2017年监理工程师合同管理考试真题及答案
1、关于建设合同的说法，错误的是（）。
A、建设工程合同的标是各类建筑产品
B、建设工程合同主体一般应是法人
C、建设工程合同订立需经较长的准备期
D、建设工程合同应采用不要式合同
参考答案：D
2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
3、A、完全民事行为
4、B、限制民事行为
5、C、与合同履行相适应民事行为
6、D、一般民事行为
7、参考答案：C
8、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。
9、A、建筑物
10、B、设计工作
11、C、技术秘密
12、D、工艺技术设备
13、参考答案：C
14、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
15、A、代理人必须以委托人名义进行合同谈判
16、B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
17、C、委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
18、D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担
19、参考答案：B
20、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。
21、A、招标代理机构
22、B、建设单位
23、C、政府监管机构
24、D、项目评标委员会
25、参考答案：B
26、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
27、A、2%
28、B、3%
29、C、5%
30、D、10%
31、参考答案：A
32、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。
33、A、与中标人签订书面合同后的15日内
34、B、与中标人签订书面合同后的5日内
35、c、招投标结束后的30日内
36、D、招投标结束后的15日内
37、参考答案：B
38、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
39、A、
40、B、10%
41、C、
42、D、30%
43、参考答案：B
44、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。
45、A一切险
46、B一切险加第三者责任险
47、C一切险加人身保险
48、D一切险加人身意外伤害险
49、参考答案：B
50、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
51、A行业协会网站发布招标公告
52、B行业协会网站发布投标邀请书
53、C政府公布的招标采购等网站发布招标公告
54、D砖府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
55、参考答案：C
56、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。
57、A、提交投标书后，开标前
58、B、提交投标书后，评标前
59、c、开标后，定标前
60、D、提交投标书前
61、参考答案：B
62、公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。
63、A、发布招标公告日
64、B、开始资格预审日
65、C、发售招标文件日
66、D、投标截止日
67、参考答案：D
68、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。
69、A、评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改
70、B、投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
71、C、技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人
72、D、技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标
73、参考答案：D
74、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是 ()。
75、A、以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期
76、B、以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期
77、C、以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期
78、D、以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期
79、参考答案：A
80、在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是() 。
81、A、同意延长，并相应延长投标保证金的有效期
82、B、同意延长，并要求修改投标文件
83、C、同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期
84、D、拒绝延长，但无权收回投标保证金
85、参考答案：A
86、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的() 。
87、A、1/2
88、B、1/3
89、C、2/3
90、D、3/4
91、参考答案:C
17、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。
A、要求重新评标
B、回头说明其不同意见和理自
C、书面说明其不同意见和理自
D、要求其他成员说明同意的意见和理由
参考答案：C
18、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。
A、细微偏差
B、投标价格
C、质量要求
D、工期要求
参考答案：A
19、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。
A、项目总报价
B、分部分项工程报价
C、对某些量化因素进行价格折算后的总价
D、投标人优惠后的总价
参考答案：C
20、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。
A、项目经理的任职资格
B、主要技术负责人的施工管理业绩
C、备专业人员数量的合理性
D、资源配置计划的合理性
参考答案：D
21、工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。
A、开标形式相同，评标原则不同
B、招标文件内窨相同，评标原则相同
C、投标书的编制要求不同，开标形式相同
D、评标原则不同，招标文件内窨不同
参考答案：D
22、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。
A、同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价
B、不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价
C、个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价
D、不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价
参考答案：C
23、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括()。
A、运输费
B、保险费
C、2年内易损件费
D、售后服务费
参考答案：B
24、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A、施工承包合同
B、买卖合同
C、设备安装合同
D、加工承揽合同
参考答案：D
25、大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。
A、申请设备使用许可
B、设备的技术指标馥进
C、设备的调试
D、设备运抵现场的保管
参考答案：C
26、关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是()。
A、工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包
B、使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包
c、工程勘察任务的承包人可以是自然人
D、工程勘察任务只能发包给一家勘察单位
参考答案：B
27、根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。
A、承包人
B、勘察人
C、监理人
D、发包人
参考答案：D
28、根据《标准施工合同》，合同协议书十陈明确规定合同组成文件外，矾方在订互合同时还必须填写的内容包括()。
A、结算方式
B、预付款支付时间
C、质量标准
D、合同争议解决方式
参考答案：C
29、根据《标准施工合同》，工程预付赫担保采用的形式是()。
30、A、第三方保证
31、B、动产质押
32、C、既有建筑物抵押
33、D、银行保函
34、参考答案：D
35、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现台义或内窨矛盾时，优先解释的顺序是()。
36、A、投标函→合同协议书→通用合同条款
37、B、投标函→通用合同条款→合同协议书
38、C、合同协议书→投标函→通用合同条款
39、D、合同协议书→通用合同条款→投标函
40、根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
41、A、分别自发包人和承包人负责担保
42、B、均自发包人负责担保
43、C、分别自承包人和发包人负责担保
44、D、均自承包人负责担保
45、参考答案：D
46、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。
47、A、办理出入施工现场的道路通行手续
48、B、建互施工现场质量管理体系
49、C、确定施工测量的基准点和基准线
50、D、收集地下管线和地下设施相关资料
51、参考答案：B
52、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。
53、A、7
54、B、14
55、C、21
56、D、28
57、参考答案：A
58、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。
59、A、发包人组织的工程竣工验收合格日
60、B、工程施工合同由双方约定的完工日
61、C、工程接收证书中写明的实际竣工日
62、D、承包人施工任务的实际完工日
63、参考答案：C
64、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是()。
65、A、临时设施
66、B、建筑材料
67、C、工程设备
68、D、专业工程
69、参考答案：D
70、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的清醒时（）。
71、A、发包人提供图纸延误
72、B、不利的物质条件
73、C、隐蔽工程重新检验质量合格
74、D、监理人指示错误
75、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。
76、A、7
77、B、14
78、C、21
79、D、28
80、参考答案：D
81、建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是()。
82、A、监理人对工程宴施的监督力度降低
83、B、承包人的工程索赔增多
84、c、工程投资控制难度增加
85、D、发包人的工程风险加大
86、参考答案：A
87、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
88、A、单车试验
89、B、联动试车
90、C、投料试车
91、D、性能测试
92、参考答案：A
93、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。
94、A、自发包人承担风险
95、B、在合同中明确风险承担方
96、C、自承包人承担风险
97、D、自合同双方共担风险
98、参考答案：D
99、根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。
100、A、事先征得监理人同意，并通知设计人
101、B、事先征得监理人同意，并通知发包人
102、C、事先征得设计人同意，并通知监理人
103、D、事先征得发包人同意，并通知监理人
104、参考答案：D
105、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
106、A、承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示107、B、承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更108、C、承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示109、D、承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
110、参考答案：A
111、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是()。
112、A、性能测试
113、B、联动试车
114、C、单车实验
115、D、系统联调
116、参考答案：B
117、材料在采购合同订互前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。
118、A、材料交付日
119、B、材料价款支付日
120、C、采购合同备案日
121、D、合同当事人签字日
122、参考答案：A
123、材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。
124、A、理论换算法
125、B、衡量法
126、C、经验鉴别法
127、D、查点法
128、参考答案：B
129、材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是()。
130、A、先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
131、B、先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
132、C、先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
133、D、先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
134、参考答案：D
135、根据《机电产品采购国竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用()做出装运标记。
136、A、不可擦除的喷里和明显的英语字样
137、B、不可擦除的喷里和明显的法语字样
138、C、不可擦除的油漆和明显的英语字样
139、D、不可擦除的油漆和明显的法语字样
140、参考答案：C
141、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。142、A、保留金的50%
143、B、保留金的70%
144、C、保留金的90%
145、D、全部保留金
146、参考答案：A
49、 FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A、不可抗力事件发生的时点
B、施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C、施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D、承包商投标时能否合理预见
参考答案：D
50、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。
A、可以适当减少承包商损失的补偿
B、承包商应依据合同约定获得全额补偿
C、承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D、承包商无权提出补偿请求
参考答案：A
二、多选题
三、51、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。
四、A、勘察合同
五、B、设计合同
六、c、监理合同
七、D、施工合同
八、E、设备采购合同
九、参考答案：ABD
52、法人是依法独互享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括()。
53、A、依法成立
54、B、有自己的名称及组织机构
55、C、有必要的经费
56、D、有资质证书
57、E、法定代表人具有执业资格
58、参考答案：ABC
59、保证合同的担保范围包括()。
60、A、主债权及利息
61、B、债权人的间接损失
62、C、违约金
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
2018年合同员考试试题及答案 1、我国法律体系中按法律效力和地位顺序由高到底排列正确的是( B) A、宪法-规章-行政法规-法律 B、宪法-法律-行政法规-规章 C、宪法-法律-规章-行政法规 D、宪法-规章-法律-行政法规 2、根据<<合同法>>规定，下列属于建设工程合同的是( C) A、招投标代理合同 B、脚手架租赁合同 C、施工合同 D、承揽合同 3、下列文件中属于地方性法规的是( B) A、《北京市建设工程招标投标监督管理规定》 B、《北京市招标投标条例》 C、《北京市建筑工程施工许可办法》 D、《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》 4、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向(D )申请领取施工许可证 A、业主单位所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 B、业主单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门 C、工程所在地县级以上人民政府工程立项审批主管部门 D、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
5、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，发包人应当是(D ) A、发包工程项目的自然人 B、发包工程项目的法人 C、发包工程项目的其他组织 D、发包工程项目的自然人、法人或者其他组织 6、根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理办法(试行)》的规定，施工合同应包括(B ) A、施工总承包合同 B、施工总承包合同、专业承包合同 C、专业承包合同和专业分包合同 D、施工总承包合同和专业承包合同、专业分包合同 7、依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部89号令)第三条之规定，施工单项合同估算价在( )万以上或者项目总投资在( C )万以上，必须进行招标。 A、200 2000 B、300 2000 C、200 3000 D、300 3000 8、《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
2017年《监理工程师合同》真题
2017年监理工程师合同考试真题 一、单选题 1.关于建设工程合同的说法，错误的是（）。 A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为 D.一般民事行为 3.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判
事项，法律后果由代理人承担 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理 机构在授权范围内代理行为的法律责任由 （）。 A.招标代理机构 B.建设单位 C. 政府监督机构 D.项目评标委员会 6.根据《招标投标实施条例》，投标人提交的投 标保证金不得超过招标项目估算价的（）。 A.2% B.3% C.5% D.10% 7.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在 （）。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B. 与中标人签订书面合同后的5日内 C.招标投标结束后的30日内 D. 招标投标结束后的15日内 8.根据《招标投标实施条例》，建设工程项目招 标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其 额度不应超过合同价格的（）。 A.** B.10% C.** D.30%
监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）
A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工
6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位
2017年监理工程师合同管理考试真题 (总分：70.00，做题时间：120分钟) 一、单项选择题 (总题数：50，分数：50.00) 1.关于建设工程合同的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.建设工程合同的标的是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同√ 解析： 本题考查的是建设工程合同的特征。选项D错误，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。参见教材P3。 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。（分数：1.00） A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应的民事行为√ D.一般民事行为 解析： 本题考查的是合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P5。 3.合同法律关系害体的智力成果指的是( )。（分数：1.00） A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密√ D.工艺技术设备 解析： 本题考查的是。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P6。 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。（分数：1.00） A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定√
C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 解析： 本题考查的是代理关系。选项B错误，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。参见教材 P7。 5.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( ) 承担。（分数：1.00） A.招标代理机构 B.建设单位√ C.政府监管机构 D.项目评标委员会 解析： 本题考查的是代理关系。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。参见教材P8。 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。（分数：1.00） A.2% √ B.3% C.5% D.10% 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的部分， 数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。（分数：1.00） A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内√ C.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 解析： 本题考查的是保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投 标人退还投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P14。 8.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要 求提交，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。（分数：1.00）
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
一、单项选择题 l.无名合同是指( B ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提 供证明。这一规定体现的是( B ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( B ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( B ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( D ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( B ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利( C ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( A ) A.诚实信用原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.平等原则 9.债务人对同一债权人负担数宗同种类债务，而债务人的履行不足以清偿全部债务时，决定该履行抵充某宗或某几宗债务的现象，称之为( B ) A.清偿 B.清偿抵充 C.代为清偿 D.抵销 10.依当事人一方的意思表示即可发生抵销效力的权利，称为抵销权。该权利属于( C )
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
1.关于建设合同的说法，错误的是()。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备()能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为 参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是()。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备 参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内 参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
2017 年监理工程师合同管理考试真题及答案 1、关于建设合同的说法，错误的是（）。 A、建设工程合同的标是各类建筑产品 B、建设工程合同主体一般应是法人 C、建设工程合同订立需经较长的准备期 D、建设工程合同应采用不要式合同 参考答案：D 2、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。 A、完全民事行为 B、限制民事行为 C、与合同履行相适应民事行为 D、一般民事行为 参考答案：C 3、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。 A、建筑物 B、设计工作 C、技术秘密 D、工艺技术设备 参考答案：C 4、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。 A、代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C、委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。 A、招标代理机构 B、建设单位 C、政府监管机构 D、项目评标委员会 参考答案：B 6、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的 ()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 参考答案：A
7、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。 A、与中标人签订书面合同后的15日内 B、与中标人签订书面合同后的5日内 C、招投标结束后的30日内 D、招投标结束后的15日内 参考答案：B 8、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。 A、 B、10% C、 D、30% 参考答案：B 9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应 由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。 A 一切险 B —切险加第三者责任险 C一切险加人身保险 D 一切险加人身意外伤害险 参考答案：B 10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。 A 行业协会网站发布招标公告 B 行业协会网站发布投标邀请书 C 政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D 砖府公布的招标采购等网站发布投标邀请书 参考答案：C 11、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。 A、提交投标书后，开标前 B、提交投标书后，评标前 c、开标后，定标前 D、提交投标书前 参考答案：B 12、公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。 A、发布招标公告日 B、开始资格预审日 C、发售招标文件日 D、投标截止日
贵州2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：要约与 承诺试题 一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意） 1、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是。A：招标公告 B：投标文件 C：宣传广告 D：招股说明书 E：专业监理 2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。 A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用 B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核 C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮 D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 3、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。 A：项目投资 B：产品价格 C：产品成本 D：产量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、建设工程组织非节奏流水施工时，其特点之一是__。 A．各专业了作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间 B．同一施工过程的流水节拍不全相等，从而使专业工作队有时无法连续作业C．相邻施工过程的流水步距不全相等，从而使专业工作队数大于施工过程数D．虽然在施工段上没有空闲时间，但有的专业工作队有时无法连续作业 5、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位 C：勘察设计单位 D：监理单位 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 6、质量目标通常依据组织的制定。
2019年全国工程合同员考试试题及答案 1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。 A、格式条款 B、诚信原则 C、非格式条款 D、法律规定 2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。 A、承诺生效的地点 B、经常居住地 C、收件人的主营业地 D、合同签订地 3.违约行为是当事人( B )。 A、违反法律规定的行为 B、违反合同约定的行为 C、应当对合同不能成立负有责任的行为 D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。 A、买受人承担 B、出卖人承担 C、担保人承担
D、第三人承担 5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A ) A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。 D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。 1.合同法的基本原则有(AB )。 A、平等、自愿原则 B、公平原则 C、合法原则 D、诚实信用原则 E、保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。. A、因重大误解而订立
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：
不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：