000元 第二条:甲方义务 2.1对施工过程中的质量进行监督、指导。 2.2负责施工过程协调工作,保证水电供应。

3.1严格按照国家建筑施工规范进行施工。 3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。 3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。 3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。 第四条:工程款付款和结算办法 4.1工地开始施工,门窗提前定做,预付合同总价款30%;工程达到70%时,支付合同总价款30%;工程达到95%时,支付合同总价款25%;工程全部竣工、验收合格后,支付合同总价款10%;余5%一年后无质量问题,七个工作日内全部退还。 4.2工程在施工过程中,发生工程量增加和变化,需经甲方代表和用户签字确认。本工程结算依据执行《甘肃省建筑工程工程量清单综合单价》2008年定额及相关配套的文件和《xx县建设工程造价信息》(近期)文件依实决算。 4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。 4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

电路安装施工合同

电路安装施工合同 篇一:电路安装及维修施工合同 李家洼幼儿园电路安装及维修施工合同 甲方(建设方):横山县李家洼幼儿园(盖章) 乙方(施工方):身份证号: 因甲方电路年久老化,加之暗线粗细不一,给日常保教工作带来诸多不便和幼儿人身造成危险。甲方为了让幼儿有一个安全、舒适的保教环境,在各教室安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方采取负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。 一、施工内容 1、将一楼16间活动室旧电线全部抽出,更换平方的国标电线,总线为4平方的国标电线。(后附用料、人工清单) 2、安装电表、照明灯具、闸刀、开关、插座等相应的用电器。 3、根据甲方要求和实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。 4、维修完将活动室恢复原状。 二、工程质量标准

1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。 2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。 3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。 4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的部分进行返工直至符合质量标准。 5、施工结束后,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。 三、费用及付费方式 1、电线和各类用电器均由乙方自行采购,甲方可对规格、型号提出建议。 2、乙方负责安装施工,双方协议维修材料及施工费总额为壹万玖仟叁佰陆拾元(元),施工结束后由乙方提供正规发票经教育国库支付系统审核通过一次结算。 四、安全责任 乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。 五、其余事项

道路施工合同范本常用版

编号:FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

道路施工合同新编 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。

5、合同造价:暂定为人民币_____元整。 6、工期:合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算: 8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按_____

护坡工程施工合同范本

护坡工程施工承包合同 甲方:甘肃省高速公路建设集团有限公司合同号:武威NMDQYT-(17)-第006号 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定,经甲、乙双方自愿友好协商一致,就乙方承包甲方武威市高速公路项目护坡工程所涉及相关事宜,共同达成如下合同条款,双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称:武威市高速公路项目护坡工程(以下简称本工程)。 2、工程地点:武威市瓜州区E段 3、工程内容:甲方指定范围内土坡护坡加固工程,内容包括:工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。 4、承包方式:乙方全承包,乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建设工期 总工期 30个月(从开工之日起至工程完工之日止),开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时,工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合单价包干:115元/㎡。 2、上述综合包干单价包括但不限于:乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输,设备进出

场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用,以及利润和税金等。 3、前述包干单价确定后,在包干价范围内,本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件,也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整,乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款,相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量 所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量,并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供发票,并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。 2、如乙方违约,甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的,甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 (一)甲方职责 1、负责在乙方进场前2天提供施工场地,并配合乙方施工前的测量工作。 2、协助乙方办理相关手续,协助乙方解决施工现场周边关系。 3、提供乙方施工所需材料,如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收,如有浪费和损坏,乙方需照价赔偿。 4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。 5、配合乙方进行设备场内转运。

标准施工合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 标准施工合同(合同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

标准施工合同(合同示范文本) 工程名称: 工程编号: 发包方: 承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目批准单位:

批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号) 项目主管单位: 四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积:(平方米);其他:。 五、工程造价:万元,其中土建:万元,安装:万元。 第二条施工准备 一、发包方: 1.月日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。 2.月日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图份,施工技术资料(包括地质水准点坐标控制点)份。

相关主题