协议编号：LX-FS-A49547 钢结构合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
钢结构合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为了明确甲乙双方的责任、权利及义务，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商一致，同意签订本合同。
第一条工程名称及内容
1、工程名称：德轮橡胶股份有限公司水泵房、空压站轻钢结构活动板房
2、工程内容：20m*6.15m水泵房单坡平房和50m*14m双坡平房
第二条工程造价
1、水泵房(单坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金); 空压站(双坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金)。
2、水泵房工程建筑面积约(￥：后按实际面积据实结算。
空压站(双坡平房)工程建筑面积约㎡，合计总工程造价约(￥：0元)，工程完工后按实际面积据实结算。
3、在合同实施期间，本合同单价不因市场或国家、省、市政策性的调整而调整。
第三条工期及调整
1、开工日期：以我方下达开工令日期为准。
总日历工期：天(其中水泵房不得超过
天)。
2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
①、施工场地的水、电及场地外施工道路未接通，障碍物未清除，影响进场施工。
②、甲方负责供应的设备、材料、成品或半成品示能保证施工需要或交验时发现缺陷需要修、配、改、代、换而影响施工进度;
③、不属包干范畴内的重大设计变更，提供的地质资料不准确，影响施工进度;
④、施工中停电、停水一天以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工;
⑤、非乙方原因签证不及时影响下道工序施工;
⑥、因不可抗力(如台风、水灾、自然原因发生
的火灾、地震等)而延误工期的;
⑦、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工。
⑧、非上述原因因延误工期，由乙方负责，工期不予以调整。
第四条工程质量
1、本工程质量经双方协商要求达到标准。
2、本工程以建筑工程施工质量验收统一标准为评定工程质量等级的依据。
第五条工程价款的支付与结算方式
1、总工程造价45%，剩余总工程造价5%质保金一年后无质量问题付清。
2、乙方在工程竣工验收合格后将竣工结算文件送甲方审查，甲方应在收到完整的结算资料之日起5 日内审核完。最终结算值以甲方的预结算部门及审计部门根据本合同条款审定的结算值为准。
4、乙方对甲方的审核结果有异议时，应在知道之日起日内向甲方提出书面异议，否则，以甲方的审核为最终结果。
5、本工程支付均以承兑汇票方式结算。
第六条甲方职责
1、协助乙方及时办理施工用水、电、施工现场定置管理、安全等手续。
2、做好施工场地的平整，负责距施工场地最近点50m以外水、电、道路的接通工作，满足施工用水量、用电量的需要，满足施工运输的需要，做好施工场地外进出道路的接通及维修，拆迁清除全部障碍物(包括架空的或隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的有关资料。
3、委派甲方代表，负责施工前期准备工作，负责隐蔽工程及工程质量的检查、验收、签证，工程量
的核实及施工现场安全检查等工作。
4、按合同规定支付进度款，办理工程结算，支付工程结算款。
第七条乙方职责
1、开工后2天内，按照施工需要，办理好水、电的使用手续;施工过程中余土余渣倒往指定地点，按规定按期交纳水、电使用费;按甲方现场定置管理的要求组织施工，动用甲方的设备、工艺管道、建筑物、铁路、公路设施应征得甲方同意，办理施工手续，采取相应的施工措施。
2、负责施工场地内临时道路、水、电等管线的铺设、管理、维护工作。
3、开工前向甲方提交施工设计图及材料表2 份。
4、按设计图纸，施工规范要求及甲方代表的指
令施工。
5、工程交工验收后天内，交合格的竣工资料和图纸送甲方主管部门。
6、乙方必须保证施工安全，如发生大小安全事故均由乙方负责。如属乙方安装原因或材料本身质量原因造成事故均由乙方负责。
7、乙方在质保期满后或质保期内属甲方使用不当造成的损失，乙方必须负责修补，且乙方只能收取成本费。
第八条检查与验收
1、乙方在施工中必须严格按施工图、说明文件和国家颁发的现行建筑工程施工和安装工程施工的规范、规程和标准进行，并接受甲方代表的监督。
2、隐蔽工程及中间验收必须经甲方有关人员联合检查验收签字后，方可进行隐蔽。乙方在工程具备
隐蔽条件并自检合格后，在准备隐蔽验收24小时前通知甲方代表验收。甲方代表在接到乙方隐蔽工程检查报告单后24小时之内组织检查、验收，否则乙方可自行隐蔽。
3、乙方在施工中发生的一般质量事故的处理结果，应送甲方代表，重大质量事故的处理方案应经甲方，质监站，设计单位共同研究并签字后方可实施。
第九条工程量签证
现场发生的确需进行签证的工程量，乙方应及时通知甲方代表及有关人员，并在二天内向甲方代表提交工程量签证单，甲方代表及有关人员在二天内审核完毕，并办理好签证，按规定返回签证单。如若超过期限则签证作废。
第十条材料
本工程材料由乙方负责采购。乙方负责采购的材
料，必须附有产品合格证或者检验报告才能用于工程，若甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，其复验费用由甲方承担，复验不合格，则费用由乙方承担并无条件更换材料。工程材料差价按工程结算的有关规定办理结算。
第十一条保修
1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》规定，乙方对所建工程进行保修。
2、保修期限：
活动板房保修期限为两年。
保修期从项目竣工验收签字之日起计算。
第十二条工期奖、罚
1、按合同工期完工者不奖不罚。
2、工期每延期一天(按日历工期)由乙方按合同
总造价的0.5% 向甲方支付违约金。
3、因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。
第十三条工程质量奖、罚
1、达到合同约定的条件，不奖不罚。
2、由于乙方的原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担由此造成的经济责任。因甲方原因达不到约定条件上，由甲方承担返工费用，工期相应顺延。
第十四条安全文明施工
1、乙方进入施工现场应严格执行甲方定置管理、安全文明施工的有关规定，物料摆放有序，施工平面布置要报经甲方批准才生效。对施工过程中排放的污染物应向甲方安全环保管理部门申报，并采取积
极的防治污染的措施，禁止在指定地点以外倾倒各类固体废弃物。
2、乙方应遵守国家及甲方安全生产的有关规定，与甲方签订安全协议，并采取严格控制的安全防护措施，涉及到人身、设备安全的施工项目，必须到甲方安全管理部门办理有关手续，提交施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
第十五条工程转分包
乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。特殊情况需转分包，必须征得甲方的同意。
第十六条不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体
坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的自然灾害。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向工甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方据告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
4、本工程现场矛盾，属甲方的原因由甲方处理，工期顺延;属乙方的原因由乙方负责，工期不予延期。
第十七条合同的中止、解除
1、签订合同后，甲方因工程停缓建，引起不能继续履行合同时，应及时书面通知乙方，按有关规定按实支付所发生费用。
2、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时，经双方协商同意可以解除合同，但必须向甲方支付合同总造价5%的违约金。
3、乙方违约的违约金，由甲方从保证金中扣除，保证金不够支付违约金时，差额部分由甲方从工程结算款中扣除。
第十八条合同生效期限、终止期
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效(需公证的合同，自公证之日起生效)。在工程竣工验收符合合同要求，乙方将工程交付甲方，甲方支付完工程款后，除有关保修条款仍然生效外其它条
款自行终止，保修期满后，有关保修条款也即告终止。
第十九条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第2 项方式解决：
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向合同履行地人民法院起诉。
第二十条合同份数
本合同一式四份，甲、乙方各执二份。
第二十一条廉政建设
甲、乙双方均有责任搞好廉政建设，且甲、乙双方在签订本合同的同时，签订《廉政协议》，乙方不得违反国家及甲方廉政建设的规定。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签
字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
编号： 钢结构工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年____ 月 ____ 日甲方: 乙方：签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方根据分工负责，配合协作精神，同时为明确 双方的权利义务，经协商一致，双方同意签订本合同。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：工程钢结构厂房的材料加工、制作、运输及安装。 第四条工程规模：单跨m 、建筑面积m2 第五条工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照甲方认可的施工图 纸和说明书要求，精心组织施工，确保工程质量合格。 第六条承包方式：包工、包料。 第七条合同款及付款方式： 合同价款： 1. 合同总额为固定总价人民币____________ 元。乙方开具上海市建筑业统一发票给甲方, 甲方提供相应的完税证明给乙方。 2. 本价格为固定总价，不因建筑材料价格上涨因素、高温、雨季、冬季施工条件、节假日施 工条件等因素变化而产生调整。 3. 乙方不承担总包土建配合费、项目报建费等相关费用。 付款方式: 1. 本合同签定后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%乍为备料款，即人民币 _________ 元。 2. 厂房的主次钢结构运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的20%,即人民币_元。
3. 主结构安装完成，屋面板和墙面板运抵工地现场后十日内，甲方向乙方支付合同总额的30%,即人民币____________元。 4. 本工程完工交付业主后的十日内，甲方向乙方支付合同总额的15%即人民币__________ 元。 5. 本工程竣工验收壹年后十四日内，甲方向乙方支付合同总额的5%,即人民币___________ 元。 第八条工程期限 乙方按照如下节点完成合同工作： -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日：深化图纸，并报甲方和业主审核，完成 钢构板材的采购，加工制作。 -年 __ 月_____ 日- _____ 年 _____ 月 _____ 日完成主结构的安装 -年 __ 月_____ 日完成屋面系统安装 -年 __ 月_____ 日完成墙面系统安装，即大面完成。 _____ 年_____ 月 _____日完成收尾工作，视其他单位工作面配合情况调整。 工程每延期一天，罚金为人民________ 元/天，罚金总额不超过合同金额的3%。 在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延： 1、因自然灾害、国家及地方政策等不可抗力因素被迫停工； 2、因甲方提岀变更计划或变更施工图而不能继续施工； 3、因甲方不能提供施工现场安装条件（场地、停电、其他单位原因致使工地停工等），被迫停 工或不能连续施工； 4、因甲方延迟支付工程款。 第九条违约责任 1. 违约处理：签约双方的任何一方不能全面履行合同条款时属于违约行为，因违约造成的经济损失一律由违约方负责赔偿，因违约造成工期延误时，如果甲方违约时工期可以顺延，但乙方违约时工期不予顺延。 2. 违约金标准：合同条款履行过程中如任何一方无正当理由单方面提出终止合约时属于单方违约，由违约方负责给对方造成的经济损失。
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
钢结构施工合同范本2019最新 建设方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临 时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规 定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽 _______米；檐高_______米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_______平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：______年___月___日； 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在 工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告 的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为 实际竣工日期。 （2）竣工日期：______年___月___日；
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期：年月日（暂定） 2、竣工日期：年月日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）____________（人民币）￥：元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
建设工程承包合同书 合同编号： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方因建设需要,将钢结构工程发包给乙方承包。为了明确双方各自的权利、义务关系，经甲、乙双方充分协商一致，订立以下合同条款，由双方共同遵守执行。 一、工程名称和地点： 1．工程名称： 2．工程地点： 二、工程范围和内容： 1．工程范围：钢结构。 2．工程内容：按照甲方要求及对照图纸施工。（基础2改为长、宽、高） 三、开、竣工日期： 1．开工日期为甲方提供安装钢架条件、车辆人员可进出道路后，天内开工。 2．竣工日期为乙方进驻现场开工后工作日内竣工。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力因素而影响工程延期竣工的，经双方书面签证，顺延竣工日期。 四、工程造价： 1本合同工程总造价（包工包料）为人民币大写：拾万仟壹佰柒拾伍元整（￥元）。 2．本工程合同造价不含报建费、审图费、及报价清单以外或其它一切附加费用。 五、工程款的支付方式： 1．材料进场三天内，甲方付乙方工程价款20%。
计人民币：元整（￥元）。 2．主钢架安装完后，甲方付乙方工程价款30%，计人民币：元整（￥元）。 3. 混凝土楼板浇注完成后付20%，计人民币：元整（￥元）。 4. 在验收合格后，拨付到工程款的95%，其余5%作为保修金，在工程验收合格后满一年内一次性付清。 六、甲方驻工地代表： 甲方委派（电话：）为甲方驻工地代表，即甲方施工负责人，具体负责工程监督、协调和工程签证事务，甲方中途更换驻工地代表，应书面通知乙方。 七、工程验收及质量保证： 本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，十日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知十天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理,因乙方施工未达到国家标准，造成损失由乙方负责。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。主钢架在定期保修使用年限为二十年，屋面围护在定期保修使用年限为十年。 八、甲方责任及义务： 1．办理建设工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2．提供工程临时设施范围的场地“三通一平“（包括水、电、道路、临时堆放场地等）。 3．配合乙方进行工程基础定位，确定工程定位标准。 4．协调乙方与土建配合施工等关系。 5．协调处理当地有关部门的关系。 6．在人群密集的场地进行施工时应在施工期间隔离与施工无关人员流动。 7．与施工场地相邻的场所做好所有的安全措施。 九、乙方责任及义务： 1．按时进场施工，严格控制工程进度，按期完工。 2．自行照看机器设备、材料：自备施工有关辅助设施。 3．做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。 4．确保工程质量。
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
钢构工程合同书样本 钢结构工程是以钢材制作为主的结构, 是主要的建筑结构类型之一。那么对于钢构工程合同书你还了解多少呢?以下是为大家整理的钢构工程合同书范文，感谢您的欣赏。 钢构工程合同书范文一 签订时间： 签订地点： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国《合同法》等法律、法规之规定，甲方委托乙方制作加工，结合工程的实际情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守： 钢构件制作内容 一、承包方式： 二、合同价款及付款方式 1、合同价款： 2、合计价款约为人民币： 3、付款方式：合同签订之日甲方交付给乙方定金30%），提货时付清所有货款，甲方需在于年月日前把定金预付给乙方。 4、以上为含增值税价，乙方须提供发票与甲方。 三、交货地点及时间 1、交货地点：
2、交货时间： 3、交货方式：四、质量及验收要求 1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。 2、乙方所采购的材料应符合甲方要求，钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。材料的代用必须经甲方认可方可代用。 3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。乙方负责提供所购原材料的质保书和检验记录 五、其它 1、乙方应接受甲方的质量监督，在乙方制作过程中，甲方有权到乙方制作现场进行 质量检测，发现问题应及时纠正。如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的，乙方应及时派人整改，其费用由乙方承担。 2、如中途设计变更，甲方应以书面形式立即通知乙方，因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担，因甲方原因影响施工进度的，工期则相应顺延。 六、违约责任： 1、按《合同法》相关规定执行。 2、如因产品质量问题造成的一切损失，由乙方承担。 3、如因甲方更改图纸或者油漆提供时间不及时造成的工期延误，乙方不负责。
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
合同编号：YT-FS-3036-82 钢构工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢构工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为明确双方责任，分工协作，经双方协商同意签 订以下合同条款，以照遵守。 一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。 用料：立柱248H钢，横梁248 H钢，檩条140*50*20* 标号 2.0C钢型镀锌，顶板泡沫7.5cm 墙板板厚度 7.5cm,阻燃，塑钢窗，消声卷帘门。 二、工程总价约元，大写：约整(含税)。 三、责任分工： 3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜， 确保工程顺利进行。 4.乙方进入工地之前，甲方应保证安装工地“三 通一平”。
5.甲方及时按合同规定付工程款。 6.乙方施工人员饮食自理，水电由甲方负责。 7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。 8.严格按着规范施工，确保工程质量。 9.乙方应加强文明施工，安全生产管理，施工中乙方出现任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外) 四、承包方式及工程结算 10.承包方式：包工包料 11.合同签订后，甲方交付乙方钢结构主料进入工地后，甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的 ;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题，甲方返还乙方5% 的质保金。 五、违约责任： 12.合同签订后，如单方终止合同，由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约，违约方向对方交纳违约金为总价的5%。 13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决，
（以下简称甲方发包人（全称六盘水金鼎钢结构有限公 （以下简称甲方承包人（全称黔西南州汇源建筑工程有限公 合同签订地点：六盘水金鼎钢结构有限公司 合同签订时间： 2012年12月25日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：六盘水金鼎钢结构有限公司板材车间 2、工程地点：六盘水市红桥新区 3、工程内容：涉及钢结构的全部工作量 4、工程立项批准文号无 5、资金来源：企业自筹 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。 （2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围 承包范围：除甲供材外，包工包料 三、合同工期开工日期 20112 竣工日期 20112 合同工期总工作日，其中安装工个工作日 180 70 四、质量标 本工程质量标准GB50017-200 五、合同价 金额（人民币，以下同（大写捌拾玖万贰仟捌佰元 （小写 89280 六、付款约 、本合同签订日内，甲方向乙方支付合同总价的， 400000.00 2 10 元，做为备料款 、工程进度款的支付钢结构主材进场安装支付工程款的百分之四十，验收决算束个月内付至总工程款的百分之九十五，尾款作保修年后付 、其他约定 、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失应由甲方承担 七、双方工地代表责任和权 （一）甲方工地代 、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲代表应由具有相应专业知识的人员担任 、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
建设工程施工合同 二零一六年二五月二十六日 发包人：山东卓峰装饰工程有限公司
承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：苏宁天御项目热水箱基础、泳池设备基础加固工程 2、工程地点：苏宁天御广场 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期： 2016 年 5 月27日（暂定） 2、竣工日期： 2016 年6 月10日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）：肆万伍仟（人民币）￥：45000 元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要； 2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 3、工程款（进度款）支付 1、合同签订后三天内支付至工程款30%， 2、钢结构材料进场后支付至工程款70% 3、工程施工完成后支付至工程款95% 4、余款5%为质保金，工程竣工验收后30日内付清 5、甲方付款前乙方提供相应金额的收据。 十、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
合同编号：YT-FS-8393-88 钢结构施工合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方：____
承包方：____ 工程名称：____ 工程编号：____ 签订时间：____ 签订地点：____ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____ 二、工程地点：____ 三、工程项目批准单位：<____批准文号____(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位： 四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表);工程建筑面积____(平方米);其它：____ 五、工程造价：_____(万元)，其中土建：____(万元)，安装：____(万元)。